二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题B卷附答案

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题B卷附答案

单选题（共100题）1、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。A.国务院B.国家发改委C.国务院建设行政主管部门D.国务院质量技术监督部门【答案】C2、根据《民法典》，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，保证责任的承担方式是（）。A.按份保证B.连带责任保证C.一般保证D.最高额保证【答案】C3、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日【答案】B4、甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1．5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。A.2万元B.3.5万元C.5万元D.8.5万元【答案】C5、根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。A.6B.12C.24D.48【答案】D6、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续【答案】A7、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。A.针对不良行为的整改结果不需要公示B.应当将整改结果列于相应不良记录后，供有关部门和社会公众查询C.对于警告，罚款和责令整改的行政处理，都应当给予公告D.对于拒绝不整改，或者整改不力的单位，信息发布部门可以延长其整改期限【答案】B8、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性B.保密性C.二审终审制D.裁决的终局性【答案】C9、（2019年真题）甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行，2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】C10、关于建设工程施工合同无效的处理，说法错误的是（）A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.建设工程竣工验收不合格，承包人修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付修复费的，应予支持【答案】D11、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】C12、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销注册或变更注册【答案】D13、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】A14、李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的()。A.7天B.15天C.30天D.60天【答案】B15、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【答案】D16、甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（）。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】B17、下列关于中标和签订合同的表述中，不正确的是（）。A.中标通知书发出之日起30日内签订合同B.招标人根据评标报告和中标候选人确定中标人C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人D.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议【答案】C18、某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是（）。A.要求工程上不得使用未经检验或者检验不合格的建筑材料B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录即可【答案】D19、下列人员中，不可以被委托为诉讼代理人的有（）。A.律师、基层法律服务工作者B.当事人的近亲属或者工作人员C.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民D.当事人本人【答案】D20、施工单位在加工厂定制了一批混凝土模板，模板加工完成后，加工厂将其交由运输公司送货。运送过程中，施工单位因故解除了这个合同。加工厂便通知运输公司中途将模板运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是（）。A.施工单位有任意解除合同权B.加工厂应与运输公司协商后方可变更运输C.在该运输合同中，加工厂有任意变更运输权D.因为该批模板没有按照约定送到指定地点，所以加工厂无需向运输公司支付费用【答案】D21、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于施工起重机械的出租和安装，说法正确的是（）。A.安全技术档案不完整或者保护装置不齐全的，应当在出租后规定期限内补齐B.超过制造厂家规定的使用年限的，应当报废并在备案机关办理注销手续C.安装、拆卸施工起重机械，应当由安装单位编制专项方案，并由安装单位专职安全员签字D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当组织验收【答案】B22、以下属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.罚款C.罚金D.赔偿损失【答案】D23、根据《民法典》规定，下列各项内容中，不属于建设工程施工合同的内容是（）。A.工程范围B.建设工期C.诉讼时效D.拨款和结算【答案】C24、（2021年真题第2批）关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】B25、根据《民法典》，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案】B26、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）。A.业主方只能要求乙赔偿B.乙可以拒绝甲的追赔要求C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以是业主认可的分包商为由而拒绝【答案】C27、根据《绿色施工导则》的规定，“四节一环保”指的是（）。A.节水、节地、节能、节电和环境保护B.节能、节地、节水、节材和环境保护C.节材、节料、节水、节电和环境保护D.节能、节光、节水、节材和环境保护【答案】B28、根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A.2米B.1.5米C.1米D.0.5米【答案】B29、《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位骗取施工许可证的，由原发证机关（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款?B.撤销施工许可证，责令停止施工，对建设单位处以罚款?C.追究责任者刑事责任?D.对不符合开工条件的责令停止施工，处合同价款2％以下的罚款【答案】B30、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】C31、（2020年12月真题）下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制【答案】C32、以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是（）。A.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督B.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改C.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测D.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查【答案】D33、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【答案】A34、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】D35、工伤保险费根据（）的原则，确定费率。