二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案

单选题（共100题）1、关于施工现场水污染的防治，下列说法正确的是（）。A.各类施工作业需要排水的，由施工单位申请领取排水许可证B.排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水C.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期不得少于施工期限D.城镇排水主管部门实施排水许可应当收费【答案】B2、关于财产保全和证据保全，说法错误的是（）。A.当事人要求采取保全措施的，应当向仲裁委员会提出书面申请B.保全措施由仲裁委员会裁定C.可以在被申请人住所地采取措施D.可以在被申请人财产所在地采取措施【答案】B3、甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。A.要求丙承担违约责任B.要求乙承担违约责任C.要求乙和丙共同承担违约责任D.要求乙或者丙承担违约责任【答案】B4、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年2个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。A.3000元B.4500元C.6000元D.9000元【答案】B5、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是（）。A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果B.获得专利权的发明创造的技术内容保密C.取得专利权的发明可以是纯理论性的D.专利权的期限均为20年【答案】A6、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】C7、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.保留着传统格局和历史风貌的村庄D.历史上建设的工程对本地区发展产生较大影响的城市【答案】C8、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位应支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】C9、（2021年第1批真题）某施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同。施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的()。A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】D10、某项目2019年3月1日确定了中标人，2019年3月8日发出了中标通知书，2019年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2019年3月16日B.2019年3月31日C.2019年4月7日D.2019年4月11日【答案】C11、根据《民法典》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】D12、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是（）。A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任【答案】B13、以下关于施工现场临时设施安全卫生要求的说法中正确的是（）。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位应当将施工现场的办公区与生活区分开设置，并保持安全距离C.施工单位不宜在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.施工现场不得临时搭建建筑物【答案】A14、不属于物权的是（）。

A.所有权B.用益物权C.担保物权D.署名权【答案】D15、（2021年第2批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】A16、关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】B17、关于专利权和商标权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为10年C.商标权的期限为10年D.专利权有效期届满可以续期【答案】C18、下列关于劳动合同的说法，正确的是（）。A.建立劳动关系而没有订立劳动合同的，应该在用工之日起3?个月内签订劳动合同?B.劳动合同一律采用书面形式?C.非全日制用工是采取小时计酬、每天工作不超过4?个小时，每周不超过24?小时的用工形式?D.企业名称、法人代表、主要负责人和投资人变更，不影响劳动合同的履行【答案】D19、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.农民承包耕地的承包期为50年C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】D20、甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该合同的成立时间为()A.甲公司与乙公司口头协商一致时B.甲公司签字盖章时C.甲公司签字盖章后交付邮寄时D.乙公司签字盖章时【答案】D21、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是(）。A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】B22、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。A.中止B.中断C.延长D.消灭【答案】B23、根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到（）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】D24、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列关于见证取样人员的说法正确的是（）。A.见证人员应由建设单位的专业管理人员担任B.见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任C.取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任D.试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字【答案】D25、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】C26、重大责任事故罪是指（）。A.安全生产设施不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为B.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为C.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为D.安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为【答案】C27、某医院为了节约建设投资，将建筑面积为13万m2的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到责令改正，并处以罚款的处罚。罚款的数额应为（）。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】D28、以下关于法律效力层级的说法中正确的是（）。A.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定B.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用旧的规定C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由全国人民代表大会裁决D.上位法优于下位法【答案】D29、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙任务应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（）A.按甲的意见作出裁决B.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决C.按乙和丙的意见作出裁决D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决【答案】C30、建设工程债发生的最主要的依据是（）。A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理【答案】B31、某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为（）。A.3.5dB.4.0dC.4.5dD.5.0d【答案】D32、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括()。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.具体的仲裁事实、理由【答案】D33、施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是（）。A.施工总承包B.监理单位C.施工单位与建设单位连带D.所有参与单位连带【答案】C34、关于企业法人资格的说法，正确的是（）。A.农村集体经济组织法人属于营利法人B.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类C.建设单位都具有法人资格D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】B35、甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为2年C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D.设备安装工程为1年【答案】B36、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。A.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理B.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖C.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】B37、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。A.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持B.