基坑支护施工合同(完整资料)

基坑支护施工合同(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）

基坑支护施工合同(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）合同编号:建设工程施工合同(附属工程)范本工程名称：基坑支护工程地点：发包人:承包人：签订日期:发包方：（以下简称甲方）承包方:（以下简称乙方)甲方将位于基坑支护交由乙方承包施工。为了明确双方的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程的具体情况，经双方协商一致,签订合同如下:工程地点：工程名称:基坑支护工程内容:脚手架搭设、土钉施工、钢筋砼护面施工等图纸设计中的全部内容。承包范围：基坑支护。六、工程总造价:本工程的预算总造价暂定为万元;七、施工工期：１、本工程总工期为20日历天;2、工期计算为自甲方签发开工令之日起开始计算至竣工验收合格为止.出现以下合同约定工期延误的情形时,乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后,甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件,由甲方总工室签字盖章后认定；乙方提交签证后七个工作日内甲方不予书面回复则视为默认,乙方收到甲方回复后七个工作日内未提出异议则视为默认。1）施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者；２)因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的1０％;3)不可抗力；4）因下雨导致的停工；5)因与其他施工队交叉作业造成的停工.6)因工作面或道路不畅通导致无法施工的.出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后4８小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。设计变更:１、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系,若现场实际与设计不符或图纸相互矛盾时，乙方不通知甲方、设计单位到现场处理调整，盲目施工所造成的损失乙方自负.2、所有设计变更均由甲方以书面形式通知乙方，任何以口头通知形式的设计变更，乙方均不得执行。３、因设计变更而甲方事先未发出预告函（通知）造成乙方返工或损失的，甲、乙双方在此项变更实施前５天内办理签证，否则乙方有权拒绝执行，由此给乙方造成的损失由甲方承担；乙方接到甲方书面预告函(通知)后不按变更内容执行导致返工或损失的乙方自负。４、设计与现场地形情况不符时,乙方应立即停止不符之处的施工并及时以书面形式向甲方提出，否则造成的损失由乙方自负。5、因设计变更造成的局部停工而其他部位仍可正常施工且不影响下道工序施工的不予工期签证，如因此造成整体停工经甲方现场确认后给予工期顺延签证。九、材料供应及单价计算1、本工程使用的水泥均采用Ｐ。O3２。5#立窑小厂袋装水泥（可在以下品牌中进行选择：横县横洲、扶绥宝罗、伶俐桂昆仑);钢筋采用国营大厂高线钢筋（可在以下品牌中选择:萍乡钢铁厂、武钢、昆钢、柳钢、水钢）。２、本工程所用材料如在《建设工程标准计价信息》没有载有，乙方需在施工前10天内向甲方提交含单价、两种以上品牌的采购计划，甲乙双方在施工前５天内进行市场询价（含采保费)并确定，乙方方可对该部分工程施工，否则乙方有权对该部分工程停止施工，引起的工期延误,由责任方承担。3、乙方所使用的工程材料应按规范要求进行取样送检合格后方可使用；如发现以下情况的乙方应无条件拆除、重做，由此产生的责任及费用由乙方承担并给予每次壹万元的罚款（乙方应向甲方出示所用产品的合格证及所使用产品的出产证明书作为结算资料)。乙方所使用材料品牌、质量、规格尺寸不符合设计要求;未经甲方同意乙方擅自以其他产品、伪劣产品代替甲方已认可乙方使用的材料品牌;使用经取样送检不合格的产品；４、甲方指定品牌范围内的产品如发现以下情况影响工程进度时可向甲方申请更换产品品牌，经甲方同意后方可采用，否则甲方不予认可,造成的一切责任由乙方负责：甲方指定品牌范围内的产品不能满足设计要求的;2）甲方指定品牌范围内的产品供应量不能满足工程进度需要的；５、所有建筑材料(除特殊规定）的试验费用已含在费率里，不得重新计取。十、工程进度款的支付：本合同签订生效后,双方同意按本合同第六条的工程预算造价及以下方式分别拨付工程进度款：①、土钉施工完毕且经甲方确认后自乙方书面请款五个工作日内甲方支付工程预算总造价的４0％给乙方。②、本工程钢筋砼护面施工完毕并经甲方确认后自乙方书面请款五个工作日内甲方支付工程预算造价的4０％给乙方.③、工程施工完毕并竣工验收合格后，乙方提供完善的竣工资料,甲方收到竣工资料后进行结算。2、施工中增加的单项签证工程造价在壹万元以下的不作为进度款拨付的依据;单项签证工程造价在壹万元以上的在下次工程进度款拨付时一并拨付。3、如工程实际造价比预算造价超出或低于壹万元以上的经双方核对无误后在下次进度款拨付时一并拨付或扣减；如工程实际造价比预算造价未超出壹万元的不作为进度款拨付的依据.４、乙方在用款前须向甲方提出用款申请,经甲方核实工程量后支付相应的工程款，乙方收到甲方的工程款后７日内开出正式税务发票给甲方。如乙方不开出发票，甲方有权在下次拨款中扣出税金。付清结算款前，乙方须先按工程结算总额向甲方补足发票(含保修金）。十二、工程结算：1、本工程按实际发生工程量进行结算。工程计量依据及结算资料为：施工图纸、设计变更图纸、设计变更函、工程联系单、工程签证单及厂家出产证明书等。乙方应及时与甲方办理工程量确认手续,否则后果自负。2、工程计价依据：经双方协商一致，本工程所发生内容均按《1９98年土建工程预算定额》,《单位估价表》套用相应的定额子目，费率按四类计取；３、工程竣工验收合格后,乙方在一个月内必须交齐所有结算资料(含竣工蓝图６套）、结算书、计算式和结算资料，结算资料一经双方办理签收手续后视为有效结算依据,结算期间按本条第9款执行。４、审核期限:甲方初步审核期为10个工作日，从第１1个工作日起由甲乙双方进一步进行结算，结算期为20天(不含审核期１０个工作日及争议仲裁时间）。