一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺参考B卷带答案

一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺参考B卷带答案

单选题（共100题）1、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司（局）D.建设单位【答案】A2、施工机具使用费应包括（）的内容。A.场外运费B.因公差旅交通费C.工具用具使用费D.检验试验费【答案】A3、关于营业性爆破作业单位资质等级与从业范围对应关系，说法不正确的是（）。A.一级资质等级设计施工单位，可承接所有爆破项目B.二级设计施工资质单位，可承接B级爆破作业项目C.三级设计施工资质单位，可承接C级爆破作业项目D.四级设计施工资质单位，可承接B级爆破作业项目【答案】D4、防水卷材的两幅卷材间搭接长度，要求长边不小于（），短边不小于（）。A.100mm；120mmB.100mm；150mmC.120mm；150mmD.150mm；120mm【答案】B5、副井系统的硐室包括()。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】C6、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永久提升机的前方C.混凝土搅拌站施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B7、下列不属于电雷管的主要性能参数的是（）。A.点火元件启用器B.发火感度C.最小发火电流D.百毫秒发火电流【答案】A8、对于有色金属矿山井筒采用激光指向时，每掘进（）应采用井筒中心线校核。A.10-20mB.10-30mC.20-30mD.20-50m【答案】C9、综合机械化施工配套作业线设备配套方案适用于井筒直径（）m、井筒深度（）m的大型凿井工程。A.5-12m；300-600mB.5-12m；400-1000mC.8-15m；300-600mD.8-15m；400-1000m【答案】B10、在矿山井巷工程中，属于隐蔽工程的是（）。A.巷道掘进工程B.注浆工程C.喷混凝土工程D.立井掘进工程【答案】D11、属于井底车场主要运输线路的是()。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A12、下列不属于地面土建工程的是（）。A.大型土石方工程B.一般工业与民用建筑工程C.深基础工程D.地面预注浆工程【答案】D13、对于工期紧迫、抗渗性能较高的防水工程，适宜的外加剂材料是（）。A.引气剂B.密实剂C.减水剂D.膨胀剂【答案】B14、关于露天深孔台阶爆破参数的说法，正确的是（）.A.台阶高度与生产、安全及经济效益直接相关，台阶高度越大，经济效益越好B.钻孔的超钻深度与台阶高度、坡面角度及岩石坚固性系数等相关，岩石越坚硬，需要的超钻深度越大C.底盘抵抗线的确定一般与炮孔直径及炮孔密集系数无关D.单位炸药消耗量的确定主要依据岩石的坚固性及所选用的炸药类型，可忽略自由面数量的影响【答案】B15、在“一通三防”管理制度中，不属于“三防”范畴的是()。A.防透水B.防瓦斯C.防尘D.防灭火【答案】A16、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是()。A.岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B17、正铲挖土机的挖土特点是（）A.前进向上，强制切土B.后退向下，强制切土C.后退向下，自重切土D.直上直下，自重切土【答案】A18、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是()。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理?B.放炮前必须加固工作面后10m的支护?C.锚喷支护应紧跟工作面?D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A19、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为()。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A20、井巷工程中，在测量锚索、锚杆载荷及挡土墙侧压力时，一般采用()进行。A.岩石噪声监测B.电阻应变仪测量C.爆破震动测量D.测力计测量【答案】D21、关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D22、某矿井水仓掘进断面积12m2，岩石普氏系数?=6，采用光面爆破。关于该水仓周边眼施工技术要求的说法，错误的是（）。A.装药集中度应为70～100g／mB.炮眼底部应落在同一平面上C.开孔位置应位于巷道断面轮廓线上D.应采用不耦合装药结构【答案】A23、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B24、不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B25、关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形C.利用锚杆的刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形D.锚杆头提供围岩抗力，锚杆尾提供约束围岩变形作用【答案】C26、基坑的板桩维护结构，包括钢板桩和钢筋混凝土板桩，关于钢板桩说法中不正确的是（）。A.基坑施工完毕后可将槽钢拔出回收再次使用B.钢板桩可完全挡住水和土中的细小颗粒C.槽钢板桩可用于深度4m以内的较浅基坑或沟槽D.钢板桩打设方法有单独打入和屏风打入法【答案】B27、地下水控制方法中，截水是利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A28、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同施工年度C.