2022年木工承包合同

［标签:标题］

木工承包合同

随着人们法律意识的加强，很多场合都离不了合同，它也是减少

和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是文库作者为大家整理的

木工承包合同，欢迎大家分享。

木工承包合同1

经甲、乙双方商定，甲方将"的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方

施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放

商所签订的合同条款，双方达成如下协议：

一、工程名称

二、工程地点

三、承包内容及形式

1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包

安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈

亏等一切内容。

四、开竣工时间

签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开

工通知书为准。

五、工程质量标准

质量等级为合格。

六、工程价款

合同价款及调整

1、工程结算方式：

工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程

计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。

2、工程计价依据：

(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;

(2)、《(3)、20一年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰

装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》；

(4)、20一年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》；

(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证；

(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定

执行。

3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应

材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

5、合同价款的其他调整因素：

6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包

人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审

计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。

自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包

人提交的结算书。

七、甲方职责

总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工

期和经济成本责任。简要分述如下：

1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施

工环境。

2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审

核与开发商（含设计院）之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改；

对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,

有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。

4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。

代为乙方交纳相关的工程税金。

八、乙方职责

总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商（建

设方）所签订的施工合同、协议（含其他合同补充协议），全面具体的由与常务副经理为首的项

目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：

1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。

乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自

负违约责任。

2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。

现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全

无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

3、应严格管理，保障工程质量。

所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规

取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。

4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，（具体细则可另行

约定）。

5、根据甲方与开发商（建设方）签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书

由甲方报开发商审定后，作为结算依据。

6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成

的不良后果由乙方自负。

7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目

部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。

工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面

文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。

九、结算与付款方式

1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严

格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。

2、开发商（建设方）每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等

相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。

甲方有权监督乙方按照第三方（材料供应商、分包商、居间方、劳务队等）的协议条款及

时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。

3、根据甲方与开放商（建设方）签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享

有和承担。

4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款

6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业

主开始按完成量的80%支付工程进度款；

当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工

程竣工支付90%,竣工验收后十五天内支付到97%,留3%保修金。

十、保修期及保修范围

按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及

时派人维修。

H-~、奖罚

工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执

行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。

十二、违约责任

1、违约造成的经济损失概由违约方承担。

任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失

外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须

彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。

3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不

力而遇开发商处罚，则责任自负。

十三、争议的解决程序

乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。

十四、安全施工

1、乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者

的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

2、若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极

协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。

3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫

人员，如发生事故自行承担一切后果。

十五、工程管理及费用结算

1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管

理费及税金按工程造价的7%缴纳（税后）且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

2、乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。

该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继

续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工

额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。

在甲方与开发商（建设方）所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方

原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲

方或其委托的司法部门对现场周转材料（钢管、模板）、机械设备（塔吊、碎泵等）等一切物资

的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。

4、乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合

同执行。

5、乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲

方与开发商签订的合同执行。

乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则

由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相

关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

十六、其他

1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行

2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。

所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确

认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使

用。

3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同

签订地的人民法院起诉。

4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。

本合同附件与本合同同具效力。

附件一：本工程总承包合同

附件二：工程内部承包合同

甲方法人代表（负责人）：乙方法人代表（负责人）：

合同签订日期：年月日

木工承包合同2

发包方：（以下称甲方）

承包方：（以下称甲方）

“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法

规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”经甲乙双方共同协商，就木工、模板及支

撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订

立本合同。

第一条工程概况

工程名称：____________________________

工程地点：____________________________

第二条工程承包单价、范围及要求

工程承包单价：

按建筑面积/m2进行费用结算（坡屋面按水平投影计算增加工程量）；合同价

格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。