A.以支定收、收支相抵B.以支定收、收支平衡C.以收定支、收支平衡D.以收定支、收支相等【答案】B36、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有()。A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师【答案】A37、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】A38、合同债权人免除对方的债务,可以导致合同（）。A.解除B.权利义务终止C.被追认D.未成立【答案】B39、（2017年真题）关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】A40、（2021年真题第2批）关于人民调解说法，正确的是（）。A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认【答案】D41、根据《民法典》的相关规定，甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为连带保证B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内C.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任D.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】D42、建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记【答案】D43、下列行为中，属于要约的是()。A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明书【答案】C44、（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】C45、当物权人的物权收到侵害时，权利人的解决途径不包括（）。A.公证B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】A46、二级注册建造师不能（）。A.从事建设工程项目总承包管理?B.从事建设工程项目管理服务?C.从事建设工程技术经济咨询?D.担任大型及以上工程施工项目负责人【答案】D47、下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。A.转让B.抵押C.出资入股D.投保火灾险【答案】D48、（2021年真题第2批）关于行政复议决定的做法正确的是（）。A.行政复议应采取书面审查的办法B.行收复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求【答案】B49、《产品质量法》中所称的产品包括()。A.施工单位自制的模板B.建设工程C.购买的建筑机械D.采自地下的施工用水【答案】C50、（2016年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】D51、全国人民代表大会属于我国的（）。A.最高权力机关B.最高行政机关C.最高管理机关D.中央最高机关【答案】A52、下列关于用益物权的说法中，正确的是（）。A.用益物权的权能是占有、处分、收益B.不动产租赁权属于用益物权C.住宅建设用地使用权届满的，自动续期D.不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿【答案】C53、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上3万元以下罚款C.不予注册D.三年内不得再次申请注册【答案】C54、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的不良行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的B.在施工中偷工减料的C.不履行保修义务的D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的【答案】A55、劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同的是（）。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的B.劳动者适应不了公司的工作强度C.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益D.未依法为劳动者缴纳社会保险费的【答案】B56、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】C57、根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无须就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定做人的指挥管理C.承揽人工作期间，定做人不得对其进行监督检查D.承揽人可以与定做人约定，承揽人使用定做人的设备完成主要工作【答案】D58、甲委托乙将一批香烟运往A市，途中乙患急病入院抢救，乙将香烟托付给司机丙看管，并请护士打电话将情况告知甲。甲当即表示丙不可靠，不能将香烟托付给丙，但此时丙已开车上路，结果途中遇雨，部分香烟被淋湿报废，乙对此（）。A.应负责赔偿，因为甲将香烟托付给他B.应和甲共同承担损失C.损失没有责任，因为情况紧急，为保护甲的利益D.应和丙共同承担损失【答案】C59、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。A.受益人B.保险人C.被保险人D.投保人【答案】D60、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案D.应当进行消防验收的建设工程未经公安消防机构消防验收，不得投入使用【答案】D61、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特别程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】B62、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（）。A.保持地下水位距坑底不小于1mB.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5mC.封底前应设置泄水井D.混凝土浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大【答案】D63、（2020年真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方所采用计价方式是（）。A.总价方式B.定额方式C.单价方式D.成本加酬金方式【答案】C64、根据《注册建造师管理规定》的规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由()负责受理和审批。A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.国务院建设主管部门C.中国建筑业协会建造师分会D.国务院发展和改革委员会【答案】A65、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为()。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【答案】B66、关于地役权，下列表述错误的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同生效时设立D.未经登记，不得对抗善意第三人【答案】B67、（2021年第2批真题）当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同()。A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定【答案】B68、王某的日工资为80元。政府规定2013年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120【答案】B69、取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受聘并注册于一个具有（）资质的企业。A.设计B.施工C.监理D.招标代理【答案】B70、缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。