2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷B卷含答案_第1页
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷B卷含答案_第2页
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷B卷含答案_第3页
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷B卷含答案_第4页
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷B卷含答案_第5页
已阅读5页,还剩72页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷B卷含答案

单选题(共100题)1、(2017年真题)关于评标结果异议的说法,正确的是()。A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出D.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行【答案】C2、按照《招标投标法》及相关法规的规定,下列评标定标行为中违法的是()。A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度,评标委员会要求其作出书面说明B.乙企业投标报价最低,但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本,未作为中标候选人推荐C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人D.由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金,招标人将排名第二的候选人定为中标人【答案】C3、《生产安全事故应急预案管理办法》规定,生产经营单位应当在应急预案公布之日起()个工作日内,按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。A.20B.30C.40D.60【答案】A4、关于工程建设标准有关内容的说法,正确的是()。A.在任何情况下,推荐性标准均无法律约束力B.定额不属于工程建设标准范围C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任D.违反工程建设强制性标准,但没有造成严重后果,不属于违法行为【答案】C5、《建设工程施工合同(示范文本)》中规定,除专用合同条款另有约定外,工程项目的某一参与方应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。该参与方是()。A.施工总承包商B.发包人C.分包商D.监理单位【答案】B6、任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用()A.国有土地B.集体土地C.地方土地D.单位土地【答案】A7、重大责任事故罪是指()。A.安全生产设施不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为B.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为C.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,或者强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为D.安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为【答案】C8、按照《劳动合同法》的规定,下列关于劳务派遣的表述中,正确的是()。A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【答案】C9、下列关于工程质量检测规定说法中正确的是()。A.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员有义务推荐建筑材料、构配件和设备D.检测机构可以与所检测项目相关的设计单位有隶属关系【答案】B10、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法,正确的是()。(2017)A.建筑施工企业经营规模小的,可以不配置专职安全生产人管理人员B.按建筑施工总承包企业资质管理要求,资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】B11、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是()。A.及时检查隐蔽工程B.提供必要施工条件C.支付工程价款D.交付竣工验收合格的建设工程【答案】D12、某建设单位领取了施工许可证,因故不能在3个月内开工,但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】A13、下列争议中,属于侵权纠纷的是()。A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议B.承发包双方因转包工程引起的争议C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议【答案】A14、()指合同原债务人并不脱离合同关系,而由第三人与原债务人共同承担债务。A.合同权利部分转移B.合同义务部分转移C.合同主体转移D.合同内容转移【答案】B15、根据《招标投标法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人()。A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件B.撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件,并书面通知招标人D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件【答案】C16、关于担保的说法,正确的是()。A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同B.保证是最常用的担保方式,必须由第三人提供保证C.抵押、质押不转移占有,而留置转移占有D.定金可以本人提供,也可以第三人提供【答案】B17、下列使用注册商标的情形中,应当承担行政责任的是()。A.自行改变注册商标的B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的C.转让注册商标的D.连续2年停止使用注册商标的【答案】A18、建设工程承包人的工程款享有法定优先权,下列有关“法定优先权”的表述正确的是()A.建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利,但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现B.具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用,也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为12个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【答案】C19、关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法,正确的是()A.注册不受年龄的限制B.可以申请在两个单位注册C.受到的刑事处罚与执业活动无关的,不影响注册D.聘用单位不符合注册单位要求的,不予注册【答案】D20、仲裁是解决民商事纠纷的重要方式之一,下列不属于仲裁基本制度的是()。