一级造价师之建设工程计价押题练习模考A卷附答案

一级造价师之建设工程计价押题练习模考A卷附答案

单选题（共100题）1、采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）。A.单位工程概算B.修正设计概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】B2、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）。A.3%～5%B.5%～10%C.10%～15%D.15%～20%【答案】C3、下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）。A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费【答案】A4、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（）。A.0.38B.0.60C.0.62D.1.60【答案】D5、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化【答案】A6、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【答案】C7、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）。A.正常的施工条件B.合理的施工组织设计C.生产要素消耗水平D.一定时期的物价平均水平【答案】D8、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项中应重点关注的是（）。A.施工现场市政设施条件B.商务经理的业务能力C.招标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】A9、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整【答案】A10、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B11、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（）。A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进厂费【答案】A12、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C13、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A.2B.5C.7D.8【答案】B14、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（）。A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用【答案】A15、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。A.50%～70%B.70%～90%C.70%D.75%～90%【答案】B16、关于最终结清，下列说法不正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】A17、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】D18、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）。A.10天B.15天C.20天D.25天【答案】C19、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B20、（2021年真题）某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/m2，其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%、10%，拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费差异系数分别为1.1、1.25、0.95。假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%，则该拟建工程的造价指标为（）元/m2。A.1856B.1972C.2020D.2320【答案】C21、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】B22、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】C23、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额【答案】C24、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10％，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年20％，第二年50％，第三年30％。若年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.323.40B.334.30C.418.61D.505.01【答案】C25、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为6600万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.10B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A26、工程量清单计价模式下，在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，应列于()中。A.暂列金额B.基本预备费C.暂估价D.工程建设其他费【答案】A27、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15％B.合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10％D.措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化【答案】B28、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】D29、（2021年真题）《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的（）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】A30、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B31、下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】B32、在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费【答案】B33、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】D34、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）。A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整【答案】B35、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）。A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊D.专利权的转让价格按成本估价【答案】D36、某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费1万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.244.0B.284.8C.293.2D.484.0【答案】B37、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】D38、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费【答案】A39、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】C40、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，工程费用由（）构成。A.建筑工程费.建设用地费.基本预备费B.建筑工程费.安装工程费.设备及工器具购置费C.建筑安装工程费.设备及工器具购置费.建设期利息D.建筑安装工程费.工程建设其他费.建设期利息【答案】B41、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】D42、（2019年真题）在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程数量，该数量应为（）。A.实物工程量B.施工工程量C.企业定额工程量D.复核的清单工程量【答案】C43、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A44、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算【答案】A45、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】B46、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为10％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.11.0C.12.0D.12.5【答案】B47、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A.3％～5％B.5％～10％C.10％～15％D.15％～20％【答案】C48、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C49、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】B50、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.整个建筑物【答案】C51、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考B.分部分项工程费的10%~15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考D.分部分项工程费的15%~20%为参考【答案】B52、关于联合体投标的说法，正确的是()。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】C53、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）。A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置【答案】C54、根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，下列选项中，属于小规模纳税人的是()A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位【答案】D55、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】A56、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】D57、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】D58、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】A59、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土Im2的有关数据如下：基本工作时间180min,辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%,规范时间占工作日时间百分比为20%,则挖该基坑Im2的定额时间为（）min。A.243B.247.5C.250.0D.257.1【答案】C60、以下各项中属于工程计量依据的是（）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】B61、（2010年真题）根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（）。A.废水处理站B.水塔C.机修车间D.职工医院【答案】C62、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】D63、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）。A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定【答案】C64、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是()。A.朗格系数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法【答案】A65、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A66、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】D67、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】D68、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】A69、下列关于现场签证的提出，说法正确的是（）。A.施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款B.