监理工程师之合同管理复习资料模考

监理工程师之合同管理复习资料模考

单选题（共100题）1、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D.发包人代表代表发包人处理合同事宜【答案】C2、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B3、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或承包商【答案】B4、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。A.天门冬氨酸B.亮氨酸C.组氨酸D.苯丙氨酸E.缬氨酸【答案】B5、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷【答案】D6、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【答案】A7、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】B8、膳食调查分析报告的格式不包括（）。A.题目B.前言C.数据库D.结语【答案】C9、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A10、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D11、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B12、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D13、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】C14、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。【相关知识点新教材已删除】A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】D15、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。A.各自承担自己的损失B.分别赔偿对方的损失C.供应方赔偿购买方1万元损失D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】C16、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。A.应当拒收B.可以拒收C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】D17、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【答案】A18、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A.竣工验收之日B.提交竣工验收报告之日C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】C19、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三【答案】B20、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B21、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C22、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】B23、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()A.施工合同的发包人B.施工会同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A24、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A25、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。A.发包人B.设计人C.监理人D.担保人【答案】D26、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。A.业主B.承包商C.工程师D.监理人【答案】A27、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（）天。A.7B.14C.21D.28【答案】C28、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金【答案】C29、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】A30、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D31、关于设计招标的说法，正确的是()A.招标文件中应有具体的工作量B.评标时不考虑设计资历C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】C32、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】C34、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.该通知由发包人发出B.应提前7天向承包人发出该通知C.表明从发出该通知时间开始工作D.应自合同生效之日起90天内发出【答案】B35、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C36、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D37、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。A.动物内脏B.黄绿色蔬菜C.奶类、豆类及其制品D.红肉E.贝类【答案】A38、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C39、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】B40、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D41、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D42、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C43、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。A.承包人可以自行修正B.承包人无权提出修正申请C.监理人与承包人均有权进行修正D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】D44、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程【答案】C45、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】C46、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法【答案】D47、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】A48、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】C49、建设工程勘察合同履行管理中，项目负责人管理正确的是（）。A.勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人B.勘察人可以自行更换项目负责人C.项目负责人2天内不能履行职责的，应委派代表代行其职责D.项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证生命财产安全的紧急措施【答案】D50、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】C51、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试【答案】C52、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准双方协商D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】D53、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】A54、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A55、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任【答案】D56、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础【答案】C57、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A58、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A59、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D60、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰【答案】D61、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B62、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C63、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】D64、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B65、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】D66、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月A.6B.8C.9D.12【答案】A67、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（）。A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖【答案】C68、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A.办理工程保险B.做好项目资金安排C.委托任命工程师代表业主进行合同管理D.