A.协议仲裁制度B.排除法院管辖制度C.一裁终局制度D.二审终审制度【答案】D21、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过()。A.4个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】C22、建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,每次延期不超过()个月。A.1B.2C.3D.4【答案】C23、民事诉讼的基本特点是()。A.自愿性、强制性、保密性B.公权性、程序性、强制性C.公权性、快捷性、保密性D.自愿性、独立性、快捷性【答案】B24、(2016年真题)两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】C25、甲乙两公司为减少应纳税款,以低于实际成交的价格签订合同,根据《民法典》,该合同为()合同。A.无效B.可变更可撤销C.有效D.效力待定【答案】A26、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员,表述正确的是()。A.应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业人员参加D.应由总监理工程师主持,设计单位节能设计人员应当参加【答案】D27、下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是()。

A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】C28、(2020年真题)根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是()。A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书B.为职工办理意外伤害保险C.配备兼职安全生产管理人员D.有职业危害防治措施,并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装【答案】A29、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有()。A.合同约定由供应商将货物交给承运人运输,供应商已将标的物发运,尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货,约定时间已过,施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽,供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点,施工企业因标的物质量不合格而拒收货物【答案】B30、根据安全生产许可证的取得条件,必须持操作证书上岗的人员是()。A.项目经理B.脚手架作业人员C.专职安全员D.BIM系统操作员AC虽然也是持证上岗,但持的不是操作证。操作证是干事的,而项目管理和安全人员是管事的。【答案】B31、甲公司投资的某公建项目招标,乙公司以8200万工程报价中标,甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前,甲要求乙降低合同价,乙无奈同意,二者订立了协议,工程价款改为7600万,工程完工后,乙要求按合同进行结算,甲坚持按协议结算。正确的处理是()。A.合同无效,协议也无效,按无效合同处理B.合同有效,协议有效,但应以协议为结算依据C.合同有效,协议无效,以合同为结算依据D.合同无效,协议有效,以协议为结算依据【答案】C32、根据《电子招标投标办法》,关于投标行为的说法,正确的是()。A.投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台可以拒收B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C.投标人不可补充.修改投标文件,但是可以撤回。D.投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回【答案】D33、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间,建设单位要求施工企业购买某品牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系,关于本案中施工企业的行为,正确的是()。A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】D34、关于确定中标人的说法,正确的是()。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.确定中标人之前,招标人可以与投标人就投标价格进行谈判C.中标人应当是投标报价最低的投标人D.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项条件【答案】D35、关于不动产物权设立的说法,正确的是()。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】A36、关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】B37、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法,正确的是()。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前,向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的,视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】C38、某建设工程施工过程中发生较大事故,根据《生产安全事故调查处理条例》规定,该级事故应由()负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】C39、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批,编号和发布的标准,属于()。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【答案】B40、下列与土地相关的权利的说法,不正确的有()。A.土地利用总体规划将土地分为农用地、建设用地和未利用地B.农村的土地属于集体所有C.建设用地使用权只存在于国有土地D.地役权的设立不需要登记【答案】B41、《建筑工程施工许可管理办法》规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向()申请领取施工许可证。A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门【答案】D42、行政法规可以规定的行政强制措施包括()。A.限制人身自由B.冻结存款、汇款C.查封场所、设施D.代履行【答案】C43、关于二级注册建造师执业的说法,正确的是()。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】B44、(2015年真题)某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间,乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货,但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法,正确的是()。A.甲向丙交付货物后,货物毁损、灭失的风险由丙承担B.甲与乙买卖合同成立,货物毁损、灭失的风险即由乙承担C.