监理工程师之交通工程目标控制押题模拟A卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制押题模拟A卷附答案

单选题（共100题）1、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C2、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A3、关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算D.合同中各可调因子的权重不能调整【答案】D4、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于2个。A.1B.2C.3D.4【答案】C5、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（）。A.标底B.招标控制价C.最低投标限价D.企业定额【答案】B6、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A7、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】B8、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。A.一级公路一般土质应不小于95%B.二级公路一般土质应不小于90%C.三级公路应不小于80%D.四级公路应不小于75%【答案】B9、生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生产隐患B.安全生产缺陷C.安全生产不安全状态D.安全生产不安全行为【答案】A10、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A11、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B12、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A13、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A14、台背与墙背填筑施工时，二级及二级以上公路应按设计做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C15、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D16、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】B17、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C18、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A19、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C20、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B21、以下关于计日工的说法，错误的是（）A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝C.计日工参与调价D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。【答案】C22、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A23、安全系统工程是以（）为中心。A.预测和分析事故B.预测和预防事故C.识别和控制风险D.分析和评价风险【答案】B24、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A25、全面辨识应每年不少于（），专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C26、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C27、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D28、下列有关土石路堤施工过程质量控制的表述中，不正确的是（）。A.施工过程中，每填筑3m高宜检测路线中线和宽度B.软质石料的土石路堤填筑质量标准应符合规范规定C.施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，压实度可用灌砂法检测D.中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数【答案】C29、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A30、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C31、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D32、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B33、具有以下特点的公路项目的桥梁工程中，不需开展施工安全风险评估（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C34、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C35、突起路标施工质量监理要点，不符合规定的是（）A.突起路标放样定位应准确B.突起路标施工前，路面应清洁、干燥C.突起路标和路面黏结后不可用橡皮锤敲击突起路标上表面D.突起路标安装角度、纵向间距及横向偏位符合设计要求C选项，突起路标和路面黏结后用橡皮锤敲击突起路标上表面，从而保证黏结牢固。【答案】C36、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C37、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A38、验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.14B.28C.30D.15【答案】C39、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B40、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B41、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D42、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A43、（）对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D44、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D45、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.检测单位【答案】C46、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A47、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C48、关于二次衬砌说法不正确的是（）。A.使用拼装式模板做浇筑支架时，一次浇筑长度宜3.0～8.0mB.洞身的拱、墙混凝土应一次连续浇筑C.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmD.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于3m【答案】D49、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（）学时。