不同工程部位D.不同施工工种【答案】B29、关于炸药消耗量的说法错误的是（）。A.按每一循环掘进的进尺计算B.周边孔中底孔装药量最多C.周边帮眼装药量仅次于周边底孔D.周边顶眼装药量最少【答案】A30、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A31、单位工程施工组织设计的编制依据应包括（）。A.编制单位的上级机关文件B.地方政府审批书C.合同和招标文件D.监理单位意见书【答案】C32、不能测量高程的仪器是（）。A.水准仪B.激光扫平仪C.全站仪D.经纬仪【答案】D33、地下连续墙导墙的深度一般为（）cm。A.50～100B.100～200C.200～300D.300～4001【答案】B34、沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之后起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。是指（）A.光面爆破B.预裂爆破C.微差爆破D.毫秒延时爆破【答案】A35、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A36、综合机械化施工配套作业线设备配套方案适用于井筒直径（）m、井筒深度（）m的大型凿井工程。A.5-12m；300-600mB.5-12m；400-1000mC.8-15m；300-600mD.8-15m；400-1000m【答案】B37、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（??）A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D38、采用矿物密度（比重）分选矿物的方法是（）。A.重选法B.浮选法C.化学分选法D.磁选法【答案】A39、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其()。A.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B40、在预防爆破事故过程中，下列关于静电防治的说法，正确的是()。A.爆破作业人员穿戴羊毛等衣物进行作业B.在压气装药系统中采用导体输药管C.机械化装药时，对可能产生静电的设备要有可靠接地装置D.使用压气装填粉状硝铵类炸药时，允许采用导爆索网路起爆【答案】D41、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A42、选矿厂地面广场设施的布置应（）。A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响B.尽量采用地下结构，少占土地C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方【答案】C43、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D44、在井下含水地层中实施钻眼爆破作业，应选用（）炸药。A.铵梯B.铵油C.浆状D.乳化【答案】D45、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的()划分的部分。A.不同工程材料?B.不同施工年度?C.不同工程部位?D.不同施工工种【答案】B46、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A.班长负责B.爆破员负责C.一炮三检D.瓦检员负责【答案】C47、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.5～2.0mB.2.0～2.5mC.3.0～4.0mD.5.0～6.0m【答案】A48、水泥的性能主要取决于（）成分。A.石膏B.混合材料C.水泥熟料D.水【答案】C49、下列水泥性能指标，属于废品的是（）。A.终凝不合格B.水化热高C.体积安定性不良D.强度高【答案】C50、药室法爆破可用于()爆破施工。A.井下水泵房B.地面场地平整C.井下变电所D.地面建筑物拆除【答案】B51、根据《煤矿井巷工程施工规范》GB50511--2010规定，煤矿井巷采用冻结法凿井时，混凝土的入模温度以()℃适宜。A.15B.20C.25D.30【答案】A52、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B53、下列井底车场形式中，符合车场两翼进车、回车线绕道可以全部利用主要运输巷道，节省开拓工程量，但是交岔点及弯道多，重列车需在弯道上顶车的是()车场形式。A.斜式B.卧式C.立式D.折返式【答案】B54、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于100m，管井斜度小于2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填人C.钻井管井深度大于100m时，每增加100m，管井斜度小于1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过10％【答案】C55、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是()。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压人式D.并联压入式【答案】C56、基岩裸露巷道掘进采用光面爆破时，其周边眼的眼痕率不应（）。A.小于50％B.小于60％C.大于50％D.大于60％【答案】B57、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.荒直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B58、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B59、边坡治理，采用重力式挡墙高度宜小于（）A.8mB.10mC.12mD.14m【答案】C60、某立井井筒净直径为6．