监理工程师之水利工程目标控制综合检测模考A卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制综合检测模考A卷附答案

单选题（共100题）1、以下不属于验收时安装单位应提供的资料是（）。A.验收申请报告和验收大纲B.焊接工艺评定报告及安装工艺文件C.闸门和埋件安装质量检验记录D.供应构件的单位信息【答案】D2、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C3、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】A4、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，适用（）。A.系统随机抽样B.单纯随机抽样C.两级随机抽样D.分层随机抽样【答案】A5、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B6、每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】C7、下列选项中暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担的是（）。A.承包人擅自暂停施工B.发包人违约引起的暂停施工C.不可抗力引起的暂停施工D.其他由发包人原因引起的暂停施工【答案】A8、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A9、在一定程度上促使承包商关注工程成本和工期，并应用较为广泛的计价方式是（）A.成本加奖罚B.成本加固定金额酬金C.成本加固定百分比酬金D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A10、在工程开工前，（）应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.承包人B.监理人C.发包人D.分包人【答案】C11、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C12、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A13、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B14、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】D15、为了达到质量要求所采取的作业技术和活动是（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C16、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】B17、骨料应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（），超过时应设置缓降设备。A.2mB.3mC.4mD.1m【答案】B18、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D19、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】D20、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。A.国家经济整体利益B.资源合理配置C.经济效益D.社会影响【答案】B21、在水利勘察合同中，发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在（）中指明。A.监理大纲B.监理规划C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】C22、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B23、水利工程质量评定的基本单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D24、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A25、承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔（段）进行数照冲洗和压水试验，裂腺冲洗方法为，在孔口或段顶安放灌浆塞（孔口封闭器)，向孔内泵入压力水流，压力可为灌浆压力的（）,但不大于1MPa,冲洗时间至回水澄清时止或不大于20min。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】C26、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】C27、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C28、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程【答案】B29、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C30、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C31、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B32、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间【答案】C33、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D34、工作持续时间的估算以（）为基础A.定额估算B.参照以往工程实践经验估算C.工作的任务量估算值D.资源供应能力【答案】A35、水轮发电机组，设备安装时应在基础混凝土强度达到设计值的（）%后进行。A.70B.75C.80D.85【答案】A36、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C37、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A38、某项目有A、B、C三个方案，寿命周期均相同，投资额A＞B＞C，方案A对于方案B的差额内部收益率为8%，方案B对于方案C的差额内部收益率为11%，基准收益率为10%，则最优方案为（）。A.方案AB.方案BC.方案CD.不能确定【答案】B39、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资【答案】B40、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A41、根据《水利工程施工监理规范》，工程需要进行的专项检测试验，监理机构不进行（）。A.旁站监理B.见证取样C.跟踪检测D.平行检测【答案】D42、发包人编制控制性进度计划的基础是（）。A.建设工期B.批复的建设工期C.要求工期D.批复的要求工期【答案】B43、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】A44、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A45、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C46、金属结构设备埋件的二期混凝土强度，达到（）以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录。A.70%B.80%C.90%D.100%【答案】A47、施工单位要进行下一道工序的施工，需要经（）签字。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理工程师D.