一级建造师之一建通信与广电工程实务考试题库整理

一级建造师之一建通信与广电工程实务考试题库整理

单选题（共50题）1、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】B2、在通信管道的施工中，开槽时遇不稳定土壤、挖深超过()m或低于地下水位时应进行必要的支护。A.1.8B.2.0C.2.2D.2.5【答案】B3、最基本的光纤通信系统组成不包括()。A.光发射机B.光纤线路C.光接收机D.接入设备【答案】D4、4G移动通信系统支持的终端最高移动速度为()km／h。A.150B.200C.250D.300【答案】C5、()除完成日常广播监测工作外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B6、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C7、防止雷击接收设备的有效方法是安装避雷针和()。A.接收干线可靠接地B.电源滤波器C.安装氧化锌避雷器D.接收天线可靠接地【答案】D8、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是()。A.光纤线路衰减系数(dB／km)及传输长度测试B.光纤通道总衰减测试C.光纤后向散射曲线测试D.偏振模色散PMD测试【答案】B9、如果微波射线通过大气波导．而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】B10、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B11、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。A.光纤长度应抽测80％B.用OTDR法测量单盘损耗时可加1-2km的测试尾纤C.光缆护层应进行耐压测试D.应进行偏振膜色散测试【答案】B12、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续6min按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．1W／kg。其中的比吸收率(SpecificAbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】C13、管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用()方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】B14、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】D15、大唐电信代表中国提出的()标准采用了TDD模式，支持不对称业务。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D16、关于演播室调光系统安装的说法，错误的是()。A.调光控制台应安装在可以移动的台面上B.调光柜(箱)、调光控制台应安装在专用机房内，室内不能有水源C.调光柜应安装在土建预留的型钢基座上，固定应牢靠D.相同规格调光柜并排安装后，顶部最大高差应不大于2mm【答案】A17、可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压，以满足负载对电源电压的不同要求的设备是（）。A.直流变换器（DC/DC）B.逆变器C.整流设备D.交流不间断电源（UPS）【答案】A18、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A19、满足最佳双声道立体声放音条件时，最佳听音角度()。A.50-60°B.60-70°C.70-80°D.80-90°【答案】B20、对于移动通信基站电磁辐射的计算范围，全向发射天线应以发射天线为中心，半径()范围内。A.5mB.50mC.100mD.500m【答案】B21、当前国际上传统的模拟彩色电视制式有NTSC、（）、SECAM等三种制式。A.SDTVB.PALC.HFCD.DVB【答案】B22、移动无线接人的主要技术有GSM、CDMA、WCDMA和()。A.LMDSB.MMDSC.3.5GHz无线接入D.蓝牙【答案】D23、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔6.5mB.每隔6mC.每隔5.5mD.每隔5m【答案】D24、不属于卫星电视接收系统组成的是()。A.天线、馈源B.高频头、功率分配器C.干线D.数字卫星电视接收机【答案】C25、敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。A.敷设过程中比在人孔中固定后大B.敷设过程中比在人孔中固定后小C.敷设过程中与在人孔中固定后相同D.敷设过程中与在人孔中固定后没关系【答案】C26、光缆沟回填土时，应先回填()mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C27、IPv6采用()IP的地址长度。A.32位B.64位C.128位D.256位【答案】C28、按照遭到破坏后可能对国家安全、经济运行、社会秩序、公众利益的危害程度，通信网络单元级别划分为()级。A.5B.4C.3D.2【答案】A29、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅰ类地球站天线直径为()。A.9～12mB.10～12mC.11～12mD.11～13m【答案】D30、在中国PTN基本上采用()技术。A.xDSLB.T-MPLSC.PBB-TED.WiFi【答案】B31、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/DC）【答案】B32、天馈线系统安装施工中，风力达到4级禁止（）。A.上塔作业B.高空作业C.搬运设备D.吊装天线【答案】D33、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B34、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A35、执法人员当场收缴罚款的，应当向当事人出具()财政部门统一制发的罚款收据。通信主管部门应当在法定期限内将罚款交付指定银行。A.中央B.省级C.地市级D.县级【答案】B36、在有抗震要求的地区，母线与蓄电池输出端必须采用()进行连接。A.铜排B.铜芯缆C.软母线D.硬母线【答案】C37、关于短波发射台接地和防雷要求的说法，正确的是()。A.发射台总接地电阻不得超过10ΩB.防雷接地极上部埋深不小于0.6mC.保安接地极与建筑物的水平距离不得小于1mD.发射机应采用专用接地引线从高周末级引至接地极【答案】D38、在广播电视发射中，()普遍采用低电平中频调制方式，通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号，然后进行功率放大到额定的功率，再馈送到天线发射出去。A.中波广播发射B.短波广播发射C.调频广播发射机D.电视发射机【答案】D39、固定无线接入的主要技术不包括（）。A.LMDSB.不可见光无线系统C.卫星通信系统D.MMDS【答案】C40、基站割接导致直接损失60万元，通信管理局需要如何处理（）。A.警告B.通报批评C.追究公司负责人责任D.1-2年内取消投标资格【答案】D41、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A42、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B43、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A44、广播电视发射机冷却系统，风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加()安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆。