一级建造师之一建工程法规强化训练模考B卷附答案

一级建造师之一建工程法规强化训练模考B卷附答案

单选题（共100题）1、以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，人民法院应当再审D.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出【答案】A2、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。A.与合同工期一致B.与实际工期一致C.自开工之日起至竣工验收合格之日止D.自进场之日起至验收撤场之日止【答案】C3、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。A.后履行抗辩权B.撤销权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】C4、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A.负责项目管理的技术人员B.项目负责人C.技术负责人D.安全员【答案】A5、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。A.企业资质证书B.营业执照C.审计报告D.安全生产承诺书【答案】B6、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（）。A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工【答案】A7、某建筑公司总工程师田某为了完成单位任务，利用自己业余时间编写了一本《网架结构施工技术》，书中采用了该公司施工中的大量案例。建筑公司在该作品完成后享有()。A.发表权B.署名权C.许可使用权D.优先使用权【答案】D8、按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【答案】C9、2013年6月22日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为2年，根据《劳动合同法》的规定，张某的试用期不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】B10、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【答案】B11、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.45D.60【答案】C12、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】A13、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担()。A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【答案】A14、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。（2015）A.竣工验收时B.提交竣工验收报告时C.竣工验收合格后D.交付使用时【答案】B15、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。A.举证期限只能由法院指定B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长【答案】C16、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生【答案】D17、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】B18、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。☆2014真题A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束【答案】C19、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。2016A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】C20、丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丁公司造成了巨大损失。根据有关法律规定，丁公司的损失应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲、乙公司连带D.乙、丙公司连带【答案】D21、某施工企业通过不正当手段取得了安全生产许可证,被发现后予以撤销,则该企业()年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.5【答案】C22、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【答案】A23、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。2017A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】B24、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A.法院对垫资应当按照工程欠款处理B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持【答案】C25、依据:《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土用于基础工程D.大型非标构件进行吊装【答案】A26、下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备专职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训【答案】C27、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】C28、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.劳务承包【答案】C29、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。A.罚款B.拘役C.罚金D.有期徒刑【答案】C30、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。A.要式合同B.实践合C.有偿合同D.双务合同【答案】B31、缺陷责任期从（）起计。A.工程通过竣工验收之日B.工程提交竣工验收之日C.工程完工之日D.工程通过竣工验收并且保修期结束【答案】A32、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()价格执行。A.原B.新C.市场D.原价和新价的平均【答案】B33、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。A.中止施工起1个月内B.15日内C.6个月内D.及时【答案】D34、在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。A.10B.12C.13D.60【答案】B35、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）。2016A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务【答案】A36、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳【答案】C37、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】B38、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【答案】A39、关于变更注册,说法正确的是()。A.变更执业单位,可以与原聘用单位继续保留劳动关系B.应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1个月内,办理变更注册C.变更注册后仍延续原注册有效期D.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的,注册建造师可登报挂失证书【答案】C40、下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。(2015真题)A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】B41、建设工程项目中，发包单位可以将项目的()一并发包给一个工程总承包单位。A.设计、施工、监理、采购B.项目管理咨询、设计、施工C.招标代理、采购、施工D.勘察、设计、施工、采购【答案】D42、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】C43、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.10B.4C.16D.12【答案】D44、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系【答案】B45、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以()。A.罚款B.吊销资质证书C.停业整顿D.降低资质等级【答案】A46、关于专利权的期限，下列说法正确的是（）。A.发明专利权的期限为20年，实用新型的期限为10年B.发明和实用新型专利权的期限为20年，外观设计专利权的期限为10年C.发明和外观设计专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年D.实用新型和外观设计专利权的期限为20年，发明专利权的期限为10年【答案】A47、甲借乙10000元后，无论乙如何催告，甲均不归还欠款。为解决纠纷，双方同意人民调解委员会调解，并达成调解协议。双方签收了调解书，并申请法院裁定确认有效，但甲事后仍不还款，乙可采用下列哪种方式保护自身权利（）。A.申请仲裁B.向人民调解委员会申请强制执行C.向人民法院申请强制执行D.申请重新调解【答案】C48、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。A.3月22日B.3月18日C.3月13日D.4月3日【答案】D49、甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为100万元，定金为设计费的25％。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）。