5、在结算期间，双方应严格遵守结算依据以及相关法规、定额规定,尊重施工实际，双方本着求大同存小异的工作原则处理结算争议,如出现须第三方进行结算争议仲裁的，双方商定由定额站为结算调解单位,双方必须服从。６、结算款从双方在审定结算书上签字盖章之日起，在一个月内付清工程余款（预留工程结算总造价的2％保修金，质量保修期一年).7、支付结算款时,乙方按结算总额补足税务发票（含保修金）.８、工程进度款拨付超过结算总造价的，乙方同意在在建工程款中一次性扣除。没有在建工程的,结算后十天内乙方必须返还超拨的工程款。乙方不按约定时间返还的,逾期每日以工程超拨工程款的千分之三计算违约金支付给甲方。9、在结算期间,甲乙双方必须密切积极配合,结算期间一律不补办任何漏项、缺项等资料手续。10、如乙方不按规范完善安全文明措施，未通过政府相关部门检查的，所产生的责任及费用由乙方承担.11、工程结算或拨款时,甲乙双方的结算员必须持有身份证及法人委托书和预算员资格证,否则双方不予认可,一旦双方在结算书、结算清单上签字和盖单位公章认可,视为本工程结算书、结算清单唯一的结算凭证。12、为便于工程竣工结算工作，凡涉及隐蔽工程及工程量的增、减、边坡加固签证必须要有甲方现场技术员、预算部常驻代表参与现场签证（或原始数据记录），一旦双方在签证资料上签字并有甲方总工室确认盖章认可，均视为有效结算依据，甲乙双方过后不得随意更改或否认。乙方必须在相关事宜发生前后两个工作日内办理签证申请,如乙方未能在规定时间内办理签证申请的，甲方有权拒绝签认.甲方代表在收到签证单后五个工作日内应在签证单上签认或提出异议;甲方在收到签证单后五个工作日内不予签认或未提出异议则视为默认，乙方收到甲方回复后5天内未提出异议则视为默认。十三、双方责任（一)甲方责任：1、负责提供完整的施工图给乙方;2、甲方负责提供水准点及配合乙方进行工程测量；3、组织图纸会审;4、派员进行质量监督和协调工作;５、提供施工用水、电源，水电费用由乙方负责；〈施工水、电费用=分表使用量＋损耗量；损耗量＝分表使用量÷(总表用量—总损耗量）×总损耗量〉。6、7、负责提供民工工棚搭建的场地及现场材料的堆放场地。８、甲方对土方的运输及地点有调配权和指挥权.（二)乙方的责任：合同签定后五天内乙方须提交施工组织设计给甲方，否则甲方有权终止合同.施工过程中乙方必须做好边坡加固及排水措施,如因乙方原因造成的边坡塌方而导致的责任及费用由乙方承担；因下雨(地下水）导致边坡塌方的双方应对现场实际情况予以确认后按签证办理.乙方必须严格履行与甲方签订的本工程承包协议应承担的各项义务，按照国家有关法规的原则及本协议约定的工作内容、承包范围、工程质量、安全要求,严密组织施工,确保质量、按时完成工程施工任务。施工单位在施工过程中要严格按照国家规范进行施工,在施工中注意安全生产,保证质量，属乙方责任的由乙方自负。同时作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部门有关管理和规定.自觉遵守外来劳动力管理规定,需办理的各种证件，应及时办理.自觉接受甲方现场管理人员的检查指导和监督。乙方在施工期间注意保护施工范围内的地下管线设施，不得损坏，乙方损坏管线设施的或损坏其他施工单位设施的所产生的责任及费用由乙方承担。施工过程中,乙方须按国家现行规范自行做好安全防范措施，如在施工过程出现安全事故以及由此产生的责任及费用由乙方承担。施工过程中应与承建该标段(楼栋)的施工方互相配合并服从现场调度、协调.十四、工程质量和验收本工程的质量必须达到国家有关施工及验收评定标准合格等级.验收内容为本合同第四、五条所含工程竣工验收合格.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家现行的有关工程规范规程和标准施工。3、隐蔽工程:乙方应按照图纸施工，在每道工序隐蔽前通知甲方到现场检查验收,验收合格后方可进行下一步工序施工。如乙方未通知甲方进行隐蔽工作验收的，甲方有权对所发生工程量给予否定且由此产生的后果由乙方负责。4、工程竣工验收，应以施工图纸及说明、技术交底纪要、设计变更通知为依据。5、工程竣工验收不合格乙方自行返工，费用乙方自理,并承担逾期交付的违约责任.十五、工程保修质量保修期为1年(自本标段竣工验收合格之日开始计算），保修金为工程结算总价的2%（不计利息)，在乙方的工程结算款中扣留。在保修期内如出现因乙方原因造成的质量维修事项，乙方在接到甲方通知后24小时内到达现场维修。否则，甲方另请其他施工队维修，费用从保修金中扣除.保修金不抵维修费的费用,仍由乙方支付。保修期满且出现的质量问题已解决后十日内结算工程质量保修金.十六、违约责任:1、甲方如不能按合同约定结算工程款的，逾期每日按应付未付款部分的千分之三向乙方支付违约金，由此给乙方造成经济损失超过违约金的，甲方应承担赔偿责任。2、因乙方原因乙方未能按合同工期竣工验收的,每延误一天乙方按甲方已付工程款的千分之三向甲方支付违约金，由此给甲方造成经济损失超过违约金的，乙方应承担赔偿责任。3、工程竣工验收达不到合格标准，乙方必须返工至达到工程合格标准。经返工两次仍未达到工程合格标准的，按无效工程处理.由此造成甲方的损失由乙方承担。十七、本合同经双方签字盖章后生效.十八、未尽事宜，经双方友好协商解决，可签定补充合同。十九、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。甲方(盖章）：乙方（盖章）：代表(签字):代表（签字）：年月日年月日本工程所有款项转至以下帐户结算：开户银行：开户名：帐号：立威山地下车库基坑支护承包施工合同甲方(发包方）:河南省华荣聚城建设工程有限公司乙方（承包方）：河南福兴建设工程有限公司2０17年4月２０日基坑支护工程施工合同甲方（发包单位）：河南省华荣聚城建设工程有限公司(以下简称甲方）乙方（承包单位）：河南福兴建设工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确双方责任和义务，确保工种质量效果根据本工程的具体情况，甲乙双方协商签订本合同,共同遵守,其条款如下:第一条工程概况分项工程名称：立威山地下车库边坡支护工程工程地点:平顶山市开源路南段与轻工路交叉口东南角第二条工程承包内容及承包方式基坑支护方案:乙方按规范和工程具体情况设计基坑支护方案。工程承包内容：乙方承担基坑支护施工，基坑回填前保修的一切施工及费用。承包方式：包工包料包机械设备(不含水电费）.第三条取费标准及费用结算办法(一）工程总承包费用。