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理【答案】A38、根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【答案】D39、关于担保的说法，正确的是（）。A.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证B.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】A40、关于合同示范文本的法律地位，下列表述错误的是()。A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【答案】C41、关于施工单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人B.工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任C.实行工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人可以定期考核分包企业安全生产管理情况D.项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案【答案】C42、依据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1.5B.2C.3D.4【答案】B43、依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名B.评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人C.评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果【答案】D44、全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门【答案】B45、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2020年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2020年10月15日中止施工。根据建筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是2020年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】C46、建设工程施工许可证应当向工程所在地的（）建设行政主管部门申请领取。A.乡政府B.镇政府C.县级以上人民政府D.有国务院授权的各级政府【答案】C47、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后（）日内，报有关机关备案。A.10B.20C.30D.40【答案】C48、某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于（）。A.所有权B.占有权C.用益物权D.担保物权【答案】C49、（2021年真题第2批）关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人【答案】B50、按照《建筑法》的规定，下列关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。A.依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，可以不申办施工许可证B.工程所在地政府确定的限额以下的小型工程，可以不申办施工许可证C.按国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，不重复办理施工许可证D.抢险救灾工程和军用房屋工程的施工许可办法另行规定【答案】C51、（2017年真题）某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】B52、超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行【答案】D53、下列选项中，不属于效力待定合同的是（）A.限制民事行为能力人订立的合同B.企业负责人越权订立的合同C.无权处分财产人订立的合同D.无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同【答案】D54、（2021年第1批真题）关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】D55、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】A56、下列关于安全生产事故报告制度的表述，错误的是（）A.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人B.单位负责人接到事故报告后，应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门C.对于实行施工总承包的建设工程，由建设单位负责上报事故D.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救【答案】C57、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】B58、关于民事诉讼证据，下列选项中属于电子数据的是（）。A.录音机中的当事人的谈话B.摄像机拍摄的活动C.微博发布的信息D.双方签订的书面合同【答案】C59、从法的形式来看，发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于（）。A.法律B.法规C.地方政府法规D.部门规章【答案】D60、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间最长不得超过（）小时。A.1B.2C.12D.24【答案】B61、（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】A62、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是()。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理【答案】B63、没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为是不当得利，不当得利的法律后果是（）。A.返还不当利益B.双倍赔偿损失C.赔偿实际损失D.赔偿合理费用【答案】A64、施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由（）承担。A.本人B.项目经理C.项目经理部D.施工企业【答案】D65、当排水构筑物无抗浮设计时，雨、汛期施工过程必须采取的抗浮措施不包括（）。A.建立防汛组织，强化防汛工作B.备有应急供电和排水设施C.采用排水法下沉和封底的沉井工程D.基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑【答案】C66、（2021年真题第2批）关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出【答案】A67、根据《刑法》，下列下刑事责任中，属于主刑的是（）。A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.拘役【答案】D68、关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D69、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）【答案】C70、（2017年真题）2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】C71、关于施工许可的说法，正确的是（）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】A72、用人单位依法裁减人员后，在下列哪一时间内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先录用被裁减的人员()A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B73、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】D74、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】A75、以下关于建设工程代理法律关系的说法中正确的是（）。A.建设工程代理法律关系，包括代理人与被代理人之间的委托关系和代理人与相对人之间的合同关系B.转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人不再承担责任C.紧急情况下代理人转委托第三人的行为，不需要被代理人追认或同意D.转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人【答案】D76、道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内,事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.6C.7D.8【答案】C77、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是()。A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人【答案】C78、关于承担代理责任的做法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由代理人与被代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】C79、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】A80、在委托作品中，委托人与受托人在合同中对著作权未作出明确约定，该著作权属于（）。A.委托人B.受托人C.双方共同拥有D.不属于任何人【答案】B81、（2018年真题）施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A82、关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】B83、根据《建设工程安全生产管理条例》第11条的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位；建设单位应当在拆除工程施工()前，将法定有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10日B.15日C.20日D.28日【答案】B84、（2021年真题第2批）关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】A85、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商【答案】D86、仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点，表述错误的是（）。