A.20万B.25万C.45万D.50万【答案】C50、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】B51、《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】B52、关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是()A.设工程未经核实或青经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程,城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城多规划行政主管部门报送有关线工验收资料【答案】A53、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以()万元为根据。A.1100B.950C.980D.建设工程所在地价格部门发布的指导价【答案】A54、建设法的主体由（）构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【答案】B55、下列不属于承租人的主要义务的是（）。A.支付租金B.使用租赁物C.保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【答案】D56、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩【答案】A57、下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】C58、某建筑公司的采购员未经授权以公司的名义签订了水泥采购合同，当水泥运到工地时正值工地需要，项目经理就同意使用了。后建筑公司以该合同未经授权为由不予确认，则供应商应当就未付的材料款向()主张。A.采购员B.项目经理部C.项目经理D.建筑公司【答案】D59、建设节能分部工程验收会议由()主持。（2012）A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【答案】B60、根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。（2014）A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】A61、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录》，属于承揽业务不良行为的是（）。（2015）A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的【答案】C62、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2011年12月5日竣工。2011年10月5日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关B.构成违约，因为客观上存在违约的事实C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重【答案】C63、关于工程总承包,以下说法正确的是()。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包【答案】C64、下列关于中标法定要求的说法中，正确的是（）。A.中标人必须是报价最低的投标人B.中标候选人的公示期不得少于3日C.中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D.中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判【答案】B65、甲施工企业于2013年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2013年5月5日发出同意出售的承诺信件。2013年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2013年5月9日，总经理知悉了该信内容，于2013年5月10日回电传告知乙收到承诺。该承诺自（）起生效。A.2013年5月5日B.2013年5月8日C.2013年5月9日D.2013年5月10日【答案】B66、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】C67、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】C68、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】D69、关于工程承发包的说法，不正确的是（）。A.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的项目，可以邀请招标B.两阶段招标的，第一阶段投标人只提交技术建议C.招标公告和公示信息可以在“中国招标投标公共服务平台”发布D.涉及国家安全、国家秘密的项目可以不招标【答案】A70、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设立。A.合同签订B.合同生效C.登记D.支付出让金【答案】C71、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约失效的是（）。A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知【答案】B72、根据《固体废物污染环境防治法》规定，以下说法错误的是（）。A.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定B.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用C.处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案D.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方【答案】D73、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（）。2014A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】D74、某项目2008年3月1日确定了中标2008年3:月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2008年3月16日B.2008年3月31日C.2008年4月7日D.2008年4月11日【答案】C75、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》的规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为()。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】B76、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】B77、根据《民法典》建设用地使用权自（）时设立。A.划拨B.登记C.支付出让金D.转让【答案】B78、（2020年真题）根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】A79、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。A.离婚纠纷B.劳动合同纠纷C.对罚款不服发生的纠纷D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷【答案】D80、下列所得中免纳个人所得税的是()A.年终加薪B.出售本人绘画的收入C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红【答案】C81、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。（2012）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】A82、根据《安全生产许可证条例》，国家对下列选项中除()之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【答案】D83、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工【答案】C84、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是()。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】D85、根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】B86、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2007年12月31日起诉讼时效中止C.2007年12月3日诉讼时效中断D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断【答案】C87、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】A88、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目【答案】C89、受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为()。A.承诺B.新要约C.要约邀请D.无效合同【答案】B90、某债务合同，2003年3月31日到期，债务人没有按期偿还债务，在2005年9月30日权利人因违法事件被判刑2年，在此期间权利人对自己的权利无法请求保护，诉讼时效还有（）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B91、甲于2015年7月1日完成了某项发明创造，并于2015年7月4日向国家知识产权局受理处直接递交了专利申请。乙也于2015年7月1日完成了同样的发明创造，并于7月2日上午到邮局寄出了专利申请，国家知识产权局2015年7月4日收到该申请。如果甲乙二人的申请均符合其他授予专利权的条件，则专利权应当授予何人？A.甲B.乙C.甲和乙共有D.经甲和乙协商确定的人【答案】B92、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，则下列说法错误的有（）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，该合同无效C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【答案】B93、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】C94、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法,正确的是()。