A.2，3B.3，5C.1，3D.1，2【答案】D71、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】C72、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.申请变更注册应当提交工作调动证明C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任D.变更注册只能由原聘用企业申请【答案】B73、注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册。该一定期限是()。A.2年B.3年C.5年D.8年【答案】C74、适用《产品质量法》调整的是()。A.建筑工程B.设备安装工程C.装修工程D.销售用预制件【答案】D75、（2015年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【答案】D76、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件D.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】D77、下列不属于诉讼时效中止的有（）。A.不可抗力B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人C.权利人被义务人或者其他人控制D.权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的【答案】D78、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门申请核准【答案】D79、关于建设用地使用权的说法,正确的是（）A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C80、某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C81、（2021年真题第1批）根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（）A.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同B.发生不可抗力，即可解除合同C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同【答案】A82、王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在地()。A.无效B.有效C.应重新认证D.直被吊销【答案】B83、根据法律规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.双方达成一致D.买方占有【答案】D84、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资7000元，该市上年度职工月平均工资为2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A.应当给予王某8.4万元经济补偿B.应当给予王某3.0万元经济补偿C.应当给予王某2.4万元经济补偿D.应当给予王某7.2万元经济补偿【答案】D85、没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为是不当得利，不当得利的法律后果是（）。A.返还不当利益B.双倍赔偿损失C.赔偿实际损失D.赔偿合理费用【答案】A86、知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，他人不得侵犯，例如未经专利人许可不得使用其专利就表现了专利权的（）。A.专有性B.私有性C.归属性D.持有性【答案】A87、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人【答案】B88、设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备。则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.9B.10C.8D.5【答案】A89、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】B90、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，经抵押权人同意后，则（）。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务【答案】C91、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人对评标结果有异议，可以直接向行政监督部门投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理【答案】B92、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报吉之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】A93、（2017年真题）根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.当事人所在地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】D94、关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】D95、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】D96、根据《民法典》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【答案】B97、下列选项中，不属于施工单位防火检查内容的是()A.消防水源情况B.灭火器材配置情况C.基坑围护情况D.用电有无违章情况【答案】C98、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是()。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】C99、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%2%,但（）没有免赔额。A.人身伤害B.搬运损失C.抢劫受损D.意外损害【答案】A100、（2021年真题第1批）下列情形中属于“挂证"的是（）。A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位—致，实际工作单位与注册单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的【答案】C多选题（共40题）1、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.房屋按份共有人购买出租房屋的权利优于承租人的优先购买权B.承租人的优先购买权不得对抗出租人将房屋出卖给近亲属的情况C.承租人在接到出租人出卖租赁房屋的通知后，10日内未明确表示购买的，视为放弃优先购买权D.承租人经出租人同意，可以对租赁物进行转租E.出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在6个月内未提出异议的，视为出租人同意转租【答案】ABD2、甲施工企业项目经理乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权【答案】C3、关于工程建设中债的说法，正确的有()。A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债C.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债D.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债E.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债【答案】CD4、下列有关建设单位的安全责任，表述正确的有（）。A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失，施工单位可以就此向建设单位要求赔偿B.建设单位可以压缩合同约定的工期C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.建设单位装修改变建筑承重结构，委托具有资质的勘察单位进行方案制定E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案【答案】AC5、下列关于在文物保护单位保护范围内进行建设的说法，错误的有（）。