A.弹簧垫片B.橡胶垫片C.弹簧垫圈D.金属垫圈【答案】A45、在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B46、在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，它暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A47、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是（）。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.适于在长途线路上使用【答案】A48、实现全光网络的核心器件是()。A.光分插复用器(OADM)B.光交叉连接器(OXC)C.光纤放大器(OA)D.光分波器(ODU)【答案】B49、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为500mm+20mmD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A50、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D多选题（共30题）1、各类厂界噪声标准适用范围的划定包括()。A.Ⅰ类标准适用于以居住、文教机关为主的区域B.Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区C.Ⅲ类标准适用于工业区D.Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域E.Ⅴ类标准适用于铁路干线道路两侧区域【答案】ABCD2、卫星电视接收系统由（）等组成。A.天线B.馈源C.数字卫星电视发射机D.高频头E.功率分配器【答案】ABD3、管理网的主要功能是()。A.根据各局间的业务流向、流量统计数据有效地组织网络流量分配B.为电信网内所有电信设备的时钟(或载波)提供同步控制信号C.在出现故障时根据告警信号和异常数据采取封闭、启动、倒换和更换故障部件等D.按照分配的IP地址对分组进行路由选择，实现对分组的处理和传送E.根据网路状态，进行调度电路、组织迂回和流量控制等，以避免网路过负荷和阻塞扩散【答案】AC4、接地系统室外部分包括()。A.建筑物接地B.天线铁塔接地C.天馈线接地D.设备工作接地E.机架保护接地【答案】ABC5、《国家广播电影电视总局建设项目管理办法》中规定，工程项目建设管理机构的主要负责人和技术负责人，应具备的条件包括()。A.掌握和熟悉国家有关工程建设的方针、政策、法规和建设程序B.应有工程建设实践经验和组织、协调、指挥能力C.必须负责管理过一个相应等级的工程建设项目D.参加过基本建设管理法规和业务培训E.必须均具有高级工程师职称【答案】ABCD6、卫星通信通信采取的多址方式为（）。A.跳频多址B.空分多址C.时分多址D.码分多址E.频分多址【答案】BCD7、各类厂界噪声标准适用范围的划定包括()。A.Ⅰ类标准适用于以居住、文教机关为主的区域B.Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区C.Ⅲ类标准适用于工业区D.Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域E.Ⅴ类标准适用于铁路干线道路两侧区域【答案】ABCD8、通信网中软件设施包括信令、（）、计费等，它们主要是完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD9、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC10、运营商之间应为各自的用户通信提供保障，应保证自己的用户能够顺利地与其他运营商的用户进行通信。运营商之间如果存在()的行为，将受到相应的处罚。A.中断或限制网间通信B.影响网间通信质量C.启用电信码号资源，拖延开放网间业务、拖延开通新业务号码D.违反网间结算规定E.其他引发互联争议【答案】BD11、同步数字体系(SDH)的特点有()。A.有地区性的数字信号速率和帧结构标准B.有标准光接口信号和通信协议，光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求，降低了联网成本C.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化，上下业务十分容易，也使数字交叉连接的实现大大简化D.频带利用率较PDH有所提高E.帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的OAM能力大大加强【答案】BC12、符合微波天线馈源安装的技术要求的有（）。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25°D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】ABD13、拉线的程式由（）、拉线的距高比等因素决定。A.电杆的类别B.杆路的负载C.线路负荷D.角深的大小E.现场的土质【答案】BCD14、拉线的程式由（）、拉线的距高比等因素决定。A.电杆的类别B.杆路的负载C.线路负荷D.角深的大小E.现场的土质【答案】BCD15、架空线路工程中，人行道上的拉线宜以()保护。A.塑料管B.钢管C.竹筒D.刷银粉E.木桩【答案】AC16、需要进入电磁辐射超标区域工作时,为降低与人体的伤害,可采用的措施有()。A.事先测量电磁场强度B.控制暴露时间C.穿防护服D.调整天线高度E.暂时降低发射功率【答案】BC17、CDMA按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为()。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】ABD18、下列网络中,不属于“三网融合”对象的有()。A.卫星通信网B.铁路通信网C.有线电视网D.计算机通信网E.电力通信网【答案】AB19、在通信管道工程中，使用()管道需要做混凝土包封保护。A.格栅管B.双壁波纹管C.梅花管D.ABS管E.硅芯管【答案】ABC20、馈线的主要指标是（）。A.反射系数B.增益系数C.方向性系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】AD21、蓄电池在使用过程中会产生()等不均衡的情况，应进行均衡充电。A.比重B.容量C.电压D.电流E.内阻【答案】ABC22、根据《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分），电信枢纽楼内自动报警系统的安装部位应包括（）。A.门卫室B.楼梯间C.营业厅D.电池室E.电信机房【答案】BCD23、同步数字体系（SDH）的特点有（）。A.有地区性的数字信号速率和帧结构标准B.有标准光接口信号和通信协议，光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求，降低了联网成本C.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化，上下业务十分容易，也使数字交叉连接的实现大大简化D.频带利用率较PDH有所提高E.SDH帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的OAM能力大大加强【答案】BC24、DT测试过程中需要显示的信息包括()。A.服务小区B.终端发射功率C.数据服务质量D.主要邻区间切换E.基站发射功率【答案】ABCD25、4G蜂窝移动通信网络的主要特征包括（）。A.提供更高的传输速率B.支持更高的终端移动速度（250km／h）C.全IP网络架构、承载与控制分离D.提供无处不在的服务、异构网络协同E.提供手机电视业务【答案】ABCD26、影响通信机房的环境要求有()。A.温度B.湿度C.防水D.防尘E.荷载【答案】ABD27、CDMA系统的优点有（）。A.系统容量大B.频率规划灵活C.可以采用频分多址方式D.