A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同【答案】A95、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标B.将承包的工程违法分包C.允许其他单位以本单位名义承揽工程D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【答案】C96、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于()到期。A.2011年3月10日B.2012年3月10日C.2013年3月i0日D.2014年3月10日【答案】B97、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收获后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，诉讼至法院。根据我国《民法典》的规定，下列表述中，正确的是（）。A.合同无效，已履行部分双方返还B.合同无效，但已履行部分双方不再返还C.合同未成立，已履行部分双方相互返还D.合同成立，甲公司承担违约责任【答案】D98、建设工程施工合同不能认定无效的是()。A.承包人超越资质等级承揽工程B.借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程C.建设工程必须进行招标而未招标D.资质低的承包人与资质等级高的企业联合承揽工程【答案】D99、下列法规中，属于部门规章的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》【答案】D100、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的技术装备D.工程经验【答案】D多选题（共40题）1、根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的C.授意投票人撤换、修改投标文件的D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的E.向特定投标人泄露标底的【答案】AD2、根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】ABC3、下列标准属于强制性国家标准的有（）。A.行业专用的质量标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设专用的制度方法标准D.工程建设通用的试验标准E.工程建设行业专用的评定方法标准【答案】BD4、下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（）。A.仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B.仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C.仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D.仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定E.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式【答案】ABC5、某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任的说法，正确的有（）。A.损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任B.损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任C.损失起过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任D.没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任E.没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任【答案】AC6、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E.投标保证金不得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80万元人民币【答案】ABD7、关于税的说法，正确的有（）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】BD8、关于变更劳动合同，应该注意的有()。A.必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行B.必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意C.不得违反法律法规的强制性规定D.劳动合同的变更须采用书面形式E.劳动合同的变更可以采用书面形式也可以采用口头形式【答案】ABCD9、根据《建设部关于修改〈建筑工程施工许可办法〉决定》,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,可以实施的行政处罚包括()A.责令改正B.停止施工C.罚款D.吊销营业执照E.暂扣营业执照【答案】ABC10、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】BC11、根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有（）。A.警告B.没收违法所得C.责令企业停产停业D.吊销营业执照E.行政拘留【答案】ABC12、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位,则其建设控制地带应由()来划定。A.国家文物局B.省文物行政主管部门C.市文物行政主管部门D.省城乡规划行政主管部门E.市城乡规划行政主管部门【答案】BD13、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5％上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担”。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（）。A.没收违法所得B.责令停业整顿C.降低资质等级D.吊销资质证书E.罚金【答案】ABCD14、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017真题A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】BC15、根据《绿色施工导则》,关于非传统水源利用的说法,正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养扩B.处于基坑降水阶段的工地,优先采用雨水作为泥凝上挖排月水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水,优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】AD16、根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人【答案】BCD17、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（）。A.在建设工程中，施工单位、勘察单位、建设单位等活动主体都必须具备法人资格B.施工企业项目经理部要独立承担民事责任C.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部E.企业法人的法定代表人，其职务行为可以代表企业法人【答案】AB18、王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C.确保安全生产费用的有效使用D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患E.及时、如实报告安全生产事故【答案】BCD19、《绿色施工导则》对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括()。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】ABCD20、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】AB21、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。A.抢修作业B.抢险作业C.因特殊需要必须连续作业的D.因生产工艺上要求必须连续作业的E.监理单位同意的【答案】ABCD22、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】AD23、机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责（）。A.组织防火检查，及时消除火灾隐患B.制定消防安全制度、消防安全操作规程C.针对本人的特点对职工进行消防宣传教育D.实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人E.按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效【答案】AB24、根据《环境噪声污染防治法》规定，在下列噪声敏感建筑物区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的是（）。A.工人疗养区B.成片住宅小区C.开发区D.地质研究所E.理工大学园区【答案】ABD25、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】BC26、建设工程承包制度包括（）等制度。A.肢解发包B.总承包C.转包D.共同承包E.分包【答案】BD27、房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（）。A.工程简况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】BD28、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】B29、所有的合同的订立过程都必须经过（）过程。A.要约邀请B.要约C.承诺D.公证E.鉴证【答案】BC30、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低