设备监理师之设备监理合同题库检测模考卷带答案

设备监理师之设备监理合同题库检测模考卷带答案

单选题（共100题）1、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A2、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段【答案】D3、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。A.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。A.设备起运日起，至设备离开现场B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工C.开工之日起，至颁发接收证书D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】A5、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。A.产品离开生产者的成品仓库B.发现产品质量问题C.产品造成人身伤害D.受害人投诉【答案】A6、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。A.基准日期B.投标截止日期C.中标通知到达承包商D.开工日期【答案】A7、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况【答案】D8、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。A.业主B.工程师C.工程师代表D.政府主管部门【答案】B9、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】C10、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】B11、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。A.地方标准B.乙方企业标准C.国家标准D.甲方企业标准【答案】C12、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商【答案】A13、设备工程合同管理的根本任务是()。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】C14、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C15、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C16、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。A.100B.150C.200D.400【答案】C17、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C18、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D19、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C20、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A.违约责任B.行政责任C.经济责任D.缔约过失责任【答案】D21、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A22、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】C23、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格【答案】B24、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【答案】A25、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】B26、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。A.招标人是具备法人资格的经济实体B.招标人是具有相应资质的企业法人C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】C27、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C28、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】D29、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B30、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。A.招标人是具备法人资格的经济实体B.招标人是具有相应资质的企业法人C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】C31、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B32、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C33、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。A.招标项目估算价的10%B.中标合同金额的10%C.招标项目估算价的5%D.中标合同金额的2%【答案】B34、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。A.工程师B.承包商C.业主D.保安公司【答案】B35、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。A.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】C36、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A.工程师签发期中付款证书后的28B.工程师完成工程量计量后的56C.工程师收到报表和证明文件后的56D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】C37、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。A.业主要求中的规定B.投标书附录的规定C.工程师的指示D.业主人员的需要【答案】A38、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。A.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】D39、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C40、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。A.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】C41、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A42、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。A.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】C43、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。A.修改施工计划B.解除承包商根据合同应承担的责任C.在工程进行中向承包商发布信息和指示D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C44、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】D45、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。A.个人独资企业B.合伙企业C.私营企业D.法人企业【答案】D46、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】C47、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C48、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】A49、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变【答案】C50、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。A.设计文件B.业主要求C.承包商建议书D.中标通知书【答案】C51、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B52、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D53、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D54、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】B55、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。A.合同解除包括约定解除和法定解除B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C.当事人协商一致，可以解除合同D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】D56、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B57、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C58、下列关于分包商的说法，正确的是()。A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C.承包商应当对指定分包商的行为负责D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】C59、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A60、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】C61、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】C62、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理【答案】C63、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D64、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D65、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B66、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】A67、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B68、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】B69、国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署【答案】D70、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力D.