监理工程师之水利工程目标控制复习题精选附答案

监理工程师之水利工程目标控制复习题精选附答案

单选题（共100题）1、最常见的工程质量事故处理方案是（）。A.大修处理B.不作处理C.返工处理D.修补处理【答案】D2、混凝土工程中，发包人需要支付的是（）。A.混凝土预制构件模板所需费用B.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用C.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用D.混凝土温度控制措施费【答案】C3、在影响建设工程进度的因素中，不属于经济方向的风险因素的是（）。A.延迟付款B.汇率浮动C.试验失败D.换汇控制【答案】C4、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B5、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年C.实际运行期按设计值计算D.年运行管理费用采用分段计算的办法【答案】C6、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C7、监理实施细则中的进度部分，由负责进度控制工作的监理工程师组织（）编制监理实施细则的进度部分。A.相关专业监理人员B.相关监理员C.总监理工程师D.相关施工单位人员【答案】A8、对于分解对象描述正确的是（）。A.对于高层次的分解对象可粗略分解B.逐级往下，层次越低，宜分解越粗C.一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，分解应细致D.对于高层次的分解对象，只需考虑分解后工作的持续时间的准确性【答案】A9、混凝土构件吊装设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B10、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（）A.s曲线比较法B.前锋线比较法C.香蕉曲线比较法D.列表比较法【答案】B11、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室【答案】A12、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A13、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C14、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A15、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C16、某质量事故发生后，造成较大经济损失，经过处理后不影响正常使用但对寿命有一定影响的事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【答案】B17、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D18、在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（）复核。A.发包人B.监理人C.施工单位D.设计单位【答案】B19、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B20、关于时标网络计划中的时间参数，下列选项中说法正确的是（）。A.每条箭线的箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间B.工作箭线中存在波形线时，其箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.工作箭线中不存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间D.计算工期的判定，时标网络计划的计算工期，应为计算坐标体系中终点节点与起点节点所在位置的时标值之差【答案】D21、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A22、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C23、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.3m【答案】B24、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C25、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C26、当双代号网络计划的计算工期大于合同工期时，满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为0C.总时差最小D.时间间隔【答案】C27、缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.15C.30D.45【答案】C28、（）是设备安装质量检查验收的重点和难点。A.设备转动精度B.设备的质量保证性文件C.设备的外观检查D.设备的无损检查【答案】A29、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。A.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】A30、钢筋焊接接头抗拉试验说法正确的是（）。A.3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均小于该牌号钢筋规定的抗拉强度，钢筋接头合格B.3个接头中有两个试件断于焊缝外，且呈延性断裂时合格C.3个试件中有2个试件抗拉强度大于钢筋规定的抗拉强度时不合格D.3个试件断于焊缝内脆断时不合格【答案】D31、工程变更引起施工方案改变并使一般项目(措施项目)和(或)其他项目发生变化时，承包人提出调整一般项目(措施项目)费和(或)其他项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B32、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利，则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A33、在工程实施中发现进度拖后时（）采取赶工措施，保证计划如期完成。A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人【答案】B34、某分部工程计划工程量5000m，计划成本380元/m；实际完成工程量4500m，实际成本400元/m。分部工程的施工投资偏差为（）元。A.－90000B.－100000C.－190000D.－200000【答案】A35、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A36、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A37、由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，应采用（）检验方法。A.分层随机抽样B.系统随机抽样C.完全随机抽样D.多阶段抽样【答案】A38、（）是事故隐患排查治理的责任主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.各参建单位【答案】D39、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C40、在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】C41、工程进度曲线（S形曲线）以横座标表示时间，纵坐标表示（）。A.累计完成任务量B.单位时间内完成任务量C.累计未完成任务量D.单位时间内完成任务量百分比【答案】A42、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C43、工期优化．资源优化和工期一费用优化属于（）的内容。A.进度计划优化B.控制计划优化C.网络计划优化D.管理计划优化【答案】C44、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C45、关于竣工财务决算的条件的说法，错误的是（）。A.建设资金全部到位B.工程投资全部完成C.影响竣工财务决算编制的重大问题已解决D.涉及法律诉讼、工程质量、征地及移民安置的事项已处理完毕【答案】B46、在水利勘察合同中，发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在（）中指明。A.监理大纲B.监理规划C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】C47、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B48、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A49、下列不属于水利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（）A.事故调查不及时不放过B.事故原因不查清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】A50、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A51、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C52、某项目建设投资为9700万元（其中：建设期贷款利息700万元），全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.10.56%B.9.79%C.9.60%D.8.96%【答案】D53、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B54、下列（）是对项目质量起决定性作用，是项目成败关键。A.可行性研究报告B.项目建议书C.初步设计D.根据可行性研究报告做出的决策【答案】D55、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D56、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】A57、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。A.质量事故的实况资料B.工程承包合同C.有关的技术文件D.相关的建设法规【答案】D58、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于（）m，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5，1.5B.1.0，2.0C.0.5，2.0D.1.0，1.5【答案】A59、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的B.间断的C.巡视D.见证取样【答案】A60、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B61、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B62、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C63、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A64、下列不属于人工费索赔内容的是（）。A.额外劳动力雇佣B.劳动效率降低C.人员闲置D.