监理工程师之土木建筑目标控制题型训练附答案

监理工程师之土木建筑目标控制题型训练附答案

单选题（共100题）1、在合理使用期限内，保证建筑结构的可靠性、耐久性以及使相关技术和功能能够可靠有效地发挥作用，这是工程设计应遵循的（）原则。A.适用B.安全C.耐久D.合理【答案】B2、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为()个。A.3B.4C.6D.10【答案】D3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。A.3、3、自行废止B.2、2、自行废止C.3、2、重新办理D.2、3、重新办理【答案】A4、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费和间接费均增加C.直接费增加，间接费减少D.直接费和间接费均减少【答案】C5、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C6、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.发出暂停制造指令【答案】D7、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据是（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资储备计划D.国外进口物资计划【答案】A8、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）%。A.1B.2C.3D.5【答案】C9、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水强度B.施工过程C.施工段D.流水节拍【答案】C10、在工程实际的执行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差，则在项目进度计划中应（）。A.偶有偏差不足为怪B.将实际进度调整到计划进度C.废除计划进度D.采取有效的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题【答案】D11、（2022年真题）某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B12、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D13、网络计划的资源优化分为两种，其中“资源有限，工期最短”的优化是指（）。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】B14、根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A15、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B16、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（）组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师【答案】B17、将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是（）。A.水刷石B.斩假石C.干粘石D.弹涂【答案】C18、根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（）。A.计时工资或计件工资B.特殊情况下支付的工资C.劳动保险和职工福利费D.劳动保护费【答案】B19、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A20、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期C.关键线路上的工作就是关键工作D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】A21、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按()给出综合质量评价。A.合格、基本合格、不合格B.基本合格、合格、良好C.优、良、中、差D.好、一般、差【答案】D22、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进【答案】D23、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D24、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。A.边设计、边施工B.无证设计C.越级设计D.荷载取值过小【答案】D25、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A26、工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（）。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】A27、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5【答案】B28、在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【答案】C29、工程网络计划的工期优化是通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.压缩关键工作的持续时间C.将关键工作压缩成非关键工作D.减少非关键工作的自由时差【答案】B30、在结构工程施工中对已安装的模板、架立钢筋等应进行()检验。A.全数B.抽样C.整体D.综合【答案】A31、关于侦查，下列说法错误的是？A.张三故意杀人一案，在补充侦查阶段，张三死亡的，应当撤销案件B.搜查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行C.搜查的时候，应当有被搜查人及他的家属、邻居以及见证人同时在场D.勘验、检查时，必须出示勘查证，否则，该勘验、检查笔录不得作为定案的根据【答案】A32、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B33、根据《建设工程工程量清单计价规范》，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的零星额外工作，应列入（）中。A.暂估价B.暂列金额C.计日工D.措施项目费【答案】C34、监理工程师应在每月召开的（）上通报工程项目建设的重大变更事项，协商其后果处理，解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的重大协调配合问题。A.高级协调会B.普通协调会C.管理层协调会D.操作层协调会【答案】A35、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()A.工程量减少5%B.水泥价格上涨3%C.出现恶劣气候D.工程范围变更【答案】D36、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C37、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()A.单价B.工程量C.税金D.费率【答案】B38、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D39、在质量数据的特征值中，（）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。A.标准偏差B.变异系数C.极差D.样本中位数【答案】C40、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C41、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C42、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()A.编制施工阶段投资控制工作流程B.制定施工方案并对其进行分析论证C.审核竣工结算D.防止和处理施工索赔【答案】A43、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C44、网络计划终点节点标号值与（）相等。A.总工期B.计划工期C.计算工期D.