A.8B.20C.30D.40【答案】D50、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。A.20B.30C.50D.80【答案】C51、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺【答案】D52、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D53、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C54、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.不必征得县环保部门同意B.必须征得县环保部门同意C.可以征得县环保部门同意D.应该征得县环保部门同意【答案】B55、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。A.过程管理B.系统管理C.项目管理D.监督管理【答案】A56、隧道开挖后，（）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。A.洞内外观察B.围岩向坑道内部的位移C.围岩压力D.锚杆轴力【答案】B57、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D58、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A59、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率【答案】C60、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D61、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A62、工程计量程序中，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B63、下列选项中，属于建设单位、监理单位联合用表的是（）。A.工程变更支付月报表B.支付证书签署确认表C.支付证书D.支付申请表【答案】B64、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A65、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A66、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.返工维修【答案】C67、（）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。A.执行合同条款B.执行计价规则C.遵守支付期限D.保持公正立场【答案】D68、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A69、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级公路填土路堤C.特殊路基D.四级公路土石路堤【答案】B70、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B71、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi>1，则说明（）。A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能C.评价对象的功能水平应提高D.功能现实成本大于功能评价值【答案】B72、（）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。A.合同价格B.投标报价C.招标控制价D.签约合同价【答案】D73、重大事故隐患应当在确定后（）内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.5个工作日B.3个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】A74、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A75、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B76、小桥涵的地基检验，可以采用（）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】B77、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。A.过程管理B.系统管理C.项目管理D.监督管理【答案】A78、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A79、运用敏感性分析进行施工技术方案比选，一般应选择的施工技术方案是（）。A.敏感程度大，承受变化能力强的B.敏感程度小，承受变化能力强的C.敏感程度大，承受变化能力弱的D.敏感程度小，承受变化能力弱的【答案】B80、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A81、某工程合同价为2000万元，需配备的应急救援人员的数量是（）。A.10B.14C.15D.12【答案】C82、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C83、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B84、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B85、根据《公路水运工程监理工程是资质管理办法》的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（）不得再申报监理人的处罚。A.3年内B.5年内C.10年内D.终身【答案】B86、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.不必征得县环保部门同意B.必须征得县环保部门同意C.可以征得县环保部门同意D.应该征得县环保部门同意【答案】B87、投资项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金【答案】C88、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B89、某双代号网络计划中，工作M有两项紧后工作O和P，工作O、P的持续时间分别为13d、8d，工作O、P的最迟完成时间分别为第20天、第12天，则工作M的最迟完成的时间是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B90、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（）。A.5％～10％B.10％～15％C.15％～20％D.20％～25％【答案】A91、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C92、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】D93、插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持（）的距离。A.100～150mmB.50～100mmC.30～80mmD.30～50mm【答案】B94、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A95、下列不属于监理工作依据的是（）。A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范B.