一级建造师之一建矿业工程实务考试题库整理

一级建造师之一建矿业工程实务考试题库整理

单选题（共50题）1、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C2、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015的规定，()可用于可焊性较差的钢筋。A.绑扎搭接B.套管灌浆连接C.焊接D.机械连接【答案】D3、（）是浅部隔水层发育缺失所形成的导水通道，是浅部松散含水层充水的常见通道A.天窗B.岩石的空隙C.岩层裂隙D.导水陷落柱【答案】A4、机械开挖应由深到浅，基底必须留（）厚土层由人工清坡找平。A.100mmB.150mmC.200mmD.300mm【答案】C5、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A6、煤矿许用电雷管也称为安全电雷管，煤矿许用毫秒延时电雷管的最高段别是()。A.2段B.3段C.4段D.5段【答案】D7、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B8、溶浸采矿法可用于开采()。A.铁矿B.煤矿C.盐矿D.铜矿【答案】D9、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B10、下列水泥品种中，抗掺性最差的是哪个（）。A.普通水泥B.火山灰水泥C.矿渣水泥D.硅酸盐水泥【答案】C11、可加快矿业工程施工进度的组织措施是（）。A.合理调配劳动力及施工机械设备B.改进施工工艺，缩短技术间歇时间C.优化施工方案，采用先进的施工技术D.采用先进的施工机械设备【答案】A12、当关键线路的某工程项目施工进度被拖延时，以下措施合理的是（）。A.可以利用工作自由时差调整B.缩短该线路上的后续工序持续时间来调整C.可以利用工作总时差调整D.可以利用某非关键线路上的总时差调整【答案】B13、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B14、矿业工程环境管理中，施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并有隔离措施，且必须采用封闭围挡，高度不得小于()m。A.3.6B.3.0C.2.5D.1.8【答案】D15、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A16、《工程建设标准强制性条文》（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（）审批的地质勘探报告进行。A.国家或省级矿产储量委员会B.设计单位上级主管部门C.设计单位技术负责人D.勘察单位上级主管部门【答案】A17、在施工单位预验合格的基础上，组织正式竣工验收的是（）A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质检单位【答案】C18、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50万元以上500万元以下B.50万元以上1000万元以下C.100万元以上500万元以下D.100万元以上1000万元以下【答案】D19、当露天矿的采场内有滑坡区时，应当在（）设置截水沟。A.滑坡区内B.远离滑坡区的地方C.滑坡区周围D.滑坡前的山脚下【答案】C20、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答案】B21、关于加快矿业工程项目施工进度的方法，说法正确的是()。A.只要施工队伍多，就可以加快B.巷道只能完一条再干一条地推进C.进度快慢和环境条件很有关系D.井下的环境条件没法改变【答案】C22、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D23、穿爆工程施工，穿孔设备在高压线下行走时，钻架顶端与高压线的最小垂直距离不得小于（）mA.0.5B.0.8C.1.0D.1.2【答案】C24、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A25、井下硐室支护采用泵送现浇混凝土时，其坍落度不应小于（）。A.500mmB.300mmC.100mmD.50mm【答案】C26、井口位置的确定以及井巷贯通等测量都必须依据建立在井口附近的（）来进行。A.三角控制网和环形控制网B.平面控制点和高程控制点C.水平控制距离和方位角D.平面坐标和坐标方位角【答案】B27、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是()。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理?B.放炮前必须加固工作面后10m的支护?C.锚喷支护应紧跟工作面?D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A28、按露天矿岩体地质结构的划分规定，()岩体地质结构形式不存在。A.块状B.层状C.碎裂状D.软土状【答案】D29、根据统计观念，抽样判别均存在误判或漏判的概率，一般项目的误判率和漏判率分别在（）以下。A.3％；5％B.5％：8％C.5％；10％D.8％：10％【答案】C30、尾矿坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于（）。A.98％B.90％C.85％D.80％【答案】B31、竖井生产井架高度超过（）时，目前较多采用的是钢井架。A.12mB.15mC.20mD.25m【答案】D32、以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是()。A.有同类项目的实绩证明?B.提供良好商务信誉证明?C.独立承包要求?D.充足的资金并同意垫资【答案】D33、适合于小面积场地清理和平整的施工机械是()。A.推土机B.铲运机C.单斗挖土机D.装载机【答案】A34、地下连续墙导墙的深度一般为（）cm。A.50～100B.100～200C.200～300D.300～4001【答案】B35、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D36、根据巷道掘进爆破的规定，下列说法正确的是()。A.在离炸药库20m区域内进行爆破时，任何人不应停留在炸药库内B.用爆破法贯通巷道，两工作面相距5m时，测量人员应事先下达通知C.独头巷道掘进工作面爆破时，应保持工作面与回风流巷道之间畅通D.间距小于20m的两个平行巷道中的一个巷道工作面需要爆破时，应通知相邻工作面的作业人员撤到安全地点【答案】D37、井底车场巷道施工的组织中，最主要的原则是（）。A.施工工作面数量主要由劳力多少决定B.施工工作队数量应根据工期要求、资源条件、井下空间等综合确定C.车场施工安排主要应考虑供电能力大小D.涌水大时巷道施工顺序应考虑避免上山掘进【答案】B38、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）d。A.12B.14C.20D.28【答案】B39、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘用水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D40、对灰土垫层的施工，做法错误的是()。A.灰土垫层的面层宽度应和基础宽度一致B.灰土的颜色要求均匀、一致C.铺垫灰土前基槽内不得有积水D.灰土应在铺垫当天将其夯实【答案】A41、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C42、炸药的组分配比要求零氧平衡的原因是为（）。A.保证炸药稳定性实现运输和使用安全B.使爆炸具有最高的效力C.为避免炸药爆炸后有残余毒气D.为保证较小的机械感度【答案】C43、浮选过程中最基本的行为是（）。A.使矿物颗粒相对密度减小B.矿粒向气泡选择性地附着C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B44、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D45、成本控制的原则是()。A.少花钱B.多挣钱C.权与利相结合D.职能控制【答案】D46、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D47、锚索加固边坡时，应确定两个重要的拉力值，即锚索的轴向受拉承载力和()。A.锚固力B.预应力的锁定力C.托盘预张力D.锚索固定桩的抗张力【答案】B48、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是()。