丙向丁交付货物前,货物毁损、灭失的风险由乙承担D.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损、灭失的风险由丁承担【答案】D45、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】C46、某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议,该复议可以向()提出。A.市质量监督站B.市建设行政主管部门C.区质量监督站D.区建设行政主管部门【答案】B47、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中,首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效,仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行,则仲裁庭应()作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】C48、下列建设项目中,属于依法应当进行公开招标范围的是()。A.涉及国家安全、国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目C企业比如民营企业呢?规模大小呢?D上市公司,如果规模很小盖一个厕所呢?【答案】B49、建筑施工单位,应当至少每()组织1次生产安全事故应急救援预案演练。A.一年B.二年C.四年D.半年【答案】D50、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,下列关于投诉说法正确的是()。A.投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起7日内向有关行政监督部门投诉B.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料C.投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当直接向关行政监督部门投诉D.行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定【答案】B51、(2017年真题)关于施工合同解除的说法,正确的是()。A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除【答案】B52、关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的是()。A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档【答案】D53、关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当,优于其他债权B.装饰装修工程的承包人,无权主张建设工程价款优先受偿权C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】C54、下列关于分包的说法中,正确的是()。A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分包企业D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位【答案】A55、关于建设工程施工垫资的说法正确的是()A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目不得由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定,承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的,人民法院应予支持【答案】B56、关于法的效力层级,下列表述中错误的是()。A.宪法至上B.新法优于旧法C.特别法优于一般法D.一般法优于特别法【答案】D57、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,下列说法正确的是()。A.单位负责人接到报告后,应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时,事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告【答案】C58、下列行为中,属于建设工程施工企业承揽业务不良的()。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患,不采取措施予以消除【答案】A59、下列可视为投标人相互串通投标的是()。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间约定部分投标人放弃投标C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】C60、建筑工地使用的下列材料,不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】B61、经双方协商一致,公司与员工李某解除了劳动合同。李某在解除合同前月工资3000元,在该公司工作了2年。由于是公司提出解除合同,公司同意对李某进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定,下列说法正确的是()A.公司应当给予李某3000无经济补偿B.公司应当给予李某6000元经济补偿C.公司应当给予李某7500元经济补偿D.公司应当给予李某9000元经济补偿【答案】B62、下列争议中,属于劳动争议的是()。A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B.周某与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷C.退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议【答案】D63、《招标投标法》规定,投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的,其法律责任是()A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D.情节严重的,可由工商行政管理机关吊销营业执照【答案】D64、某工地施工扬尘严重,市环保局接到群众举报并进行查实后,依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚,施工企业认为处罚过高,向()申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省级人民政府【答案】C65、下面关于质权人的权利说法,正确的是()。A.出质人在质权存续期间,可以使用质物B.质权人在质权存续期间,可以处分质物C.即使经出质人同意,质权人在质权存续期间也不可以转让质物D.质权人在质权存续期间,未经出质人同意转质,造成质押财产毁损的,应当向出质人承担赔偿责任【答案】D66、职工李某因工外出期间发生事故,李某的工资在事故发生当月起()个月内照发,之后停发工资,由工伤保险基金支付供养亲属抚恤金。A.2B.3C.4D.6【答案】B67、-般情况下合同生效的标志是()。A.要约发出时B.要约到达时C.承诺发出时D.承诺到达时【答案】D68、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货1周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,釆取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。A.1.1万元B.1.7万元C.2.1万元D.2.8万元【答案】C69、关于建设工程返修的说法,正确的是()。