频带利用率高E.系统通信质量更佳【答案】ABD28、与GSM相比，CDMA的优点有（）。A.系统容量大B.频带利用率较低，但频率规划灵活C.可以采用频分多址方式和时分多址方式D.手机备用时间长E.通信质量更佳【答案】AD29、微波辐射的主要防护措施包括()。A.穿防护服装B.控制暴露时间C.戴护目镜D.定期体检E.营养保障【答案】ACD30、光纤的优点（）。A.带宽大B.重量轻C.成本低D.易维护E.施工简单【答案】ABCD大题（共10题）一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元二、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1．本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容2．建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作3．建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】1．竣工文件部分应包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、设计变更单及洽商记录、隐蔽工程／随工验收签证、开工报告、停(复)工报告、交(完)工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书和备考表。2．(1)建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，若经报请上级主管部门批准后，符合部分验收的规定，因此是合理的。(2)项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，项目部应按要求及时整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。3．(1)建设单位组织竣工验收的时间不合适。理由：初步验收合格后，按设计文件中规定的试运转周期立即组织工程的试运转(一般为3个月)，试运转结束后的半个月内可组织竣工验收，而本工程验收完最后一个基站2个月时就组织竣工验收是不合适的。(2)建设单位组织的竣工验收存在的问题有：①竣工验收的时间不合适；②参加竣工验收的单位还缺少主管部门、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位。4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在备案时间错误、受理备案单位错误的问题，建设单位应在工程竣工验收合格后15日内到工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理竣工验收备案手续，并提交《通信工程竣工验收备案表》及工程验收证书。5．施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。理由：部分电池不能充电虽然已过保修期，且不属于施工单位的责任，但是施工单位对由于非施工单位原因而造成的质量问题，应积极配合建设单位、运行维护单位分析原因，进行处理。本工程中的供应单位提供的电池有质量问题，应由电池提供方承担修复费用，施工单位协助修复。三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。四、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m×6元/米=180000元=18万元BCWP=35km×1000m×6元/米=210000元=21万元ACWP=20万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI>1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI>1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=10×7×500+3000×1/2=36500元第5周末BCWS=（10×2×7+4×7+8×7+4×7×2）×500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（10×2×7×500+3000）×70%=51100元第5周末BCWP=10×2×7×500+3000+4×7×500+400+8×7×500+100000+（4×2×7×500+200）×80%=237960元五、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的A施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线500km的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：①项目概况；②编制依据；③施工方案；④质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；⑤施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；⑥对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前1个月完工，A施工单位为了赶工期，私自将其中的100km工程分包给了具有通信管线建设资质的B单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给B单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：1．指出施工组织设计中缺少的主要内容。2．A施工单位将部分工程私自分包给8单位是否合法说明理由。3．施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。4．为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施【答案】1．施工组织设计中缺少的主要内容有：组织结构、环境管理目标、用工计划、资金需求及使用计划。2．A施工单位将部分工程私自分包给B单位不合法。理由：B单位具有的通信管线建设资质与通信工程专业资质不相符，而《建筑法》规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，故A施工单位将部分工程私自分包给B单位是不合法的。3．重要过程是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中，有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来，或过程的特性不能经济地检测，这种过程通常称为特殊过程。特殊过程，是不宜或不能经济地验证是否合格的施工过程，如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。接头盒封装属于隐蔽工程，故可作为质量控制特殊过程识别合适，而挖光缆沟(测量验证)、光缆接续(OTDR测试验证)、中继段测试(仪表验证)作为质量控制特殊过程识别不合适。4．为了保证接头盒封装的质量，应采取的质量控制措施有：①制定接头盒封装的控制措施；②进行技术交底；③落实“三检”制度；④确保测量设备处于良好状态；⑤制定纠正或预防措施。六、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；七、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】八、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处2：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。一十、某施工单位通过招投标以定额价格3．2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位