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人应及时以口头形式向承包人发出指令C.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送总承包人确认后，支付合同价款D.合同工程发生现场签证事项时，承包人即可实施相关工作【答案】A70、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。A.打桩机械B.混凝土振拌机C.水墨石机D.吊装机械【答案】B71、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】B72、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】D73、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【答案】C74、其他项目清单中的计日工，在投标时（）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】A75、某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施费按直接工程费的8%计算，间接费费率为,15%;利润率为7%;税率为3.4%，则该住宅的土建单位工程概算造价为（）万元。A.1067.2B.1075.4C.1089.9D.1099.3【答案】D76、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（）。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】A77、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费【答案】A78、某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费为25万元，辅助材料费为1万元，加工费为5万元，已知专用工具费率为5％，废品损失费率为2％，外购配套件费为6万元，包装费率为1％，利润率为6％，增值税率为13％。则该台设备原价中的利润额为()万元。A.2.78B.2.38C.2.36D.2.02【答案】D79、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是（）。A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】D80、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责【答案】A81、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【答案】A82、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式。A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标【答案】B83、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用.利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】B84、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出【答案】C85、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金【答案】D86、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资项目，应报国家发改委审批B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告【答案】B87、某地拟建一幢建筑面积为2500mA.246.4B.259.6C.287.4D.302.8【答案】B88、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.预备费B.工程保险费C.商誉D.生产准备费【答案】C89、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】B90、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%，运输保险费率为5%，关税税率为20%，则该进口设备关税完税价格为（）万元。A.4158B.4169C.3465D.3474【答案】D91、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】A92、在施工过程中，工序的特点是（）。A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换【答案】A93、（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A94、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。A.7200B.6120C.4800D.9951【答案】C95、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.880.18D.882.90【答案】A96、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施【答案】B97、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。A.150B.300C.450D.900【答案】B98、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为36工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100m2。A.316.55B.492.20C.508.45D.845.00【答案】B99、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A100、（2012年真题）2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】C多选题（共40题）1、确定施工时间定额时，下列工人工作时间可以计入定额时间的有（）。A.机手并动下的辅助工作时间B.准备与结束工作的时间C.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间D.必需的休息时间E.施工本身造成的停工时间【答案】BCD2、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E:按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】BD3、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】CD4、关于新增同定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E:建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【答案】AD5、采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，其程序正确的有（）。A.发承包双方可以在合同签订后共同约定争议调解人B.发生争议，应由承包人将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送发包人C.调解人收到调解委托后28天内提出调解书D.发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件E.若发承包任一方对调解有异议，应在收到调解书14天内向另一方发出异议通知【答案】ACD6、下列施工机器消耗时间中，属于机器必需消耗时间的是（）。A.未及时供给机器燃料而引起的机械停工时间B.暴雨时压路机停工C.装料不足时的机械低负荷运转时间D.因机械保养而中断使用的时间E.有根据的降低负荷下的工作时间【答案】D7、下列材料单价的构成中，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.检验费B.仓储费C.工地保管费D.采购费E.运输损耗【答案】BCD8、下列关于投标文件的递交，描述正确的有（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达或未送达指定地点的投标文件，为无效的投标文件B.联合体投标的，投标保证金由牵头人或联合体各方提交C.投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，且最高不超过80万元D.一般项目投标有效期为120天左右E.在招标文件规定的投标有效期内，投标人要求撤销或修改其投标文件，投标保证金不予返还【答案】AB9、下列对工人工作时间中基本工作时间的理解正确的是（）A.基本工作时间与辅助工作时间之和构成了有效工作时间B.基本工作时间的长短与工作量大小成正比C.基本工作时间是在正常额定负荷状态下的工作时间D.基本工作时间可以改变产品的外形、结构或性质E.基本工作时间中包括由施工工艺特点引起的工作时间所必须的时间【答案】BD10、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想B.拟定定额分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】ABCD11、（2018年真题）按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）。A.周转材料的摊销、租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定、检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用【答案】AB12、（2015年真题）直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（）。A.建设地点与概算指标中的工程建设地点相同B.工程特征与概算指标中的工程特征基本相同C.建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大D.建造时间与概算指标中工程建造时间相近E.物价水平与概算指标中工程的物价水平基本相同【答案】ABC13、当编制招标工程量清单时，需要合理考虑施工顺序，通常需要考虑的内容包括()。A.施工进度计划要满足合同对工期的要求B.各分部分项工程之间的关系C.当地的气候条件和水文要求D.现场的平面布置及各种技术措施E.施工方法和施工机械的要求【答案】BC14、根据《标准施工招标文件》的规定，下列各项事项中能够获得费用补偿，但不能获得工期和利润补偿的事件是（）。A.因发包人提供的材料和工程设备造成工程不合格B.提前向承包人提供材料、工程设备C.承包人提前竣工D.因发包人的原因导致工程试运行失败E.基准日后法律变化【答案】BC15、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC16、（2016年真题）关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】AB17、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】AD18、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】ABC19、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有()。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完或在建工程的各种造价信息E:按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】CD20、下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.财务费B.施工降水费C.管理人员工资D.已完工程及设备保护费E.广告费【答案】BD21、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），工程总承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，结合合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告，分解报告包括（）。A.勘察设计费B.材料和工程设备费C.技术服务培训费D.合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款E.除合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款外的工程价款【答案】ABC22、根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有（）。A.迟延提供施工场地B.发包人更换其提供的不合格设备C.发包人负责的材料推迟提供D.监理人指令错误E.施工中发现文物【答案】B23、投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】BCD24、下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有()。A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础B.概预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E:单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费【答案】ABC25、脚手架费计算时，计量单位m2是指（）。A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】BC26、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补助费D.土地管理费E.土地转让金【答案】ABD27、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采