2023年-施工合同-3629文稿

第页2023施工合同关于施工合同范文集锦5篇

随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我收集整理的施工合同5篇，欢送大家共享。

施工合同篇1

甲方:_________

乙方:_________

甲乙双方就甲方在_________楼,托付乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一样,达成贷资施工合同,合同如下:

第一条甲方兴建的综合楼,位于_________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。

其次条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息_________计。

第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。

第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应刚好支付工程款。

第五条归还贷资额本金及利息,一年期必需归还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。

第六条乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不管那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。

第七条陈述和保证7.1甲方的陈述和保证

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

7.2乙方的陈述和保证

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第八条违约责任8.1除不行抗力的缘由外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。

8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭遇损失,那么守约方有权要求违约方予以赔偿。

第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条补充与变更本合同可依据各方看法进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

第十一条合同附件

11.1本合同附件包括但不限于:

(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;

11.2任何一方违反本合同附件的有关规定,应根据本合同的违约责任条款担当法律责任。

第十二条不行抗力任何一方因有不行抗力致使全部或局部不能履行本合同或拖延履行本合同,应自不行抗力事务发生之日起三日内,将事务状况以书面形式通知另一方,并自事务发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或局部不能履行或拖延履行的证明。

第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。假设经协商未达成书面协议,那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条权利的保存任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为实行任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。全部放弃应书面做出。

第十五条后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应依据后继立法或法律变更,经协商一样对本合同进行修改或补充,但应实行书面形式。

第十六条通知

16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不管以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的居处)的法定地址或居处或指定的通讯地址范围。

16.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否那么变更方应对此造成的一切后果担当法律责任。

第十七条合同的说明本合同各条款的标题仅为便利而设,不影响标题所属条款的意思。

第十八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇2

工程名称：

工程地址：

签定日期：年月日

甲方：XXX客户

乙方：XXX公司

依照?中华人民共和国合同法?及其他有关法律、法规的规定，结合地暖施工特点，合同各方在同等、自愿、协商一样的根底上，就甲方地暖工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程地点：。

二、施工现场的安装

温控器以下〔含温控器〕，保温层铺设，温控器的安装，电线及发热电缆的敷设及系统调试。

三．工期

1、开工日期：以甲方提前天通知为准。

2、施工工期：天〔特别状况需变更按装时间，由双方友好协商确定〕。

3施工场地具备施工条件的要求：

开工前三通一平，将施工所须要的水、电接至施工场地。

如遇以下状况，工期相应顺延

1、施工现场不满意本合同第三条规定，影响乙方进场施工；

2、不属于本合同范围内的设计变更，致使本合同设计方案变更而影响进度；

3、在施工中停电、停水影响正常施工；

4、甲方未按本合同规定付款而影响施工；

5、不行抗力。

四、工程价款

完成设备配置和工作内容要求，按以下单价计价：

1、发热电缆电地暖系统的价格为元/㎡。

2、工程总价款约为元。

3、工程量计算方法及价款调整：

〔1〕结算面积以实际铺设面积为准。

〔2〕该工程价款包括平安文明施工管理费、人工费、设计费、设备材料费、调试费、验收费、等直到验收交工条件的一切工作内容所包含的费用。

五、付款方式

1、甲方发出开工通知书日内，甲方向乙方支付电暖工程暂定价款的％作为工程预付款。

2、地暖安装施工完毕，通电验收合格后，乙方向甲方报送竣工资料〔产品保修卡及电阻表〕。甲方付清乙方工程余款%，假设甲方未履行次条规定，视为放弃按装或放弃调试，保修及效劳，乙方将不担当调试，保修及效劳责任。

六、甲方权利及义务

1、甲方应在乙方人员、设备、材料进入现场前为乙方人员、设备、材料进场创立条件；

2、甲方负责协调乙方与物业公司、邻里之间的关系，为乙方正常施工创立条件，包括负责到物业等有关部门帮助办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等；

3、甲方应帮助乙方与装修方进行现场技术交底；

4、乙方供给的设备、材料及工艺与合同规定不符的，甲方有权利要求更换、重做、削减价款或赔偿损失；

5、甲方有权要求乙方派人参与地板采暖系统第一年运用的运行调试，但应提前3天以上通知乙方。

七、乙方权利及义务

1、乙方应在施工进场前向甲方出具完整工程设计资料，并经甲方书面认可；

2、乙方在施工中应严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工及质量标准；

3、乙方在接到甲方地板采暖系统第一年投入运用的`运行调试书面通知后，应按时派人参与系统运行调试；

八、工程质量本工程质量必需到达国家相关标准、企业标准和设计要求。

九、工程变更

1、乙方提交给甲方的设计说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，合同各方均不得擅自修改。

2、对合同约定的工程内容如需变更，合同各方应协商一样。由合同各方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程款及工期。工程变更单作为竣工结算和顺延工期的依据。