提供业主方应提供的保障、物资【答案】A69、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A70、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D71、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】B72、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C73、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D74、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】B75、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】B76、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】D77、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】C78、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】A79、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】D80、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】C81、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】C82、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A83、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D84、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】D85、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C86、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。A.1.05μmol/LB.3.15μmol/LC.0.70μmol/LD.0.35μmol/LE.1.02μmol/L【答案】C87、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。A.设计一定是最优方案B.工程质量标准一般采用更高的质量标准C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查D.质量标准出自发包人【答案】C88、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】C89、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.异常恶劣的气候条件B.不可预见的物质条件C.监理人的指示错误D.发包人提供的材料提前交货【答案】C90、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】D91、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。A.数量过大B.数量过小C.比例过小D.比例过大【答案】D92、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】C93、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（），订立书面合同。A.7日内B.10日内C.15日内D.30日内【答案】D94、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B95、缺铁性贫血的病因包括（）。A.铁消耗增加B.膳食铁摄入不足C.铁吸收少D.运动量大E.膳食铁摄入不足【答案】A96、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】D97、根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。A.政策汇率调整B.世界金融危机C.突发地震D.气温转变【答案】C98、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试【答案】C99、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验法【答案】A100、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C多选题（共40题）1、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。A.早期警告会应由工程师发起B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商【答案】BCD2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.工程的人员伤亡损失D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】AB3、中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明()。A.承包的施工标段B.中标价C.工期D.中标人的项目经理名称E.总监理工程师名称【答案】ABCD4、招标人可以不退还投标保证金的情形是（）。A.未中标的投标人B.未按招标文件要求提交履约保证金的中标人C.无正当理由不与招标人订立合同的中标人D.在签订合同时向招标人提出附加条件的中标人E.投标截止后撤销投标文件的投标人【答案】BCD5、评标委员会成员应当回避的情形有（）A.投标人或其主要负责人的近亲属B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员C.项目主管部门的人员D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员【答案】ABC6、依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】ABD7、下列关于建设工程材料和设备采购方式及其特点的说法正确的是（）。A.直接订购方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.直接订购方式达成交易快，有利于及早交货C.询价方式一般适用于零星采购、应急采购D.询价方式存在较大的主观性和随意性E.招标是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，有利于规范买卖双方的交易行为【答案】BD8、关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有（）。A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书【答案】CD9、根据美国建筑师协会（AIA）的定义，IPD是一种将（）集成为一个过程的项目交付模式。A.人力资源B.企业管理系统C.工程系统D.业务架构E.实践经验【答案】ACD10、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。A.本标段的监理人不能参加施工投标B.由招标人进行资格审查C.财产被接管不是否决投标资格的理由D.类似项目业绩应当是资格审查的内容E.资格审查一般采用合格制【答案】AD11、下列关于暂估价和暂列金额的说法正确的是（）。A.暂估价是发包人用于支付在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额B.暂列金额是发包人用于支付在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生的材料、设备以及专业工程施工的金额C.暂估价是发包人一定予以支付的款项D.暂列金额是发包人可能予以支付的款项E.均属于包括在签约合同价内的金额【答案】CD12、根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有（）。A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿D.当出现承包人严重违约情况时，采用无条件担保方式，不会因为解决合同争议而影响后续程的施工E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认【答案】ACD13、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款B.用于在签订协议书时可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】AD14、根据FIDIC施工合同条件，以下有关工程师的说法，正确的是（）。A.工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作B.工程师是合同履行中独立的第三方，应履行合同中赋予的职责C.工程师履行职责过程中应保持公平的态度D.工程师的人员仅指具备资格的工程师E.工程师无权修改合同【答案】AC15、在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D.追究违约责任E.立即解除合同【答案】BCD16、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A.澄清发给所有投标人B.澄清不说明问题的来源C.对于规定时间后提出的澄清请求不予回复D.投标预备会后拒绝向所有投标人发送澄清E.澄清发出的时间距投标截止日期不足15天的，延长投标截止日期【答案】ABC17、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证【答案】CD18、以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成B.DAAB成员不得与业主、承包商及工程师有利害关系C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金D.DAAB应在收到委托事项后28天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定E.DAAB的裁决对双方都有约束力【答案】BC19、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认D.紧急情况下当场发出临时书面指示E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函【答案】ABD20、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有（）。A.工程项目管理规定B.设计完成时间C.缺陷责任期服务要求D.合同价格清单E.设计标准和规范【答案】ABC21、下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》E.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》【答案】BD22、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有（）。A.在发包人授权范围内发出监理人指示B.根据合同约定向承包人发出变更指示C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务D.与施工合同当事人商定变更工程价款E.检查工程实体、材料和设备质量【答案】AB23、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同附件格式包括（）。A.合同协议书B.履约保证金格式C.预付款担保格式D.投标保证金格式E.专用条款【答案】AB24、关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】ABC25、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（）。A.保险责任不同B.安全生产管理职责不同C.劳务人员管理方式不同D.施工组织不同E.施工质量责任期限不同【答案】AD26、资格审查报告一般包括（）。A.投标单位资质B.基本情况和数据表C.补正事项纪要D.评分比较一览表的排序E.资格审查委员会名单【答案】B