一级造价师之建设工程计价自我检测备考题带答案

一级造价师之建设工程计价自我检测备考题带答案

单选题（共100题）1、下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。A.工程进度计划与措施B.分包计划C.投标文件格式符合要求D.联合体投标人已提交联合体协议书【答案】B2、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A3、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】D4、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C5、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015）的规定，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】A6、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（）A.455B.460C.720D.830【答案】B7、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】C8、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价【答案】A9、根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】C10、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C11、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A12、以下各项中属于不宜计量的措施项目的是（）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】C13、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C14、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工【答案】B15、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费【答案】A16、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B17、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D18、投标保证金的数额不得超过（）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10%D.投标报价的10%【答案】A19、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B20、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】C21、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A22、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（）为准，并以完成后的（）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】A23、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】C24、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人，必须回避D.鉴定机构对同一鉴定事项，应指定2名及以上鉴定人共同进行鉴定【答案】D25、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】C26、相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】B27、（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（）。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】B28、某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（）。A.6720W；6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】B29、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】B30、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）A.从国外购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B31、下列不属于建设工程造价指数的是（）。A.消耗量指数B.人材机市场价格指数C.单项工程造价指数D.建设工程造价综合指数【答案】A32、从国外引进一批设备，该批设备的离岸价为400万美元（注：1美元=6元人民币），国际运费费率1%，运输保险费为2‰，银行财务费率6‰，外贸手续费为2%，关税税率为25%，则该批设备的进口从属费为（）万元人民币。A.404.81B.1074.2C.670.2D.1475【答案】C33、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（）万元。A.4748B.4800C.5200D.5252【答案】B34、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75，2013-2017年工程造价平均每年递增8%，则新建项目的静态投资额为（）亿元。A.16.74B.20.41C.22.04D.15.51【答案】D35、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资【答案】A36、（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费【答案】D37、下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【答案】A38、国产非标准设备原价的利润计算基数，不包括下列（）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.废品损失费【答案】C39、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。A.260B.486.6C.346.3D.680.0【答案】C40、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A.7B.10C.4D.15【答案】D41、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（）。A.汇率变化B.不可抗力C.不可预见的不利条件D.合同终止【答案】A42、在国内《标准施工招标文件》的合同条款中，发包人指令加速施工导致承包人的费用增加，由（）承担。A.承包人B.发包人C.业主D.施工企业单位【答案】B43、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。A.±2％B.±3％C.±4％D.±5％【答案】B44、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】D45、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）元。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A46、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】C47、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔【答案】C48、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】C49、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A50、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂，该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】B51、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】D52、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位【答案】D53、新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是()。A.施工合同条件B.永久设备和设计一建造合同条件C.EPC/交钥匙合同条件D.合同的简短格式【答案】C54、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】B55、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B56、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】A57、在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费【答案】B58、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费【答案】B59、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A60、关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】B61、关于联合体投标的说法，不正确的是（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员具有约束力D.联合体各方应当指定牵头人【答案】A62、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】B63、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【答案】A64、（2012年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理【答案】B65、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用【答案】A66、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.584.53B.581.24C.672.46D.680.06【答案】B67、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列各项费用中表述正确的是（）。A.计算人工费的基本要素是人工工日消耗量B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费不包含仪器仪表的租赁费【答案】C68、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标Ⅰ标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】B69、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D70、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100㎡建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100㎡和24工日/100㎡。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100㎡。A.316.55B.491.55C.508.45D.845.00【答案】B71、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.