喷浆价格:９5元/平方米工作内容包括钢筋网片制作安装喷浆；喷素浆６0元／平方米工作内容(不包括钢筋网片制作安装)喷浆;锚杆价格：85元/米,工作内容包括成孔、锚杆制作安装、注浆;以上价格均为不含税价格;结算办法：喷浆面积按现场实际施工面积测量为准,锚杆数量以实际施工延长米计算.第四条工期(一）本工程施工工期随基坑开挖进度而定约２0天.（二)因下雨、地下隐蔽物、基坑周围环境、工作面等非乙方原因造成乙方停工，工期应相应顺延.第五条工程质量标准和保修要求（一)施工期间质量标准为:基坑方案、有关图纸和相关规范、规程。乙方不按该标准施工时甲方有权下达整改通知或停工通知,乙方负担产生的费用.（二）基坑竣工验收标准为：满足地下土建施工要求，并通过建筑工程质量监督站及有关部门的检查、验收；基坑影响范围内的周边道路、建筑物不出现损坏;基坑周边管线正常使用或修复后正常使用。（三）工程资料：以通过建筑工程质量监督站及有关部门的验收为准。(四)保修要求：基坑出现险情时甲方应迅速通知乙方、乙方无条件进行保修,并负责保修期内基坑支护结构质量安全。并承担因保修不及时和达不到竣工验收标准所造成的损失。基坑保修期为地下室主体完工三个月后.第六条工程款预支方式（一）基坑支护完成并通过甲方组织的验收后,甲方向乙方支付工程款总额的80%.（二）剩余１5％的工程款于20１8年春节付款，剩余５％的工程款待地下室回填土完成后一次付清。第七条双方责任一：甲方责任1．甲方负责提供建筑物底层平面及周边管网图等。２.甲方负责提供勘探资料（详勘）一份，查明并提供施工现场及周边（施工所能影响的范围内)详细的地下隐蔽物及既有建筑物的情况.3.甲方应书面提供放线导线的点及高程ＢM点（或甲方负责测量放线工作）.4.甲方负责联系临时用水、电,乙方挂表计量交费。５．甲方负责协调乙方与业主和监理的关系及周边的社会关系。6．如因乙方原因造成工程无法进行或工期长时间延误，甲方有权更换队伍，并属乙方违约。（二）乙方责任１.乙方负责此方案的设计（具有相应资质）。2.乙方就本合同承包范围内的工程向甲方负责,不得转包、分包，服从甲方的领导，遵守甲方制订的项目施工管理等一切制度。3。严格按照施工图纸、图纸会审纪要、施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量,并接受甲方及相关职能部门的检查、监督及管理，向甲方提交施工范围内完整的技术资料及其他相关施工资料原件。4。乙方应服从甲方的工作调度及现场管理。５.乙方负责提供施工组织设计和施工工序技术交底、并按设计和规程要求认真组织施工。６。乙方应保证施工设备及人员的调配能满足施工的要求,保证在合同工期内完成施工任务。７.按甲方技术交底要求进行原材料的原验并整理提供施工技术资料。8。现场文明施工,服从甲方及文明施工的要求。遵守有关安全施工法律、法规及有关规章制度，对进场人员进行安全教育，杜绝安全事故发生。否则,承担相关责任和损失.９.由于乙方不服从管理，不按设计和规范施工造成的追加工作量、返工损失及基坑塌方责任自负，并赔偿甲方因此产生的损失及费用。10.乙方独自承担施工安全及人身伤害责任.11．乙方在现场基坑开挖时,每一阶段制定一次工期,并报甲方。12。乙方应及时上报施工组织设计等书面文件,如不及时上报而产生的工程延误等,由乙方负责。1３.乙方应尽力组织人力,设备，材料等，以保证工期。第八条违约责任乙方未在合同工期内完成施工任务，每逾期一天罚款千分之一。由于乙方不按设计方案和有关规范施工，甲方下达整改通知仍不执行，甲方有权进行处罚，并且因此造成的基坑塌方责任乙方负责。其他（一）双方约定甲方派赵晓旭作为工程代表,乙方派作为工程代表,双方往来文件资料及签证均需双方工程代表签字，签字后的文件加盖双方公章。（二）双方需要更换工地代表时应提前三天书面通知对方.（三)本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。（四）双方合同纠纷协商不成时任何一方可向平顶山市人民法院提起诉讼。第十条附加条款甲方：乙方：甲方法人代表:乙方法人代表:地址：地址：开户行：开户行：帐号:帐号：委托代理人:委托代理人:签发日期：年月日基坑支护及降水施工协议甲方：江苏成章建设集团有限公司来安项目部乙方:有限公司经甲、乙双方友好协商,甲方同意将来安区域研发示范区项目工程中基坑支护及降水工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。第一条:工程名称及承包方式1、工程名称：来安区域研发示范区工程项目。2、工程地址：来安县汊河镇104国道以西、滁河以北3、承包方式:乙方包工包料,承包单价一次性包死,包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。４、工程规模及特征:（1）基坑支护及降水位置按基坑设计图纸执行.(２）基坑支护采用喷锚简易支护和双轴搅拌桩支护方式；降水为集水明排和轻型井点降水。具体的施工内容和施工要求详见基坑支护设计图纸.第二条：工程期限本工程基坑支护工期为30天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准,降水日期以甲方和监理签证日期为准。第三条、款项及付款方式１、基坑支护工程价款、支付及结算(1)基坑支护元／㎡.（2)付款方式:基坑支护完成一半时付已完工程造价的25%，基坑支护全部完成付已完工程造价的５0％，回填完成付至结算总金额的２０%,余５%质保金一年内付清。（3）承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、及备案费和税金等所有相关费用。2、降水井使用时间及费用结算（1）成井费８5元／m,运行费100元/天／眼,以上均包含电费，电费每度按０.85元计算,所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。（2)付款方式：成井完成付已完工程造价的30%,运行费用按月支付已完工程造价的7０%,封井后一月内付清。（3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、以及当地等主管部门办理相关手续等所有与本降水工程相关的费用。3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票,否则,甲方有权拒付工程款.4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项.