A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关B.仲裁以不开庭审理为原则C.仲裁员由当事人协商确定D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认【答案】B87、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。A.可以使尚未成立的合同归于无效B.撤销权的行使应当以通知的方式作出C.当事人不得自行放弃撤销权D.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由【答案】D88、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报相关部门备案，该部门是指（）。A.省政府?B.省文物保护单位?C.国务院?D.国家文物保护单位【答案】C89、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【答案】D90、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应釆用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】C91、建设项目的环境噪声污染防治设施，应当（）。A.在主体工程竣工验收后10日内B.在主体工程竣工验收后15日内C.与主体工程同时投产使用D.自建设项目试生产之日起3个月内【答案】C92、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.施工单位对暂时不能开工的建设用地，超过1个月的，应当进行绿化，铺装或者遮盖B.运送容易散落、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭、严密，但需保证车辆清洁C.城市范围内主要路段施工工地设置高度不小于2.8米围挡D.一般路段施工工地设置高度不小于1.8米围挡【答案】D93、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。A.项目经理李某安排王某违规作业，结果王某从楼上掉下来摔死B.甲公司为了谋取中标与乙公司串通投标C.某工地施工过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币【答案】C94、民事诉讼的证据不包括（）。A.物证B.施工规范C.视听资料D.勘验笔录【答案】B95、（2021年真题第2批）关于行政复议决定的做法正确的是（）。A.行政复议应采取书面审查的办法B.行收复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求【答案】B96、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是(）。A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向注册机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【答案】C97、建筑工程一切险中因下列原因造成的损失和费用，保险人不负责赔偿的是（）。A.设计错误B.地震C.水灾D.意外事故【答案】A98、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】D99、（2017年真题）施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A.施工企业B.建设单位C.建设用地使用权人D.国家【答案】D100、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的【答案】C多选题（共40题）1、招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有（）。A.规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B.限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应C.招标公告中表明不接受投标联合体D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利、商标、品牌、原产地或供应商【答案】ABD2、根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C.女职工在孕期、产期、哺乳期的D.在本单位连续工作满10年的E.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的【答案】ABC3、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】ABD4、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）。A.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的【答案】BD5、属于行政处罚种类的是（）。A.没收违法所得，没收非法财物B.责令停产停业C.拘役D.行政拘留E.吊销许可证【答案】ABD6、重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括（）。A.确定消防安全管理人B.建立消防档案C.进行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训E.定期组织消防演练【答案】ABD7、某住宅楼工程，建设单位为赶在雨季前完成土方工程，在尚未取得施工许可证的情况下破土动工。对此，建设单位应受到的处罚包括()A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C.依法追究刑事责任D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位营业执照【答案】AB8、关于诉讼时效，说法错误的是（）。A.当事人不得约定延长或者缩短诉讼时效期间B.存款、债券、出资等债权请求权，不适用诉讼时效C.当事人一方起诉的，诉讼时效自法院受理之日起中断D.权利人超过诉讼时效起诉的，法院一律不予以受理E.买卖合同纠纷适用于普通诉讼时效2年【答案】CD9、关于施工现场的消防安全管理，下列表述正确的是()。A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料E.居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员【答案】ACD10、甲公司将其生产的白酒独创性地取名为“雨朦胧”，并将“雨朦胧”申请为注册商标。乙公司也为白酒生产商。乙公司的（）行为属侵犯甲公司商标权的行为。A.未经甲公司许可，在自己生产的白酒产品上使用“雨朦胧”的品牌标识。B.制作“雨朦胧”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识。C.向甲公司购买“雨朦胧”的品牌的使用权，并在自家生产的白酒上使用该标识。D.向甲公司购买“雨朦胧”品牌白酒，将其品牌名更改为“朦胧雨”，再向市场销售“朦胧雨”品牌白酒。E.向另外一家白酒制造商丙公司购买丙公司自制的“雨朦胧”品牌白酒，并向市场销售这部分白酒。【答案】ABD11、承担赔偿损失责任的构成要件包括（）。A.有违约的事实B.造成对方人身伤害C.当事人一方主观上故意D.违约行为与财产等损失之间有因果关系E.当事人一方主观上过失【答案】AD12、我国的建设工程中实行强制监理的工程范围包括（）。A.国家重点建设项目????????B.大中型公用事业工程??????C.成片开发建设的住宅小区工程?D.利用外国政府或国际组织贷款.援助资金的工程?E.涉及国家安全、国家秘密的【答案】ABCD13、国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，支持的项目包括()A.循环经济的科技研究开发B.循环经济技术和产品的示范与推广C.重大循环经济项目的实施D.发展循环经济的信息服务E.发展循环经济的人才培养【答案】ABCD14、以下属于担保方式的有（）。A.抵押B.质押C.留置D.订金E.保证【答案】ABC15、（2018年真题）下列争议中，属于劳动争议范围的是（）。A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议E.因工作时间发生的争议【答案】CD16、甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】BD17、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据不足【答案】AD18、下列情形中，评标委员会应当否决其投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件C.投标报价高于标底D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价【答案】ABD19、（2019年真题）在租赁合同中属于承租人义务的是（）。A.第三人主张权利通知B.维修租赁物C.妥善保管租赁物D.权利瑕疵担保E.转租【答案】AC20、用人单位如果出现()的事项，不影响劳动合同的履行。A.变更名称B.变更法定代表人C.变更主要负责人D.变更重要投资人E.进行破产宣告【答案】ABCD21、根据我国《担保法》的规定，在发生下列()债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。A.运输合同B.加工承揽合同C.建设工程合同D.保管合同E.买卖合同【答案】ABD22、某建筑公司与某劳务分包公司发生经济纠纷，双方协议约定通过调解来解决纠纷。该案适宜采用的调解形式包括()。A.人民调解B.行政调解C.仲裁调解D.法院调解E.专业机构调解【答案】BCD23、关于民事诉讼管辖制度的说法中，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼能由房屋所在地人民法院管辖C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】BCD24、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后承重墙裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【答案】B25、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】AB26、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.工程建设标准分为国家标准、行业标准、企业标准、地方标准B