建设工程批准文件C.委托监理合同D.监理实施细则【答案】D96、监理工程师应在收到施工进度计划后的（）天之内，对施工进度计划予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.21D.28【答案】B97、应采用（）以上的轮胎压路机紧跟同步碎石封层车进行碾压，碾压应在胶结料变冷或太黏之前完成。A.26B.27C.28D.30【答案】A98、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A99、关于工程费用监理，下列说法中，错误的是（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的核心手段C.进度控制的重要辅助手段D.保护承包人合法权益的重要途径【答案】B100、不属于工程计量的依据的是（）。A.施工合同文件B.工程量清单C.质量合格资料D.造价机构调价文件【答案】D多选题（共40题）1、洞身开挖包括（）。A.洞身开挖B.洞身支护C.衬砌D.二次衬砌E.锚固【答案】AB2、进行试验路段的主要目的有（）。A.确定压路机型号以及各种机械的使用最佳配合B.确定松铺厚度、压实厚度C.确定压实工艺、碾压遍数D.检验施工组织设计的合理性E.确定不同含水率的压实工艺【答案】ABC3、下面说法中，不正确的是（）。A.正式工程应与批准的试验路段统同一标准B.铺设试验路段一段长约50-100mC.为了方便沥青运输车清理，车槽表面可撒有机物D.过度加热的混合料可适当冷却后使用E.为消除纵向接缝，应采用全路摊铺【答案】BCD4、下列施工总承包单位、分包单位安全责任的表述中，正确的是（）。A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担各自的责任C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务【答案】ACD5、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD6、投资估算与概预算的区别，说法正确的是（）A.编制时间先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的计价依据不同E.文件的费用项目及表格不同【答案】ABCD7、公路隧道机电设施组成包括（）。A.通风设施B.照明设施C.紧急呼叫设施D.火灾探测报警设施E.收费站监控室视频设备【答案】ABCD8、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD9、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD10、网络计划的优化就是利用时差，不断改善网络计划的初始方案，在满足既定的条件下，按照某一衡量指标（）寻求最优方案。A.时间B.费用C.成本D.物资E.材料【答案】ACD11、平面控制测量的方法应采用（）。A.水准测量B.卫星定位测量C.三边测量D.导线测量E.三角测量【答案】BCD12、张中阳因房屋出租与王辉发生纠纷并诉至法院，法院判决王辉一个月内迁出张中阳的房屋。一个月后王辉拒不腾房，张中阳向法院申请强制执行，在执行过程中张中阳欲与王辉和解，将房子卖给王辉，他就有关事宜询问了法院的执行人员。执行人员的下列解答哪些是正确的？A.判决已经生效，当事人要和解就必须先撤回执行申请B.双方当事人应在执行完毕后签订新合同而不应在执行过程中和解C.双方当事人可以在执行中自愿达成和解协议D.如果王辉不履行和解协议的内容，张中阳可以申请恢复执行【答案】CD13、下列属于投资估算编制依据的是（）。A.建设项目可行性研究报告B.设备的市场询价C.国家和地区所颁发的规定及有关定额、计费标准、估算指标等D.银行利率、汇率、物价指数及其他有关资料E.施工组织设计【答案】ABCD14、按照受力体系分类，桥梁基础体系有（）。A.梁式桥B.刚架桥C.拱式桥D.斜拉桥E.悬索桥【答案】AC15、下列关于资金时间价值的论述，正确的有（）。A.资金时间价值常采用连续复利计算方法计算B.资金作为生产要素，在任何情况下都能产生时间价值C.一般而言，资金时间价值应按间断复利计算方法计算D.资金投入生产经营才能增值，因此其时间价值是在生产经营中产生的E.资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的【答案】CD16、表示数据的集中位置的特征量包括（）。A.算数平均值B.中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数【答案】AB17、高速公路水泥混凝土路面应选用的机械设备有（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】AC18、（）会影响建设施工进度。A.实际到达现场的施工机械型号、数量和到达日期，是否与计划一致B.施工现场人员的装备是否安全C.施工单位技术和施工人员的到达情况D.建设单位提供现场、通道的时间对工程施工有无影响E.各分项工程开工、完工时间及进展情况【答案】ACD19、公路工程总投资构成包括（）。A.建筑安装工程费B.土地使用及拆迁补偿费C.工程建设其他费D.直接费E.建设期贷款利息【答案】ABC20、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险识别B.风险分级管控C.风险评估D.风险响应E.隐患排查治理【答案】B21、下列属于临时工程的有（）。A.工作便道B.汽车便道C.电力支线D.汽车便桥E.电信线路【答案】BD22、台阶法可分为（）。A.二台阶法B.三台阶法C.四台阶法D.二台阶预留核心土法E.三台阶预留核心土法【答案】AB23、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额（预付款扣回的归零）【答案】AB24、孔某在A市甲区拥有住房两间，在孔某外出旅游期间，位于A市乙区的建筑工程队对孔某隔壁李某房屋进行翻修。在翻修过程中，施工队不慎将孔某家的山墙砖块碰掉，砖块落人孔某家中，损坏电视机等家用物品。孔某旅游回来后发现此情，遂交涉，但未获结果。孔某向乙区法院起诉。乙区法院认为甲区法院审理更方便，故根据被告申请裁定移送至甲区法院，甲区法院却认为由乙区法院审理更便利，不同意接受移送。以下哪些说法是正确的？A.甲、乙二区对本案都有管辖权B.向哪个法院起诉，由原告选择决定C.乙区法院的移送管辖是错误的D.甲区法院不得再自行移送，如果认为无管辖权，应报A市中级人民法院指定管辖【答案】ABCD25、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定【答案】BCD26、墩台主要包括的构造物有（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁（墩帽）C.系梁D.桥台台身E.挡土墙【答案】ABCD27、桥梁的三大基本体系是（）。A.梁桥B.拱桥C.刚架桥D.悬索桥E.斜拉桥【答案】ABD28、关于热拌沥青混合料压实的说法正确的是（）。A.压实分初压、复压和终压B.初压应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）C.复压应采用串联式双轮振动压路机或轮胎压路机D.终压应采用光面钢轮压路机或振动压路机E.碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于100℃【答案】ABC29、以下关于仰拱的说法，正确的是（）。A.应控制仰拱到掌子面的距离B.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑C.超前距离不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍D.应一次整幅浇筑成形，也可左右半幅分次浇筑E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100％后，方可允许运渣车辆通行【答案】ABC30、上海市××区某高校教师甲与北京市××区某研究所研究员乙于2008年12月在北京登记结婚，婚后双方户口未迁出各自