如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件;甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。第四条：工程质量乙方应严格按照基坑支护图纸及基坑支护方案、设计要求及现行的施工规范进行施工,确保本工程达到合格，确保基坑支护和其它工程的施工安全.第五条：双方职责1、甲方职责:（1）负责三通一平，并承担费用。（２）协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜,保证施工不受外界干扰。（3）负责施工资料的归纳整理（有关检测费乙方承担）。2、乙方职责：（1）负责施工组织,并做好方案。并严格按方案施工,按期完成施工。（2)因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及安全事故一切责任损失由乙方承担。施工中若因乙方原因发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害,由乙方承担全部赔偿责任，并承担相应法律责任。（3)服从甲方管理，对施工人员作好安全教育工作,作到文明施工,造成安全事故责任由乙方自负，甲方概不承担任何责任。(４)支护工程完工，甲方负责组织双方验收，乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结算手续。（5）施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装,水电费也由乙方承担。（６）乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。施工中的每道施工程序，需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序，乙方应严格执行报验制度并提供资料，配合甲方向政府相关部门提供申报备案及一切相关手续资料.(7）乙方进入施工现场后，必须服从甲方管理和监理的监督，及时签收甲方和监理单位下发的书面通知，否则对乙方按５00元/次标准进行处罚.（8）乙方应编制详细的施工组织设计，经监理和甲方确认审批后进行施工.乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责。（9）本工程施工所需的所有设备、材料、工具全部由乙方负责，并负责施工设备的安装、调试及维修，费用由乙方承担。（10）乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料:如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告,水泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告等。(11)乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同。（1２）乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。第六条：施工、变更与签证1、施工图纸、说明和有关技术资料,均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况,可以组织设计交底或者图纸会审。2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方,应及时向甲方提出书面意见。3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证：(1）乙方在２天内提出书面申请，并经乙方签章；(２)经现场监理工程师签字和监理单位盖章；（3)经甲方现场负责人签字和甲方盖章。第七条：违约责任乙方未能在上述约定期限内完成基坑支护及降水施工任务，每逾期1天，应向甲方支付违约金1０00元.因甲方原因经甲方签字确认后工期可顺延。2、甲方应按合同约定支付乙方工程款,否则，甲方应承担支付当期应付款额的同期银行存款利率作为逾期违约金。第八条：争议解决方法本合同如有未尽事宜,双方另议.合同履行中若发生争议，双方应协商解决,协商不成时，双方可向工程所在地法院提起诉讼。第九条：其他１、本合同签订时需双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。２、本合同自双方签字盖章之日起生效,4、本合同一式肆份,甲方双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）:乙方(盖章)：委托代理人(签字):委托代理人(签字)：年月日年月日工程基坑支护工程分包合同甲方：中国建筑一局(集团）有限公司乙方:北京嘉恒立建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商,就首都体育学院实验综合楼工程基坑支护工程施工有关事宜达成以下协议:项目概况1。１工程名称：首都体育学院实验综合楼工程1．2工程地点:北京市海淀区北三环西路11号院1。３建筑面积：共约2７0３6。6３平方米.承包内容本工程乙方需拟建工程的基坑支护工程的施工,包括但不限于以下内容:基坑支护方案专家评审：乙方根据甲方提供的岩土工程勘查报告、实地踏勘并结合施工经验，并仔细阅读我方提供的施工方案，并相应做出自己方案,做到以最优化的方案保证施工质量。中标方雇佣有设计资质的设计单位的设计,组织有关专家评审,并提供设计单位认可及盖章的施工图供业主和有关单位审核批准,只允许在审核批准后进行施工,整个工程所涉及的稳妥性、质量等的设计责任由乙方承担。乙方的设计方案要充分考虑周围建筑物及管线的安全性。拟建工程的排水：土方开挖、基坑支护施工期间的基坑内排水，包括坑底的明沟排水及土钉墙面花管排水。拟建工程的基坑支护:土钉墙、预应力锚杆。沉降观测:基坑边坡支护系统变形（水平)监测；周围建筑、地面沉降监测，并达到业主、监理及有关政府部门满意；观测直至回填土完。第三条承包方式和合同造价3。１承包方式:包工包料，固定综合单价合同.土钉墙单价及预应力锚杆单价是固定的,不因政策变化、市场物价调整、地质实际情况与地质报告的差异、北京市重要活动进行的交通管制、白天或晚上施工、居民民扰等各种因素而调整。3.2合同价款:暂定５５5180元.大写:暂定伍拾伍万伍仟壹佰捌拾元整。