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【答案】C70、《循环经济促进法》规定,发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约源、保护环境的前提下,按照()的原则实施。A.减少废物产生B.减量化优先C.能源消耗最低D.再利用优先【答案】B71、严某在某市A区新购一套住房,并请位于该市B区的装修公司进行装修,签订了装修合同;合同履行过程中,装修人员不慎将水管弄破,导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果,遂向该市B区法院起诉装修公司,B区法院裁定将案件移送至A区法院,A区法院又将案件退回B区法院;关于本案管辖,说法不正确的有()。A.A区法院对该案有管辖权B.严某有权向B区法院起诉C.B区法院的移送管辖是错误的D.A区法院不接受移送,可以将案件退回B区法院【答案】D72、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限,工程合理使用年限是指从()之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用【答案】C73、根据有关规定,下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是()A.招标人授意投标人撤换、修改投标文件B.招标人向投标人泄露标底C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人【答案】C74、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复【答案】B75、(2017年真题)国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】C76、下列()不属于无效合同的特征。A.具有违法性B.具有不可履行性C.需经权利人或被代理人追认性D.自订立之时就不具有法律效力【答案】C77、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产,工程施工中,分包工程发生了安全事故,则该事故()。A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任,总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任【答案】D78、下列关于借款合同法律规定的表述中,正确的是()。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.借款人未按照约定的期限返还借款,应加倍支付逾期利息C.订立借款合同,贷款人可以要求借款人提供担保D.自然人之间的借款合同,自合同签订时生效【答案】C79、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。A.应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%D.工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查【答案】D80、关于抵押的说法,正确的是()。A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只能提前清偿债务C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】C81、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司,乙建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前,应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D82、(2021年真题第1批)关于工程质量检测机构的说法,正确的是()。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】A83、发生施工生产安全事故后,下列说法错误的是()。A.任何情况下不得移动事故现场的物件B.保护事故现场,既不要减少任何痕迹,也不能增加任何痕迹C.应立即启动事故相应的应急预案,防止事故扩大、减少人员伤亡和经济损失D.需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物【答案】A84、根据《招标投标法》的规定,下列施工项目不属于必须招标范围的是()。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D85、某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于该申请,说法正确的是()。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决,由合同签订地的中级法院管辖D.施工单位有权向建设单位所在地或楼盘所在地中级法院申请执行【答案】D86、建设工程施工合同应以()为合同履行地。A.施工行为地B.发包方住所地C.合同签订地D.承包方住所地【答案】A87、(2019年真题)下列可视为投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】A88、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】D89、下列行政行为中,不属于行政许可行为的是()。A.专业人员执业资格注册B.二级建造师的继续教育培训C.安全生产许可D.核准企业资质等级【答案】B90、某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号,为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法,正确的是()。A.只能由生产厂商承担B.只能由供应商承担C.应由施工企业自行承担D.可向生产厂商要求赔偿【答案】D91、污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量、化学需氧量、总需氧量和总有机碳来表示,其中COD代表的是()。A.总需氧量B.生物化学需氧量C.总有机碳D.化学需氧量【答案】D92、《民事诉讼法》中规定了适用专属管辖的民事诉讼案件是()。A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷【答案】C93、(2019年真题)根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,属于项目负责人安全生产职责的是()。A.建立项目安全生产管理体系B.建立安全生产管理制度C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】A94、下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是()A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家谋取高分D.低价中标、高价索赔【答案】B95、(2019年真题)根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是()。A.对整改确实有实效的,经企业申请、审批,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于6个月B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,公告期限从其决定【答案】C96、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是()。