奖金【答案】D65、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标；3选择需要分析的不确定性因素；4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D66、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织设计批准后，由（）主持编制。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C67、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C68、在工程网络计划中，H工作的最早开始时间为第15天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天.第22天，第24天，则H工作的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4【答案】A69、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D70、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A71、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。A.建设及安装工程费B.独立费用C.预备费D.设备费【答案】B72、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D73、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C74、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第46号）项目法人应在（）60个工作日制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.工程开工之日【答案】D75、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A76、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C77、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D78、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C79、建立质量第一，用户第一的观点属于（）体系。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.劳动保证子体系【答案】A80、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B81、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C82、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B83、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理机构D.业主【答案】A84、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B85、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。A.20B.30C.40D.50【答案】B86、一般而言，当工序能力指数小于1时，说明（）。A.工程能力优质B.工程能力不足C.工程能力勉强D.工程能力良好【答案】B87、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A88、混凝土砂石料称量的允许偏差不得超过（）%。A.1B.2C.3D.4【答案】B89、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C90、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A91、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A92、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D93、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B94、下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】D95、（）的暂停施工，承包人可以提出延长工期的要求。A.为保证安全所必须B.由于不可抗力引起C.为工程的合理施工所必须D.因承包人自供的材料供应中断引起【答案】B96、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】D97、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（）。A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】A98、在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为（）。A.不合格B.基本合格C.基本优良D.合格【答案】D99、计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.d＞c+1B.d=c+1C.d≤cD.d＞c【答案】C100、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A多选题（共40题）1、甲国发生内战,乙国拟派民航包机将其侨民接回。依国际法相关规则，下列哪些选项是正确的？（）A.乙国飞机如需飞越丙国领空,应经该国许可B.乙国飞机未经甲国许可，不得飞人甲国领空C.乙国飞机未经允许飞越丙国领空,丙国有权将其击落D.对未经许可飞越丙国领空的乙国飞机，丙国军机有权在警告后将其击落【答案】AB2、关于可以适用当事人和解的公诉案件诉讼程序的案件范围，下列哪一选项是正确的A.侮辱诽谤罪B.过失泄露国家秘密罪C.刑讯逼供罪D.过失致人重伤罪【答案】D3、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC4、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD5、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC6、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD7、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD8、工程建设质量保证体系由（）组成。A.思想保证体系B.组织保证体系C.工作保证体系D.质量检验E.责任制【答案】ABC9、进行质量评定时，将单位工程评为优良等级的条件有（）。A.分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良等级B.主要分部工程质量优良C.外观质量得分率达到70%以上D.施工质量检验资料齐全E.混凝土拌和物质量合格【答案】BD10、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】ACD11、在网络计划中（）是关键工作。A.总时差最小的工作B.自由时差最小的工作C.技术复杂的工作D.持续时间最长的工作E.当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作【答案】A12、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用B.组织安全教育和培训C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD13、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD14、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】BCD15、工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。事故处理的基本要求包括（）。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的使用要求C.正确确定事故性质D.满足建筑物的功能E.正确确定处理范围【答案】ABD16、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C17、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】AD18、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD19、清末修律中，正式颁布的法律有、（)A.《大清民律（草案）》B.《银行则例》C.《法院编制法》D.《公司律》【答案】BCD20、质量检验的必备条件包括（）。A.要具有一定的检验技术力量B.要建立一套严密的科学管理制度C.要有一定的资金流D.要引进一定的外部技术E.要求施工单位建立完善的质量检验制度和相应的机构【答案】AB21、下列属于土方填筑工程质量检验内容的有（）。A.土料摊铺的检验B.土料的检验C.土料的运输D.土方填筑基础面的检验E.碾压施工质量及压实度的检验【答案】ABD22、下列哪一个选项的表述不能成立？（）A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D23、以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（）。A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用E.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复【答案】ABD24、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD25、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。A.质量管理体系的策划与设计B.质量管理体系文件的编制C.质量管理体系的试运行D.质量管理体系的验收E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC26、关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（）A.检察官独立原则与法官独立原则相类似,都体现了一种“除了法律没有上司”的独立性特征B.检察机关是国家的法律监督机关，通过履行公诉、职务犯罪侦查和诉讼监督等职能,维护国家法制的统—C.基层法院除审判案件外,还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导D.我国宪法、人民法院组织法和三大诉讼法均明确规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉【答案】A27、承包人的质量控制是对（）进行的建设项目质量控制，以达到合同要求。A.工程筹建B.施工阶段C.设备与材料D.验收阶段E.缺陷责任期【答案】BCD28、水利工程竣工验收前，需进行（）专项验收。A.环境保护B.水土保持C.移民安置D.工程档案E.通水验收【答案】ABCD29、下列关于缺陷责任期质量控制的说法，错误的是（）。A.缺陷责任期一般从工程通过合同工程完工验收之日起B.同一合同中的不同项目可有多个不同的缺陷责任期C.缺陷责任期最长不超过2年D.监理