5m，深度为750m，其中表土段深度为550m，则该井筒表土段应当采用()施工，才能确保井筒的施工安全，并获得可靠的进度指标。A.井圈背板普通法B.吊挂井壁法C.板桩法D.冻结法【答案】D61、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）方可运输。A.50%B.70%C.80%D.100%【答案】D62、毫秒延时爆破是采用（）使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。A.毫秒延时雷管B.导爆管雷管C.1／2秒延时雷管D.1／4秒延时雷管【答案】A63、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为()cm。A.10～20B.20～30C.30～50D.60～80【答案】B64、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D65、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持()m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C66、预制柱下的基础宜采用（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C67、关于水玻璃的说法，错误的是()。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C68、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、（）和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A69、衬砌施工要求充填密实，是指（）的充填。A.砌块与砌块间B.衬砌与围岩间的充填C.衬砌与模板间D.模板柱脚下【答案】B70、立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为()。A.1.0～1.2mB.0.7～0.8mC.0.5～0.6mD.0.3～0.4m【答案】D71、关于合同专用条款的说法，不正确的是()。A.按合同的优先顺序，通用条款较专用条款优先B.专用条款可以改变合同文件优先顺序的一般规定C.合同中的专用条款必须双方一致认可D.专用条款可以对通用条款内容进行说明、补充【答案】A72、采用伞钻打眼时，吊盘上应留有宽（）提升伞钻钢丝绳的移位孔。A.80mmB.90mmC.100mmD.110mm【答案】C73、关于微差爆破的说法，错误的是（）。A.能增加单位炸药消耗量B.可降低爆炸产生的地震效应C.能减少抛掷使用D.可实现巷道全断面一次爆破【答案】A74、井巷工程开工前的劳力准备内容，要求不正确的是（）。A.落实人员和施工队伍B.完成技术交底工作C.配备好机具及施工用料D.建立现场管理制度【答案】C75、在浇筑混凝土之时，首先应进行()。A.钢筋保护层厚度检验?B.钢筋等隐蔽工程验收?C.混凝土强度检验?D.原材料项目检验【答案】B76、民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以（）。A.销毁B.深埋C.警示D.标识【答案】A77、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A.物探B.掘探C.钻探D.化探【答案】B78、关于灌注桩的特点，说法不正确的是（）。A.施工过程无振动B.能适应各种地层条件C.施工后不能马上承重D.当桩身较长时需要接桩【答案】D79、关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（）。A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高C.松砂的内摩擦角为零D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低【答案】B80、冻结法凿井中的差异冻结的含义是（）。A.分期分批冻结B.只选择在涌水的部位进行冻结C.采用长短管冻结D.分段先后冻结【答案】C81、VCR法是()崩矿方法的简称。A.垂直深孔球状药包前进式B.垂直深孔球状药包后退式C.垂直浅孔球状药包前进式D.垂直浅孔球状药包后退式【答案】B82、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100％B.90％C.75％D.70％【答案】A83、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的()作为施加预应力值。A.0.2～0.3B.0.4～0.5C.0.5～0.6D.0.6～0.7【答案】C84、锚索加固边坡时，应确定两个重要的拉力值，即锚索的轴向受拉承载力和()。A.锚固力B.预应力的锁定力C.托盘预张力D.锚索固定桩的抗张力【答案】B85、当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌A.塌落度不符合要求B.离析现象C.开始初凝D.硬结现象【答案】B86、在矿业工程常用定额分类中，按()分类可分为井巷工程定额、矿业机电设备安装工程定额等。A.建设程序B.构成工程的成本和费用C.定额的适用范围D.建设工程内容【答案】D87、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是（）。A.施工环境温度宜在15℃以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C88、当地下厂房需留岩锚梁时，岩锚梁岩壁保护层开挖应采用（）爆破法。A.浅孔B.深孔C.中深孔D.裸露药包【答案】A89、井巷掘进施工中大量使用的炸药就是（）材料。A.雷管B.单质猛炸药C.TNTD.混合炸药【答案】D90、不能独立发挥生产能力或效益，但是具有独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B91、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于100m，管井斜度小于2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填人C.