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】B97、工程监理单位在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患的,正确做法是()A.应当第一时间要求施工企业暂时停止施工B.应当第一时间向建设单位报告C.应当要求施工企业整改,并向有关主管部门报告D.情况严重的,应当要求施工企业暂时停止施工,并及时报告建设单位【答案】D98、投标方安全防护、文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】D99、关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当,优于其他债权B.装饰装修工程的承包人,无权主张建设工程价款优先受偿权C.建设工程价款优先受偿权的期限为18个月D.建设工程价款优先受偿权的起算日为起诉之日【答案】C100、在买卖合同中,标的物在订立合同之前已为买受人占有,合同生效即视为完成交付的方式,称为()。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】D多选题(共80题)1、在建设工程施工合同中,承担违约责任的种类有()。A.赔礼道歉B.继续履行C.罚款D.采取补救措施E.赔偿精神损失【答案】BD2、下列情形中,属于合同继续履行例外的有()。A.法律上不能履行B.事实上不能履行C.履行费用过高D.债务人不同意履行E.债务人公司分立【答案】ABC3、按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定,下列不属于建筑工程五方责任主体的是()。A.建设单位项目负责人B.工程质量监管单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E.监理单位专业监理工程师【答案】B4、(2019年真题)根据《环境噪声污染防治法》,下列情形中,必须公告附近居民的夜间作业()。A.抢修作业B.抢险作业C.因生产工艺上要求必须连续作业的D.因特殊需求必须连续作业的E.赶工作业【答案】ABCD5、下列不属于委托代理的是()。A.甲打电话请乙为他买3kg苹果B.丙打电话请小姨为自己的生日购买一份精美的蛋糕C.人民法院指定一名律师作为丧失行为能力的当事人的代理人D.丁将自己买的水果送给了邻居E.老李14岁的儿子因打人被起诉,老李代为出庭【答案】CD6、某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙材料供应商,随后,该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质,下列说法正确的是()。A.施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债B.施工单位向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债【答案】AC7、保险事故发生以后,投保人为保证索赔的做法有()。A.提供与确认事故相关的有效证明B.及时提出保险索赔C.向人民法院起诉保险公司D.计算损失的大小E.按照约定比例向不同的保险公司提出索赔【答案】ABD8、注册建造师申请延续注册,应当提交的材料包括()。A.注册建造师延续注册申请表B.原注册证书C.资格证书、学历证书和身份证明复印件D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料【答案】ABD9、从事建筑活动的建筑施工企业,按照其拥有的()等条件,划分为不同的资质等级。A.净资产B.专业技术人员C.咨询服务人员D.已完成的建筑工程业绩E.已完成和正在进行的建筑工程业绩【答案】ABD10、关于联合体投标,下列说法正确的是()A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任D.联合体中标的,应由资质较高的单位与招标人签订合同E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标【答案】AC11、当事人就合同履行地点约定不明确,不能达成补充协议,又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的,则()。A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行B.交付不动产的,在不动产所在地履行C.履行义务一方有权选择履行地点D.其他标的,在履行义务一方所在地履行E.接受履行方有权选择履行地点【答案】ABD12、根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》,下列情形中,人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。A.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的B.克扣、无故拖欠农民工工资报酬,数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的C.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】BC13、(2017年真题)关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法,正确的是()。A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷,由施工企业负责返修并承担赔偿责任B.因设计问题造成的质量缺陷,施工企业先负责维修,其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,如属施工企业采购的,由施工企业负责维修并承担赔偿责任D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷,先由施工企业负责维修,其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工企业负责维修,其损失由使用单位自行承担【答案】AC14、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】AB15、建筑市场诚信行为公告,在下列()情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间,被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【答案】ABC16、法的形式,包括()含义。

