监理工程师之交通工程目标控制整理试题参考A4排版

监理工程师之交通工程目标控制整理试题参考A4排版

单选题（共100题）1、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A2、工程计量程序中，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B3、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C4、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B5、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】B6、对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D7、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A8、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C9、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B10、井下工作水泵的排水能力不应小于（）的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的（）。A.1.1倍，60%B.1.1倍，70%C.1.2倍，60%D.1.2倍，70%【答案】D11、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.检测单位【答案】C12、隧道洞内为反坡排水，应当采用（）。A.抽水措施B.井点降水C.深井降水D.平坡排水【答案】A13、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版.第三册）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，在未设最高投标限价的情况下安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B14、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A15、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（）。A.5％～10％B.10％～15％C.15％～20％D.20％～25％【答案】A16、底基层、基层的材料不包括（）。A.石灰稳定土B.水泥稳定土C.粉煤灰稳定土D.级配碎石【答案】C17、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A18、同步碎石封层施工，上封层施工结束后即可通车，但在12～24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（），严禁紧急制动。A.10km/hB.15km/hC.20km/hD.25km/h【答案】C19、关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.应当向施工企业提供地下管线资料B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】C20、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（）mm。A.10B.5C.15D.10～15【答案】B21、驻地办对（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段【答案】B22、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（）。A.分析偏差对后续工作和总工期的影响B.分析产生进度偏差的原因C.确定影响后续工作和总工期的限制条件D.采取进度调整措施【答案】B23、路面应具有下述一系列性能，以下描述正确的是（）。A.强度和刚度：指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能B.稳定性：指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能C.耐久性：指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能D.粗糙度则用路面纵向凹凸量的偏差值表示【答案】A24、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C25、监理机构应审批施工单位提交的进度计划，总体进度计划由（）审批。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】A26、关于先张和后张预应力梁施工的说法，错误的（）。A.两者使用的预制台座不同B.预应力张拉都需采用千斤顶C.两者放张顺序一致D.后张法预应力管道需压浆处理【答案】C27、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。A.建设投资B.运营费用C.工程造价D.流动资金【答案】C28、铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（）A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线【答案】D29、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C30、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C31、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A32、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】C33、下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是（）。A.纵向接缝应是热接缝并应连续和平行，缝边垂直并形成直线B.横向接缝在相连的层次和相邻的行程间均应至少错开0.5mC.纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即用一台静力钢轮压路机以静力进行碾压D.纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开15cm以上【答案】B34、监理人员实施的旁站属于（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.平行监理【答案】B35、某工程组织流水施工，有四个工序，垫层，底基层、基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为7天、9天、8天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.63B.64C.65D.66【答案】C36、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表【答案】A37、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】A38、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B39、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B40、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程与生物措施相结合，综合防治B.取土场部分进行防护处理C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B41、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.单价子目B.总价子目C.暂列金额D.暂估价【答案】C42、公路工程投资总额由公路工程造价和（）组成。A.直接费B.人工费C.冬季施工增加费D.运营费用【答案】D43、下列关于桥梁钢筋质量要求的说法中不正确的是（）。A.进场应具有出厂质量证明书和试验报告单B.进场时应检查其外观和标志C.进场时应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验D.钢筋在工地存放的时间不宜超过3个月【答案】D44、路堤填前压实质量控制标准：二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于90%。三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D45、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（）时，应设置横向施工缝。