A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应具有文物保护工程质量证书和建设工程资质证书B.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准C.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准D.不得破坏文物保护单位的历史风貌E.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程，特殊情况需实施工程的必须取得人民政府批准，并征得上一级主管部门的同意【答案】BC6、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，应当被认定为无效的有()。A.某劳务分包企业借用某建筑施工企业的施工总承包一级资质承揽工程订立的合同B.某使用世界银行援助资金的项目，发包人未经招标与承包人订立的合同C.某建筑施工企业，未取得施工总承包资质证书，承揽施工总承包工程订立的合同D.某建设工程项目，发包人未取得建设工程规划许可证与承包人订立的合同，但发包人在一审法院辩论终结前取得了建设工程规划许可证E.某建设工程项目，施工总承包单位将主体结构的劳务分包给具有劳务资质的企业订立的合同【答案】ACD7、某施工单位根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑职工意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括（）。A.事故照片B.鉴定报告C.建设工程合同D.保单E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明【答案】ABCD8、（2015年真题）下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D.招标人在合同签订时向中标人提出附加条件E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【答案】ABD9、以下各项中，不属于营利法人的有（）。A.京东股份有限公司B.安信律师事务所C.中国注册会计师协会D.北京大学E.上海市人民政府【答案】CD10、（2015年真题）下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D.招标人在合同签订时向中标人提出附加条件E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【答案】ABD11、下列关于证据保全的说法，错误的是(）。A.当事人可以在诉讼中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在24小时内作出裁定C.申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全D.申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失E.当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的中级人民法院【答案】B12、注册建造师不得同时相任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（）情况例外。A.同一工程相邻分段发包或分期施工的B.因非承包方原因使工程停工120天以上且承包方同意的C.合同约定的工程进人收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E.合同约定的工程验收合格的【答案】A13、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】CD14、下列属于借款合同中借款人义务的是（）。A.允许贷款人提供借款时预扣利息B.提供担保C.按照约定用途使用借款D.按期归还本金和利息E.提供真实情况【答案】BCD15、（2015年真题）在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.两个以上的个人可以组成联合体C.招标人可以强制投标人组成联合体D.在资格预审前，联合体可以增加成员E.联合体各方就中标项目承担连带责任【答案】D16、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）。A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业C.施工企业将工程分包给尚未取得施工资质的单位D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包【答案】B17、（2021年真题第1批）某施工企业生产经营发生严重困难，拟裁员20人以上，当该企业裁员时，应当优先留用的人员有（）A.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的B.与本企业订立无固定期限劳动合同的C.在本企业连续工作满15年的D.在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动合同的E.与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的【答案】AB18、代理的法律特征包括（）。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人一般应以被代理人名义实施代理行为C.代理行为必须具有法律意义的行为D.代理行为的法律后果归属于第三人E.代理行为的法律后果归属于被代理人【答案】ABC19、关于工程总承包企业、承包模式及其项目管理的说法，错误的是（）。A.建设单位可以根据需要依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业B.政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.工程总承包企业自行实施工程总承包项目施工的，可以依法取得安全生产许可证E.工程分包合同明确约定由分包单位承担分包工程全部责任的，免除工程总承包企业的合同义务和法律责任【答案】D20、下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（）。（2分）A.编制安全技术措施或专项施工方案B.审查安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场的安全生产负总责D.出现安全事故，负责成立事故调查组E.对施工安全事故隐患提出整改要求ABCDE【答案】B21、下列情形中，属于合同无效的有（）。A.恶意串通，损害他人利益B.以合法形式掩盖非法目的C.一方以欺诈手段订立合同，损害集体利益D.重大误解或显示公平E.损害社会公共利益【答案】AB22、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】ABD23、（2014年真题）根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括()。A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计【答案】BD24、（2016年真题）关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而设立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】CD25、关于文物保护的说法，正确的有（）。A.保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市、镇、村庄由国务院核定公布为历史文化名城、名镇、名村B.承担文物保护单位的修缮、重建工程的单位应具有文物保护资质证书C.在历史文化街区、名镇、名村保护范围内不得改变园林绿地、河湖水系的自然状态D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动E.任何单位或者个人发现文物，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见【答案】B26、《建设工程施工合同（示范文本）》，由（）组成。A.合同协议书B.通用协议书C.专用协议书D.通用合同条款E.专用合同条款【答案】AD27、用人单位有下列情形（）之一的，可能被依法追究刑事责任。A.违法解除或终止劳动合同的B.以暴力、威胁或限制人身自由的手段强迫劳动的C.强令冒险作业危及劳动者人身安全的D.非法搜查或者拘禁劳动者的E.劳动条件恶劣，环境污染严重，给劳动者身心健康造成严重损害的【答案】BCD28、（2020年真题）用人单位可以不提前通知，直接解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动