A.法律规范的内部表现形式B.法律规范的时间效力C.法律规范创制机关的性质与级别D.法律规范的效力等级E.法律规范的地域效力【答案】CD17、根据有关担保的法律规定,属于不得抵押的财产有()。A.土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权C.学校教学楼D.正在建造的建筑物E.被扣押的房屋【答案】ABC18、依据《环境噪声污染防治法》规定,下列关于夜间进行产生噪声污染作业的说法,正确的有()。A.禁止一切夜间产生环境噪声污染的施工作业B.因特殊需要连续作业的,必须事先公告附近居民并取得其同意C.夜间21点施工产生的噪声最大限值不得超过55dB(A)D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物E.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明【答案】D19、根据《建设工程质量管理条例》,下列工程中,法定最低保修期限为2年的有()。A.房屋建筑的主体结构工程B.装修工程C.给排水管道工程D.屋面防水工程E.设备安装工程【答案】BC20、下列行为构成侵权之债的有()。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】CD21、授予专利权的发明和实用新型,应当具备的条件有()。A.富有美感B.新颖性C.实用性D.创造性E.适于工业应用【答案】BCD22、投标有效期内,投标人有()等行为的,其投标保证金应当被没收。A.撤销投标文件B.补正投标文件C.放弃中标D.澄清投标文件E.说明投标文件【答案】AC23、根据《建造师执业资格制度暂行规定》,建造师注册后,有权以建造师名义从事的工作包括()。A.负责企业的技术工作B.担任建设工程施工的项目经理C.从事其他施工活动的管理工作D.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E.地方政府根据当地实际需要规定的其他业务【答案】BCD24、《环境噪声污染防治法》规定,政府监管部门应对排放环境噪声的单位进行现场检查,下列说法正确的有()。A.被检查的单位必须如实反映情况,并提供必要的资料B.检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密C.检查部门、机构应当为被检查的单位保守业务秘密D.检查人员进行现场检查,应当出示证件E.县级以上环境保护部门有权对任何排放环境噪声的单位进行检查【答案】ABCD25、建设工程施工合同中属于承包人主要义务的有()。A.及时验收工程B.提供必要施工条件C.自行完成建设工程主体结构施工D.接受发包人有关检查E.交付竣工验收合格的建设工程【答案】CD26、(2021年第1批真题)一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,无权拒绝向债权人承担保证责任的情形有()。A.债务人下落不明,且无财产可供执行B.保证人口头表示放弃一般保证人的权利C.人民法院已经受理债务人破产案件D.债权人有证明债务人的财产不足以履行全部债务E.债权人有证据证明债务人丧失履行债务能力【答案】ACD27、下列关于联合体承包工程的表述中,正确的有()。A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程B.联合体各方对承包合同的履行负连带责任C.如果出现赔偿责任,建设单位只能向联合体索赔D.联合体承包工程不利于规避承包风险E.联合体成员结成非法人联合体承包工程【答案】AB28、关于地役权的说法,正确的是()。A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【答案】A29、(2014年真题)根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》,关于招标项目的说法,正确的有()。A.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目,排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判【答案】BCD30、甲建筑公司员工存在以下情况:大学毕业生小张刚来公司工作4个月,因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件,主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满,因刘某工作能力很强,公司提出提高工资待遇,想留下刘某与公司共渡难关,但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作,调整工作岗位后也不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司定了3年期限劳动合同,并且其家庭无其他就业人员,还有需要抚养的未成年人。依据《劳动合同法》,甲建筑公司裁减人员时,应优先留用的员工包括()。A.小张B.刘某C.陈某D.李某E.朱某【答案】D31、注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】ABCD32、建设单位的安全责任包括()。A.向施工单位提供地下管线资料B.依法履行合同C.确定安全生产所需费用D.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等E.对分包单位安全生产全面负责【答案】ACD33、(2017年真题)关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经施工企业授权管理施工项目C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D.项目经理是施工企业的内部岗位E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】BCD34、(2017年真题)关于建设单位安全责任的说法,正确的有()。A.不得压缩合同工期B.确保地下管线的安全C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E.审查专项施工方案【答案】CD35、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时,竣工日期确定的说法,正确的有()。A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】BC36、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】ABCD37、(2021年真题第1批)法的形式其含义包括()。A.A法律规范的内部表现形式B.法律规范的时间效力C.法律规范创制机关的性质与级别D.法律规范的效力等级E.法律规范的地域效力【答案】CD38、(2021年真题第1批)根据《建设工程质量管理条例》,下列工程中,法定最低保修期限为2年的有()。A.房屋建筑的主体结构工程B.装修工程C.给排水管道工程D.屋面防水工程E.设备安装工程【答案】BC39、根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》,关于工程建设领域农民工工资支付的说法,正确的有()A.分包企业不得将农民工工资委托施工总承包企业直接代发B.施工总承包企业未按合同约定及时拨付工程款,致使分包企业拖欠农民工工资的,施工总承包企业先行垫付农民工全部工资C.施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责,分包企业对所招用农民工资支付负直接责任D.施工总承包企业将工程转包致使拖欠农民工工资的,由建设单位和施工总承包企业承担连带责任E.积极引入商业保险机制,保障农民工工资支付【答案】C40、根据《民法典》的规定,以下行为可以构成债权的有()。A.侵权B.合同C.诉讼D.无因管理E.不当得利【答案】ABD41、下列关于在文物保护单位保护范围内进行建设的说法,错误的有()。A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应具有文物保护工程质量证书和建设工程资质证书B.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报国务院批准C.进行爆破作业,需经国务院文物行政部门批准D.不得破坏文物保护单位的历史风貌E.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程,特殊情况需实施工程的必须取得人民政府批准,并征得上一级主管部门的同意【答案】BC42、关于劳动合同期限及试用期的说法,正确的有()。A.固定期限劳动合同可以是1年、2年,最长不超过5年B.用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为订立无固定期限劳动合同C.