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A46、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。A.100B.200C.300D.600【答案】C47、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A48、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D49、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D50、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C51、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A52、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D53、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格——投资额——经营成本B.产品价格——经营成本——投资额C.投资额——经营成本——产品价格D.经营成本——投资额——产品价格【答案】B54、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B55、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A56、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C57、钢绞线每一个检验批不超过（）t。A.50B.60C.65D.70【答案】B58、下列进度控制的措施中，不属于技术措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案B.编制进度控制工作细则C.严格控制合同变更D.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段【答案】C59、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A60、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D61、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），对于施工现场临时用电设备数量在（）以上,或用电设备容量在（）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】A62、采用光面爆破法施工隧道时，其分区起爆顺序为（）。A.辅助眼→周边眼→掏槽眼B.辅助眼→掏槽眼→周边眼C.掏槽眼→辅助眼→周边眼D.掏槽眼→辅助眼→底板眼【答案】C63、草拟施工总进度计划时，施工总进度计划应按照全工地流水作业方式进行安排，全工地流水作业安排应以（）的工程项目为主导。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D64、梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。A.抗剪能力B.抗弯能力C.抗倾能力D.抗扭能力【答案】B65、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较大C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】C66、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A67、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C68、工程材料、设备预付款的预付比例，一般不低于（），按照合同工程项目的专用合同条款的约定执行。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】B69、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C70、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】B71、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C72、工程项目管理中PDCA循环中的D指的是（）。A.策划B.实施C.检查D.处置【答案】B73、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A74、编制施工进度计划是（）的责任。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】A75、某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】B76、（）是在不考虑工程费用的情况下进行的。A.工期优化B.时间优化C.费用优化D.资源优化【答案】A77、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，对交通量大、轴载重的道路，在通常情况下，连续级配宜成为（）形的级配范围。A.XB.AC.SD.D【答案】C78、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A79、提高价值的途径有（）。A.功能提高，成本增加B.功能降低，成本增加C.功能降低，成本降低D.功能提高，成本不变【答案】D80、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C81、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C82、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D83、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】B84、石砌防护构造物主要起（）作用，以防止冲刷和风化。A.防护B.隔离C.排水D.支撑【答案】B85、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B86、关于挖孔桩施工的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A87、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A88、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A89、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A90、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C91、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表【答案】C92、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B93、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】C94、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A95、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A96、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D97、通用的典型质量环把产品质量分为（）个阶段。A.8B.9C.10D.11【答案】D98、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A99、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C100、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C多选题（共40题）1、浅基础施工一般包括的工作有（）。A.围堰B.挖基C.基底处理D.基础施工E.清孔【答案】ABCD2、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及（）的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.