2022-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题(一)及答案

2022-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题(一)及答案

单选题（共50题）1、机柜单个独立安装或并列安装均应达到()，水平方向上的偏差不大于机柜高度的2‰。A.垂直B.水平C.横平竖直D.上下平行【答案】C2、光缆线路工程中继段应测试（）。A.光纤反射损耗B.光纤接头损耗C.光纤模场直径D.光纤抗张强度【答案】B3、世界各国卫星电视广播普遍采用（）频段A.LB.SC.CD.X【答案】C4、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准【答案】A5、天线应该在避雷针()保护范围内。A.15°B.30°C.45°D.60°【答案】C6、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A7、有线电视传输工程信号传输的方向是()。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】D8、我国最为普遍的数字有线电视传输模式是（）。A.对称电缆传输B.同轴电缆传输C.光缆传输D.光纤同轴电缆混合网（HFC）【答案】D9、由直流电源供电时，通信设备电源端子直流电源杂音应小于()。A.1mVB.2mVC.3mVD.5mV【答案】B10、广播电视中心机柜单个独立安装或并列安装均应达到横平竖直，其垂直度偏差应不大于()‰。A.1B.1.5C.2D.3【答案】A11、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔6.5mB.每隔6mC.每隔5.5mD.每隔5m【答案】D12、对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。A.控制声源响度B.控制声音啸叫C.有适当的混响时间D.控制频响失真【答案】C13、通信设备的搬迁、换装工作由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A14、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】A15、下列GPS无线安装的做法，符合要求的是（）。A.保持垂直，离开周围金属物体距离应≥1mB.在我国北方地区安装于铁塔的北侧C.保持周围遮挡物对天线遮挡≤30°D.是GPS天线处于避雷针顶点下倾50°保护范围内【答案】C16、当事人要求听证的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起()日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的，案件调查人员应当记录在案，并由当事人签字。A.1B.2C.3D.4【答案】C17、支撑网是现代电信网运行的支撑系统，不包括（）。A.交换网B.信令网C.同步网D.管理网【答案】A18、在DWDM系统中，将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光波长转换器（OUT）D.光纤放大器（OA）【答案】A19、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C20、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A21、VSAT小站组成中不包括（）。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D22、人耳对()的声音感觉最灵敏。A.2000～3000HzB.2000～5000HzC.3000～5000HzD.3000～6000Hz【答案】C23、下列关于卫星天线细调时，利用场强仪的调整顺序是（）A.仰角、方位角、馈源焦距、极化角B.方位角、仰角、馈源焦距、极化角C.方位角、仰角、极化角、馈源焦距D.仰角、馈源焦距、方位角、极化角【答案】A24、移动通信网络优化的内容，()不属于基站侧调整的内容。A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C25、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经()盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B26、某施工单位在某市电信公司施工时发生一起中断电路的重大质量事故，可对该施工单位处以取消1年在本市参与电信建设活动资格的是()。A.电信公司总部B.省电信公司C.市电信公司D.省通信管理局【答案】D27、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂【答案】D28、线管不便于直接敷设到位时，采用（）连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D29、调整机架垂直度时，可在机架底角处放置()，最多只能垫机架的三个底角。A.塑料瓶B.厚纸片C.金属片D.砖【答案】C30、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B31、安装600*300*2600机柜说法正确的是()A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内【答案】D32、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有UPS、（）等供电装置。建设工程教育网提供A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C33、某光缆的型号为GYGTA2484，其中GY代表()。A.通信用室(局)内光缆B.通信用室(野)外光缆C.通信用设备内光缆D.通信用移动式光缆【答案】B34、下列不属于通信网功能的是()。A.网络管理B.信息传送C.信息业务D.信息处理【答案】C35、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C36、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN【答案】A37、功率因数、效率和噪声是（）的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D38、安装天线时，垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5。，加固螺栓必须()。A.由左往右穿B.由右往左穿C.由上往下穿D.由下往上穿【答案】C39、电信设备底部应与地面加固，对于()的抗震设防，设备应与楼板可靠联结。A.6度及6度以上B.7度及7度以上C.8度及8度以上D.9度及9度以上【答案】C40、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于()MΩ?km。A.2B.3C.5D.10【答案】D41、光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】A42、吊杆式悬吊装置采用稠密布局的方法安装在演播室顶棚上，遥控电动升降节省了时间和人力，适用于面积()m2以上、顶棚高度大于7m的演播室。A.100B.200C.300D.400【答案】B43、下列不是调频广播特点的是()。A.不能进行高保真度广播B.线性失真小C.容易实现多工广播D.“门限”效应【答案】A44、施工单位所有管理人员和作业人员每年应进行安全生产教育培训的次数应为()。A.至少一次B.至少两次C.至少三次D.不作要求【答案】A45、节目的后期制作不包括()。A.播前准备B.编辑制作C.配音配乐D.音响合成【答案】A46、数字电视是继黑白电视、彩色电视之后的第三代电视。是从电视画面和伴音的（）开始全部实现数字化和数字处理的电视系统。A.摄录B.剪辑C.合成D.存储【答案】A47、下列分项工程中不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.架设拉绳式桅杆B.架设自立式钢塔C.架设无线幕D.安装大型电感线圈【答案】D48、采用波分复用（WDM）技术的主要目的是（）。A.简化设备B.网络扩容C.提高可靠性D.增加新业务【答案】B49、可以大幅提升5G系统频谱效率的技术是()。A.大规模天线阵列B.全频谱接入C.超密集组网D.新型多址【答案】A50、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D多选题（共20题）1、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD2、广播电视中心由()子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】ABD3、下列关于机房内光纤布放的说法，正确的是（）。A.两条光纤用连接器连接后布放B.光纤应与电缆分开放置C.光纤曲率半径大于等于30mmD.无光纤护槽时，光纤应加穿光纤保护管E.光纤可直接用扎带绑扎【答案】BCD4、下面关于短波的说法，正确的有（）。A.短波沿地面传播衰减小，能形成有效服务区B.短波在传播过程中衰减快C.在几十到几百公里以外形成服务区D.在几百到几千公里以外形成服务区E.适用于国际广播【答案】D5、从系统的兼容性方面考虑，DWDM系统可分为()。A.集成式系统B.开放式系统C.双纤单向系统D.单纤双向系统E.单纤单向系统【答案】AB6、馈线的主要指标是（）。