3．因甲方缘由造成乙方返工、材料运输本钱增加，所需费用由甲方担当。

十、工程验收和保修

1、工程竣工验收，应以施工技术交底纪要、工程变更协议、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。

2、工程完工并经检测试验合格同时，甲、乙双方进行工程竣工验收，并在竣工验收单上签字，工程移交甲方管理。

3、甲方应根据合同约定参与或托付代理人参与工程竣工验收；甲方因故不能参与并未能托付代理人参与工程竣工验收的，乙方有权单方验收并生效，由此该工程全部的风险和责任由甲方担当。

4、工程竣工验收合格后，乙方按规定对地暖系统保修18个月，设备的保修时间按设备生产厂家的保修说明办理，保修时间自通过竣工验收之日算起。质保期内，非甲方缘由，乙方供给免费效劳；超过质保期或甲方缘由，乙方供给收费效劳。

十一、违约与索赔

1、甲、乙双方必需严格遵守合同各项条款，任何一方违约使合同不能履行，必需担当由此造成的全部经济损失。

2、由于乙方缘由造成的经济损失由乙方担当全部责任并担当相应赔偿。

3、甲方应刚好支付工程进度款，如不能按合同付款约定如期支付，工期顺延，并担当给乙方造成的相应损失。

4、假设发生合同争议双方协商解决，协商不成选择所管辖地仲裁委员会仲裁。

5、由于地暖工程的特别性，地板辐射采暖区域内严禁大面积的实物覆盖，严禁重裁超出20xxkg/m的物体压力，以免造成暖线的损坏，双方应高度重视。如因甲方缘由将地面发热电缆损坏，乙方不担当任何责任，但可进行有偿修理效劳。

十二、附那么

1、合同附件?设计施工图?、?施工方案?作为本合同的组成局部。

2、本议未尽事宜双方在施工中协商解决。

3、本协议合同双方签字、盖章生效。本协议一式两份，甲方壹份，乙方壹份。

4、合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕

签约代表：签约代表：

联系方式：联系方式：

签字日期：签字日期：

施工合同篇3

发包方〔甲方〕：

承包方〔乙方〕：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：4号点〔许有刚等户〕栋屋面瓦施工、屋面防水卷材〔含基层处理〕，天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪〔含回填夯实〕以及其他整改工程。

承包范围：分两步实施：第一步，先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工；其次部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步〔含做滴水线〕、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪〔含回填夯实〕工程的施工；以上分项工程施工，均包括材料选购 〔包括施工必需的协助材料〕、运输、安装施工，以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集〔交甲方〕等工作内容。

二、合同价款及结算

本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2，综合单价为60元/m2；屋面防水卷材〔含基层处理〕，共计290㎡，综合单价为14元/m2；梯步栏杆〔厚度90丝〕综合单价100元/m，割梯步砂浆抹面〔含滴水线〕综合单价28元/m2；梯步间刮仿瓷涂料〔三遍〕综合单价8元/m2；天沟砂浆面分项工程共计240m2，综合单价18元/m2；梯步不锈钢栏杆300m/单元，高度按设计，4楼悬空平面栏杆高度为1、2m，综合单价为100元/m；楼梯间地坪含摸光〔包括回填夯实〕，砼厚度5cm，综合单价为38元/m2；整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据，按实决算。以上分项工程的施工综合单价是根据施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的，包含以上整改工程选购 安装过程中所发生的一切费用〔包括损耗和税金〕。

三、付款方法

甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款；1、屋面整改工程施工完毕，经检查合格后，支付屋面工程进度款的90%；2、其他整改工程按进度分期支付，全部整改工程完工并验收合格后，办理工程结算，决算完成后一个月内支付结算总价。

四、合同工期

该整改工程选购 施工工程必需听从每幢楼的施工进度安排要求，在协仪确定的时间内完成施工。1、屋面全部整改工程工期共计20天；2、其他分项工程的工期按实际状况确定。

五、质量标准

施工质量标准：按国家现行的质量评定标准及技术验收标准。施工质量等级为合格。

产品质量标准：所用的材料须到达行业标准规定的要求。

六、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务：

1〕甲方帮助乙方找寻材料的存放场地和施工场地，供给施工所需的水。

电源等，水电费用由乙方负责。

2〕甲方供给盖瓦分项工程的施工塔吊，供乙方施工之用。

3〕按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。

2、乙方的权利和义务：

1〕乙方在合同生效后应马上组织材料选购 和人员进场实地勘察。并依据现场的实际状况，按甲方的施工步骤，在合同生效后的3天内编制完成施工组织设计送交甲方审查，做好施工打算工作，马上进场施工。