要求工期【答案】C45、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的招标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D46、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B47、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.6C.8D.9【答案】B48、所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。A.1，2B.2，3C.3，4D.4,5【答案】A49、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机【答案】C50、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】A51、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。A.旁站B.专检C.平行检验D.巡视【答案】B52、钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】A53、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B54、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A55、在施工过程中，为加快施工进度而采取的组织措施可能是()。A.实行包干奖励B.采用更先进的施工机械C.增加劳动力和施工机械的数量D.改善劳动条件【答案】C56、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元;（4）工程清理修复费用2万元。应批准的补偿金额为（）。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5【答案】A57、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D58、下列()信息无需添加到BIM数据模型之中。A.墙体长宽高B.门窗材质C.施工时间D.招投标信息【答案】D59、某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。A.工期B.费用C.工期＋费用D.费用＋利润【答案】B60、在工程建设中自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.坚持质量标准C.质量第一D.坚持预防为主【答案】C61、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定的外，质量保证金的扣留原则上采用（）。A.在支付工程进度款时逐次扣留B.在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金C.工程竣工时一次性扣留质量保证金D.双方约定的其他方式【答案】A62、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（）。A.设计工期定额B.工程项目的技术先进程度C.建设工程总进度目标对设计周期的要求D.设计费用【答案】D63、施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。A.施工工艺B.施工组织设计C.施工顺序D.工程对象【答案】D64、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】A65、对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】B66、依据行政处罚法的有关规定，以下关于行政处罚设定的说法，正确的是：A.只有法律、行政法规可以创设行政处罚法规定以外的行政处罚种类B.行政法规可以创设吊销企业营业执照的行政处罚C.地方性法规可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚D.上海市人民政府规章可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚【答案】A67、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B68、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B69、关于Revit插件，下面哪项是正确的？()A.Revit插件是一种软件程序，由Autodesk研发出来B.Revit插件用RevitAPI研发出来的程序，Autodesk公司之外的开发者也可以来开发插件C.Revit插件可以脱离Revit运行D.Revit插件必须在Revit里面运行，需要先安装Revit软件ERevit插件具有兼容性，可以不受Revit版本的限制【答案】B70、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。A.设计代表B.承包单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C71、在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。A.确保投资目标的实现B.减少计划投资C.提前竣工D.中标价低于标底价【答案】A72、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第8、9和12天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.8B.2C.3D.5【答案】C73、（2020年真题）某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%【答案】B74、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（）。A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C.将施工进度总目标直接按计划期分解D.将施工进度总目标从不同角度层层分解【答案】D75、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.总监理工程师B.最高管理者C.专业监理工程师D.法人代表【答案】B76、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】D77、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。A.概算B.修正概算C.预算D.修正预算【答案】B78、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】A79、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B80、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C81、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是()A.投资回收期B.总投资收益率C.项目投资财务净现值D.利息备付率【答案】D82、总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A83、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()A.工期，成本和利润B.工期和成本，不能索赔利润C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润【答案】B84、关于罪数，下列哪些选项是正确的（不考虑数额和情节）？A.甲捡到一纸箱，里面装有一把枪支、一摞假币，甲将其拿回家中放于床下，甲成立非法持有枪支罪与非法持有假币罪，属于想象竞合犯B.甲盗窃军服后实施诈骗行为，对甲应按牵连犯择一重罪处罚C.甲盗窃交通工具零部件，造成交通工具毁坏而危害公共安全的，成立盗窃罪与破坏交通工具罪的想象竞合犯D.