监理工程师之水利工程目标控制模考复习资料

监理工程师之水利工程目标控制模考复习资料

单选题（共100题）1、下列选项中，不可用计量型抽样检验进行抽样检验的（）A.时间B.焊点不良数C.长度D.重量【答案】B2、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D3、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D4、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C5、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进度控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（）。A.招标文件B.监理大纲C.合同进度计划D.施工组织设计【答案】C6、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，特大质量事故处理所需的合理工期应大于（）个月。A.1B.3C.6D.9【答案】C7、发生突发性工程质量事故时，事故单位要在（）小时内电话向有关单位报告。A.1B.2C.4D.8【答案】C8、建筑材料和工程设备的质量由（）承担相应责任。A.监理单位B.采购单位C.施工单位D.建设单位【答案】B9、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B10、对于开挖跨度大于（）m、开挖高度大于（）m的特大断面洞室，设计单位应在洞室开挖前进行技术交底。A.10、20B.50、20C.25、50D.5、10【答案】C11、水利工程质量事故处理原则中，事故调查处理由（）按相关规定履行手续。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.调查单位【答案】B12、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。A.70B.75C.80D.100【答案】A13、关于内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受B.内部收益率是一个事先确定的基准折现率C.内部收益率受项目外部参数的影响较大D.独立方案用内部收益率评价与净现值评价，结论通常不一样【答案】A14、以下关于承包人提供的材料和工程设备的质量控制的说法，错误的是（）。A.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检验和交货验收【答案】B15、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B16、建设项目投资回收期常以年表示，一般从（）算起。A.建设开始年B.招标开始年C.从建成投产年D.竣工结算开始年【答案】A17、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A18、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B19、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C20、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】A21、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D22、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C23、“营改增”后，不应计入间接费中企业管理费的税费是（）。A.城市维护建设税B.教育费附加C.地方教育附加D.增值税【答案】D24、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解、确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D25、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】C26、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（）。A.工期B.费用C.费用+利润D.工期+费用【答案】B27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）单位应当履行保修义务。A.设计B.监理C.建设D.施工【答案】D28、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A29、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B30、项目法人(建设单位)应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行()。A.质量管理B.合同管理C.进度管理D.造价管理【答案】B31、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B32、质量控制和质量管理的关系是（）。A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B33、项目法人应当自法人验收通过之日起（）个工作日内，制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.27B.30C.35D.28【答案】B34、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资【答案】B35、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响总工期2天，则该工作原有的总时差为（）天。A.2B.3C.7D.5【答案】B36、某公司员工请了8个月的病假，该期间发的工资应归属于（）。A.基本工资B.辅助工资C.医疗保险费D.职工福利费【答案】D37、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D38、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D39、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】A40、既有法人可用于项目资本金的资金来源分为内、外两个方面，下列属于外部资金来源的是（）A.企业的现金B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业增资扩股【答案】D41、某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则方案的FIRR最可能为（）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】C42、编制施工总进度时，工程施工总工期是除去工程建设全过程中的（）时段，即为工程施工总工期。A.工程筹建期B.工程准备期C.主体工程施工期D.工程完建期【答案】A43、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B44、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A45、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.30【答案】B46、由承包人在监理人的监督下进行计量，其特点不包括（）。A.可以减轻监理人中间计量的管理B.节约监理人员的人力支出C.计量工作全部由承包人进行，监理人只负责抽测、监督D.计量容易失控【答案】A47、融资前分析的基础数据不包括()。A.建设投资B.营业收入C.建设期利息D.经营成本【答案】C48、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（），则该组试件的试验结果无效。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】B49、针对与价格昂贵，件数少的产品可以使用的是（）。A.一次抽样B.二次抽样C.多次抽样D.序贯抽样【答案】D50、主要金属结构安装项目开工前，（）必须编制安装方案供监理工程师审查。A.承包单位B.分包单位C.供货单位D.安装单位【答案】D51、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A52、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动C.振捣棒只能垂直插入混凝土中D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水【答案】B53、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与（）中的项目划分一致。A.进度计划B.质量计划C.投标文件D.招标文件【答案】D54、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。A.初步评审B.详细评审C.投标人资格评审D.投标文件的规范性审核【答案】B55、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品B.对样品逐个进行检验C.若d≤c，拒绝该批D.若d＞c，接受该批【答案】B56、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B57、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C58、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。A.三检制B.四检制C.五检制D.六检制【答案】A59、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B60、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】A61、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D62、竣工财务决算的时间段是（）的全部时间。A.从筹建到运行交付使用B.从施工到竣工验收C.从筹建到竣工验收D.从设计到竣工验收【答案】C63、缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.15C.30D.45【答案】C64、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A65、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D66、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】C67、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D68、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B69、在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第18天．第19天和第17天，最迟开始时间分别为第20天．