监理员【答案】C48、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C49、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A50、招标控制价编制中，不得作为竞争性费用的是（）。A.分部分项工程费B.安全文明施工费C.总承包服务费D.暂列金额【答案】B51、当工程出现质量缺陷时应以（）形式进行记录。A.核备B.审批C.报告D.备案【答案】D52、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A53、根据《水利工程建设标准强制性条文》，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土（）时间以内。A.初凝B.终凝C.养护D.拆模【答案】A54、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（）调整系数。A.0.80B.0.85C.0.90D.1.09【答案】A55、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C56、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】B57、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D58、在工程开工前，（）应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.承包人B.监理人C.发包人D.分包人【答案】C59、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B60、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分—般以（）年为界。A.4B.3C.2D.1【答案】D61、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。A.每座独立的建筑物B.招标标段C.加固内容D.人员参与数量【答案】B62、（）是影响工程项目质量的决定性环节。A.可行性研究阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工验收阶段【答案】B63、水利部每年确定项目后评价年度计划后，项目管理单位应在后评价年度计划下达后（）个月内，开展项目自我总结评价工作，完成自我总結评价报告。A.1B.3C.6D.12【答案】B64、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】C65、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A66、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A67、未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的（）％以内。A.1B.3C.5D.7【答案】B68、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C69、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】B70、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D71、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A.7B.10C.14D.28【答案】A72、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C73、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（）小时内未作出回复的，视为同意发包人请求。A.12B.24C.48D.72【答案】B74、总承包单位对分包工程的质量承担（）。A.主体责任B.领导责任C.连带责任D.主要领导责任【答案】C75、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C76、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B77、“见证点”、“待检点”最核心的区别在于（）。A.见证点的设置B.见证点监理人员未到场不得进行施工C.待检点的设置D.待检点监理人员未到场不得进行施工【答案】D78、塑性混凝土应在浇筑完毕后应根据环境因素确定浇筑后的养护时间，正常情况下应在浇筑完毕后（）小时内开始洒水养护。A.6～20B.5～20C.6～18D.5～18【答案】C79、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A80、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B81、碾压混凝土坝体迎水面()范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】A82、质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过（）来作出结论。A.专家论证B.目测观察C.实验数据D.检查验收【答案】D83、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A84、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A85、水利工程施工进度计划WBS分解中编制初步施工进度计划时当确定工作持续时间后应该进行的工作是（）。A.确定逻辑关系B.绘制初步工程网络计划C.确定工程量D.计算时间参数【答案】B86、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B87、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A.7B.10C.14D.28【答案】A88、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】C89、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A90、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5B.1C.1.5D.2【答案】C91、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C92、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】C93、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。A.国家经济整体利益B.资源合理配置C.经济效益D.社会影响【答案】B94、只能计数、不能连续取值的数据是（）。A.计量值数据B.计数值数据C.控制性数据D.验收性数据【答案】B95、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C96、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D97、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B98、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C99、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176），项目按级划分为（）。A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单元工程分部工程和单位工程【答案】D100、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B多选题（共40题）1、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】AD2、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()A.