2〕乙方须按国家和重庆市有关规定供给材料三证。

3〕施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。

4〕乙方必需有施工技术、管理人员常驻现场，负责履行施工协议，根据协议要求组织施工，保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容；否那么，造成的损失由乙方自负。

5〕乙方须向施工人员进行平安文明施工教化，施工中要加强施工平安管理；要听从甲方的施工、平安管理，否那么乙方要担当由此产生的平安、质量经济损失。

七、违约责任

协议签订后双方必需严格遵守，假设有违反，违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的10%计算。

八、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时可实行协商解决或请有关部门进行调解，或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。

九、合同生效

双方签字后本合同生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇4

甲方：

乙方：

依照?中华人民共和国经济俣同法?及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：包工包料

二、工程装修内容

综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

三、工程根据甲方要求开工后年月日，乙方必需支配人员进入现场进行施工，并根据施工安排进度，合理调度人员刚好保质保量的完成各工种自然协作，保证整个工程的施工进度，保证施工现场卫生，自己工程所产生的垃圾刚好清理，保证工地的清洁，刚好清理到甲方指定地点。

四、甲方将此次大白工程承包给乙方，按平米计算工程款，刮大

白刷涂料局部每平方米元，房间天棚白色乳胶漆每平方米元，房间墙面包括按壁纸刮大白、刷上色乳胶漆每平米元，后加石膏线的天棚、石膏线按每沿长米增加元，施工面积以实际平数为准。房间走廊已包了、门窗口那么赐予扣除，门窗口的面积，没有包的按绽开面积计算，本工程全部材料由乙方自行负责。

五、质量要求，涂料大面积施工前做地样板间，经甲方人员验收，

合格前方可整体施工，要求：要对各部位阴阳角模平竖直，石膏线没有明显的接口，刷乳胶漆要保证，墙体、平整、光滑无褪色，墙体的颜色一样。

六、工程完成以后应留意保护，不得有污染划痕。

七、付款方式：进入工地施工到工三分之一后，甲方付给乙方全

部工程款约30%期，于工程款待工程验收合格后扣除30%的质保金外，一次结清，中间不能以任何借口结算，如没有质量问题工程质保金在6个月后一次付清。

八、本协议在年月日至年月日止。

因设计变更或甲方造成的停电、停水由双方协稠工程工期，如乙方未

按合同期限完成全部承包工程，甲方每天扣除乙方工程款每天元，自进入工地起到完成全部承包工程期间，如乙方发生任何事故，如伤、亡等，均由乙方自行担当。甲方不担当任何费用。

九、劳动力管理

1、开工前乙方应向甲方供给全部施工人员的身份证复印件。

2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

3、乙方应具备证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。

4、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。

5、乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持10(20人)以上。

6、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。

九、现场禁止运用明火;

现场禁止吸烟，如有觉察罚款元。

现场禁止大便，如有觉察罚款元。

现场禁止小便，如有觉察罚款元。

十、本协议由双方代表签字后生效，到工程完成验收合格后，协议终止，本协议一式贰份，

双方各执一份。

甲方：乙方：

：：

年月日

施工合同篇5

发包人全称：_______________(以下简称：甲方)

承包人全称：_______________(以下简称：乙方)

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、建设部与国家工商行政管理局的?建设工程施工合同(示范文本)?及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：_______________(以下简称：本工程);

工程地点：_______________

施工现场条件：以现场实际状况为准;

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中全部的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包人工、包除甲方供给的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。

2、承包范围：室内全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下：

a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。

b、电气局部：从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料。

4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为_____日;开工日期为：__________年_____月_____日，竣工日期为：__________年_____月_____日。

2、乙方必需听从和执行甲方工程部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(详细详见合同附件一)。

3、假设遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_______________元)的违约金;假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款〞执行。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为(包括但不限于以下)：

①建设强制性条文;

②?建筑工程质量检验评定标准?gbj301—88;

③?建筑电气工程施工质量验收标准?gb50303-xx;

④?建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准?gb50242-xx;

⑤?采暖与卫生施工验收标准?(gbj242-82);

⑥?电气安装工程施工及验收标准?(gbj242-82)

⑦?建筑电气安装工程质量检验评定标准?(gbj303-88);

⑧省、市相关部门的各种规章制度;

⑨甲方制定的工程质量验收实施细那么。

2、本合同约定本工程质量必需到达“合格〞质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。假设工程质量验收为“不合格〞，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至到达本合同约定“合格〞质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报工程部，工程部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据工程部初评结果组织工程部、工程部、和施工班组进

行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场平安文明施工费、甲方干脆分包工程协作费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方供给了乙方承包范围内具体的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明白本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

2、工程量的计量：

(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规那么以?湖南省建筑工程单位估价表?1999版执行，下同)。

(2)零星工程：工程量以“工日〞为单位进行计算。

(3)工程量确实认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层〞包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，详细每次工程款