![2023年委托施工协议_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b1.gif)
![2023年委托施工协议_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b2.gif)
![2023年委托施工协议_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b3.gif)
![2023年委托施工协议_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b4.gif)
![2023年委托施工协议_第5页](http://file4.renrendoc.com/view/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b/4246b1bad22d2828ef76575ad721f37b5.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第委托施工协议委托施工协议1
施工升降机安全技术委托检验协议书
委托单位填写
工程名称
工程报监编号
200—
第二联
委托单位存
工程地址
升降机在工地的编号
制造厂家
生产许可证号
型号规格
出厂合格证号
最大允许安装高度
m
安装资质证号
计划安装高度
m
发证机关名称
己安装高度
m
安装单位名称
最大额定起重量
人/t
安装负责人及电话
升降机使用单位名称
使用单位联系人及电话
本机已安装完毕并通过自检合格,现委托佛山市禅城区建设工程质量安全检测站到现场进行安全技术检验。办理委托检验时向检验单位提交资料(原件或有效复印件)情况:
①施工升降机基础图及其隐弊验收资料□
②施工升降机附墙预埋件设计图及其隐弊验收资料□
③施工升降机安装位置平面图□
④施工升降机附墙立面图□
⑤施工升降机安装自检合格报告□
并保证对所提供的一切资料的真实性负责。
相关约定
1.检验依据:①《施工升降机检验规则》(GB/T10054-20__年)
②《施工升降机安全规程》(GB10055-20__年)
③《施工升降机监督检验规程》(国质检锅[20__年]121号)
2.为配合检验单位检验工作,委托单位应提供必要的人员协助和安全环境条件。
3.为配合检验单位检验工作,委托单位在检验时应提供施工升降机的.最大额定荷载的1.25倍的砝码和坠落试验装置,用于施工升降机试验。
4.检验单位按检验标准负责对委托单位的施工升降机进行安全技术检验,检验应确保客观、公正、准确。
5.检验单位在检测(存在不合格项时由委托方落实整改,并填写整改报告交检测站)完毕或复检合格后三个工作日内出具检验报告,检验报告正本由委托方凭本委托协议书到检测站领取。
6.每台施工升降机需填报本委托协议书一式二份,委托单位、检验单位各存一份。
检验单位填写
1.费依据:佛山市禅城区物价局佛禅价[20__年]80号文。
2.费:检验费:¥元,大写:仟佰拾元(初检□,复检□)。
3.检验时间:初步约定200年月日(上午/下午),若有特殊情况需要变更检验时间时,由双方另行商定。
双方签字
其它约定:
委托单位:检验单位:佛山市禅城区建设工程质量安全检测站
经办人签名:
经办人签名:
电话:
电话:
签约日期:年月日
注:有“□”选项,选用打“勾”表示,不选用打“╳”表示。
委托施工协议2
委托单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法
一、项目名称:
阳泉西环高速公路隧道物探工程。
二、施工期限:
本工程自20年12月10日至20年12月24日。
三、工作内容:
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,
四、质量与验收
要求乙方物理点合格率达到95%
五、费用及结算
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交
六、甲方责任
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的'损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任
违约方按5%支付违约金。
九、争议解决
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式份,甲乙双方各执份。
甲方(公章):
年月日
乙方(公章):
年月日
委托施工协议3
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着平等和公平的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同,以资共同遵守。
一、合同签订单位:
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
二、工程名称:
三、工程地点:
四、工程建设规模:10KV配电工程
五、工程合同承包范围:本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。
六、工程合同承包内容:
1、工程安装:10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋,包括电缆管道敷设以及电缆敷设。
2、工程物资:工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准,由乙方进行采购。
3、土建施工:红线范围内。
七、工程建设工期:甲方施工场地具备进场施工条件后天内完成工程施工,工程完工且具备送电条件后日内完成工程送电。
八、工程承包方式:按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料,包费用的大包干方式。
九、工程合同价款:包干费用为:万元整(¥万元整)
十、合同价款支付:
合同签订后3天内,甲方向乙方支付至工程合同价款(小写:¥万元整,大写:万元整)作为工程预付款。主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写:¥万元整,大写:万元整)。工程完工验收合格后3天内,甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写:¥万元整,大写:万元整)。
十一、合同价款支付方式:转账
十二、双方责任:
1、工程验收:
(1)验收组织方式:由乙方提出工程验收申请,甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。
2、验收标准:
(1)设计文件、施工图纸及设计变更文件。