乙国通过发表声明，表示承认甲国B.乙国和甲国締结和平友好条约C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC3、《环境影响评价法》规定，接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，应当经国务院环境保护行政主管部门考核审查合格后，颁发资质证书，按照资质证书规定的等级和评价范围，从事环境影响评价服务，并对评价结论负责。为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构的资质条件和管理办法，由国务院环境保护行政主管部门制定。下列哪个选项的说法错误：A.颁发建设项目环境影响评价资质的行为属于行政确认B.国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价资质管理办法》可以对实施建设项目环境影响评价资质的申请与审查作出具体规定C.建设项目环境影响评价资质证书可以在全国范围内使用D.未依法取得资质证书而从事环境影响评价服务的，应依法给予处罚【答案】A4、工程经济评价应遵循的原则有（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则C.动态分析和静态分析相结合，以静态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主【答案】ABD5、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】BD6、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。A.价值标准评价方法B.功能重要性系数评价方法C.强制确定法D.“最合适区域”法E.ABC分析法【答案】ABD7、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81.2万元D.第二年的利息为82.4万元E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC8、下列关于承包人项目经理及人员要求说法正确的是（）。A.承包人更换项目经理应征得发包人同意，更换前7d通知监理和发包人B.监理要求撤换项目经理时，承包人可以和监理协商处理C.承包人项目经理短期离开施工场地，应征得监理机构同意，委派代表代其行使职权D.承包人为履行合同发出一切函件，均应有项目经理签字E.项目经理可以授权其下属行使职权，但应事先将人员姓名和授权范围通知监理机构【答案】C9、投资局部偏差的含义包括（）。A.单项工程的投资偏差B.单位工程的投资偏差C.分部分项工程的投资偏差D.每个控制周期所发生的投资偏差E.建设项目的投资偏差【答案】ABCD10、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（）的变化。A.主要料场场地B.枢纽工程施工导流方式C.导流建筑物方案D.主要建筑物工程总进度E.地下洞室支护形式【答案】ABCD11、全数检验的适用条件为（）。A.总体的数量较少B.检测项目比较重要C.检测方法会对产品产生破坏D.质量十分不稳定的工序E.检测用时较长【答案】BD12、下列哪些属于国际经济法的调整对象？（）A.一国外贸管理机关对本国外贸公司的管理关系B.跨国银行的法律管制C.东道国和跨国银行的母国对跨国银行海外分支机构的设立及经营活动的法律管制D.跨国税收关系【答案】ABCD13、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC14、下列内容中，按重量计量的有（）。A.钢结构B.帷幕灌浆C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋【答案】AB15、在工程建设中，质量保证的途径包括（）。A.以检验为手段的质量保证B.以工作人员的技术年限为质量保证C.以工序管理为手段的质量保证D.以资金为后续供应充足的质量保证E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证【答案】AC16、根据《公证员执业管理办法》的规定，符合条件的人担任公证员要经过下列哪些程序？（）A.要由符合条件的本人提出申请,经需要选配公证员的公证机构推荐，由所在地司法行政机关出具审查意见，逐级报请省、自治区、直辖市司法行政机关审核B.省、自治区、直辖市司法行政机关应当自收到报审材料之日起20日内完成审核C.对符合规定条件和公证员配备方案的，作出同意申请人担任公证员的审核意见，填制公证员任职报审表,报请司法部任命D.对不符合规定条件或者公证员配备方案的，作出不同意申请人担任公证员的决定，并书面通知申请人和所在地司法行政机关【答案】ABCD17、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD18、根据《水利水电工程标准文件》，承包人提交的完工付款申请单应包括的内容有（）。A.完工结算合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应返还的履约保证金E.应支付的完工付款金额【答案】ABC19、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD20、下列关于工程清单计价的说法，正确的有（）。A.工程量清单报价表的内容应由投标人填写B.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写C.分类分项工程量清单计价一般采用工程单价计价D.其他项目按招标文件所列的价格计价E.投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人应编报工程单价计算表【答案】ABCD21、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表国家行使司法权的专门机关，其他任何国凌机关、社会组织和个人都不傳从事这项工作B.司法具有国家强制性，司法机关依法所作的决定，所有当事者都必须执行，不得违抗C.司法活动具有主动性,司法机关可以主动去实施法律D.司法必须有表明法的适用的法律文书，如判决书、裁定书和决定书等【答案】ABD22、缩短关键路线的途径有（）。A.将关键工作进行分解，组织平行作业B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业C.将关键工作进行分解，组织串联作业D.压缩非关键工作的持续时间E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB23、工程质量事故具有的特点为（）。A.质量事故原因的复杂性B.质量事故的严重性C.质量事故的多发性D.质量事故的复杂性E.质量事故的可变性【答案】ABC24、按索赔事件的性质分类，工程索赔可分为（）。A.费用索赔B.合同中默示的索赔C.工程延期索赔D.合同被迫终止索赔E.工程加速索赔【答案】CD25、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC26、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD27、玛丽为甲国派驻乙国领馆的领事官员，依《维也纳领事关系公约》，其在乙国不受逮捕、拘押和监禁，但也有一些例外的情况，下列哪些属于例外的情况？（）A.因玛丽在乙国有严重犯罪情形，依法定程序应予以逮捕和拘押的B.玛丽在乙国有违反交通法规情形，应予拘留的C.玛丽在乙国有违反治安法规情形，应予拘押的D.为执行已经发生法律效力的判决而依法定程序应予以逮捕和拘押的【答案】AD28、在双代号网络计划中，节点（）。A.不消耗时间B.不消耗资源C.是一项工作D.表示工作之间的衔接关系E.表示某工作开始或结束的瞬间【答案】AB29、施工阶段的质量控制根据工程实体形成的时间可以分为（）。A.事前控制阶段B.事中