公司个人承包工程协议书样本（3篇）

第4页共4页公司个人承包工程协议书样本甲方：呼和浩特市_____海外公司（习称：内蒙海外公司）乙方：中国_____国际经济技术合作公司双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款：第一条工程内容锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉。第二条工程地点工程地点：蒙古国色楞格省东哈拉布。第三条施工工期3.1施工工期：8个月3.2本工程定于____年____月____日开工，____年____月____日第一台锅炉竣工，交付蒙方;____年____月____日第二台锅炉竣工并交付蒙方。第四条乙方责任4.1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。4.2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。4.3除按完成第一条规定的工程内容外，还应完成以下具体工作：1.到施工现场考察，对已到货的锅炉设备进行开箱检查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。2.会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作。3.拆除、封闭锅炉房施工洞。4.将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐。5.将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过200米。6.锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。4.4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。4.5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向蒙方交付。4.6编制施工方案和安全技术。4.7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外。第五条甲方责任5.1处理涉及蒙方的有关事宜。5.2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用。5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定。5.4对工程设计的解释和变更。5.5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用。5.6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购食品。第六条住房甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。第七条工程价款7.1工程价款总价为40（肆拾）万元人民币。7.2总价中包括：1.考察费;2.劳务工资，伙食费，劳保费，零用费，医药费;手续费（护照费，体检费，人身费）;4.每人一次往返国际国内旅费。第八条付款方式8.1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。8.2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。8.3当第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币。第九条经济责任9.1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。9.2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。第十条不可抗力由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。第十一条其它11.1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。11.2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。11.3乙方开户银行：交通银行太原支行;帐号11.4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方代表：_____乙方代表：_____签字：_____签字：_____（单位盖章）（单位盖章）电话：0471一_____066电话：03_____一3432_________年____月____日公司个人承包工程协议书样本（二）甲方：乙方：身份证号码：因甲方公司发展需要，需聘用专业级工程师，经过真诚友好协商，甲方同意聘用乙方，并作为甲方公司的兼职高级工程技术人员，具体条款如下：一、聘用期限甲方聘用乙方的期限为____年。即从签订协议书之日起往后推____年。二、甲方权利与义务1、合同期间，甲方有权使用乙方的职称证书申报甲方公司的企业资质及年检。2、在证书使用期间，甲方应妥善保管乙方的（高级工程师证书、证书、身份证等）有关材料。甲方使用完应在____日内交还乙方本人保管，甲方如需使用乙方证书时，甲方需提前____日通知乙方。3、甲方应根据协议要求，支付乙方的聘用工资。4、签定协议时，甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。三、乙方权利与义务1、双方签定协议后，乙方应于____年____月____日向甲方提供有关高级工程师证书及身份证等资质申报所需要的相关材料。2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。甲方需提前七天通知乙方，乙方有义务及时（7个工作日）向甲方提供相关证件。如因乙方原因影响甲方的工作，须退还相应工资。（甲方需提供建设主管部门的证明材料）3、及时提醒甲方支付聘用工资及提供银行帐号。四、聘用工资及支付方式经双方商定，甲方同意每年支付_____整聘用工资（税后）。甲方确认收到乙方证书和签订协议后付_____整聘用工资。五、解聘1、在协议有效期内，甲乙双方不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则，提前一个月通知对方，以便另一方做好工作安排。2、合同到期后，如果双方同意解除协议，甲方应提前出具解聘证明、并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件，不得无故刁难。六、违约责任1、由于甲方原因造成乙方的资格证丢失应负责为乙方补办;甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止，大学文凭（原件）因甲方过失而丢失损毁，甲方应赔付乙方10万元整;2、因乙方自身原因导致后果，甲方概不负责。七、本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担，本协议为的附件之一。备注：乙方此次送证书到甲方单位,中间产生的差旅费甲方按票面额度给与报销.八、争议解决办法：原则上双方协商解决，协商不成时由人民法院裁决。甲方：_____（签字盖章）乙方（签字）：_____代表：代表：电话：电话：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日公司个人承包工程协议书样本（三）甲方：乙方：经甲乙双方协商决定，甲方愿意将的外脚手架的搭设和拆除工程承包给乙方，具体要求如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包内容如下：1、乙方以包工包料的方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括：整个工程外钢管架的搭拆，安全网和挂拆，架料清理，堆放等工序。2、工期要求：本工程工期按甲方特定期为准;乙方须确保工地所需的技工人数，确保过程顺利进行并配合施工，确保工程工期;如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期，则一切损失均由乙方承担，如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。3、质量、安全要求：乙方必须严格按照操作规程进行施工，严格按照国家安全规范进行施工;所使用的架料材质必须符合有关规定，在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全，杜绝任何安全事故发生，如因乙方施工过程中违反操作规程施工，发生安全事故则一切损失均由乙方承担。4、结算方式及单价（1）外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作，按房屋及实际搭拆建筑面积计算，单价：34.00元/㎡。（2）不含满堂架材料。（3）不含竹跳板及木方、木板。5、付款方式：按实际进行付款，按每月总造价付给乙方80%，待工程竣工后乙方在拆除外架前，甲方付给乙方20%，拆完外架后半个月内付清全部工程款。6、工期和超期如下：从____