承包范围及要求：

1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作（包

括辅助材料）。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、

钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班

费用。

2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输；以及结构楼层中

（内、外）的模板安装时的水平标高（配合除轴线外的施工放线），多层顶板支撑板带。

3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清

理，浇碎时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、

柱脚因支模原因造成碎膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一

次隔离剂。

4、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木

方上的钉子。碎导墙模板的支、拆、零星构件模板（含所有小模板、构造柱模板等）的安装、

拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵（含下水道洞口、烟道

洞口等）；予埋铁件的安放等工作（含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装；对拉螺杆

的制作等；楼梯踏步的保护模板制作、安放等）；

5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10MM以内，

模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证税的外观质量。

6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

第三条、工程工期

1、工期要求：天。年月日开工，

年如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，

由乙方负责并赔偿甲方损失。

2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划（并报甲方审核后照进度计

划严格实施），并执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

3、若延期一天工期，罚款元；

第四条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。

第五条甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查

和验收。

2、协调现场工作关系。

3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、

技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。

4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款，

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备，有关代支费

用由乙方全额承担，费用从当月预借款（生活费）中扣除。

第六条乙方责任与义务

1、遵守国家政策和法律法规；遵守建筑单位（业主方）、监理单位和甲方的相关规章制

度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康

安全、劳动保护等“三级”教育工作。

2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精

心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方

负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，

投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成

的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。

3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持

证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理，以便备查。

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技

术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使

用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因

乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。

6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支

付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处），并承担因此

项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。

8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作

服、手套及其它相关的防护用品），违反规定时按相关制度处罚。

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的

未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工；禁止使用不法人员，乙方应承担因

使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付

工程款，甲、乙双方共同协商解决。

第七条履约保证金的缴纳及返还

1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳

该工程承包额的10%作为履约保证金，计元，其中质量保证金4%,工期保证金2%,安全

保证金4%。（此履约保证金不计息）。

2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。

3、履约保证金的返还：主体竣工验收合格后返还。

第八条环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关

制度等方面的教育；依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情

况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；在安

全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安

全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随

时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承

担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部

门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，

做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的

企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的

噪音或其它污染；避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。

第九条材料、设备的管理

1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取（但必须办理有关手续签字后）使用。

方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的

5—10倍罚款.铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。

2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节，所以对周转材料的合理利用是对工程

成本控制的重要环节；对于周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%、U

形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%,超出部分由班组按市价赔偿。

3、严禁使用钢筋头支模，木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。

4、乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。

第十条结算办法及付款方式

按月进度拨付已完工程量的工程款70%；甲方第二个月开始发给乙方（实际出勤满26

天/月者）生活费1500元/人，负责人5000元。根据苏州市对农民工工资的管理规定精神，

乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表（由项目

部现场施工管理人员签字认可）；余款在工程竣工验收合格后（由乙方与有关审计部门审核

后的数量为准），除留质量保修金5%,其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。

第十一条施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，甲方应及时

对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结

果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方

的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。

2、乙方应配合甲方对其工作进行验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合

时，乙方应按甲方的指令予以配合。

第十二条保险

1、保险费用由乙方负责。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失；所发生的费用由乙

方承担。

第十三条争议

1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方可以到合

同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。

2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，

保护好已完工作成果。

第十四条不可抗力

1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相

应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件

下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相

关费用由甲乙双方负责。

3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。

第十五补充条款

1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。

2、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项

目承包人审批后方可到财务办理付款。

3、乙方跟不上项目部制定的进度，甲方帮助找人按每人500元/天计算。

4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支

付和承担，并在当月生活费中扣除。

5、在施工过程中，由于乙方原因，造成中途退场或甲方被迫更换施工班组，则按协议

价的50%与乙方结算。

6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。

第十六条合同份数

本合同一式肆份，总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份，

甲、乙双方签字、盖章生效。

甲方（公章）：________乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年____月日年月日

木工承包合同3

主体木工班组内部承包合同

甲方：

乙方：

在乙方充分了解本工程情况下根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安

全生产管理条例》、《合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方

就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。供双方遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构形式和层数：