钻井管井深度大于100m时，每增加100m，管井斜度小于1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过10％【答案】C92、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是（）。A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C93、矿区地面高程首级控制网，一般采用()方法建立，其布设范围和等级选择应依据矿区长度来确定。A.水准测量B.光电测距三角高程测量C.边角网D.测边网【答案】A94、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C95、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是（）。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D96、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B97、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于40小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于20小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B98、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘涌水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D99、与铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D100、关于工程进度的编制，做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C.网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C多选题（共40题）1、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC2、露天深孔台阶爆破常用的装药结构有（）几种。A.连续装药结构B.间隔装药结构C.混合装药结构D.底部炮泥垫层装药结构E.底部空气垫层装药结构【答案】ABC3、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD4、井口房设施的主要功能有()。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受雨、雪【答案】CD5、建设项目总概算书的内容有编制说明和（）。A.单位工程概算表B.分部分项工程概算表C.单项工程综合概算表D.工程建设其他费用概算表E.总概算表【答案】ACD6、斜井和平硐的运输方式，包括（）运输。A.矿车B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD7、环境影响评价的形式有（）。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】BCD8、关于现浇钢筋混凝土结构在浇筑混凝土前的质量检查，说法正确的是()。A.混凝土浇筑经技术人员检查同意后即可进行B.纵向钢筋检查包括核对规格品种，以及位置C.浇筑前应检查钢筋接头面积的百分率D.箍筋的检查内容包括其间距E.预埋件的规格检查包括其重量内容【答案】BCD9、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有（）。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A10、在井下爆破器材库附近爆破时，应遵守（）规定。A.距井下爆破器材库10m以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库20m以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库30m以内的区域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库30～50m区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内E.在离爆破器材库30～100m区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内【答案】C11、砌筑砂浆的主要工作性能指标有()。A.硬度B.保水性C.强度D.流动性E.粘结力【答案】BCD12、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转【答案】ABD13、灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受【答案】ABCD14、对项目采购工作内容的要求，正确的是（）。A.订立采购计划要明确自身、业主和分承包商的各自责任与分工B.在采购计划的基础上订立采购进度计划C.选择确定拟询价的供货厂商要报经公司职能部门同意D.确定中标厂商的依据就是商务评审结果E.供货的质量控制包括对其原材料进货的检验【答案】ABC15、井巷掘进爆破中的斜眼掏槽方式包括()。A.单向掏槽B.楔形掏槽C.锥形掏槽D.扇形掏槽E.筒形掏槽【答案】ABCD16、露天深孔台阶爆破常用的起爆顺序有（）几种。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.复式起爆D.斜线起爆E.