21天和第23天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）天。A.5；2B.5；5C.4；2D.11；8【答案】A70、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B71、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公差应不大于（）mm。A.2B.3C.4D.6【答案】B72、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。A.内部质量保证；外部质量保证B.外部质量保证；内部质量保证C.事前质量保证；事后质量保证D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A73、双代号网络中属于虚工作特点的是（）。A.用波形线表示B.既不占用时间也不消耗资源C.占用时间但不消耗资源D.不占用时间但消耗资源【答案】B74、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。A.4B.3C.2D.1【答案】C75、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资等。A.临时工程B.独立费用C.基本预备费D.价差预备费【答案】C76、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C77、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A78、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】A79、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B80、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C81、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括制定质量方针和质量目标B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A82、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C83、下列选项中不属于发包人应按照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。A.基准点B.水准点C.基准线D.控制网【答案】D84、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间时间间隔全部为0C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为0【答案】B85、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（）。A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B86、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（）应重新报送工程质量监督机构确认。A.项目法人B.监理人C.设计单位D.项目法人、监理人、设计单位联合【答案】A87、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C88、运杂费指设备由厂家运至工地现场所发生的一切运杂费用，不包括（）。A.运输费B.运输保险费C.装卸费D.调车费及其他杂费【答案】B89、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D90、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C91、要求参与项目实施与管理人员树立质量第一，用户第一的观点的保证体系为（）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.辅助工作过程保证子体系D.使用过程保证子体系【答案】A92、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C93、在某工程双代号网络中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D94、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A95、除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，设备需监造时，卖方应提前（）日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；A.7B.3C.14D.21【答案】A96、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】D97、承包人应在合同工程完工证书颁发后（）天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。A.28B.14C.7D.21【答案】A98、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C99、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.监测D.协调【答案】B100、工作持续时间的估算以（）为基础A.定额估算B.参照以往工程实践经验估算C.工作的任务量估算值D.资源供应能力【答案】A多选题（共40题）1、在检查水利工程碾压施工质量时需注意，若采用机械碾压，应控制行车速度，下列标准正确的有（）。A.振动碾时速为3km/hB.平碾控制时速为3km/hC.平碾控制时速为2km/hD.振动碾时速为2km/hE.振动碾时速为5km/h【答案】CD2、服务大局是社会主义法治的重要使命,以下说法不正确的是、（)A.正确认识大局,牢牢把握大局，是服务大局的首要前提B.大局集中代表和体现整体与全局，具有根本性地位C.法治只需服务于党和国家的大局，对于其他方面可以不必涉及D.服务大局要正确处理好法律效果，社会效果和政治效果的关系，其中法律效果是首要的基本标准，社会效果和政治效果是最终的根本标准【答案】C3、依UCP600，如受益人按照信用证的要求完成对指定银行的交单义务,出现下列哪些情形时，开证行应予承付？（)A.信用证规定指定银行议付但其未议付B.信用证规定指定银行延期付款但其未承诺延期付款C.信用证规定指定银行承兑,指定行承兑但到期不付款D.信用证规定指定银行即期付款但其未付款【答案】ABCD4、施工过程中的质量控制主要是（）。A.工序B.材料C.机械D.工艺E.中间产品【答案】A5、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。A.电源电压不超过24VB.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关C.灯头外部有金属保护网D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上E.电源电压不超过36V【答案】CD6、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】AD7、承包人的质量控制是对（）进行的建设项目质量控制，以达到合同要求。A.工程筹建B.施工阶段C.设备与材料D.验收阶段E.缺陷责任期【答案】BCD8、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）A.从一国境内直接向其他国境内提供服务B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务C.外国实体在另一国境内设立附厲公司或分支机构并提供服务D.—国的服务提供商通过自然人到其他国境内提供服务【答案】ABCD9、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC10、按照统计抽样检验的目的分为（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.全数检验E.抽样检验【答案】ABC11、单元工程质量检验项目分为（）。A.保证项目B.基本项目C.允许偏差项目D.主控项目E.一般项目【答案】D12、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD13、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC14、张某经营一家小饭馆，经常用地沟油炒菜，被法院以生产、销售有毒有害食品罪判处5年有期徒刑，法院可以根据张某的犯罪情况和预防再犯罪的需要，同时决定张某在刑罚执行完毕一定期限内禁止从事食品生产、销售的行业。据此，下列说法错误的一项是：A.职业禁止是一项非刑罚措施B.如果张某被法院裁定假释，则职业禁止的期限从假释之日起计算C.如果法院决定张某在4年内不得从事该行业，则张某实际上9年内均不得从事该行业D.违反法院关于职业禁止的决定，情节严重的，以妨害公务罪定罪处罚【答案】D15、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D16、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC17、下列适用于抽样检验的有（）。A.破坏性检验B.质量检验对象数量多C.检验的对象是连续体D.检验样品数量少E.对工序进行质量检验【答案】ABC18、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC19、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。A.第一类错误判断B.第二类错误判断C.承包人风险D.用户的风险E.第三方风险【答案】BD20、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD21、工程质量检验的目的主要包括（）。A.判断工程造价是否在可控范围内B.工程产品的质量特性是否符合要求C.原材料的质量特性是否符合要求D.判断施工进度是否按照计划执行E.判断工序是否正常【答案】BC22、工程建设进展到（）阶段，监理机构应核查承包人的阶段验收准备工作，具备验收条件的，提请发包人安排阶段验收工作。A.水库下闸蓄水B.水电站（泵站）首（末）台机组启动C.引（调）排水工程通水D.加固工程通水E.枢纽工程导（截）流【答案】ABC23、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD24、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC25、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D26、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号），水利工程建安工程费中的直接费包括（）。A.基本直接费B.人工费C.其他直接费D.材料费E.机械使用费【答案】AC27、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）A.法律的强制性B.法律的共同性C.法律的安定性D.法律的社会性【答案】C28、按制定原理抽样方