4、建筑面积：约m二（17~18层复式楼中空部分不计算建筑面积，严格按照建筑面积计

算规则进行计算）米。

二、承包范围及内容

1、所有承台基础、梁、板、墙、柱、窗套、阳台栏板、预埋件安装、空调板、屋面板、

装饰线条及模板支模架搭拆、模板安拆等所有有关模板的工作内容（包括建筑部分的梁、柱、

板的模板安装）。

2、建筑部分的混凝土过梁、圈梁及所以混凝土构件的木作工程。

3、铁钉、铁丝、手提电锯、电钻、钻头、步步紧、劳保用品（安全帽、安全带、雨衣

雨具、工作服由甲方统一订购再调拨给乙方）、满足规范要求的从甲方安装的三级配电箱以

外的水、电管线和照明灯具等材料和工具，全部有乙方负责。

3、楼层各构件放线（墙、柱边线及控制线）外角垂直线，（甲方提供控制点）配合测量

标高、定点、定位与控制线。

4、墙、柱水泥碎撑条的制作及安装固定，吊模的支架制作及电焊固定，螺杆、扣件的

洗油，墙、柱脚定位及电焊固定，墙、柱的阴阳角贴双面胶。1

5、每用一次（含每层）木板、木方（含最后一次）做到工完场清，木方、木板、支架

按指定的位置堆放整齐，文明施工，不乱锯木方、模板，节约材料。

6、模板工程中模板、木方、支模架等材料的进场装卸及场内二次转运。

7、乙方签订合同时须向甲方交纳8万元履约保证金，在施工完二层后全部退还。

8、甲方提供三套标准层模板给乙方，乙方要保证一次主体完工，不增加新模板。模板

要及时清理、刷油。

三、工程量计算及工程承包单价

本工程结算按照建筑面积每平方米65元人民币，±0.00以下按首层建筑面积的70%结

算。总价即±0.00以上的建筑面积加上±0.00以下70%的建筑面积X65元每平方进行计算。

四、工程质量、安全和文明施工要求

1、施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施

工员和专职质安员安全、质量技术交底。

2、质量标准：符合国家、行业、企业现行施工规范和验收标准要求，一次性验收合格,

确保优良工程（如因乙方原因未达到，则包干价下浮2元/Of）。保证每道工序的质量达到有

关现行施工及验收规范和企业标准要求。施工班组出现的质量问题按甲方制定的《现场施工

质量、安全、文明施工管理规定》进行处理。

3、安全、文明施工要求：配合项目部达到“杜绝死亡及重伤事故，轻伤率控制在1%。

以下，确保省级安全文明施工样板工程”的'安全文明施工目标。施工班组成员必须接受三

级安全教育和安全技术交底和国家现行施工验收规范和企业施工标准的学习，做好班前安全

活动和记录，并上报项目部。乙方须严格执行本工种安全生产操作规程，提高全员安全意识,

维护好工地的安全设施和机械，施工用电设备，正确使用安全防护用品，作好安全、文明施

工工作。施工班组出现的安全、文明施工问题按甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施

工管理规定》进行处理。

4、如质量、安全及文明施工达不到要求，拒不执行整改，或多次整改仍达不到要求，

甲方有权单方面终止协议，乙方必须无条件退场，且在30日内按半价结算，其余部分作为

甲方组织新进场队伍费用和甲方损失费用，乙方在接到甲方退场通知后五天内必须退场完

毕，否则，甲方将对乙方处以每天¥5000元罚款。

五、结算方式：

1、施工班组必须凭主管施工员开出结算单，经预算员、专职质、安员和材料员确认，

再由现场施工负责人签字认可后才能支付工资款。

2、工程±0.00完成一星期内，甲方支付乙方80%工资款。

3、±0.00以上，完成第四层、第十二层、及主体封顶后一个星期内，甲方分别支付完

成工作量的70%工资款，建筑部分装模每一层加10%,全部工程完成付款到85%,余下的

15%待主体工程验收合格后30天内分两次支付完毕。

六、甲方责任与义务：

1、监督乙方按施工图纸和施工规范要求进行施工作业，对发现存在的质量和安全隐患

有权及时制止，并督促改进，对抗拒行为有权进行处罚。

2、向乙方提供施工图样图一套，其余由乙方自行复印。

3、提供施工现场轴线控制点及水平高程控制点，复核检查乙方的施工放样及模板的支

撑系统和几何尺寸。向乙方做好施工图纸、施工技术、施工安全、施工进度、文明施工以及

降低能耗措施等交底。

4、监督乙方在工地外租赁的生活区域作好民工宿舍、冲凉房、厨房、厕所、床架、床

板、照明及生活用水、用电管理工作，租赁的生活区域费用由乙方自己负责；监督乙方对公

共财物和设施进行保护，对刻意破坏公共财物，有权进行处罚。

5、按工程计划要求提供合格模板工程材料至施工现场20米内，由乙方派人进行堆放整

齐。

6、监督乙方做好安全文明工作，并协调处理好施工现场四邻关系。

7、及时签证乙方完成的工程量，按协议要求支付工资款项。

8、当模板安装完成且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行验

收。

七、乙方的责任与义务：

1、乙方代表对本协议负直接责任，直属甲方领导下开展工作，负责同甲方进行工作、

物具、料具、工资的往来，其它任何人无权代替。同时必须常驻施工现场，保证手机24小

时开机，有事外出需经甲方许可。

2、接受甲方和监理、业主的监督，严格按施工图纸和施工规范作业，及时改正施工中

存在的质量安全隐患。

3、负责组织身体健康的熟练专业工人和机械设备有序进场施工，严禁使用童工和女工

以及超过50岁以上的老人。同时提供所有施工工人的花名册和身份证复印件，必须人证相

符。所有人员不得在施工和生活区域内进行赌博、打架闹事。

4、乙方必须做好安全教育、安全技术交底和设备检查等安全技术工作。乙方必须对施

工人员进行经常性安全教育并有纪录，确保施工人员的安全，安全事故在3000元以内由乙

方自负，超过此额度的安全事故，根据国家和当地有关部门的相关条例分清责任进行处理。

5、乙方必须根据甲方提供每周和每月施工进度计划，提供所需材料计划。如乙方未提

供材料计划而引起的工程延误和误工由乙方自行负责。

6、坚持按图施工，遵守国家和当地相关部门的施工规范要求，若因乙方原因造成的质

量问题，乙方必须无条件返工，并承担材料损失的费用。

7、乙方在施工时严禁支模架与外架连接，严禁在外架上堆放任何材料和机具设备，严

禁擅自拆除各类安全防护设施.

8、木工在装模前后必须清理干净梁、柱、板内所有的杂物和木屑。

9、在模板施工过程中，所有材料及机具设备严禁伸出外墙。

10、乙方必须服从甲方在生活方面的监督，食堂必须满足卫生要求，在外租赁生活设施

住房及水电费费用乙方自负，生活区域必须做到文明、卫生，不得自行在工地设置生活设施,

同时必须做好计划生育工作，并签定计划生育保

证书。如有违反甲方有权进行处罚。乙方能够满足照甲方的进度要求，甲方则只负责房

租费部分。

11、乙方负责保护好甲方水、电等公共财物和设施，不得在墙壁上乱写乱画，如有损坏，

照价赔偿。刻意破坏，按损坏物五至十倍价值赔偿。

12、负责配备具有质检、安全上岗证的专职质检、安全员，乙方技术操作人员必须有合

法、有效的上岗证件。特种作业人员须持证上岗。乙方必须佩带工作卡上下班，工作卡由乙

方按照甲方要求自行办理，每人交押金10元，工程完工后无违章记录即退还押金。

13、乙方必须绝对服从甲方与建设方签订的施工合同。遵守甲方各项规章制度。乙方对

所有现场的机具设备、工器具负责保管和日常清理、维修和润滑工作，确保机具设备、工器

具的安全正常使用。

14、严禁使用吸毒、贩毒人员，违者甲方有权勒令其退场，并移送司法机关，所产生的

其它后果由乙方自负。

15、乙方必须做好文明施工，工完场清，节约材料，如出现浪费，甲方可处以5-10

倍材料价值处罚。