土方开挖工程【答案】ABC3、某二级公路的沥青混凝土上面层可采用（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青E.E级沥青【答案】AB4、对于隧道工程施工中通风、防尘及防有害气体，说法错误的有（）。A.隧道施工独头掘进长度超过150m时应采用机械通风B.隧道施工通风应纳入工序管理，由专人负责C.隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需要的最小风量，风速不得大于5m/sD.全断面开挖时风速不得小于0.1m/s，导洞内风速不得小于0.25m/sE.通风机应装有保险装置，发生故障时应自动停机【答案】CD5、下列费用属于材料预算价格组成部分的有（）。A.材料原价B.材料运杂费C.场内运输损耗费D.采购及保管费E.场外运输损耗【答案】ABD6、对于桥梁工程混凝土配合比设计，对有抗渗性要求的混凝土的说法正确的有（）。A.粗集料宜选用连续级配，其最大粒径不宜大于37.5mmB.胶凝材料总量不宜小于320kg/m3，砂率宜为35%～45%C.掺引气剂的抗渗混凝土，应做含气量试验，其含气量宜控制在3%～5%之间。D.试配时要求的抗渗水压值应比设计值提高0.3MPaE.混凝土抗渗性试验方法应符合现行《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG3420）的规定【答案】BC7、隧道洞口坍塌的预防措施有（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖C.清除洞口上方可能滑塌的表土、危石D.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡E.做好压浆工作【答案】ABCD8、延期评估应主要从以下哪些方面进行评定？（）A.施工单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要B.申请延期的合同依据必须准确C.申请延期的理由必须正确与充分D.申请延期的主要负责人必须中层管理以上职位E.申请延期天数的计算原则与方法应恰当【答案】ABC9、下列有关陪审员的任职要求和权利的表述正确的是：()A.人民陪审员参加审判活动，应当遵守法官履行职责的规定，保守审判秘密B.人民陪审员适用回避制度C.人民陪审员参加合议庭评议案件时，有权对事实认定、法律适用独立发表意见，但不能独立行使表决权D.人民陪审员可以担任合议庭审判长【答案】AB10、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。A.工程项目概况B.实行环境保护监理的依据C.环境保护监理的实施过程D.工作内容、工作目标和工作方式E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD11、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层黏层施工质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.高速公路路面工程中在中面层与下面层之间，应浇洒黏层B.黏层的沥青材料采用重交通沥青C.黏层沥青的规格和质量应符合规范的要求D.重交通沥青和改性沥青分别满足相应的技术规范要求E.黏层沥青可采用人工撒布，撒布量应符合规范要求【答案】ACD12、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC13、关于施工准备阶段的环境保护监理工作，说法正确的有（）。A.增加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，了解工程建设项目的具体环保目标B.审查建设单位的施工组织设计和开工报告，对环保实施方案提出审查意见C.审查建设单位的临时用地方案是否符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行D.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确E.参加第一次工地会议，对工程建设项目的环保目标和环保措施提出要求【答案】AD14、平面控制测量采用的方法有（）。A.卫星定位测量B.导线测量C.三角测量D.三边测量方法E.三角高程测量【答案】ABCD15、与民事诉讼普通程序及简易程序相比，民事特别程序的特点是：()A.特别程序只适用于某些非民事权益争议案件，即只是确认某种法律事实B.适用特别程序的案件，没有原告和被告C.按照特别程序审理的案件，全部实行一审终审制D.全部不适用审判监督程序【答案】ABCD16、绘制实际进度前锋线的关键是标定某时刻正施工的各工作的实际进度到达点，标定方法包括（）。A.按已完成的实际工程量标定B.按工程进度标定C.按尚需时间来标定D.按工程成本标定E.按计划完成工程量标定【答案】AC17、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD18、关于预应力筋检验的说法正确的有（）。A.钢丝分批检验时每批质量应不大于60tB.钢丝检验时应先从每批中抽查5%且不少于5盘，进行表面质量检查，如检查不合格，则应对该批钢丝逐盘检查C.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60tD.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于60tE.钢筋试验结果如有一项不合格时，则应另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格则该批钢筋为不合格【答案】ABC19、施工机械台班单价中的不变费用包括（）。A.折旧费B.安拆辅助费C.检修费D.维护费E.动力燃料费【答案】ABCD20、下列属于目前交通运输工程项目建设实施的施工组织设计的主要内容包括的是（）。A.施工进度计划B.工程价款支付计划C.编制说明D.资源供需计划E.施工平面布置【答案】ACD21、建筑安装工程费包括（）。A.工程保险费B.设备购置费C.基本预备费D.专项费用E.企业管理费【答案】BD22、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提C.铁路运输合同纠纷由铁路运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】ABCD23、下列挖方路基施工说法中，正确的是（）。A.土方应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.钻爆开挖是石方开挖最广泛使用的方式C.路床清理，超挖部分可采用细粒土精细找平D.深挖路堑施工，每开挖6m复测一次边坡E.机械开挖是开挖石方路基最有效的施工方法【答案】AB24、关于水下灌注混凝土桩的说法正确的是（）。A.水下混凝土宜采用钢导管灌注，导管的内径宜为200～350mmB.导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁采用压气试压C.进行水密试验的水压应不小于孔内水深1.5倍的压力D.首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要E.在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在2～6m【答案】ABD25、对于预案训练和演习类型，可根据演习规模进行（）。A.桌面演习B.功能演习C.基础训练D.战术训练E.全面演习【答案】AB26、下列哪些行为违反了民事诉讼的处分原则？A.甲为干扰对方经营，向法院起诉其竞争对手乙，并多次撤诉后又重新起诉B.双方达成和解协议，原告向法院申请撤诉，法院以当事人存在违法行为需要依法处理为由不予批准C.原告向法院起诉要求被告返回借款本金2万元，法院查明事实后，判决被告偿还借款本金2万元，利息520元D.原告明知书记员与被告是大学同学，但为了快速结案而不提出回避申请【答案】AC27、下列钻爆中装药作业的规定，正确的是（）。A.严禁装药与钻孔平行作业B.装药时应使用木质或竹质炮棍进行装药C.严禁作业人员穿戴化纤衣物D.用块状材料、煤粉或其他可燃材料作炮泥E.膨胀岩土地段隧道和寒区隧道，炮泥材料宜采用水炮泥、黏土炮泥【答案】ABC28、根据民事诉讼法规定，适用专属管辖的诉讼案件有：A.因船舶原油泄漏造成污染的案件B.因不动产纠纷提起的案件C.因登记纠纷提起的案件D.因港口作业发生纠纷的案件【答案】ABD29、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD30、洞身开挖包括（）。A.洞身开挖B.洞身支护C.衬砌D.二次衬砌E.锚固【答案】AB31、桥涵工程施工的高程和平面控制测量符合规定的有（）。A.大桥、特大桥以及特殊结构桥梁的平面控制测量坐标系其投影长度变形值不应大于10mm/kmB.当采用独立坐标系、抵偿坐标系时，应确认与国家坐标系的转换关系C.在布设面控制点时，四等及以上平面控制网中相邻点之间的距离不得小于500mD.特大桥及特殊结构桥梁的每一端应至少埋设3个平面控制点E.一级平面控制网中相邻点之间的距