甲在乙心脏病发作的时候，故意盗走乙的救心丸，致乙死亡，甲成立盗窃罪与故意杀人罪的想象竞合犯【答案】C85、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】A86、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B87、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D88、某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050【答案】C89、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A90、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉B.甄某自诉到法院，法院应当受理C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】B91、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】D92、下列费用中，属于规费的是()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C93、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C94、（2022年真题）关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】D95、工程施工工期应自()中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D96、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A97、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C98、司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？A.独立性B.被动性C.交涉性D.程序性【答案】C99、以下哪项是造成抹灰基层上的裱糊工程质量不合格的关键因素？()A.表面平整程度B.基层颜色是否一致C.基层含水率是否＜8%D.基层腻子有无起皮裂缝【答案】A100、在工程建设中，影响工程质量的主要因素有()。A.人工B.管理C.材料D.方法E成本【答案】A多选题（共40题）1、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C2、（2017年真题）关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】CD3、施工过程中，检验批的验收应由专业监理工程师组织施工单位项目（）等进行验收。A.项目技术负责人B.专业质量检验员C.专业工长D.项目负责人E.试验室检验人员【答案】BC4、监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循()原则。A.符合性B.确定性C.相容性D.可操作性E.依附性【答案】ABCD5、下列选项属于网络计划时间参数的有（）。A.工期B.两项工作之间的时间间隔C.最早完成时间D.节点最早时间E.节点时差【答案】ABCD6、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的技术措施有()A.审查施工单位提交的进度计划B.建立工程进度报告制度C.协调进度计划与合同工期之间的关系D.应用网络计划技术控制工程进度E.协助施工单位编制施工组织设计【答案】AD7、造成工程质量缺陷和质量事故的最基本因素包括（）等。A.未实施监理B.盲目抢工C.地质勘察失真D.施工与管理不到位E.操作工人素质差【答案】BCD8、依据《法官法》有关法官的任职回避，下列说法错误的是、()A.甲作为某人民法院的副庭长，则其表兄弟不得同为该人民法院的副庭长B.乙作为某人民法院的审判委员会委员，则其配偶的父母可以同为该人民法院的审判员C.丙作为某人民法院的审判员，则其父母不得为该法院的审判员D.丁作为某人民法院的副院长，则其侄子不得为下级人民法院的副院长【答案】C9、下列说法中，符合《公证员职业道德基本准则》有关规定的是、()A.公证员应当具有开拓创新意识，有研究和探索前沿性学科、掌握和运用先进科学技术的积极性和自觉性B.公证员不得对正在办理或已办结的公证事项发表不当评论C.公证员不得在公众场合或新闻媒体上，发表泄私愤、不负责任的有损公证严肃性和权威性的言论D.公证员不得从事有报酬的其他职业【答案】ABCD10、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量使整个工期范围内劳动力供应达到均衡B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC11、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有（）。A.开挖深度6m的深基坑工程B.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程C.搭设跨度20m的混凝土模板支撑工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程E.提升高度50m的附着式升降平台工程【答案】ACD12、项目管理咨询公司是在（）广泛实行的建设工程咨询机构，其国际性组织是国际咨询工程师联合会(FIDIC)。A.欧洲大陆B.中国大陆C.美国D.英国E.德国【答案】AC13、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.丙利用职务之便，收受甲、乙的财物，承诺为其谋取利益的，成立受贿罪B.丙明知甲、乙不符合贷款条件，仍然发放贷款，给银行造成重大损失的，成立违法发放贷款罪，与受贿罪数罪并罚C.甲、乙两人成立行贿罪的共犯D.乙没有行贿罪的故意，不成立行贿罪【答案】C14、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.勘察设计费E.进口设备银行手续费【答案】ACD15、下列属于建筑安装工程费中企业管理费的有()。A.固定资产使用费B.劳动保险费C.职工教育经费D.财产保险费E.社会保险费【答案】ABCD16、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.工伤保险费B.夜间施工增加费C.已完工程及设备保护费D.大型机械进出场及安拆费E.大型机械经常修理费【答案】BCD17、在使用Revit进行项目设计、管理时，下列哪些属于基本文件格式()A.CAD格式B.ret格式C.rvt格式D.rft格式E.rfa格式【答案】BCD18、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.施工段之间可能有空闲时间B.相邻专业工作队的流水步距相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.各专业工作队能够在施工段上连续作业E.专业工作队数等于施工过程数【答案】ACD19、砌筑砂浆强度检测的方法有（）。A.推出法B.扁顶法C.筒压法D.钻芯法E.点荷法【答案】AC20、验收建筑工程地基与基础分部工程质量时，应由（）参加。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.总监理工程师D.勘察单位项目负责人E.建设单位项目负责人【答案】ABCD21、工程监理单位控制设备制造过程质量的主要工作内容有（）。A.控制设计变更B.控制加工作业条件C.处置不合格零件D.明确设备制造过程的要求E.检查工序产品【答案】ABC22、建设投资的组成包括（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.建设期利息E.无形资产【答案】ABC23、分项工程可按（）进行划分。A.材料B.使用功能C.主要工种D.设备类别E.施工工艺【答案】ACD24、工程质量事故的实况资料是找出质量事故原因和确定处理对策的基础，它主要来自()A.施工单位的质量事故调查报告B.监理单位对事故成因的分析报告C.监理单位调查研究所获得的第一手资料D.工程质量事故调查组的事故分析会议记录E.有关的技术文件和档案【答案】AC25、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全E.疏于检查验收【答案】BCD26、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的（）。A.施工操作依据B.保证工程质量所必需的管理制度C.过程控制D.检查情况E.质量特性指标【答案】ABD27、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（