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C49、在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（）的形式。A.工程预付款B.工程进度款C.应急工程专用款D.竣工结算【答案】C50、在井下，会给围岩造成最严重破坏的地应力往往是（）。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力【答案】B多选题（共30题）1、水位的观测资料可用于解决的问题包括（）。A.利用水位观测了解岩石的孔隙B.利用水位观测预报透水事故的发生C.利用水位观测了解断层的导水性D.利用水位观测了解突水水源层位E.利用水位观测孔了解地下水与地表水的补给关系【答案】BCD2、此题暂无解析通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天24h连续作业D.取消放炮后的通风工序E.采用多台钻机同时作业【答案】A3、地下连续墙的优点有（）A.具有多功能用途B.墙身具有良好的抗渗能力C.基坑开挖过程的安全性低D.开挖基坑无需放坡，土方量小E.机械化施工，速度快、精度高【答案】ABD4、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC5、承包商在合同谈判时明确安全施工相关内容的意义在于（）。A.矿业工程项目属于高危行业B.矿业工程的安全事故往往较严重C.施工发生安全事故与发包方无关D.项目应随时接受相关部门安全检查E.安全施工是矿业工程项目考核的重要指标【答案】ABD6、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC7、关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是()。A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多?B.矿业工程建设项目投资的直接费不分井巷工程辅助费?C.特殊凿井的费用属于技术措施费?D.井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用?E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接工程费【答案】ACD8、工业炸药按炸药主要化学成分分类包括（）A.混合炸药B.单质炸药C.硝铵类炸药D.硝化甘油类炸药E.芳香族硝基化合物类炸药【答案】CD9、矿业工程现场施工必须坚持的制度包括有（）。A.每日的生产调度会议制度B.特种工种凭证上岗制度C.班前安全政策宣讲制度D.凭证人井制度和入井人员登记制度E.管理干部下井制度【答案】ABD10、矿业土木工程项目招标承包方式，正确的分类有（）A.按招标内容划分B.按承包商所处地位划分C.按业务承包范围分类D.按专项招标承包划分E，按阶段招标承包划分【答案】ABC11、衡量钢材强度的指标有（）。A.弹性模量B.冷弯性能C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】AC12、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建（构）筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC13、矿井防治水中，关于井下探放水要求的说法，正确的是()。A.在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持先探后掘的原则B.对于采掘工作面受水害影响的矿井，应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则C.在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件D.地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行施工E.采掘工作面遇到接近导水陷落柱的，根据情形确定是否进行探放水【答案】BCD14、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB15、井架的头部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.翻矸台【答案】ACD16、巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（）因素有关。A.炮眼数目B.同时工作的钻机数量C.钻机平均钻速D.炮眼平均深度E.炮眼利用率【答案】ABCD17、爆破有害效应主要包括（）。A.爆破地震波B.空气冲击波C.爆破噪声D.杂散电流E.爆破个别飞散物【答案】ABC18、关于施工组织设计，下列说法正确的是（）。A.施工组织设计是项目实施的依据B.没有施工组织设计，单项工程不能进行施工准备C.没有施工组织设计，单位工程不能开工D.在施工组织设计中必须编制有地质勘探报告E.有了施工组织设计，单位工程就可以开工【答案】ABC19、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC20、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD21、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC22、下列关于铀（钍）矿开发利用的说法，正确的是（）。A.开发利用单位必须申请领取采矿许可证B.环境影响报告书应报当地人民政府审批C.开发利用配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用D.开发利用单位应当对周围环境实施监测，并定期向相关部门报告监测结果E.开发利用过程中产生的尾矿应当进行利用，不得贮存和处置，以免污染环境【答案】ACD23、关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。<E.人工填土每层虚铺厚度约20-30cm。【答案】ABC24、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是()。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够?B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系?C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行?D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统?E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC25、井巷工程施工的通风方式有（）。A.压入式通风B.抽出式通风C.自然通风D.混合式通风E.分区域通风【答案】ABD26、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC27、关于主副井短路贯通后的辅助系统的特点，说法正确的是()。A.两个井筒均为罐笼提升B.两个井筒的通风仍相互独立C.排水系统变成在一个井底集中排水D.井下通风已经完全不需要风筒E.巷道运输采用U形矿车【答案】C28、爆破作业单位设置（）等岗位，并配备相应人员。A.技术负责人B.项目技术负责人C.爆破员D.联络员E.安全员【答案】ABC29、可以分包的工程内容是()。A.非主体部分的工程设计B.大型成套设备的采购和安装C.矿建工程施工或土建工程施工或安装工程施工D.监测装置的标准或检定、设备或材料的特殊检验E.日常管理及安全管理【答案】ABCD30、地质构造的形式总体可分为（）。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.层理【答案】ABC大题（共10题）一、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题?1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故??2．伤亡事故处理时限是如何规定的??3．承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。?2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。?3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。?4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。