排间奇偶式顺序起爆【答案】ABD17、立井井筒施工的掘进段高，由（）等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD18、矿井地面变电所应当设置在()。A.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD19、项目设计阶段影响工程投资的因素有（）。A.总平面设计B.工艺设计C.建筑设计D.矿产资源条件因素E.建设地点的选择【答案】ABC20、2016年重新修订的《金属非金属矿山安全标准化规范》中对地下矿山企业的具体评定标准是（）。A.评定采用标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率三项指标B.企业安全标准化评定分为3个等级C.评定等级的标准化得分最低为≥60分D.其中标准化得分是由15个元素(即15项总体要求)组成E.安全标准化评定每三年至少一次【答案】BC21、乳化炸药由（）成分组成A.氧化剂水溶液B.燃料油C.稳定剂D.敏化发泡剂E.水【答案】ABCD22、配制C60高强混凝土时，不宜选用()水泥。A.普通B.粉煤灰C.火山灰D.硅酸盐E.矿渣【答案】BC23、对于干法作业的成孔灌注桩，其应有的施工程序包括（）。A.钻孔B.搅拌泥浆C.下套管D.下钢筋笼E.灌注混凝土【答案】AD24、下列关于基坑开挖的说法，正确的是（）。A.场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B.相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C.在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持1m以上距离D.填土应按不同土透水性从小到大，自下而上分层回填E.填土压实的分层厚度、压实遍数只与压实机械的功率有关，与填土含水情况无关【答案】AC25、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD26、造成沉管灌注桩出现断桩、颈缩、夹泥等现象的原因有()。A.泥浆密度过小B.桩周围饱和黏土回挤严重C.重锤击打D.泥块沾在套管未清洁E.抽管太急【答案】BD27、施工环境是质量控制的影响因素，下列哪些属于施工环境的因素（）。A.工程技术环境B.管理环境C.场外交通环境D.作业环境E.自然环境【答案】ABD28、钻眼爆破法施工中，放炮以后到装岩之间应包括有（）施工程序。A.通风B.安全检查C.洒水D.测量放线E.敲帮问顶【答案】BC29、矿山井下综合防尘措施包括()。A.湿式钻眼B.采用水炮泥封孔C.采用水胶炸药爆破D.冲洗岩帮E.减小风速【答案】ABD30、工业场地建筑可归为（）和运输线路与管线等几类。A.主要生产流程设施B.生产性辅助设施C.运营设施D.涉及重大环保安全的设施E.行政福利设施【答案】ABD31、矿山地质构造主要形式主要包括()。A.断裂构造B.倾角C.地堑D.褶皱构造E.单斜构造【答案】AD32、竖井净断面尺寸确定的依据包括()。A.提升容器的数量和规格B.井筒材料C.通过的风量D.井筒深度E.井简装备及布置【答案】AC33、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括（）。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD34、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC35、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台【答案】BCD36、关于基坑开挖施工，说法正确的有()。A.场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B.相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C.在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持1m以上距离D.填土应按不同土的透水性从小到大，自下而上分层回填E.填土压实的分层厚度、压实遍数与填土含水情况无关【答案】AC37、关于地层的断裂构造，说法正确的是()。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC38、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC39、下列关于铀(钍)矿开发利用的说法，正确的是（）。A.开发利用单位必须申请领取采矿许可证B.环境影响报告书应报当地人民政府审批C.开发利用配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用D.开发利用单位应当对周围环境实施监测，并定期向相关部门报告监测结果E.开发利用过程中产生的尾矿应当进行利用，不得贮存和处置，以免污染环境【答案】ACD40、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为（）。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB大题（共20题）一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。二、背景某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面20m2，倾角6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度3．0m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1．分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理性及存在的不足。?2．为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1．周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。?2．