土钉墙：固定综合单价,180元／平米，暂定工程量2487平米，小计4４7660元；预应力锚杆:固定综合单价，140元/平米，暂定工程量７68平米,小计107520元；总计暂定555１80元.土钉墙的工程量结算按照图示尺寸以平米计算，压边不另计（具体依据建设工程预算定额的相应计算规则）。合同价款包含完成工程承包内容所发生的人工费、材料费、机械费、雨季施工措施费、环保、安全文明施工费、实验费、监测费、管理费、利润、优化设计费、专家评审费、税金等全部内容。第四条工期4.1计划开竣工日期及阶段工期如下(含土方工程施工时间），具体开竣工日期以招标单位现场实际要求为准：2012年８月４.2对以下造成竣工日期推迟的延误,经招标单位代表确认后工期相应顺延.4.２。１不可抗力。4.2．2甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。4.３除上述原因造成的工期延误，以现场要求工期为准，实际工期每拖延一天，罚款合同造价的千分之十。4.4本工程可能发生民扰问题,乙方须充分考虑民扰带来的停工、窝工等损失。乙方连续停工三天,甲方不考虑工期的顺延和费用的补偿,由乙方自行承担，不得向甲方提出经济补偿；连续三天以上停工，乙方按手续办理工期顺延,但不得计取任何费用补偿。4.5无论白天夜间施工，均已综合考虑在合同价款内。第五条工程质量5．1质量标准:达到国家质量检验评定的合格标准.5.２乙方应编制基坑支护的施工方案和质量保证措施、安全措施，事先报经甲方和监理公司确认，作为监控施工的依据。5.３甲方及监理公司有关人员可随时巡视检查现场施工状况,对不符合施工规范等情况有权提出纠正意见,特殊情况可提出暂停施工指令,乙方必须遵从，由此造成的返工等损失均由乙方承担。５.4双方约定，基坑支护工程施工完成后由甲方组织监理和乙方进行验收。第六条安全及文明施工６．1乙方必须制定并切实执行全方位的施工现场管理办法和规则，以确保施工安全和文明施工等,凡因违规而发生事故，所造成的损失均由乙方承担。6.2乙方应接受甲方及监理人员对安全施工的检查，对不符合安全规则及有安全隐患的,甲方和监理人员有权提出纠正、制止,情节严重的可指令乙方停工整顿.6。３乙方在施工中发生重大安全伤亡事故,必须在事发后及时向市、区各有关部门报告,同时告知甲方，以求能够最迅速地妥善处理。6。4因乙方原因造成的安全伤亡事故，均由乙方负责处理和承担经济赔偿等一切责任。６。5乙方在施工过程中应保证施工现场内的动力设备、高电压线路、地下管道、及临街交通要道等的安全，如有损坏，由责任方承担费用。第七条各方驻工地主要成员7.1甲方驻工地代表为卢茂7。2乙方项目经理兼工地代表为罗英华上列人员如有变动，变动方应及时通知对方。第八条工程款支付办法８。1护坡工程完成一半时,支付工程总造价的40％;护坡工程完工后，支付至工程总造价的9５％，余款在基坑回填完后一月内付清。８．２如业主不能按期付款，甲方将按业主付款的比例对乙方支付工程款,并且乙方不得因此对甲方提出索赔或起诉。8。3税金(工程总价的3。4%)已含在合同价款内.8.4承包方须向发包方提供合法有效的工程款发票。第九条甲方的责任和义务9.1向乙方提交场地的坐标控制点和水准点.9。2向乙方提交工程基础图、现场总平面图、地质勘探报告各一份。９。3向乙方提供现场临水临电的接驳口，乙方自行接驳。第十条乙方的责任和义务10．1本合同签订后3日内,向甲方报送实施性施工方案1份,甲方在收到后的5日内予以批复,乙方严格按批准的施工组织设计进行施工，保证投入足够的施工机械及人员，随时接受甲方的监督检查，并按要求纠正出现的偏差。10.2按约定时间向甲方报送月(旬）施工作业计划和上月(旬）计划完成的统计报表各１份。1０。３在工程施工过程中，服从甲方的统一管理，严格服从甲方的管理,严格执行甲方的规定、指示和指令,包括依照甲方要求的时间、格式和内容提交各类报表、计划、方案、措施、记录、名单、证明等文件或资料,参加甲方召集的会议，确保甲方实现对业主工期质量安全等的承诺。10。４严格遵守国家、地方政府和有关部门对施工场地的市容、环卫、环保、噪音、交通、消防等的管理规定.并承担因违反有关规定造成的对乙方及甲方的罚款.10。5乙方施工车辆出现场前选派专人进行清洗车轮，如因乙方的车辆在公路上遗撒等原因招致的罚款及有关费用均由乙方承担。10.６乙方应做好施工现场周边建筑物、构筑物、地下管线、市政道路、管线的保护工作，费用由乙方承担。如保护不当或未采取保护措施造成损坏，其产生的经济损失和责任均由乙方负责。1０。７在工程施工过程中，甲方如发现乙方施工能力不足、工程进度不能满足业主要求、质量达不到合格标准、乙方配合不到位等情况，有权责令乙方退场。乙方必须无条件接受，所造成的损失由乙方承担。10。8除经甲方许可外，乙方不得将工程转包，否则乙方需承担违约责任,向甲方支付30万元的违约金。10.9乙方所有施工人员必须办理当地施工的手续,由此发生的费用乙方承担。１0。10乙方应遵守政府有关部门关于农民工使用的有关规定,做好劳动防护工作，及时支付农民工工资.10。１1乙方在基坑支护施工过程中发生的须甲方配合工作而发生的费用由乙方承担.1０。１2本工程正处于雨季施工,乙方须编制详细的雨季施工方案,报甲方审批,并严格按照批准的方案实施,确保基坑安全，因此而增加的费用包含在合同总价中.１0．13确保安全生产,负责处理本方责任造成的事故，并承担其费用。第十一条设计变更11.1甲方乙方需要变更设计时应及时将内容及原因等书面通知对方，对方接到通知的2日内，由甲、乙和监理三方研讨，取得一致意见后，办理变更手续。11。２因本工程设计由乙方实施,无论在施工前,还是在施工过程中，甲方或监理、业主发现乙方的设计方案有任何设计缺陷，乙方均应进行调整，以确保基坑的安全.11.3所有的设计变更,除非是因业主修改拟建工程设计导致基坑设计方案调整，其他情况均不得调整合同价款。第十二条争议１2。１甲乙双方在履约中发生争议时，应本着公平、合理原则协商解决，协商解决不了时,可到北京市丰台区人民法院提出起诉.12.2在协商、起诉过程中，甲乙双方均必须履行合同中争议以外的其它各项条款,不得擅自停止施工，否则按严重违约处理。第十三条违约13.1甲乙双方均必须严格履行合同，违约一方必须承担对方由此造成的一切损失。第十四条竣工验收14.１乙方承包的工程内容全部完工并经自检合格后3日内向甲方及监理公司送交工程竣工验收报告，甲方接到报告的５日内，组织有关各方按照有关设计资料、现场完成工程实际情况及国家现行有关规范、标准，对工程完成成果及工程质量进行验收，验收中发生的问题，由甲方、乙方、监理公司一起商定修理方案，由乙方实施，经复验合格后,5日内办理竣工验收手续，同时乙方向甲方提交竣工资料和竣工结算书。