16、乙方必须服从甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施工管理规定》。该规定为

本协议具有同等效力的文件。

八、违约及争议：

（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工

且工期顺延；

（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次

验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元，由此耽误其他班组不

能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包

内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成

的经济损失。

3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材

料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。

4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚。

5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施,

尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不

可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用。

（三）争议

1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和

解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；

2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同

价款20%的违约金。

九、其它：

本合同以签订日期为生效日，工程完工后失效。甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：乙方（签章）：

代表人（签字）：

手机号码：手机号码：

一年一月一日一年一月一日

木工承包合同4

甲方：（简称：甲方）

乙方：（简称：乙方）

经甲乙双方共同协商，甲方将项目

工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图

纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予

返还。

一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（）元/nV（包括基础地

下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费

用，面积计算以图纸为准。

二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星

工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等

的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）

三、乙方负责：

1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格

按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章

制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工

班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工

程量的60%结算，并自动退场。

4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象,

发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求

乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，

漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他

人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方

应无异议。

四、甲方负责；

1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质

量。

2、按合同约定按时支付工程款。

3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）

五、工期要求；

1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部

制定的施工进度计划。

2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完

成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工

期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按

实际完成工程量的60%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组

新班组和甲方的损失费用。

六、质量标准；

规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工,并达到国家工

程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责

任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

七、安全要求；

1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋

上班。

2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知

识讲座内容交底，进行施工。

3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，

与甲方无关。

4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除,

并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80%,然后按月进度工程量的80%

付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行

终止。

十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。

甲方（签章）乙方（签章）

年月日年月日

木工承包合同5

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

建筑面积：

工程结构：

二、分部（木工）分包范围：

甲方承接的工程的所有木工施工任务以包工包料的形式由乙方承包,其承包范围包括:

（1）材料：木方楞、多层板18mm厚，对拉螺杆螺帽、伞形卡、铁丝、铁钉、洞口防护

的模板和方木（包括木工分部工程中的所有材料）；

（2）木工工种中所用的全部机械设备；

（3）工程中所有钢筋碎结构、碎预制构件的支拆模，安装预埋铁件、预留孔洞等所有人

工。

三、工程质量要求：

1、在本工种（分部）施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》

施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失（包

括人工、材料、工期）均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以100-1000元/次的罚款。注：

柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净，一层必须用新模板支模，所有的砂表面均要平整，梁

底按规定起拱，柱角垂直度偏差在2mm以内，且不能缺角，达到清水税结构要求。

2、在主体结构支模架、模板施工中，班组先自检、经项目部施工员、质检员检查后，

报监理公司及建设工程主管部门复检。

四、安全生产管理制度要求：

1、录用施工人员必须有有效身份证、计生证，年满55周岁以上不得录用，上岗前进行

安全三级教育，每个工人都必须安全知识测试，填写安全教育卡，贴上1寸照片。

2、进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽扣，高空作业系好安全带，违者处罚50元/

次（安全帽及劳保用品由甲方定点统一购买，结算时按发票价格扣除乙方工程款）。

3、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场及生活区，特别

是妇女儿童，更不能留宿工地，违者处以50-100元/人次（本工种凡带妇女儿童的一律到外面

租房子，费用自负）。

4、禁止在生活区自行开火做饭，违者没收用具并处以100-200元/次的处罚，生活区职

工宿舍每间住足项目部规定的人数。

5、本工种凡属本人、人为及违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度的伤

亡事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方负担;在施工现场不得故意损坏项目部财物，

发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，若发生打架斗殴，当事人处罚200元/次，乙方负

责人处罚500元/次。

6、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，工程上需用电，必须找现场电工操作接

电，自行接电违者处以罚款200元/次，本工种的施工机械必须设有防护装置，不得在现场

和生活区生火取暖。

五、文明施工标化工地要求：

1,本工程必须达到的标准;分包单位在选用施工作业人员技术素质的同时，要讲做人

道德素质，更不能使用社会上的闲散人员，特别是作案在逃人员进入施工现场，如有违犯，

甲方有权同有关部门联系，并移交到执法部门处理。

2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，项目部通知须做到工完场清的部位在

四小时内必须清理完毕，否则项目部派人清理后，扣除乙方每工60元。施工机械要及时做

好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清

运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。

六、工程的价款及结算付款：

1、本工程根据施工图实际按具体的当地预算定额模板费用结算（预算定额模板费用中应

扣回汽车式起重机、卷扬机连架等垂直运输费），乙方工程质量、进度经建设主管部门评定，

乙方必须做到质量合格。

2、结算付款分阶段实际完成的工作量：基础碎完成、二层楼面碎完、碎结构全部完（具

体可以双方另行协商）。每次款到位后按每阶段所完成的产值各付85%,主体结顶验收达到

结构合格标准后一个月付至90%,单位工程竣工验收后二个月内付清（具体可以双方另行协

商），每阶段付款时先由现场管理人员签字后，再由总包负责人签字发放工程款，但人工工

资乙方必须在当月付至85%,每年春节前及退场人员工资必须全额付清（如不付清有关部门

追查的责任由乙方承担）。

七、质量、安全、文明施工保证金要求：因考虑到本工种的周转材料费用，有一定的资

金投入，保证金万元，合同签订后七天内汇入项目账户（不计息），保证金待基础浇捣完成,

业主款到位后三天内退还。但乙方在施工中质量达不到合格标准，安全、文明施工达不到标

化标准的，甲方有权扣乙方产值总额的5%,从保证金中扣除，乙方无条件提出拒绝，必须

执行本合同条文的规定。

八、按分阶段付款的同时，但建设单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙

方自行支付，如乙方因没生活费而停工，若停工的一切损失（包括影响各工种施工进度，工

期及经济损失）均由乙方负担，乙方决不怨言反对甲方的处理措施。

九、乙方必须按甲方的施工进度计划，确保周转材料，准备足够的劳动力，不得以任何

理由如经济困难进不到材料，及农忙、节假日、有人生病等条件延误工期，否则所造成的一

切经济损失均由乙方承担（按甲方制定的周、月工期每拖延一天罚1000元，拖延工期十天以

上处罚贰万元，并赔偿各工种进度损失）。

十、进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件二张，I寸照片

5张，便于办理暂住证。务工人员的婚育证由其本人在户口所在地办理好带到本工地交项目

部（办证费用由乙方负责）。

十一、项目部安排本工种施工人员在现场住宿70%左右，其余人员由乙方自行解决外

面租房，费用自理。

十二、未详事宜双方协商解决，如协商无效，交当地仲裁委裁决，本合同一式三份，甲