应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为1m左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。三、背景某施工单位承包净直径6m的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数f为6以上，在井深420m处将穿过一含水层，预计涌水量25m3/h，井筒总涌水量不超过30m3/h。设计基岩段井壁厚500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度3m，吊桶下料，2个对称的布料点布料，4个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近1/3出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】四、【背景资料】某施工单位中标承建一矿井的风井井筒及井下相关巷道工程．井筒净直径5．5m，全深450m。根据该井筒地质检查钻孔所提供的地质资料表明：井筒穿越的岩层多数为厚层泥岩，其中夹杂少量薄层砂质泥岩；井筒在深205～230m穿过两条落差小于5m的断层，断层的水文地质条件比较复杂，预计涌水量4m3／h。该风井井筒工业广场地面较平坦．资料表明该地区历史最高洪水位为+501．5m，最近10年最高洪水位为+500．5m。施工单位根据上述资料，编制了井筒的施工组织设计，其中井筒的防治水方案如下：(1)考虑到预计涌水量较小，井筒施工采用了风动潜水泵加吊桶排水。(2)为防止地面洪水，井筒临时锁口标高按高于近10年的最高洪水位考虑，确定为+500．6m。施工期间发生了如下事件：事件1：井筒施工到井深160m时突遇断层出水．涌水量达40m3／h．发生了淹井事故。事件2：巷道施工期间钻孔探水时，由于钻孔设施问题和操作使用不当．发生了突水事故，影响了工期。事件3：在工程即将完工时，恰逢雨季连续暴雨，加之附近山洪暴发，导致工业广场积水，水位高度达到+500．8m，致使积水迅速超过井口灌入矿井，发生了淹井事故，所幸井下人员及时撤离，未造成伤亡。【问题】1．施工单位井筒施工组织设计防治水方案存在哪些问题?说明正确的做法。2．井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因有哪些?【答案】1．存在问题：井筒防治水方案缺少穿过断层的探水措施。正确做法：按相关规定，穿过导水断层应先探后掘。存在问题：井筒施工排水采用潜水泵加吊桶排水不合理。正确做法：井筒施工应有预防井筒涌水的措施，应按规定布置排水系统(配齐排水供电电源、排水泵、排水管路等)。存在问题：井筒施工地面防洪标高设计不合理，临时锁口标高小于煤矿建设安全的规定。正确做法：按规定井筒临时锁口标高，应高于当地历年最高洪水位，若低于最高洪水位时，必须采取防洪安全措施，在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡的地段。2．井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因包括：(1)地质资料不准确(断层位置、涌水量大小)；(2)没有遵循有疑必探、先探后掘的原则进行探水、治水；(3)井筒施工组织设计排水设施的排水能力不足。3．根据施工规范：探水钻孔钻进前，应安装孔口管、三通、阀门、压力表等设施。如遇钻孔内水压过大，应采取反压和防喷装置进行钻进，并应采取防止孔口管和煤岩壁突然鼓出的技术措施。4．所发生的淹井事故不可定为不可抗力的自然灾害事故。理由：因为该洪水位没有超过当地历年最高洪水位，且施工单位未做好应有的防水措施。五、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机l人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。七、某矿副井井筒工程项目，井筒净径6．5m，井深726m，井筒穿越地层为第四系、白垩系和侏罗系。其中，第四系冲积层厚102m，基岩段岩层多为泥岩、砂质泥岩及中粗砂岩．普氏系数为2～3。第四系及白垩系地层设计为双层钢筋混凝土井壁，侏罗系地层设计为素混凝土井壁。此工程具体实施情况如下：(1)未做井筒检查孔，由临近矿井揭露地层水文地质情况看，井筒将穿越三个主要含水层，预计井筒最大涌水量小于30m3／h。(2)业主为缩减投资，将冻结法施工改为普通法施工。(3)采用工程量清单报价，某施工单位采用普通法施工、月平均成井80m、总工期12．5个月、总造价3126万元中标。(4)白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护。(5)施工至井深320．5m时，遇到3．6m厚粉细流砂层，采用井圈、背板法及工作面预注浆法等方法，分区短段掘砌方式艰难通过。(6)施工至井深602m时，工作面出现80m3／h涌水，采用工作面预注浆失败后，重新采用冻结法施工。【问题】1．本项目的投标报价中应包括哪些分部、分项工程2．针对本案例，说明项目施工准备阶段有哪些准备工作做得不充分。3．本案例中出现了哪些需要进行工程变更的事项4．施工单位在改用冻结法施工剩余工程前，可向业主索赔的事项有哪些【答案】1．本项目的投标报价中应包括的分部工程：井颈、井身(表土段、基岩段)、井底水窝、马头门及相关硐室。本项目的投标报价中应包括的分部工程：掘进、模板、钢筋、混凝土支护工程、锚杆、网片、喷射混凝土工程。2．项目施工准备存在的失误：(1)未做井筒检查孔，造成地质水文资料不清楚。(2)采用普通法凿井(将冻结法施工改为普通法施工)，不合理。3．本工程需要进行工程变更的事项：(1)因围岩不稳定，出现片帮、塌陷而增加掘进、回填、支护工程量。(2)因设计变更增加的锚网喷临时支护工程量。(3)因地质资料不准遇到粉细流砂屋，由于改变施工工艺而增加的工程量(用冻结法替代工作面预注浆)。(4)因施工中井筒涌水量变大增加的排水工程量。4．施工单位可以向业主进行索赔的事项：白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护的事项。