监理工程师之合同管理每日一练模拟题附答案

监理工程师之合同管理每日一练模拟题附答案

单选题（共100题）1、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【答案】C2、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？()A.60mm厚条板不得单独用作隔墙B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6mD.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施【答案】C3、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。A.合同买受人只能是承包人B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益【答案】B4、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D6、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】D7、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【答案】B8、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B9、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B10、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2014年7月31日前付清。丙企业在购销合同的保证人一栏中加盖了企业的印章，并约定承担一般保证责任。丁企业为该购销合同与乙钢材生产企业签订了一份保证合同。甲施工企业逾期没有还清欠款。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。A.乙企业可以直接要求丙企业在其保证范围内承担保证责任B.乙企业可以直接要求丁企业在其保证范围内承担保证责任C.丙企业的保证期间为自2014年7月31日起6个月D.丁企业承担连带保证责任【答案】C11、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思【答案】D12、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A13、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日【答案】C14、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。A.合理性、可行性评审B.合法性、合规性评审C.合同风险评估D.合同严密性、完整性评审【答案】A15、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B16、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A17、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A18、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【答案】B19、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D20、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D21、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D22、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A23、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A24、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A.主体为合同当事人，即甲.乙B.该借款合同法律关系的客体不属于物C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】B25、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】C26、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。A.通过或未通过B.接收或拒收C.通过或拒收D.接收或未通过【答案】C27、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求【答案】D28、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】D29、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】A30、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C31、关于开工通知，说法不正确的是（）。A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C32、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。A.组建评标委员会B.投标文件的编制与提交C.开标D.踏勘现场【答案】B33、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.28C.56D.90【答案】D34、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】C35、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B36、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】D37、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A38、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方【答案】C39、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。A.采用成本加酬金的计价方式B.成本部分由承包商承担C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】A40、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。A.天门冬氨酸B.亮氨酸C.组氨酸D.苯丙氨酸E.缬氨酸【答案】B41、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C42、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）A.书面同意从工程款中扣留履约保证金B.按招标文件规定提交工程款支付担保C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保【答案】D43、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A.不能调整合同价款B.可以调整合同价款C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整【答案】A44、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。A.完备性、可靠性、先进性B.完备性、正确性、经济性C.适用性、先进性、经济性D.正确性、适用性、可靠性【答案】D45、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】A46、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B47、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】A48、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构【答案】A49、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】D50、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C51、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D52、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C53、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】D54、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7【答案】C55、关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。A.可以是债务人，也可以是第三人B.只能是第三人C.只能是债务人D.经债权人同意，可以是第三人【答案】B56、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()A.应采用套插，搭接形成曲面组合B.搭接长度宜为10mmC.搭接处用密封膏密封D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合【答案】D57、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担【答案】A58、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C59、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】B60、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D61、鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。A.总监理工程师B.设计单位负责人C.评标委员会D.投标人推选的代表【答案】C62、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】C63、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B64、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C65、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【答案】B66、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销【答案】B67、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。A.0～4B.-10～0C.5～10D.10～65【答案】D68、履约保证有效期（）。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D69、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D70、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A71、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C72、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】D73、检验水泥碱量的质量检验方法是（）A.化学分析B.理论换算法C.物理试验法D.经验判别法【答案】A74、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】B75、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C76、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。A.买方应对合同设备进行妥善包装B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】B77、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.24D.42【答案】D78、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A79、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有客体B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.法律事实只包括行为D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】D80、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D81、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任【答案】B82、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任【答案】D83、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D84、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】A85、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A86、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的风险【答案】D87、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门【答案】B88、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】C89、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】B90、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D91、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书【答案】D92、居于施工合同履行管理的核心地位的是()。A.设计人B.发包人C.监理人D.项目经理【答案】C93、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A94、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C.根据成本加利润的原则商定或确定单价D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价【答案】B95、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】B96、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】C97、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】C98、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。A.7天和48小时B.14天和48小时C.7天和24小时D.14天和24小时【答案】C99、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B100、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D多选题（共40题）1、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有()A.只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失B.因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿C.因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任D.委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用E.监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用【答案】CD2、建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系包括（）。A.工作范围界面B.风险界面C.组织界面D.质量界面E.进度界面【答案】ABC3、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD4、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD5、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则()A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任【答案】A6、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押权自登记之日起设立的包括（）等抵押合同。A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.交通运输工具D.土地使用权E.土地所有权【答案】BD7、建设工程勘察合同履行管理中，关于合同价格与支付说法正确的有（）A.勘察费用实行发包人签证制度B.勘察合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定C.定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定D.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给勘察人E.发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用包含在合同价格之中【答案】ABC8、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人可以是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容【答案】ACD9、下列关于勘察合同履约担保有效期的说法正确的是（）。A.自合同签订之日起开始B.自合同生效之日起开始C.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效D.至签收最后一批勘察成果文件之日起14日后失效E.至签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】B10、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。A.该担保方式是质押B.该担保方式是抵押C.施工企业应当将汇票交付债权人D.双方应当办理登记E.汇票仍由施工企业保管【答案】AC11、根据九部委设计合同的规定，合同文件格式包括（）。A.投标人须知B.合同协议书C.履约保证金格式D.预付款保证金格式E.投标保证金格式【答案】BC12、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。A.发布招标公告是要约邀请B.发布招标公告是要约C.投标是要约D.发出中标通知书是承诺E.发出中标通知书是新要约【答案】ACD13、关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A.基准日期后，因合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，相应调整合同价格B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E.基准日期即为投标截止日【答案】BD14、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。A.设计的费用B.施工的费用C.索赔的费用D.试运行阶段的费用E.缺陷责任期阶段的费用【答案】ABD15、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()A.设计变更给承包人增加的款额B.工程师批准承包商索赔的款项C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E.承包商收取的分包管理费【答案】CD16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.参加重要隐蔽工程部位验收D.解决施工中人员分配问题E.参加竣工验收【答案】ABC17、（2016年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包含暂列金额、暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明【答案】BC18、CM承包商的酬金约定通常可采用的方式有（）。A.按承包合同价的百分比取费B.按分包合同价的百分比取费C.按承包合同实际发生工程费用的百分比取费D.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费E.固定酬金【答案】BD19、评标委员会成员应当回避的情形有（）。A.投标人主要负责人的同乡B.投标人的近亲属C.项目主管部门或者行政监督部门的人员D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的E.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的【答案】BCD20、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.监理人要求提交的竣工验收资料清单D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运【答案】BCD21、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【答案】ACD22、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()A.龙卷风导致吊车倒塌B.地震导致已施工主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.非发包人和承包人责任发生的火灾【答案】AB23、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】AD24、（2014年真题）合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【答案】AB25、根据《标准施工合同》，承包人在编制施工实施计划的内容有（）。A.施工组织设计B.质量管理体系C.环境保护措施计划D.现场查勘E.施工控制网【答案】ABC26、下列关于缺陷责任期的说法不正确的是（）。A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由承包人承担D.由监理人向承包人签发缺陷责任期终止证书E.缺陷责任期满后14天内签发缺陷责任期终止证书【答案】ABC27、根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【答案】ABD28、甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【答案】BD29、当评标专家为以下（）情况时，根据《标准施工招标文件》的规定需要回避。A.招标人或者招标人主要负责人的近亲属B.投标人或者投标人主要负责人的近亲属C.项目主管部门或者行政监督部门的人员D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的E.受过行政处罚或刑事处罚的【答案】BCD3