行为不得违反社会公共利益【答案】A71、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C72、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除【答案】A73、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。A.法人B.自然人C.销售者D.仓储者【答案】B74、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B75、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C76、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中【答案】C77、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。A.觉察到该不可抗力事件的14天内B.该不可抗力事件发生的14天内C.觉察到该不可抗力事件的28天内D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】A78、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】A79、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.合同约定的全部设计费【答案】C80、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B81、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A82、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】C83、根据《合同法》规定，招标公告属于()。A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺【答案】A84、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.15日B.2个月C.3个月D.6个月【答案】B85、下列关于联营体的说法，错误的是()。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】C86、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C87、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】C88、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A89、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。A.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】A90、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A91、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C92、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C93、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C94、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师【答案】A95、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。A.收到违约通知不改正B.企业破产C.放弃工程D.不按合同规定实施工程【答案】B96、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】B97、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止【答案】B98、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A99、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。A.银行保函B.汇票C.土地所有权D.债券【答案】A100、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为丙，合同价为950万元D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】B多选题（共40题）1、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有()。A.资质等级由二级晋升一级B.因不可抗力提出不能履行合同C.参与其他同类工程项目投标D.投标期间与另一投标人协商投标报价E.放弃中标【答案】BD2、工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有()。A.承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备工程B.承包商的实际进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备工程C.异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划D.业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划E.业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包商的现行进度计划【答案】ACD3、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】AC4、设备工程合同有很强的不可预见性，导致合同价格变化的原因有()A.市场因素B.工程所在地法律、法规、条例、细则等发生变化C.工程变更D.误期损害赔偿费和提前竣工奖金E.不可抗力【答案】ABCD5、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。A.吊销施工企业的营业执照B.查封施工现场的施工起重机械C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议【答案】AB6、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，竣工报表应列明的内容包括()。A.截止到工程接收证书注明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值B.承包商认为应付的任何其他款项C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项D.最终应支付的款项E.雇主应付给承包商的余额【答案】ABC7、下列流程中，属于合同管理流程的有()。A.索赔流程B.变更流程C.设备启动流程D.争端解决流程E.中间验收流程【答案】ABD8、下列选项中，属于行政责任方式的有()。A.罚款B.拘留C.管制D.责令停产停业E.消除危险【答案】AD9、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方在履行合同过程中给对方造成的损失，应在责任限度内承担赔偿责任，但由于一方的()等不当行为造成的损失，应按照实际损失承担赔偿责任。A.过失违约B.故意违约C.欺骗D.胁迫E.轻率【答案】BC10、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD11、某施工单位组织编制深基坑的专项施工方案时实施的下列行为中，符合《建设工程安全生产管理条例》的有()。A.组织专家论证B.附具安全验算结果C.经专职安全生产管理人员和项目经理签字报送监理机构D.经总监理工程师签字后实施E.由专职安全生产管理人员现场监督实施【答案】ABD12、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同【答案】ABCD13、根据《侵权责任法》，特殊情形下，销售者承担责任的形式有()。A.预防性责任B.进货检验责任C.采取警示、召回措施等责任D.承担惩罚性赔偿责任E.提供产品合法来源证明责任【答案】ACD14、下列关于定金的说法，正确的有()。A.定金应当以书面形式约定B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.定金合同从实际交付定金之日起生效D.定金合同必须公证E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返定金【答案】ABC15、有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理业务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库【答案】BCD16、根据《民法通则》，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()。A.权利人向义务人的代理人主张权利B.权利人因病住院治疗C.义务人承诺履行义务D.权利人向人民法院起诉E.诉讼时效期间最后6个月内发生地震，导致义务人无法履行义务【答案】ACD17、根据《招标投标法》，中标人按照约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()工作分包给他人完成。A.全部B.部分关键性C.主体D.部分非关键性E.部分非主体【答案】D18、下列关于委托合同中，受托人义务与责任正确的是()。A.受托人要根据委托人的指示的内容、范围、方式、目的等行事，不得违反、变更、曲解委托人指示B.受托人可将受托事务转交他人处理C.受托人向委托人报告受托事务处理情况是一种默示义务D.受托人依照合同处理委托事务所取得的各种财产，要及时移交给委托人E.有偿的委托合同，因受托人过错致使委托人受到经济损失的，受托人要承担赔偿责任【答案】ACD19、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应承担由于战争而导致的()损失或损坏的风险。A.工程B.货物C.承包商文件D.工程师文件E.承包商设备【答案】ABC20、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师合同管理的主要工作包括()、索赔管理等。A.审查承包商的履约能力B.变更管理C.监督管理承包商的履约行为D.协调管理合同关系E.支付工程款【答案】BCD21、根据《民法通则》，下列承担法律责任的方式中，属于承担民事责任的方式有()。A.返还财产B.排除妨碍或消除危险C.罚金D.支付违约金E.赔偿损失【答案】ABD22、我国仲裁协议的法定内容包括()。A.提请仲裁的意思表示B.约定仲裁事项C.仲裁费用的负担D.选择仲裁委员会E.仲裁地点【答案】ABD23、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC24、下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的有()。A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.脚手架工程【答案】BC25、属于设备工程合同变更的情况有()。A.业主的变更要求B.承包商提出的变更建议，并经业主批准C.业主提出的变更建议，并经承包商批准D.承包商管理制度调整E.政府领导的决定【答案】AB26、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。A.确定每个合同的工作范围B.确定合同中的重要条款C.选择评标方法D.明确评标程序E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB27、民法调整的财产关系主要包括()。A.财产权益关系B.财产支配关系C.财产流转关系D.财产继承关系E.财产救济关系【答案】BC28、可供承包商使用的业主设备，在业主要求中应详细说明()。A.设备型号B.设备状态C.目前施工能力D.存放地点E.使用的价格【答案】ACD29、下列关于仲裁协议的说法，错误的有()。A.仲裁协议必须是书面形式B.当