方贰份，乙方壹份，双方签字后生效，工完款清后失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

电话：电话：

年月日

木工承包合同6

根据国家《建筑法》、《合同法》。平等、公开、公平、自由的原则，甲方现将广元利州

区计生站服务站综合楼所有模板工程承包于乙方，经双方同意协议如下：

1、乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自

理。

2、乙方应提前三天提出所需材料，乙方要本着实事求是提报，如果材料造成大于百分

之三的损坏和浪费，甲方有权追究赔偿

3、乙方应做到每道工序完工场清，不能乱扔乱放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及

时归库。材料到工地乙方自己负责下车

4、乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工，否则甲方有权追究赔偿

5、乙方必须遵守甲方规章制度，文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事

故乙方自理

6、乙方在工程中停工、退出、不服从甲方安排清出场，甲方有权扣出所有工程款做为

工程损失费用

7、对于一切工具和辅材自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回，损坏乙方赔偿

8、甲方有权要求乙方临时调动，产生的工日，大工方，乙方必须服从甲方调动

9、付款方式：每层完工场清，甲方将付每层工程款百分比之七十。余下款项竣工验收

合格后一个月付清

价格：22元/nf含（其中1元/nf量款项质量款项。粘灰面积）

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年一月一日年一月一日

木工承包合同7

发包人：（以下称：甲方）承包人：（以下称：乙方）

根据本工程所需要，甲方决定将工程木工劳务施工承包给乙方施工。按《中华人民

共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法

律、行政法规、遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本

建筑工程施工事项经过协商，达成如下协议，签订本合同，以共同遵守履行。

一、承包范围：

该项目设计图纸范围内所有的结构构件的模板支护（含场外工程小型构件、设备基础、

化粪池等，无论形状如何，均包含在综合单价里面），具体内容如下：

1、基础、主体工程所有结构构件的模板制作、安装、拆除（模板成堆后由乙方清除钉子

和杂物，甲方指定地方堆放），支模装模架的搭设和拆除以及完工后现场清理至甲方指定地

方堆放（含施工中模板修整）。包括所有的水、电、空调、消防预留盒及安装图上需预留洞模

板的制作安拆均包括在承包范围内，甲方不另增加费用给乙方。

2、施工过程中木工所有材料进出场装卸、制安模板所需的步步紧、螺杆、元钉、铁丝、

晚班用的照明灯具灯管、每层配电箱以外电缆、以及放线用的毛笔、铅笔、长钢卷尺等由乙

方自备。乙方自带平刨机、压刨机、电锯、电钻以及木工操作所需的一切大、中、小型机具、

工具及机械维修维护。以上机具、用品及辅材甲方不承担任何费用，只提供电源至施工场地

的配电箱。

3、乙方施工用的统一工作服装、胸牌、防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套等劳保用

品有甲方统一购买。其中统一工作服甲方只收取成本费的20%,如乙方施工人员工作不超

过1个月，甲方收取统一工作服全部成本费。防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套甲方收取

成本费的100%。

4、本工程全施工过程的轴线定位、标高控制由乙方负责承担，基础施工中重复放线的

也在此承包范围内（含基础龙门架搭设的配合用工）;甲方只提供每层标高的控制点，内、外控

制测量点垂直引入各层楼面工作由乙方负责，如最后发现标高或轴线错误,责任由乙方承担。

5、乙方未按施工工艺和施工规范操作而导致跑模的构件，由乙方自请石匠清凿，达到

抹灰的相关要求，并承担材料、人工损失费。偏位严重的现浇构件必须全部凿除，且承担材

料、人工、能源、罚款等全部损失费用（楼板底、梯级板底为清水模，不抹灰，如不平整造

成二次抹灰费用全部由乙方承担），拆模后乙方必须清除模板接口处凸出表面的在及留在研

表面的钉子铁丝等。

6、设计要求的止水带、后浇带、加强带，由乙方负责安装和支护（钢板止水带除外）。

7、支模架必须按规范由乙方搭设，楼层无论高矮必须搭设扫地杆，并应控制好标高，

甲方专职质检员检查合格后方可进行下道工序施工。

8、因设计的原因所引起的零星变更，而造成的用工、返工，甲方不签任何费用给乙方。

9、按设计图纸要求需预留拉结钢筋的部位，由木工组按规范要求高度钻眼，钢筋工预

埋钢筋，如木工未钻眼或漏钻而引起的返工等现象，该费用由乙方承担。

10、所有支模部位接缝需胶带封口的用工和采购胶带的费用由乙方承担。

11、乙方必须配备技术人员，如不合格，甲方有权辞退，并另请合格人员，费用由乙方

负责。

12、如乙方浪费材料超过其签收材料的5%,超过部分材料的费用由乙方承担。

二、承包单价：

乙方按承包范围内规定的工作量和事项进行包干，其具体承包单价为：按照模板与混凝

土的接触面积计算综合单价包干为元/m2。

1、上述施工单价含包工、包辅助材料、包机械设备、包步步紧、螺杆、钉子、铁丝、

胶带纸等（只不包含竹胶模板和木方，其他都包括）。

2、上述施工单价均包含相应分项工程施工区域内的拉墙筋的预留孔设置，设备的预留

孔，佐浇捣时的护模。构件脚手架和模板安装、拆除转运，材料的清理和转运堆码、利用，

需装车转运的，上车和卸车，不分区域，由乙方负责。

3、上述施工单价含为采取保证安全措施的一切费用。

三、质量要求：

1、严格按设计图纸和施工规范要求施工；

2、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙、模板安装，必须符合设计图纸和规范要求;