第十五条合同生效和终止15。1本合同自双方签字、盖章之日起生效。15.２本合同合同职责全部履行完后即行终止。第十六条合同份数16.1本合同正本贰份，甲、乙双方各持一份。1６。2本合同副本肆份，甲方持叁份、乙方持一份。16。3本合同正、副本具有同等法律效力,正、副本不符时,以正本为准。１7．4本工程招标文件、施工方案、投标报价书、设计图纸均为合同的组成部分。甲方:中国建筑一局（集团）有限公司乙方:北京嘉恒立建筑工程有限公司法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：2012年附件１安全生产与消防保卫协议为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主"的安全生产方针,落实安全生产责任制,保障人民群众生命财产的安全,为施工生产活动创造安全的作业环境，总包方与分包方相关问题达成以下协议：用工制度１．分包人须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》(1988年7月1日京政发第6l号发布，根据1997年1２月31日京政发第1２号令修改），《北京市外地来京人员卫生防疫管理规定》以及其它关于外地来京施工企业管理的相关的法律、法规及条例。任何因为分包人违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包人承担,因此造成的总包人的经济损失由分包人承担。２。分包人须持有北京市建委核发的外地进京企业施工许可证、北京市劳动局核发安全生产许可证(需在规定的有效期内)。并按总包人要求提供企业法人营业执照、施工单位资质证书、安全生产许可证、外地进京企业施工许可证［经年审］等有效的复印件，复印件应字迹清晰，容易辨认，并加盖单位行政公章；（不得对复印件再次复印)。3。分包人所有现场施工人员(非北京市户籍人员）需持有北京市劳动局核发的北京市外来人员就业证、北京市公安局下属驻地派出所办理的暂住证、北京市政府指定卫生防疫部门核发的健康证。凡因为分包人工人上述证件不齐而造成的任何事件的经济、行政、法律责任均由分包人承担，因此造成的总包人的经济损失由分包人承担。办理证件所需费用自理。４．分包人应遵守总包人制定的《中国建筑一局（集团）有限公司劳务市场管理规定》及总包人其它的关于分包管理的所有制度、规定等。二、安全生产1．分包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用,非分包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；2.如果发生事故，在事故发生后２小时内，分包人应通知总包人代表报告事故的详情；若发生死亡或重大事故，分包人应立即通知总包人代表并上报政府有关部门,同时采取相应的措施.总包人为抢救提供必要的条件，发生事故的费用由事故责任方承担。3。分包人应保证隐患整改率为100%,并达到北京市文明安全样板工程标准。4．分包人应保证因公死亡、重伤事故为零。5.分包人须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位)的委托书分包与自己资质相符的工程。6。分包人熟悉并能自觉遵守、执行《北京市外地来京人员卫生防疫管理规定》、《建设工程施工现场管理规定》、《北京市“建设工程施工现场管理规定“实施细则》、《北京市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》、北京市建筑施工现场安全防护基本标淮》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家政府(含地方政府)、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规,规范、标准及各项规定。能积极参加各种有关促进安全生产的各项活动.7.分包人必须尊重并服从总包人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。８。分包人必须执行下列安全管理制度A。安全技术管理制度：1)分包人必须执行总包人总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包人编制的单项作业安全防护措施,需报总包人审批。改变原方案必须重新报批。2）分包人须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度；并跟班检查管理.B。分包人必须执行安全教育培训持证上岗制度1)分包人项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受培训、考试合格后办理分包单位安全资审查认可证和安全施工许可证。2)分包人的工长、技术员、机械、物资部门负责人须接受培训，参加总包人组织的安全年审考试，合格者办理《安全生产资格证书》持证上岗。3)分包人一般工人入场一律接受三级安全教育,考试合格取得“安全生产考核证"方推进入现场施工。如果分包人的人员需要变化，必须提出计划报告发包，对变化的人员按规定进行教育、考核后方可上岗。4）分包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门签发）,经考核合格者换领北京市劳动局核发的特种作业上岗操作证，持证上岗。5）分包人工人交换施工现场必须实施转场教育.6）分包人必须执行周一安全活动一小时制度.C。分包人必须执行安全生产检查制度1）分包人必须接受总包人或总包人上级主管部门组织的各种安全生产检查。2)分包人必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查.3）分包人必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。4）分包人必须设专职安全人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。5）分包人必须严格执行检查整改销项制度.Ｄ.分包人必须执行安全防护设施、设备验收制度1）分包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，巨机械性能良好、安全防护装置灵敏靠。