八、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1分)。九、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施T_N第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1．分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。一十、设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽5600mm，高4600mm，净面积23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为0～50mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在75％以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的50个测点，计算硐室净宽平均值为5626mm，标准差为?10．4mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸。问题?1．指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2．计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量??3．指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1．钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。??2．计算工序能力指数：工序能力大小：A=6×σ=62．4mm工序能力指数计算：因为数据的平均值为5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)／6σ=50／6×10．4=0．801工序能力指数为0．801<1．0，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。?3．本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。一十一、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十二、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。一十三、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两条顺槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2.8~3.5m，中小型断层较多，煤层强度平均为10MPa左右，巷道均沿煤层顶板掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺槽设计为4.2m×3.0m的矩形断面，长度1200m，开切眼长度150m，设计为6.5m×3.0m的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚4个月开工，采用掘进机法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较软，周边眼布置在轮廓线50mm的位置，间距700mm。为提高爆破效率，采用反向装药结构，雷管采用并联方式，总延期时间小于130ms。由于巷道长度大，在巷道中每150m设置放炮躲避硐。支护方案：锚杆长2.2m、锚索6.5m，均采用CK2350型树脂药卷2支。锚杆间、排距0.8m×0.8m，采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置3根锚索，锚索间距1.5m。顶板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2.0m的小断层，正常掘进通过；落差大于2m的断层，执行“有疑必探、先探后掘”，除正常支护方案外，还需架设11号工字钢支架，排距0.8m。施工安全监测：每50m安装1个离层指示仪。【问题】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5.施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答：①由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；②煤巷钻爆法施工应采用煤电钻打眼；③高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：①采用二级煤矿许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；②周边眼布置在距轮廓线50mm不合理，会造成超挖严重，应至少保持300mm的距离；③周边眼间距700mm不合理，很难达到光面爆破要求，应小于600mm；④采用反向装药结构不合理，高瓦斯矿井为预防爆破引起瓦斯爆炸，应采用正向装药；⑤雷管采用并联方式不合理，煤矿井下爆破采用发爆器起爆，串联电路；⑥在煤巷中躲避放炮是错误的，高瓦斯矿井的煤巷掘进，又是新矿井的首采工作面，按规定放炮时所有人员应撤出该巷道，在大巷、上下山或避难硐室中放炮。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。答：锚杆、锚索均采用CK2350型竖直药卷2支不合理，锚杆、锚索均垂直于顶板不合理。①树脂药卷均采用超快型不合理，会导致锚杆或锚索外露过长，应1支超快型搭配1支中速型Z2350或快速型K2350较为合理；②锚索采用2个树脂药卷锚固不合理，应1支超快型搭配2~3支中速型或快速型较为合理。③两帮角的顶板锚杆和锚索，均应向两帮偏斜一定角度（大于20°），可有效预防冒顶事故。一十四、某生产矿井采用一对立井开拓，副井进风、主井回风的通风方式。