二、背景某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距lm，每断面锚杆11根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50mm。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检査：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布（间隔50m）抽查共计三根，最小值不低于设计的90%；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1.锚杆和树脂药卷的材料进场检査单是否符合规定？它对锚喷支护验收有何影响？2.哪些锚杆检查方法不符合要求？.3.记录说明，在锚杆检査中还遗漏哪些重要内容？它对锚杆支护作用有什么影响？4.哪些检查内容是质量的主要控制点？【答案】1.根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检査报告，并且每300根（卷）应有不少于3根（卷）的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根（卷），每样（种）材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2.根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。3.锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N~m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4.根据质量检査要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。三、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。四、西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；3)减小断面大小；4)另行选择压力小的路径；5)采用卸压技术等。4．说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位；2)项目对资源的依赖性；3)项目对地质条件的依赖性；4)风险性；5)工程项目条件的困难性等。五、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题?1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故??2．伤亡事故处理时限是如何规定的??3．承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。?2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。?3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。?4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。六、背景某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题?1．比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。?2．说明进行土坝施工应采取的措施。?3．评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1．所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2．因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3．应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。七、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期10个月。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-o．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月，施工队乙施工D巷道，工期8．75个月，施工队丙施工巷道B，工期6．6个月，施工队丁施工巷道A，工期6．2月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=38万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．23个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．23个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-O．2)×(400+460+800+700)-8．23×20=71．4万元八、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两条顺槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2.8~3.5m，中小型断层较多，煤层强度平均为10MPa左右，巷道均沿煤层顶板掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺槽设计为4.2m×3.0m的矩形断面，长度1200m，开切眼长度150m，设计为6.5m×3.0m的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚4个月开工，采用掘进机法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较软，周边眼布置在轮廓线50mm的位置，间距700mm。为提高爆破效率，采用反向装药结构，雷管采用并联方式，总延期时间小于130ms。由于巷道长度大，在巷道中每150m设置放炮躲避硐。支护方案：锚杆长2.2m、锚索6.5m，均采用CK2350型树脂药卷2支。锚杆间、排距0.8m×0.8m，采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置3根锚索，锚索间距1.5m。顶板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2.0m的小断层，正常掘进通过；落差大于2m的断层，执行“有疑必探、先探后掘”，除正常支护方案外，还需架设11号工字钢支架，排距0.8m。施工安全监测：每50m安装1个离层指示仪。【问题】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5.施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答：①由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；②煤巷钻爆法施工应采用煤电钻打眼；③高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：①采用二级煤矿许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；②周边眼布置在距轮廓线50mm不合理，会造成超挖严重，应至少保持300mm的距离；③周边眼间距700mm不合理，很难达到光面爆破要求，应小于600mm；④采用反向装药结构不合理，高瓦斯矿井为预防爆破引起瓦斯爆炸，应采用正向装药；⑤雷管采用并联方式不合理，煤矿井下爆破采用发爆器起爆，串联电路；⑥在煤巷中躲避放炮是错误的，高瓦斯矿井的煤巷掘进，又是新矿井的首采工作面，按规定放炮时所有人员应撤出该巷道，在大巷、上下山或避难硐室中放炮。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。答：锚杆、锚索均采用CK2350型竖直药卷2支不合理，锚杆、锚索均垂直于顶板不合理。①树脂药卷均采用超快型不合理，会导致锚杆或锚索外露过长，应1支超快型搭配1支中速型Z2350或快速型K2350较为合理；②锚索采用2个树脂药卷锚固不合理，应1支超快型搭配2~3支中速型或快速型较为合理。③两帮角的顶板锚杆和锚索，均应向两帮偏斜一定角度（大于20°），可有效预防冒