２）分包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包人经理部验收。3）分包人的大型防护设施和大型机械设备须申报总包人接受专职部门（公司级)的专业验收。4）分包人必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术特性,设备履历档案及防护设施支搭（安装)方案。其方案必须满足总包人所在政府相关规定。5）分包人须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度.6)分包人必须执行重要劳动用品认定厂家、认定产品的采购制度。7)分包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。8)分包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。9)分包人必须严肃执行员工因工伤亡报告制度。a.分包人员工在施工现场于工作时间内从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。ｂ．分包人发生事故后必须立即用最快捷的方式向总包人报告。并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。c、分包人要积极配合总包人及总包人上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证,不准隐瞒不报。ｄ、分包人须承担因为分包人的原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。e、如果发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人,分包人须做好事故的善后处理工作。总包人不直接对伤亡者及其家属。分包人应当承担因为分包人事故的善后处理不当而发生的影响总包人工作的事件给总包人及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。ｆ．分包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬,对违章作业,违章指挥，违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。本分包工程必须贯彻执行安全生产的各种规范、标准.严格执行总包单位的“项目管理手册”。三、安全防范1.分包人要对所有负责工程范围内工作人员的安全负责。分包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全，不存在妨碍工人安全和卫生的危险，并保证建筑工地的所有人员或附近的,人员免遭工地可能发生的一切危险。分包人的专业分包商和他在现场雇佣的所有人都应全面遵守备种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适用的照明,需要时提供手提式照明设备.２。施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥.３。总包人可要求立刻撤走任何现场被他认为是没有适当遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下，此人不再雇佣于现场,除非事先有总包人的书面同意。４。对不符合安全要求的，总包人安全管理员有权停工和强行设置使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。5.凡重要的劳动保护用品必须按总包人指定厂家购买.如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架机件等.６。分包人应提供和实施配戴有效的安全帽，若有必要还需配戴面罩,眼罩，护耳、安全带及其它人身防护设备。分包人应呈送报批详细的紧急事件处理方案和安全条例以供批准。7.分包人应在签约之后30天内呈送安全防范方案详述将要采取的安全措施以报总包人批准.但此批准并不减轻分包人的安全责任。此等已获批准的紧急事件处理方案和安全规章的副本由分包人编制并且分发至所有工作场所并且张贴:还有业主指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等类似性质物，具体由发起方决定.8。分包人应按规定每５０人配备至少一名专职安全员负责安全检查、贯彻安全方案和措施四、消防保卫1.分包人必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包人应严格按总包人消防保卫制度及发包符合总包人的要求,总包人有权按规定对分包人进行经济处罚。２。分包人需配备至少一名专／兼职保卫人员负责本单位保卫工作。3。凡由于分包人管理及自身防范措施不力或分包人工人责任造成的案件，火灾、交通事故〖含施工现场内〗等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分因，因此给总包人造成的经济损失由分包人负责赔偿，总包人可对其进行经济处罚.五、现场及其人员管理１．严格遵守《北京市建设工程施工现场管理办法》相关规定；2．分包人必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理答方面要符合总包人ＣＩ战略的要求,按总包人的规定执行,在施工过程中,对全体施工人员的服装、安全帽等进行统一管理。３。分包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由分包人自己负责.4．分包人应配合总包人建立工地章程,订立在工地执行工作时需遵守的各项制度,工地章程应包括以下几方面的规章，但不限于此。a。保安；b．施工安全：c。门卫制度；d。卫生:e。防火、其它保护临近环境的规章:５．分包人在现场的人员中，应配足合格的安全员，专门处理安全和防止全部劳务人员发生事故方面的问题，此人应有权发出指令及采取防止事故发生的预防措施，因发生事故而造成的一切费用，均由责任方承担。6。分包人应自费采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全.在整个合同期间自始至终在工人住处确保配有医务人员和急救设备等,并且采取适当的安排以预防传染病,并提供所有的福利及卫生条件。7。