一级建造师之一建工程法规强化训练题目参考附答案

一级建造师之一建工程法规强化训练题目参考附答案

单选题（共100题）1、李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。A.甲建筑公司B.物资经销公司C.李某D.李某和甲建筑公司【答案】A2、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90％，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提出索赔。A.2006年5月27日B.2007年5月27日C.2008年2月13日D.2008年3月20日【答案】D3、工程合同中,在发包人同意下总承包人将其承担的工程转包给第三人,就完成的工作成果,应向发包人负责的有()A.总承包人B.第一人C.第三人或者总承包人D.第三人与总承包人【答案】D4、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】D5、未经()的证据，不能作为认定案件事实的依据。A.鉴定B.质证C.对方当事人认可D.公证【答案】B6、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【答案】B7、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【答案】A8、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负()。A.连带责任B.按份责任C.主要责任D.直接责任【答案】C9、关于物权保护的说法，正确的是（）。(2015真题)A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】B10、某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。A.2011年4月1日B.2011年10月1日C.2011年4月20日D.2011年10月20日【答案】C11、王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2021年3月5日B.2021年3月15日C.2021年5月15日D.2023年2月13日【答案】B12、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是（）。A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B.招标公告、招标文件是要约C.投标文件是要约邀请D.中标通知书是要约【答案】A13、根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.2B.3C.4D.5【答案】D14、甲施工企业就施工合同纠纷向仲委员会申请仲我,该件由三名仲裁员组成仲裁庭,该室件的仲裁员0A.由甲施工企业选定一名B.只能由仲核委员会主任指定C.击甲施工企业选定两名D.由甲施工企业选三名【答案】A15、下列有关物权的种类说法，正确的是（）。A.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利B.收益权是所有权最基本的权利，是其内容的核心C.租赁权是一种用益物权D.不动产被征用的，用益物权人无权获得补偿【答案】A16、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】A17、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【答案】D18、施工起重机械在安全检验合格有效期（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.届满前1个月B.有效期内C.届满后15日内D.届满前15日内【答案】A19、甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。A.对安全生产违法作业当场纠正B.对现场检查出的隐患责令停止使用C.责令紧急避险D.将不合格的安全设施查封扣押【答案】D20、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使【答案】C21、具有工程设计综合资质的某设计单位，为了增加收入，允许一家取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务，依照《建筑法》及相关法规的规定，应责令改正，没收违法所得，处以合同约定的设计费()的罚款。A.25%以上50%以下B.1倍以上2倍以下C.2%以上4%以下D.0.5%以上1%以下【答案】B22、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是()。A.必须在总承包合同中规定分包的内容B.应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.不得在总承包合同中规定分包的内容【答案】B23、（2019年真题）下列情形中,产生合同之债的是（）。A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙【答案】B24、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。A.免除B.抵销C.混同D.提存【答案】C25、下列事故中，不属于较大事故的是（）。A.造成3人以上10人以下死亡的事故B.造成10人以上50人以下重伤的事故C.造成5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故【答案】C26、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】C27、某工程计划工期为10个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为60万元,合同中对该费用预付未作规定,则建设单位至少应预付该费用()万元。A.9B.12C.18D.30【答案】D28、保证期间，债权人将主债权转让给第三人的，（）。A.保证人同意后继续承担保证责任B.保证人不再承担保证责任C.保证人与新的债权人协商后继续承担保证责任D.保证人继续承担保证责任【答案】D29、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D30、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C31、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。A.建筑市场有关违法行为B.违反法定基本程序问题C.质量安全问题D.建筑市场有关法律责任【答案】D32、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】B33、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见。A.7B.10C.14D.20【答案】A34、在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是()。A.市中心区B.中央商务区C.风景名胜区D.噪声敏感区【答案】D35、施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【答案】B36、某施工企业请某律师代理诉讼属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】A37、取得劳务分包资质的企业，可以承接()或专业承包企业分包的劳务作业。A.监理单位B.分包单位C.设计单位D.施工总承包企业【答案】D38、某施工单位向某钢材公司订购一批次钢筋，并要求5日内交货。钢材公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》，钢筋生产公司的回函属于（）。A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】C39、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。（2014）A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付D.仓储合同自成立时生效【答案】D40、下列情形中,导致建设工程施合同无效的是()。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的【答案】C41、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【答案】B42、关于一级建造师的注册的说法,正确的是()。A.初始注册不需要达到继续教育要求B.变更注册应通过原聘用单位申请C.延续注册时,应当提供原注册证书D.变更注册后,注册有效期重新起算【答案】C43、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】C44、关于执行和解的说法，错误的是（）。A.在执行过程中，双方当事人也可以达成和解协议B.执行员应当将和解协议计入笔录C.和解协议执行完毕，原生效裁判不再执行D.当事人不自觉履行和解协议，人民法院可以强制其履行【答案】D45、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）。A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】B46、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。A.营业额B.利润C.管理费D.职工工资总额【答案】D47、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起()日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。A.30B.45C.60D.90【答案】A48、关于施工单位安全生产教育培训的说法，错误的是（）。A.专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类B.单位主要负责人、项目负责人、专职安全员、特种作业人员统称为安管人员C.安全生产考核合格证书有效期3年，证书在全国范围内有效D.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗【答案】B49、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【答案】A50、建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.不履行保修义务或拖延履行保修义务C.允许其他单位或个人以本单位名义承担工程D.