监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺分析A卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺分析A卷带答案

单选题（共100题）1、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】D2、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则不包括（）。A.坚持质量第一B.坚持旁站监理C.坚持以人为核心D.坚持质量标准【答案】B3、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B4、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】B5、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B6、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D7、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A8、建筑装饰装修、屋面、建筑节能、电梯等工程，是分部工程按（）进行划分的。A.材料种类B.专业性质.工程部位C.施工特点D.施工程序【答案】B9、持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力【答案】A10、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()A.多方案报价法B.突然降价法C.先亏后盈法D.不平衡报价法【答案】D11、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C12、（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。A.-30B.-20C.-10D.10【答案】B13、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。A.动态控制设计进度B.调节计划进度与实际进度的改变C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合【答案】C14、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理【答案】B15、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C16、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B17、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B18、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【答案】D19、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业指导书【答案】D20、在设计工作开始之前，首先应由（）审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.设计单位【答案】C21、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理C.监理工程师D.施工项目技术负责人【答案】C22、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D23、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D24、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C25、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C26、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.施工单位项目技术负责人B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师【答案】B27、某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D28、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C29、用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A30、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D31、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C32、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27【答案】C33、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是()。A.分包单位B.材料供应单位C.施工总承包单位D.建设单位【答案】D34、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是()。A.α5％，β5％B.α5％，β10％C.α5％D.α1％，β10％p【答案】A35、在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.总时差与进度偏差C.自由时差与总时差D.时间间隔与进度偏差【答案】A36、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A37、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A.按投资构成分解类型B.按子项目分解类型C.按时间分解类型D.按融资方式分解类型【答案】A38、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.工期短C.有利于资源供应的组织D.不能实现专业化施工【答案】C39、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工期长【答案】B40、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】B41、建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()A.原结构设计单位B.原施工单位C.原装饰装修单位D.建设单位【答案】A42、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B43、某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，应组织（）个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D44、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A45、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】D46、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C47、具有常规现金流量的方案，其内部收益率等于基准收益率，则该方案（）。A.净现值等于零B.既不盈利，也不亏损C.实际收益率未达到基准收益率要求D.投资回收期等于计算期【答案】A48、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A49、下列导致工程质量缺陷的原因中，属于设计差错的是（）。A.边勘察、边设计、边施工B.荷载取值过小，内力分析有误C.勘察报告不准、不细D.施工人员不具备上岗的技术资质【答案】B50、《宪法》第二十五条规定：“国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会的发展计划相适应。”对此条文，下列说法不正确的是A.该条属于义务性规则B.该条属于确定性规则C.该条属于强行性规则D.该条属于第一性规则【答案】A51、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A52、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D53、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】B54、工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可()A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理【答案】D55、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】C56、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【答案】B57、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C58、通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。A.质量第一B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】C59、在双代号网络计划的时间参数计算中，除以网络计划终点节点为完成节点的工作外，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作（）。A.最迟开始时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【答案】A60、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()A.设计费计算表B.建设单位管理费计算表C.工程建设其他费用概算表D.单位估价表【答案】C61、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】D62、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B63、工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案【答案】D64、某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5650D.6328【答案】B65、工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案【答案】D66、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。A.招标工程量清单项目特征B.