分包人应配足合格的质量检查人员，并指定专门的质量负责人进行整个施工现场的质量管理和检查工作，配备足够的质量检测工具。六、协议书的份数与分包合同份数相同。七、有效期:本施工安全协议之有效期同分包合同协议条款。总包人:(公章）分包人:（公章)法定代表人：法定代表人：或委托代表人：或委托代表人：附件2职业安全卫生与环境管理协议书为遵守国家和地方环境法律、法规及中国建筑一局（集团）有限公司职业安全卫生和环境管理方针，满足总包单位IＳ０1400l和OHSAS18001要求，保证项目施工生产符合ＩS01400１和0HSASｌ８００1认证标准要求,甲乙双方协议如下：一、总包人责任/义务1。总包人负责对分包人进行职业安全卫生管理体系和环境管理体系的培训;推行IＳOl400ｌ和ＯHSASl８001目标、指标、管理方案;制订有关职业安全卫生与环境管理的措施和规定；２。总包人定期对分包人进行职业安全卫生与环境管理的考核:３．总包人负责协助分包人做好危险源的识别,并负责对分包人进行重大危险源实施控制的措施与要求的交底，监督检查分包人的执行情况:4．总包人有权对分包人职业安全卫生与环境管理进行监督检查，如分包人由于管理不力达不到总包人要求，分包人须采取有效措施加以改善,并承担相应费用：二、分包人责任/义务１．分包人须严格执行ＩＳ0140０l环境管理体系标准、0HSAＳ１80０1职业安全卫生管理体系标准；2.分包人须严格贯彻执行总包人ISO14001环境管理体系文件、OＨSAS18001职业安全卫生管理体系文件要求,遵守总包人现场有关职业安全卫生与环境管理的各项管理规定,并制订相关的环境、职业安卫管理保证措施，经总包人审核后实施；3.分包人负责组织所属员工接受IS01400l坏境管理、OHＳASｌ８0０l职业安全卫生管理知识的教育培训。4．分包人必须遵守国家及北京市政府有关施工扰民、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物排放及文明施工等有关规定，施工中分包人应采取有效的措施使之降低至现行文件规定允许的程度，并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用;５.分包人垃圾清理及消纳应严格按总包人《污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）控制及管理程序》和作业指导书执行。6．分包人负责在总包人指导下辨识所承包工程实施中的危险源,并采取有效控制措施。7.分包人应严格贯彻执行总包人关于施工技术管理、现场防护、施工用电、机械、化学危险品管理、消防防护及保护女工和未成年工的各程序。8．分包人须配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责现场工人的职业病防治工作。９．分包人应对接触职业病危害源的现场工人提供符合要求的防护品,并对其健康定期进行检查,并承担其相应费用.10．在建筑施工中，分包人须采取有效措施,防止噪声超标或机械漏油污染环境:杜绝敲击等人为嗓音，使用机械要定期进行噪音检测:对于不符合要求的机械要及时采取措施：木工棚要封闭，以减少噪声、粉尘的排放。１1.分包人须采取必要措施保护施工现场周围的环境和施工现场的环境，在施工中若遇古树、文物要按照《北京市古树名木保护管理条例》和《中华人民共和图文物保护法》执行，严禁对自然环境造成破坏。12．分包人须按规定对建筑施工过程中产生的废气物进行分类堆放并及时清运。１3．分包人设置于现场的办公室、食堂、宿舍、仓库等,须严格按总包人的要求作好环境保护，生活区应遵守《北京市外地务工人员食宿基本标准》加强节水节电管理,食堂废水先经隔油处理，再向外排放,并按要求进行废水监测.14．加强对机动车辆的日常维护和保养，并对机动车辆进行定期检查，以保持机动车性能良好,尾气年检合格；15。分包人在施工中应保证施工、生活及办公废弃物得到有效控制与管理,本着“节约资源，减少环境污染”的原则,确保废弃物处理后不对环境造成二次污染１６．分包人负责处理废弃物必须执行国家、北京市政府和总包人有关环境管理规定，严格按照规定进行分类处理，最大限度地回收利用.17．对于分包人负责处理的废弃物,总包人有权监督、跟踪检查分包人废弃物处理情况。如分包人在处理过程中对环境造成污染，总包人有权另行委托第三方进行废弃物处理，发生费用由分包人承担,总包人保留采用其它处罚措施的权利.１8．废弃物必须及时处理到合理、合法的场所，不得随意排放。如分包人在处理过程中对环境造成严重污染,一切责任由分包人负责。19．分包人负责向总包人提供废弃物收购站的有关资质及证明材料。2０.分包人应严格按总包人的《工程项目文明施工管理实施细则》规定组织施工。分包人应设专职文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；２１.现场材料应按照总包人的施工平面布置图指定的位置整齐堆放,分包人应随时将施工垃圾清运出施工现场，且分包人使用的生活设施应保持整洁和卫生：22.分包人如违反上述规定造成环境破坏及总包人损失,由分包人承担全部责任和损失(包括但不限于无偿修整和恢复在施工过程中受到破坏的环境及赔偿业主／总包人的损失)。总包人：（公章）分包人:（公章）法定代表人：法定代表人：或委托代表人：或委托代表人:附件3职业健康协议为更好贯彻职业病防治法,维护职工的健康权益，加快公司职业病防治工作全面走向正规化的进程，针对施工中常出现的职业病，特制定职业健康安全操作规程,凡违反本操作规程造成职业病由分包人承担。电、气焊:１、使用电、气焊设备进行焊接作业时，熔化金属和渣的飞溅会产生有害粉尘、有毒气体、弧光辐射、高频磁场、噪声和射线等这些有害因素可能导致火灾、爆炸、烫伤、急性中毒、触电等事故及尘肺、慢性中毒、血液病、电光眼等职业病,不仅对焊工造成伤害，且影响焊接作业点附近人员的安全和健康。2、气焊与气割使用氧气瓶和乙炔发生器以氧气和乙炔混合燃烧的火焰来加热金属。主要危险是可能造成人员烧伤、烫伤或引起火灾、爆炸、中毒。若通风不良场所作业，中毒危险更大3、作业前:检查焊、割矩射、吸能力，防止因溶化金属飞溅物或其它杂物堵塞喷嘴而导致回火，焊、割矩及;胶管、气阀不得沾有油脂。点火时：喷嘴不能对人，燃烧的焊枪不得防在工件和地面上。作业时:应先清理工件表面漆皮、铁锈、油污，在贮存烧碱、硫磺、油、甲苯等物质的容器中作业时，必须先清洗容器通风换气后，方可作业。4、焊接作业时，焊接烟尘是一个严重的问题,烟尘中含有大量有害物质故作业时，应加强通风.在室内或密闭