试用期、保守商业秘密、福利待遇、培训、社会保险属于合同的非必备条款D.试用期不得超过六个月E.试用期不包含在劳动合同期限内【答案】BD43、某施工单位在某学校教学楼扩建项目施工中,因为工艺上的原因必须连续施工作业,根据《环境噪声污染防治法》规定,必须满足以下()条件,方可进行。A.取得建设单位同意B.征得附近居民的同意C.取得县级以上人民政府或有关部门的证明D.公告附近居民E.征得城管部门同意【答案】CD44、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列情形中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABC45、现浇(预应力)钢筋混凝土水池的施工方案应包括结构形式、材料与配比、施工工艺及流程()等主要内容。A.模板及其支架设计B.钢筋加工安装C.混凝土施工D.交通方案E.预应力施工【答案】ABC46、(2017年真题)关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。A.项目经理经施工企业授权管理施工项目B.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构C.项目经理部具有法人资格D.项目经理部自行承担施工行为的法律后果E.项目经理是施工企业的内部岗位【答案】AB47、某工程项目未经竣工验收,发包人擅自使用后楼板出现裂缝,经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法,正确的有()。(2分)A.未经竣工验收使用此工程,由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修,费用由发包人承担D.承包人应当负责返修,费用由承包人承担E.造成发包人损失的,承包人不承担责任ABCDE【答案】BD48、下列情形中,属于合同继续履行例外的有()。A.法律上不能履行B.事实上不能履行C.履行费用过高D.债务人不同意履行E.债务人公司分立【答案】ABC49、劳务派遣协议应当约定()以及违反协议的责任。A.劳动保障范围B.派遣岗位和人员数量C.劳动报酬D.派遣期限E.社会保险费的数额与支付方式【答案】BCD50、债的产生根据有()。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理E.支付价款【答案】ABCD51、根据《劳动合同法》,劳动合同终止的情形有()。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的B.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的C.用人单位营业执照到期的D.用人单位进入破产重整程序的E.用人单位决定提前解散的【答案】ABD52、(2020年真题)根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》,属于违法分包行为的有()。A.施工总承包单位将钢结构工程的施工分包给其他具备相应资质的单位的B.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的C.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的D.承包单位将其承包的工程分包给个人的E.有资质的施工企业相互借用资质承揽工程的【答案】CD53、在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有()。A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言C.无正当理由未出庭作证的证人证言D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品【答案】BD54、关于投标保证金,下列说法正确的是()。A.《招标投标法实施条例》规定,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出D.投标截止前,投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E.招标人终止招标,已经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息【答案】ABD55、甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同,约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机,并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【答案】BD56、(2019年真题)关于不动产物权设立的说法,正确的有()。A.不动产物权变动未经登记,不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力B.依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记C.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理D.不动产物权的设立属自愿登记E.不动产物权自合同成立时设立【答案】ABC57、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,该合同效力情形表现为()。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】AD58、响应招标文件的实质性要求是投标文件的基本前提,实质性要求和条件主要是指招标文件中有关()的内容。A.招标项目的价格B.招标项目的期限C.技术规范D.合同的主要条款E.评标标准和方法【答案】ABCD59、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中,为保证工程进度,拟在夜间进行连续施工作业,根据《环境噪声污染防治法》规定,必须满足以下()条件,方可进行。A.取得建设单位同意B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明C.征得附近居民的同意D.公告附近居民E.征得城管部门同意【答案】BD60、融资租赁合同当事人中属于出租人的义务有()。A.向出卖人支付价金的义务B.标的物的瑕疵担保义务C.支付租金的义务D.协助承租人索赔的义务E.保证承租人对租赁物占有和使用的义务【答案】AD61、(2016年真题)根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.材料采购的单项合同估算价为人民币80万B.施工单项合同估算价为人民币300万C.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万E.项目总投资额为人民币3500万【答案】AB62、关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法,正确的有()。A.工程质量监督机构负责设计、施工、验收阶段强制性标准执行的监督B.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工作内容C.工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强制性标准的监督进行检查D.工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理E.工程建设标准批准部门可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式进行监督检查【答案】B63、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论