(2)制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。
(3)国家和部颁的"规程"、"规范"、技术标准等。
(4)整套设备、线路带负荷正常运行,不能中断。
3、双方责任:
(1)甲方:
①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。
②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。
③按合同规定办理工程款结算。
④负责工程停、送电协调工作。
(1)乙方:
①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。
②负责工程施工标准化作业指导书和"三措"的编写,并提交甲方审查。
③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知,并积极配合甲方做好此项工作。
④严格按国家、部颁的"规范"、"规程"、"标准"、供电方案进行施工,确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用,并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。
⑤负责工程物资质量(注:物资供应商应为国家电力行业的.合格供应商)。
⑥负责对已完成的线路、设备移交前的保管工作。
⑦妥善处理施工关系,协调处理工程施工的相关事宜。⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。十三、其他:
1、甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理,造成的损失由乙方承担。
2、乙方如增加工程费用,需由甲方签证认可。
3、乙方应承担在工程物资移交前,工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。
4、甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控,并处以处罚。
5、工程未经甲方验收提前使用,由此造成的质量或其他问题,一切责任由乙方承担责任。
十四、合同有效期:双方盖章签字后生效。
十五、合同份数:合同份数:本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份。
十六、其它未尽事宜,双方另行协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工协议4
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》,以及其他有关法律法规规定的原则,甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工内容:(见工程预算表)
4、承包方式:包工包辅材形式(辅材详看附件)
5、工程总价:大写(人民币),双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。
6、工期:自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)
第二条材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的'合格产品,因材料、
设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,且工期顺延。
(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
第十一条附则
1、本合同一式,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):
联系地址:
电话:
签订日期:
乙方(签章):
地址:
电话:
签订日期:
委托施工协议5
甲方:__________
乙方:__________
经双方遵照公平、自愿、诚信的原则下达成以下协议:甲方将位于潞西市芒拐寨子角(未来“云河新村”)田坝上的一幢自家的'住宅民房以包工包料的方式承包给乙方。
一、承包工程范围:
1、乙方负责主体工程的材料施工,水电安装、脚手架(水电不含材料费)不负责任何装修工程和基础土方拉出拉进。
2、在施工用电方面,乙方负责电线、电表,施工水电费。甲方负责拉接,电表落户,甲方还要保证在施工期间道路畅通及建房所需顶杆。
二、付款方式
按实际面积计算840元/㎡,总面积在200㎡左右,开工时支付__________元整(¥:__________元),地圈梁灌起付叁万元整(¥:__________元),到__________年__________月份付__________元整(¥:__________元)。其余施工费甲方尽量筹集,不得超过两年付清。
三、工期
开工时间:__________年__________月__________日
完工时间:__________年__________月底(雨季前)
四、在施工中,双方各尽其责,保质保量安全文明完工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工协议6
甲方:___
乙方:___
鉴于,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,现就工作一事达成以下协议,以兹双方共同遵守。
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额
表中:单价包含材料、人工、机具、运输、税费等一切隐含费用。
二、施工方式:___。
三、技术资料、图纸提供办法:___。
四、验收标准、方法:___。
五、结算及付款方式
本合同支付方式为:在甲方已经计量的情况下,将该费用一次性支付给乙方。
六、合同生效及其他约定
1、本合同在履行期间双方签订的'补充协议、会议纪要、签证书以及附件,与本合同具有同等法律效力。
2、其他未尽事宜双方应本着友好互利原则协商解决。
3、施工图纸作为本合同的组成部分,甲乙双方来往的正式文件可作为本合同的附件。
4、本合同一式叁份,甲方执壹份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效,合同条款履行完毕后自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工协议7
甲方:(以下简称甲方):
乙方:(以下简称乙方):
甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等,委托乙方施工,为明确各自的权利和义务,经甲、乙双方协商达成如下合同:
一、工程地点:泾县第二中学新校区内。
