一级造价师之建设工程计价全真模拟提升B卷附答案

一级造价师之建设工程计价全真模拟提升B卷附答案

单选题（共100题）1、（2018年真题）当企业定额的工程量计算规则与清单的工程量计算规则相一致时，则投标人确定综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】D2、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%，安装费率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】B3、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】B4、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】A5、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D6、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额【答案】D7、（2012年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理【答案】B8、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】B9、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用【答案】A10、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】C11、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A.6800B.6760C.9800D.9760【答案】A12、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.949B.0.994C.0.989D.1.307【答案】C13、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B14、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A.2B.5C.7D.8【答案】B15、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.49【答案】C16、采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）。A.单位工程概算B.修正设计概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】B17、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是（）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】B18、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】B19、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】B20、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C21、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整【答案】B22、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】C23、（2018年真题）关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】B24、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D25、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A.4～6B.6～10C.7～13D.8～16【答案】B26、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费＋定额材料费C.定额人工费＋定额施工机具使用费D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费【答案】B27、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3％，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】A28、2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】B29、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【答案】A30、（2016年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C31、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序棑列正确的是（）A.⑤③①②④B.①②④⑤③C.③①②④⑤D.①③②⑤④【答案】A32、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D33、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天【答案】D34、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）。A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置【答案】C35、当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】D36、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于()A.与单位生产能力估算法相比精确度略高B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模C.任何情况下，估算误差都较小D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价【答案】B37、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。A.3000B.5000C.6000D.10000【答案】D38、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】A39、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】C40、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。A.实际发生B.合同约定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认【答案】B41、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】D42、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A43、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A44、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】A45、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。A.1%B.5%C.10%D.20%【答案】C46、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。A.估算各项流动资金B.估算各项无形资产C.安排融资计划、估算建设期利息D.安排融资计划、估算生产期利息【答案】C47、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】C48、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整C.调价公式中所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B49、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C50、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】A51、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元，第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6％，期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元。A.280.96B.405.00C.418.66D.561.92【答案】C52、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】A53、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计。以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B54、（2021年真题）关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（）。A.编制对象只涉及单项工程和建设项目B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费【答案】D55、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】A56、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是（）。A.接受增值电信服务的费用B.购进报纸、杂志的费用C.设备、仪器的折旧、大修费用D.接受修理修配劳务的费用【答案】A57、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】D58、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.检验试验费B.工程排污费C.住房公积金D.安置补助费【答案】A59、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】C60、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】A61、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.科技三项费用开支的项目B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用【答案】A62、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A63、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。A.5.36B.10.02C.10.72D.10.87【答案】D64、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A65、关于建设期利息的说法，正确的是()。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A66、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（）。A.计量单位B.清单编码C.工程数量D.项目特征【答案】D67、已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（）。A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】A68、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A69、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】A70、根据计时观测资料得知：每m2标准砖墙勾缝时间为15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为7%、3%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464【答案】D71、（2021年真题）关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是（）。A.所有清单项目的工程量均应以完成后的净值计算B.以“个”“项”等为计算单位时，应取整数，小数部分四舍五入C.有两个或两个以上计量单位时，应按不同计量单位分别计量D.当出现规范附录中未包含的清单项目时，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案【答案】D72、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C73、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C74、施工投标报价的主要工作有：①取得招标信息，②复核工程量，③编制投标文件，④选择报价策略调整标价。其正确的工作流程是（）。A.①②③④B.②③①④C.①②④③D.②①③④【答案】C75、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【答案】A76、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（）。A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期【答案】A77、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】A78、（2021年真题）某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】A79、依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D80、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③【答案】A81、用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100㎡瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100㎡瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338【答案】C82、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】D83、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】D84、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C85、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【答案】D86、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】D87、根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.基准日后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】D88、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】C89、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】A90、某预算定额项目的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.2工日，人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为()工日。A.3.98B.4.00C.4.05D.4.07【答案】D91、下列费用中，属于安装工程费用的是()A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用【答案】B92、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。A.离岸价格B.运费在内价C.到岸价格D.抵岸价格【答案】A93、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）。A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整【答案】B94、（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B95、（2018年真题）按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】C96、根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】A97、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B98、按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。A.2B.3C.5D.10【答案】C99、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【答案】C100、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（）。A.工料单价和实物量单价B.工料单价和全费用综合单价C.工料单价和综合单价D.清单综合单价和全费用综合单价【答案】C多选题（共40题）1、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有()。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E:承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】AD2、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】CD3、下列内容中属于专项评价费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】BCD4、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】CD5、在发布的材料价格信息中，应披露的信息有()A.材料类别B.材料规格C.材料质量标准D.材料供货地区E.材料供货单位【答案】ABD6、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】AC7、在财务基础数据测算表中，属于预测项目投产后流动资金状况类的报表有（）。A.投资使用计划与资金筹措表B.总成本费用估算表C.营业收人、营业税金及附加和增值税估算表D.借款还本付息计划表E.利润与利润分配表【答案】BC8、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】AB9、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其外购配套件费用应计入设备购置费中【答案】BD10、下列费用中，属于设备运杂费的有（）。A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中没有包含为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部门手续费D.国产设备由设备制造厂交货地点起至施工现场的运费E.设备检验试验费【答案】BC11、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】AC12、根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，下列说法正确的有（）。A.鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格B.鉴定机构对同一鉴定事项，应指定3名及以上鉴定人共同进行鉴定C.鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起算D.鉴定过程中，经委托人认可，等待当事人提交、补充或者重新提交证据、勘验现场等所需的时间，计入鉴定期限E.鉴定意见可同时包括确定性意见、推断性意见或供选择性意见【答案】A13、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.只有改扩建项目可以采用综合的生产准备费指标进行计算E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】A14、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间E.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间【答案】ABD15、为避免招标文件中含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的（）。A.规格B.专利C.性能D.设计E.原产地【答案】BD16、（2015年真题）下列资金项目中，属于“基本建设项目竣工财务决算表”中资金来源的有（）。A.基建拨款B.项目资本金C.应收生产单位投资借款D.基建借款E.待核销基建支出【答案】ABD17、在合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付说法正确的是（）。A.由于不可抗力解除合同的，承包人应自行支付撤离现场所需的费用B.发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款C.发包人应向承包人支付承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款D.发包人一经支付材料和工程设备货款，则该材料和工程设备成为发包人的财产E.发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用【答案】BCD18、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB19、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形应平坦，避免山地【答案】ACD20、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作阶段相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】BC21、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】AB22、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的4～6倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的6～10倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】BD23、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD24、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】ACD25、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。A.招标人在填写暂列金额明细表时，可只列暂定金额总额B.设立暂列金额可达到合理确定和有效控制造价的目标C.招标人填写材料暂估单价及调整表时，应填写暂估单价D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E.招标人填写计日工表时，必须填写项目名称和暂定数量【答案】AC26、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有