恶意拖欠劳动者工资【答案】C51、某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于（）。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理【答案】B52、在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位应当()。A.在签订国有土地使用权出让合同后，再领取建设用地规划许可证B.办理建设工程规划许可证后，在领取建设用地规划许可证C.在取得建设用地规划许可证后，再办理建设工程规划许可证D.在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地【答案】D53、甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是（）A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任【答案】D54、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】D55、在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。A.第三者责任险B.意外伤害险C.建筑工程一切险D.工伤保险【答案】A56、根据《建筑法》,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证A.7日B.30日C.15日D.3个月【答案】A57、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据【答案】B58、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】B59、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是（）。A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按规定重新审核和论证C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序【答案】B60、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【答案】A61、经建设单位的同意，甲建设工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》的规定，此分包合同（）。A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】D62、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件【答案】C63、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书()。A.经人民法院确认后有效B.具有强制执行力C.司法确认是必经程序D.经人民法院确认后具有强制力【答案】D64、一方当事人的违约行为导致工程受到10万元的损失，对方及时采取了措施，支出费用2万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用14万元，依据我国《民法典》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。A.12B.13C.14D.16【答案】D65、某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。A.3月1日B.2月1日C.4月1日D.6月1日【答案】A66、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确的是（）。A.证据的提供应由公安或者检察部门负责B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问【答案】C67、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】C68、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。A.独立责任B.按份责任C.补充责任D.连带责任【答案】D69、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A.合法行为B.无权代理C.不正当竞争D.滥用代理权【答案】A70、下列哪一项不属于法人成立应具备的条件（）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构C.能够独立承担民事责任D.有主要负责人【答案】D71、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】A72、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2019年4月10日，并于同年4月5日与保险公司签订了建筑工程一切保险合同，保险单中列出的保险起始时间和终止时间为2019年8月1日-2020年8月1日，同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。A.2019年4月10日B.2019年8月1日C.2019年7月20日D.2019年8月10日【答案】B73、下列有关建设工程最低保修期的说法错误的是（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限B.有防水要求的卫生间保修期为2年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年【答案】B74、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。2017真题A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】D75、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动B.女职工生育享受不少于90天的产假C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动【答案】C76、根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施。A.再利用B.减量化C.资源化D.集成化【答案】B77、物权和债权的性质分别可以表述为()。A.相对权，绝对权B.相对权，相对权C.绝对权，相对权D.绝对权，绝对权【答案】C78、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【答案】C79、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）。A.无效B.有效C.效力特定D.失效【答案】B80、甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。A.移送丙人民法院B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖【答案】D81、某施工合同签订于2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日，工程开工时间为2004年7月1日，工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2006年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2006年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。A.2007年7月1日B.2007年10月1日C.2008年1月1日D.2009年7月1日【答案】D82、中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由（）等多个层次的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】C83、关于法的效力层级，表述错误的是()。A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由国务院裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D84、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定。发给发明专利证书，同时予以登记和公告。A.国务院B.省级人民政府C.市级人民政府D.县级人民政府【答案】A85、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位【答案】D86、（2020年真题）根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）。A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】B87、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起()日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。A.30B.45C.60D.90【答案】C88、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（）。A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】A89、安全生产许可证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C90、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。A.10B.20C.30D.50【答案】C91、张氏兄弟两达成协议，约定双方如就父亲遗产发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【答案】A92、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国《民法典》分则中关于（）合同的相关规定处理此案。A.行纪B.技术服务C.委托D.居间【答案】C93、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10B.20C.30D.50【答案】C94、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。