二、主要工程内容:维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。
三、工程造价:
1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日_200元=2400元
2、加固科学馆空调支架1.5米_350元=525元
3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米_25元=1875元
4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米_20元=3934.4元
5、寻找校园自来水管漏水14个工作日_120元=1680元
6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元
四、工程日期
在具备施工条件的前提下,乙方在60个工作日内完成
该项工程,若有特殊原因不能正常施工的情况下,由甲、乙双方商定延期。
五、施工安全
1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。
2、施工过程中的`安全责任由乙方负责。
六、工程验收
工程结束在具备竣工验收条件时,乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。
七、收款方式
本工程在施工期间,所有材料款、工时费用款由乙方垫付,工程完工后,由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。
八、其它事项
1、在工程前及施工过程中,甲方应积极配合和提供方便,保证必要的施工条件。
2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、本合同一式肆份,双方各执贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工协议8
甲方:
乙方:
根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况,双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行,经双方协商,特制定如下协议条款,以共同遵照执行。
一、工程名称:御苑小区土方工程
二、承包范围:依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖,内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放;外运土方的铲平,沿途的散落土方清理等,均属于乙方承包范围内。
三、计量方式:依据开挖成型后的基坑,实测实量,由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据,作为双方结算依据。
四、承包单价:
1.厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m313.5元(开票价)。
2.外运土方,《指垃圾土及杂土》每m316.5(开票价)。
五、结算以及付款方式
按照分类土方量乘以单价,为工程总价款;根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。
六、施工要求
1.乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥,按照现场土方开挖的有关要求进行施工,做到基底平整坡度整齐。
2.内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。
3.外运土方由乙方自行安排堆放地点,并做好沿途散落土的清理工作。
4.4.由乙方协调好,城建、市容等有关部门工作,保障工程顺利进行。
七、安全生产,文明施工
1.施工阶段,乙方应对参加施工人员加强安全教育,所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的'操作规程,安全规范。因由违反者均按项目部的相关规定予以处罚。
2.施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方,搞好现场安全管理。
3.施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。
八、其它约定
1.本协议双方签字盖章后生效,任何一方违约应承担相应责任。
2.乙方必须维护甲方的利益,确保甲方工程施工顺利进行。
3.其它未尽事宜,双方协商解决。
4.本协议一式两份,双方各执一份,工程结束,款项,结算清后自动失效。
甲方:乙方:
年月日
委托施工协议9
合同编号:_________
甲方:_________
地址:_________
电话:_________
乙方:_________
地址:_________
电话:_________
甲方委托乙方完成工程的施工安装任务,双方本着友好合作的态度,按照等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、施工责任
1、甲方责任:提供布线所需管材、桥架及电缆等;提供穿线所需的文档,包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;对布线提供技术支持,并进行现场监督,如发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改或不能履行合同,甲方有权单方面中止合同;
2、乙方责任:自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。
严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。
标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。
乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的费用由乙方负责。
乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。
二、付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%,付元
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的.45%,付元
3、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付元
三、设计
1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作.