3、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板安装必须做到所有构件标高、中线、

构件几何尺寸等准确，安装牢固；

4、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板垂直度、平整度好，接口和接头几何

尺寸准确不移位，不变形；

5、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板拆卸合理，成品保护

好，堆码整齐；

6、所有承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装，必须符合《质量验收标准》

的规范要求。

四、付款方式：

1、乙方承包该工程包工的人工费，地下室及裙楼部分每完成层施工任务，综合楼部分

每完成层，经相关单位验收合格，甲方核算其工程量，甲方支付乙方已完成工程量％的工

程款。

2、甲乙双方就该工程单价劳务承包各项事项达成一致，在签订合同的次日乙方需向甲

方预交保证金元，作为乙方工程质量和各方面诚实信用履约金，此金额待竣工验收完工后

一个星期内甲方一次退给乙方（合同签订后进场施工一周内如乙方放弃毁约、不听从甲方指

挥、质量不合格和工期达不到要求，诚实信用履约金不予退还，此费用作为赔偿甲方的损失,

该履约保证金不记利息）。

五、施工进度要求：

1、乙方所施工的各分项工程的承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装、拆除

必须按甲方所制定的各项施工进度和生产安排完成。确保每一分项工程在规定的时间内完成

所相应的工作量。同时在紧张的时间内，必须保证24小时连续加班作业，不得影响其他班

组和工种的施工。

2、以甲方下发的工期进度要求，乙方必须在规定工期内完成每个单位工程。工期不管

气候的变化，包括风、雨、雪在内（必须在相关部门验收认可后）。如甲方材料供应不及时，

工期相应顺延。如业主变更，造成乙方暂时窝工，甲方不负责任何费用。

3、因甲方原因或不按规定付款（超过约定的付款期限一个月），经乙方认可可按实顺延（该

期限必须经过甲方现场负责人签字确认方为有效），另外除不可抗拒的因素发生时，经甲方

认可可顺延外，其它原因均不得顺延，甲方也不承担期间的所有费用。

4、该工程在规定完工期限内，超过规定期限，乙方推迟每个单位工程工期所支付甲方

违约金按1000元/天计算。已有单位工程工期安排如下：以甲方和业主所履行的开工令日

期，乙方必须在天内完成该工程所承包的事项。

5、施工期间必须保证与其它班组同步，无条件接受项目部安排的加班加点，如因本班

组原因造成其它班组停工后返工的，其损失和赔偿由本班组负责。

6、乙方必须保证施工期间所须要的高素质有技术的人工施工操作，且分班日夜轮流作

业，任何时候都不能在本工种承包范围内有闲置作业面。

7、乙方必须服从甲方管理人员的安排，不得顶撞甲方施工员，不服从的问题可以到办

公室单独解释。

8、做到工完场清，材料堆码整齐，如需甲方派人清扫、堆码、工资从乙方扣除。

9、在施工期内如遇双抢、春插、晚收，乙方应保证满员。甲方不发任何补贴，若乙方

不服从管理，甲方有权将乙方清退出场，但乙方不得中途以任何借口或种种原因终止合同，

否则不予结算任何工资，另履约保证金不予退还给乙方。

10、如乙方完不成甲方规定的工期要求、质量不合格或不听从甲方指挥，甲方有权另外

请施工队进场施工，并有权辞退乙方。清退的工程量结算只按已施工的50%计算乙方不得