已标价工程量清单项目特征C.实际施工的项目特征D.发承包双方协商的项目特征【答案】C67、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重和加固方案【答案】B68、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点【答案】A69、某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收A.256.79B.347.92C.351.90D.452.14【答案】D70、（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C71、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B72、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息【答案】C73、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工经验D.工作项目划分的粗细程度【答案】C74、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C75、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A76、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】A77、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B78、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为（）天。A.3B.4C.5D.6【答案】D79、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C80、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C81、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。A.一B.两C.三D.四【答案】A82、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A83、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B84、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。A.概算B.修正概算C.预算D.修正预算【答案】B85、某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。A.1.508%B.1.534%C.1.542%D.1.589%【答案】A86、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报【答案】B87、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B88、以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】A89、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D90、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B91、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A92、实行工程量清单计价的工程，应当采用（）。A.单价合同B.综合单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同【答案】A93、战争对建设工程施工进度的影响属于（）因素。A.资金方面B.政治方面C.施工条件D.物资供应进度【答案】B94、其他项目清单是指因（）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。A.招标单位B.投标单位C.监理单位D.国家规定【答案】A95、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108【答案】D96、编制工程项目总进度计划是属于（）的进度控制任务。A.决策阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】B97、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为()。A.＜12%B.12%~13%C.13%~14%D.>14%【答案】C98、某投资者6年内每年年末投资500万元。若基准收益率为8%，复利计息，则6年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.500×[（1+8%）6-1]/[8%×（1+8%）]B.500×[（1+8%）6-1]/8%C.500×8%/[（1+8%）6-1]D.500×8%×（1+8%）/[（1+8%）6-1]【答案】B99、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C100、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划【答案】B多选题（共40题）1、按照费用构成要素的规定，建筑安装工程费用的组成内容中，应该包括（）。A.直接工程费B.施工机具使用费C.企业管理费D.总承包服务费E.措施项目费【答案】BC2、向生产厂家订购设备质量控制中，下列属于设备供货能力直接体现的有（）。A.生产能力B.装备条件C.技术水平D.资产负债情况E.人员组成【答案】ABC3、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业临时设施费C.生产准备费D.建设工程监理费E.铺底流动资金【答案】ACD4、质量管理体系评价应包括()A.质量管理体系的过程评价B.质量管理体系的审核C.质量管理体系的评审D.质量管理体系的改造E.自我评定【答案】ABC5、铝合金窗用型材表面采用粉末喷涂处理时，涂层厚度应不小于（）。A.20μmB.30μmC.40μmD.50μm【答案】C6、镇静钢、半镇静钢是按照以下哪种方式分类的？（）A.表观B.用途C.品质D.冶炼时脱氧程度【答案】D7、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对于不能计量的措施项目，措施项目清单应当列出（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量（计算规则）【答案】AB8、下列工程项目，监理工程师有必要编制施工总进度计划的有（）。A.单位工程较多的工程B.大型建设项目C.分期分批发包没有总承包单位的大型工程D.施工工期长的工程E.若干个承包单位平行承包的工程【答案】C9、建筑安装工程税金包括国家税法规定应计入建筑安装工程造价的()。A.增值税B.所得税C.营业税D.城市维护建设税E.教育费附加【答案】CD10、根据施工质量检查的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有()A.现场质量管理制度B.主要专业工种操作上岗证书C.施工技术标准D.地质勘察资料E.工程承包合同【答案】ABCD11、下列记录中，属于监理服务“产品”的有（）。A.旁站记录B.材料设备验收记录C.培训记录D.不合格品处理记录E.管理评审记录【答案】ABD12、（2021年真题）ISO质量管理体系中，领导作用的基本内容有（）。A.确定质量方针、目标B.形成内部环境C.识别相关方关系D.建立PDCA循环E.建立管理评审机制【答案】AB13、国产非标准设备原价的计算方法有（）。A.成本计算估价法B.系列设备插入估价法C.定额估价法D.生产费用估价法E.分部组合估价法【答案】ABC14、关于电梯井道的设计要求，下列哪项是错误的？（）A.电梯井道墙的厚度，砌体墙不应小于240mm，钢筋混凝土墙不应小于200mmB.电梯井道内严禁敷设可燃气体管道C.电梯井道内不可敷设任何电缆D.电梯井道底坑和顶板应为不燃烧体材料【答案】C15、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD16、下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表E.年度建设资金平衡表【答案】ABD17、物资储备计划是用来反映建设工程施工过程中所需各类材料储备时间及储备量的计划，它的编制依据是()。A.储备方式B.物资需求计划C.场地条件D.储备定额E.货源资料【答案】ABCD18、下列有关网络计划时间参数说法正确的有（）。A.计划工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期B.最早开始时间是其所有紧前工作全完成后，本工作开始的最早时刻C.总时差指不影响总工期前提下，本工作可利用的机动时间D.对同一项工作而言，自由时差不会超过总时差E.总时差为0时，自由时差不一定为0【答案】BCD19、（2019年真题）工程施工过程中，质量事故处理方案的类型有（）。A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理E.检测处理【答案】ABD20、工程开工前，项目监理机构现场施工准备质量控制的工作包括（）。A.施工现场质量管理检查B.分包单位资质的审核确认C.施工试验室的检查D.巡视与旁站E.查验施工控制测量成果【答案】ABC21、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，建筑工程施工质量验收中子分部是按（）划分的。A.工程量B.专业系统及类别C.施工工艺D.设备类别E.施工程序【答案】B22、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，企业管理费包括（）。A.办公费B.津贴补贴C.养老保险费D.新结构、新材料的试验费E.一般鉴定、检查所发生的费用【答案】A23、项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD24、观感质量验收往往难以定量，只能以（）的方式进行观感质量验收。A.见证检验B.观察C.触摸D.简单量测E.抽样检验【答案】BCD25、施工过程中发现施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故，必须立即停工时，()有权下达停工令。A.专业监理工程师B.施工单位项目经理C.总监理工程师D.建设单位现场代表E.工程质量监督机构【答案】BC26、关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三要素C.价值工程应以提高产品的功能为出发点D.价值工程是以提高产品的价值为目标E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品【答案】ABD27、根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的工程有（）。A.国家重点建设工