常规的施工组织设计D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】B72、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括()。A.法定盈余公积金B.任意盈余公积金C.应付利润D.未分配利润【答案】A73、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】B74、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数【答案】B75、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】A76、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是（）。A.外购配套件费B.增值税C.利润D.非标准设备设计费【答案】A77、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】B78、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A79、在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充巳提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】D80、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】D81、某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）。A.02B.03C.008D.001【答案】A82、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（）。A.增值税B.印花税C.耕地占用税D.车船使用税【答案】A83、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】A84、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】C85、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A86、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.可行性研究费B.专利及专有技术使用费C.专项评价费D.拆迁补偿费【答案】B87、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】C88、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和【答案】A89、（2017年真题）关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包人提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】D90、当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值法D.综合吨位指标法【答案】B91、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】C92、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.28047B.36578C.37093D.37260【答案】C93、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费【答案】D94、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物、古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】B95、当现场签证的工作没有相应的计日工单价时，应当在现场签证报告中列明的内容是（）。A.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量B.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及应支付的总价C.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及其单价D.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量、单价及应支付的总价【答案】C96、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级表示（）。A.分项工程项目名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码【答案】B97、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D98、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】C99、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.①②④⑤③B.②①④③⑤C.①②④③⑤D.②①④⑤③【答案】B100、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】B多选题（共40题）1、承包人的进度款支付申请应包括的内容有（）。A.累计已完成的合同价款B.累计已扣减的合同价款C.累计已实际支付的合同价款D.本期合计完成的合同价款E.本期施工计划完成情况表【答案】ACD2、根据《建设项目工程结算编审规程》的规定，工程价款结算的方式包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.工程变更结算D.竣工结算E:按月结算【答案】ABD3、编制预算定额时，机械台班消耗量中机械幅度差的内容包括（）。A.机械维修引起的停歇时间B.停电引起的机械停歇时间C.机械在施工中不可避免的工序间歇D.机械工作量不饱满增加的时间E.机械低负荷下增加的工作时间【答案】ABC4、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】AB5、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC6、固定资产投资中的积极部分包括（）。A.建安工程费用B.设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】BCD7、在发布的材料价格信息中，应披露的信息有()A.材料类别B.材料规格C.材料质量标准D.材料供货地区E.材料供货单位【答案】ABD8、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】B9、下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有（）。A.自创专利权的价值主要包括其研制成本和交易成本B.专利权的转让价格按成本估价C.自创的非专利技术按自创过程中发生的费用作价计人无形资产账户D.自创的商标权一般不作为无形资产人账E.划拨土地使用权以其取得费用作价计入无形资产账户【答案】AD10、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板E.施工排水、降水【答案】BD11、按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（）。A.单价指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】ABC12、（2019年真题）在工程量清单编制中，施工组织设计、施工规范和验收规范可以用于确定（）。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E.工程数量【答案】AC13、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】AB14、下列关于工业项目和民用建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】ABC15、下列各概念中，属于按照索赔事件性质分类的是()。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.加速施工索赔E.合同终止的索赔【答案】CD16、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】D17、（2014年真题）土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】AD18、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC19、计时观察法测定定额，下列表述正确的有（）。A.计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定C.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的工时消耗D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况【答案】ABC20、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】CD21、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】AC22、工程造价指数中的个体指数包括（）。A.材料费指数B.机械费指数C.间接费指数D.工程建设其他费指数E.设备工器具价格指数【答案】ABCD23、采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件是（）。A.拟建工程和概算指标中工程建设地区相同B.拟建工程和概算指标中工程建设地点相同C.拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同D.拟建工程和概算指标中工程的建造工艺相差不大E.拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大【答案】BC24、下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，正确的是（）。A.编制建设工程造价的基本过程只有工程量计算B.工程量清单计价要历经工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段C.工程量清单在发承包阶段的应用主要是用来编制招标控制价、投标报价和工程计量、工程结算和工程计价纠纷的解决D.招标控制价和投标报价的编制依据相同E.综合单价由人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一，定范围内的风险费用组成【答案】B25、根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】ABD26、（2015年真题）直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（）。A.建设地点与概算指标中的工程建设地点相同B.工程特征与概算指标中的工程特征基本相同C.建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大D.建造时间与概算指标中工程建造时间相近E.物价水平与概算指标中工程的物价水平基本相同【答案】ABC27、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（）。A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】BD28、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】BCD29、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或两个以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除