A.反射系数B.增益系数C.方向性系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】AD7、演播室灯光和以下（）哪种设备不能共用同一相电源。A.普通照明灯B.话筒C.视频切换台D.音箱E.动力电源【答案】BCD8、在SDH微波中继通信系统中，中继站可分为()。A.再生中继站B.中频转接站C.高频转接站D.射频有源转接站E.射频无源转接站【答案】BD9、挖掘通信管道沟(坑)时如发现埋藏物，特别是()等必须立即停止施工，并负责保护现场，与政府部门联系。A.文物B.古墓C.自来水管D.电力线E.煤气管道【答案】AB10、根据《通信工程质量监督管理规定》中有关处罚的基本规定，通信工程的建设单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。A.明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的B.建设项目可不实行工程监理而未实行监理的C.未按照《通信工程质量监督管理规定》办理工程质量监督手续的D.未按照本规定办理竣工验收备案手续的E.未组织竣工验收或验收不合格而擅自交付使用的【答案】ACD11、移动通信系统的带状网主要用于覆盖（）。A.公路B.铁路C.河流D.海岸E.县城【答案】ABCD12、计算机网络按网络覆盖范围大小可分为()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网E.专用网【答案】BCD13、属于光通信系统传输网技术体制的有()。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系E.IP传输系统【答案】ABC14、影响通信机房的环境要求有()。A.温度B.湿度C.防水D.防尘E.荷载【答案】ABD15、灯具配套接插件的特点是()。A.电压稳定B.使用温度范围宽C.电流量大D.绝缘性能好E.机械强度高【答案】BCD16、关于通信机房接地系统描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于90平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD17、广播电视中心电源系统对UPS系统的基本要求是（）。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】ACD18、界定接入网覆盖范围的接口是（）A.SNIB.UNIC.NNID.Q3E.X2【答案】ABD19、建筑面积120m2以上的()等，应设置事故照明。A.录音室B.疏散走廊C.楼梯间D.配电室E.传达室【答案】ABCD20、网络优化的过程实际上就是一个平衡（）之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC大题（共10题）一、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1．建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2．指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3．对事件3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4．指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系??5．简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6．架设馈线包含的内容有哪些??【答案】1．建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2．可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3．项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。4．质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5．馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6．架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。二、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。四、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2米。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。问题1．识别本工程的施工现场环境因素。2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容?4．本工程设立临时设施的原则应是什么?5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理?【答案】1.本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2.开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2米或低于地下水时应进行必要的支护.3.(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响。(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施。(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4.设立临时设施的原则：（1）距离施工现场就近：(2)运输材料、设备、机具便利：(3)通信、倌息传递方便：(4)人身及物资安全五、某施工单位中标一设备安装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员在5级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补充安全员职责2.指出高处作业不妥之处，并说明理由3.判断事故等级，并分析造成事故可能原因4.馈线安装的质量控制点有哪些。【答案】1.1）要求安全员制定施工组织设计不妥正确做法：项目负责人主持编制，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批2）安全员对全体施工人员做安全技术交底不妥正确做法：工程施工前，应由施工单位技术人员进行安全技术交底安全员职责：认真落实安全规章管理制度，确保项目安全生产加强日常安全管理，参与编制事故应急救援和演练现场安全检查，消除安全隐患，发现问题及时处理，必要情况下下令停工检查监督危险性较大部分分部分项工程安全专项方案实施整理归档项目安全资料解析：安全技术交底5W，安全员职责属于较为综合题目2.1）施工人员在5级以上阵风上下塔作业不妥理由：根据相关规定，风力达到5级及以上严禁高处作业2）施工人员在雷雨天气上下塔作业不妥六、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。七、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2m。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。【问题】1．本工程施工现场的环境因素是什么2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容4．本工程设立临时设施的原则应是什么5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理6．清刷管道时，对于密封性高的塑料管道应采取哪些措施【答案】1．本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2．开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2m或低于地下水位时应进行必要的支护。3．现场勘查应包括的内容：(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响；(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施；(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4．设立临时设施的原则：(1)距离施工现场较近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。5．施工单位在进场验收时，发现PVC管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围，应将此批PVC管作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，决不允许用于工程。同时施工单位还应依据PVC管订货合同的规定，追究供货厂家的责任。如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工。6．对于密封性较高的塑料管道，可采用自动减压式洗管技术，利用气洗方式清刷管孔。八、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更