2014A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】D95、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检验检测机构对特种设备进行的检测包括（）。A.旁站检验B.平行检验C.破损检验D.型式检验【答案】D96、根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款，2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则该项款的诉讼时效（）。A.中止B.中断C.终止D.届满【答案】B97、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束【答案】C98、合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：①按《民法典》相关规定执行；②签订补充协议；③按照交易习惯或者合同的有关条款；④按照合同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是（）。A.①②③④B.③④②①C.④②①③D.④②③①【答案】D99、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。A.一季度B.半年C.一年D.两年【答案】B100、某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【答案】A多选题（共40题）1、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程应当由施工单位组织专家进行论证、审查的有（）。A.高空作业工程B.深基坑工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程E.混凝土浇筑工程【答案】BCD2、下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是（）。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境【答案】BC3、关于招标的禁止性规定，下列选项中正确的有（）。A.接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标B.招标人一律不得划分标段，并以此确定工期C.依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制D.任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动E.招标人和投标人不得串通投标【答案】ACD4、下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（）。A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】BCD5、下列属于噪声敏感建筑的是（）。A.医院B.学校C.商业街D.住宅小区E.汽车制造厂【答案】ABD6、根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。（2012）A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】AC7、根据我国《仲裁法》的规定，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，（）。A.当事人应该依据原仲裁协议重新申请仲裁B.当事人应该向上级人民法院申请执行C.当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁D.当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行E.当事人可以向人民法院提起诉讼【答案】C8、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（）。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用【答案】B9、（2019年真题）关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有()A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任C.当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿D.分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任E.当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】AC10、根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的C.授意投票人撤换、修改投标文件的D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的E.向特定投标人泄露标底的【答案】AD11、下列关于缺陷责任期的说法，正确的有（）A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从原计划竣工验收之日起计D.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年E.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计【答案】D12、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】CD13、根据《民法典》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】ABD14、下列关于《中华人民共和国民法典》的说法，正确的是（）。A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效B.担保方式主要有抵押、质押、保证、违约金、留置C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保D.反担保同时也适用于《民法典》的规定E.担保的目的是保障特定债权实现【答案】AD15、在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是()。A.因回填土方不实导致基础沉陷B.因地震作用造成墙体倾斜C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落D.因他人纵火导致装修烧毁E.因连接螺栓错误导致设备震动【答案】AC16、注册建造师申请人不予注册的情形包括（）。A.申请在两个或者两个以上单位注册的B.申请两个或两个以上专业执业的C.因过失伤人受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的E.在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的【答案】AD17、关于委托合同，下列说法正确的是（）。A.委托合同的目的是为他人处理或管理事务B.委托合同可以是无偿合同C.委托合同往往是委托代理的前提D.受托人因第三人原因对委托人不履行义务，应当向委托人披露第三人，但是只能由受托人向第三人行使权利E.受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人可以选择受托人或者委托人主张权力，但不得变更【答案】ABC18、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。2018真题A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】BD19、建筑施工单位项目负责人定期带班制度，符合规定的是（）。A.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80％B.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准C.项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作D.项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人E.项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作【答案】AD20、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。（2012）A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】D21、甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以（）。A.自行提高借款利率B.停止发放借款C.在下一期借款发放时预先扣除利息D.提前收回借款E.解除合同【答案】BD22、施工企业的资质被撤销的情形包括（）。A.超越法定职权准予资质许B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.企业不再具备资质标准要求条件，且逾期未整改的D.违反法定程序准予资质许可的E.对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的【答案】AD23、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。2018真题A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】ABD24、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】B25、关于和解的说法，正确的有（）。（2016）A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】A26、甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款釆取的执行措施有()。A.封存B.扣押C.冻结D.强制交付E.划拨【答案】C27、根据我国《实施工程建设强制标准监督规定》的规定，勘察单位、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，()。A.应责令停业整顿B.应降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.应依法追究刑事责任【答案】ABCD28、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