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.四、工期从年月日起至年月日止,总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元/天五、施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。
六、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
七、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
八、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
九、施工安装要求
1、弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。
2、弱电线路按国际通行方式综合布线/568标准施工。
3、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在管子和钢管里不能有接头。
4、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范/50312-______进行施工。
6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
8、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。
如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
9、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
委托施工协议10
甲方:
乙方:
立契约书人委建人(甲方)与建方(乙方),本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下,以资12
(二)乙方通知交屋并给迁入证明前,甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。
(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时,本契约书及本约有连带关系的契约、附件,甲方得一并由乙方收回作废。
第二十一条本契约的约束与效力:
(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人,但经双方同意后,本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。
(二)本契约附件视为本契约的一部分,与本契约具有同等效力,附件未定的,依据本契约的'规定。
第二十二条未尽事宜:
本契约如有未尽事宜,必要时由甲乙双方洽定。
第二十三条契约分存:
上述契约事项经双方同意,恐口头无凭。特立本契书一式二份,甲乙双方各执一份为凭,并自签订日起升效,印花税由甲乙双方自贴销。
第二十四条有关本契约的权义,双方同意以法院为管辖法院。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人(签字):
代表人(签字):
住址:
住址:
身份证号码:
身份证号码:
电话:
电话:
年月日
年月日
签订地点:
签订地点:
委托施工协议11
发包人:
承包人:
经过邀请招标,发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1.1工程名称:
1.2工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)
1.8质量标准:合格。
1.9工期:工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二。技术标准及图纸
2.1图纸
2.1发包人提供:
2.2技术标准:
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准;所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三。双方权利和义务
3.1发包人的权利和义务
3.1.1发包人委派的业主代表:姓名:职务:
3.1.2监理单位及委派的工程师:
监理单位:姓名:职务:职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务
3.2.1项目经理:姓名:职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而减。
B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
D.工程报价单详附件,工程量按实结算
五、工程价款的支付
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;
5.2工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5%的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六。安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的.一切经济赔偿。
七。竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
八。违约责任
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款元。
8.2.4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议
9.1在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间:_年月日;
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
签订地点:
委托施工协议12
委托方(甲方):
受委托方(乙方):
本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:
一:工程概况
工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造
工程地址:__再生能源利用中心主厂房0米
二:承包方式
包工包料
三:工期:
1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。
2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的.事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
五:工程合同价款(建安票)
1.材料费:
2.人工费:元整
3.税费:3.5%
总计:111207.65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。
六:合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
七:合同份数
本合同一式___2__份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工协议13
甲方:___
乙方:___
甲方将刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招标代理合同》(合同编号:闽建信招合字[20__]第220-1号),特订立此协议书,具体内容如下:
一、服务费用:
1、招标代理费:按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[20__]1980号)及发改价格[20__]534号文件规定,经双方协商确定本项目的`招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清单及招标控制价等编制费用:依据福建省物价局"闽价[20__]房457号"文件规定,经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。
3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。
二、本补充协议与原合同不一致之处,以本协议为准。
三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效,并具有法律效力。
四、本协议一式陆份,双方各执叁份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工协议14
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:承包形式:
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条工程总价
合同总价为(RMB):元整含税(大写壹佰万元整)。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);
2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)
3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写拾整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、自柜体到厂日起履行保固条款;
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的'千分之一作为甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 儿童时间管理课程设计
- 儿童故宫特色课程设计
- 儿童手工香囊课程设计
- 儿童彩铅插画课程设计
- 儿童印象色彩课程设计
- 儿童写生系统课程设计
- 儿童+线条画+课程设计
- 低压贮气罐课程设计
- 代做液压课程设计
- 二维构成课程设计
- 特殊工种工作人员登记表样本(doc 1页)
- 廖彩杏书单I Am系列科学启蒙绘本10册pdf+音频百度网盘
- 脓毒症休克应急演练预案
- 科长任命表态发言材料副科长任职表态发言
- 中国乒乓球长盛不衰的原因探究
- 县卫生健康局有关开展医疗机构安全风险排查整改工作情况报告
- 幼儿简单迷宫图(整理打印)(共7页)
- 六年级语文(部编)上册词语表拼音
- 北师大七年级上册数学教学工作计划(1)
- 关于婚检率低的问题整改报告 (2)
- 双馈电机原理
评论
0/150
提交评论