有任何异议。

六、安全文明施工；

1、所有的材料吊运和堆码，必须做到安全可靠，合理准确。按指定地点堆码整齐，不

得乱丢乱放，不得发生任何安全事故，造成的一切损失由乙方负责。

2、所有施工人员必须严格按安全用电标准施工，不得私自乱拉乱接，不得出现由于违

章用电而发生大小安全事故的现象，造成的一切损失由乙方负责。

3、乙方所用的木工机械必须由专人进行操作，经常对机械进行检查维护，不得出现由

于机械的问题而发生一切大小安全事故，造成的一切损失由乙方负责。

4、乙方所用材料的废料和多余料必须及时进行清理，合理利用定点堆放，楼面施工后，

不得出现任何品种，规格的剩余材料，做到工完场清、文明施工。

5、乙方进入施工区域作业时，必须佩戴安全帽，穿工作服和佩戴胸牌，甲方负责购买

工作服。如乙方施工人员未佩戴安全帽、未穿工作服、未佩戴胸牌等，由此业主所罚一切款

项由乙方负责。

6、开展安全生产群众监督员活动，所有安全员纳入项目部安全管理机构，接受甲方统

一管理，负责日常安全管理工作。乙方必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。

7、乙方必须做好班内安全教育，开展班前安全活动，并形成书面记录。严格执行国家、

地方和项目制定的安全操作规程，安全管理细则、安全管理制度及制安管理条例。

8、严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝一切违章指挥。乙方操作前应对脚手架、

安全作业环境进行检查，发现安全隐患应及时上报，待隐患消除后方可操作。严禁利用吊装

设施上、下和攀爬脚手架，如有违章，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元。

9、严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支者上岗，如有违反，乙方每人每次需向甲方支

付违约金500-1000元，因此发生的安全事故乙方自负责任。

10、发生安全事故，造成人员伤亡时，乙方负责人应积极配合甲方做好伤亡人员的安抚

工作，不可逃避、懈怠以及推脱责任等。

11、乙方人员在施工期间因病、老等自然死亡产生的费用，由乙方承担，如乙方对此予

以推诿、回避，甲方有权代为支付相关必要费用，并从乙方工程款内扣除。

12、进入本工程的乙方所有人员，在日常生产、生活中，必须严格遵守甲方制定的各项

安全生产管理条例，如有违章，按如下条例支付违约金：

12.1、施工现场未带安全帽或打赤膊者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及

承担甲方支付给业主的违约金.

12.2、安全帽未系带或赤脚者或穿拖鞋者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，

及承担甲方支付给业主的违约金。

12.3、损坏安全防护设施或安全标识牌，乙方每人每次需向甲方支付违约金50〜200元,

及承担甲方支付给业主的违约金。

12.4、施工现场未经允许，私自拉闸停电，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元，

及承担甲方支付给业主的违约金。

12.5、打架、斗殴者，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元（医药费