因扩建需要建设新副井，新副井的位置位于原工业广场边缘，距离原副井150m，为节约投资新副井未施工检查孔，而是采用了原副井的地质资料。新副井井筒直径6．5m，深度750m，表土段深度85m，采用普通法施工。该井筒井壁表土段为双层钢筋混凝土井壁，基岩段为单层普通混凝土井壁。该新副井由施工单位A承担，合同约定，混凝土由建设单位提供。建设单位与混凝土供应商B签订了混凝土供应合同。建设单位提供的地质资料显示表土段无流沙层，预计最大涌水量为15m3／h，基岩段550～580m处有一含水层，最大涌水量为130m3／h，采用工作面预注浆方式通过。其余含水层最大涌水量为12m3／h。基岩段施工中，为保证施工质量，项目部制定了质量保证措施，其中部分内容如下：采用金属液压整体下移模板砌壁，模板高度3600mm，模板直径6500mm；每次浇筑混凝土时随机抽取混凝土样本检查混凝土坍落度，并制作试块进行标准养护，做相应龄期压力试验；混凝土脱模后洒水养护时间不少于3d；混凝土采用底卸式吊桶运输。该措施经项目技术负责人审核修订后付诸实施。井筒施工到360m时，发现280～298m段混凝土抗压强度达不到设计要求。施工到550m时施工单位采用了伞钻接长钻杆探水，探水深度为15m，发现钻孔涌水量很小，决定继续施工。施工到565m位置爆破时井筒突发涌水，涌水量瞬间达到140m3／h，2小时候回落到120m3／h，依然超过井筒排水能力60m3／h导致淹井事故发生。为此施工单位提出工期和费用索赔。井筒施工完毕后，井筒漏水量达到7．5m3／h，监理单位要求施工单位进行壁后注浆处理，由此造成施工单位额外增加费用60万元，工期延长10d，施工单位就此向建设单位提出了索赔。问题1．新副井采用原井筒的地质资料是否合理说明理由。2．施工单位编制的质量保证措施存在哪些问题应如何修改3．针对280～298m段混凝土抗压强度达不到设计要求的混凝土工程应如何处理如果该段井筒需要返工，施工单位、监理单位、建设单位以及混凝土供应商应如何应对4．淹井事故中，建设单位应当如何应对施工单位的索赔说明理由。5．施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是否合理为什么【答案】1．不合理。因为井筒检查孔距离井筒中心不应超过25m。2．质量保证措施中，模板的直径为6500mm不合理，模板的有效半径应比井筒设计半径大10～40mm；洒水养护不少于3d不合理，应该为不少于7d。3．针对该段混凝土工程，应首先进行混凝土无损检测或者是钻取混凝土芯样进行强度复测，如果合格则可以进行正常验收，如果仍不符合要求，则按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。如果该段井筒需要返工，则施工单位应该进行返工，并对建设单位提出工期和费用索赔要求。建设单位应该支持施工单位的相应索赔，并对混凝土供应商进行索赔。混凝土供应商应该承担相应的赔偿。监理单位应当协调三家单位，并对事件的根本原因进行调查并制定预防措施。4．淹井事故中，建设单位应该拒绝事故单位的索赔。理由是：井筒涌水量瞬间达到140m3／h不是导致淹井事故的原因，导致淹井事故的原因是施工单位没按规定进行探放水，以及施工单位的排水能力不符合要求。5．施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是合理的，因为井筒漏水量7．5m3／h符合合格标准。一十五、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径6．0m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用．永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510～523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3／h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度4．5m；布置1台HZ-6中心回转抓岩机出渣；选用JKZ-2．8和JKZ-3．0单滚筒提升机各1台配3～5m3吊桶进行提升；采用高度3．0m的YJM系列金属液压模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50m3／h的DC50卧泵排水。JKZ-2．8和JKZ-3．0提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至506m时，上部井筒漏水量约5m3／h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到20m3／h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达0．8m左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69m井壁质量经评定为合格。【问题】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应如何合理布置?2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。3．针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。4．现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于10．0m3／h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；一十六、1．背景某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽4.6m，净高4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mm，描杆长度1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20，厚度100mm。计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破