2023年-施工合同示范稿-5296

第页2023施工合同有关施工合同范文7篇

随着人们法律观念的日益增加，许多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我整理的施工合同7篇，希望能够帮助到大家。

施工合同篇1

发包人：

承包人：

依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：；

2、工程地点：；

3、工程范围：；〔详见施工图纸内容〕；

4、承包方式：＿。

5、材料及工艺补充说明〔详见施工图纸内容〕。

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天〔以实际进场施工之日算起〕；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；

3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：

a发包人未能按约定供给〔或确认〕施工图纸及开工条件；

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c发包人代表〔或监理工程师〕未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行；

d设计变更或工程量增加；

e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

f不行抗力；

g其他非因承包人缘由造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上状况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表〔或监理工程师〕提出报告；发包人代表〔或监理工程师〕在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、根据?钢结构施工质量验收标准?验收。

四、合同价款

总计合同金额〔大写〕〔人民币〕，小写￥。

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

六、施工打算

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供给基准测量点，免费供给施工用水、电；

3、发包人应办理完备工程报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购 和加工，并供给主要钢材，彩板的质量保证书；

七、平安施工与检查

1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，；发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用；

3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需成认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格；

3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；

4、工程已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供给终身实惠效劳。

九、现场代表

发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应刚好协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

十二、附那么

本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附那么条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组本钱合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、标准及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同共＿页

发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

居处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿居处：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：

账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：

施工合同篇2

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

依据?中华人民共和国合同法?的规定，经双方协商一样，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、设备的运用地点及工程状况：

二、租赁设备概况

设备名称、规格型号、数量(台)

三、设备的全部权：

本合同所列的全部租赁设备的全部权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的运用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否那么造成的全部后果由承租方担当。

四、甲方的根本责任：

1、供给技术型良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场，甲方机手听从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应当按设备操作规程施工。

五、乙方的根本职责：

1、为甲方机手无偿供给食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的平安。由乙方缘由造成的设备损坏或丧失，由乙方负责赔偿。

3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行平安培训。

六、结算方式及相关事宜：

1、租赁期间：自年月日至年月日，起先计算租金。如乙方提前运用，那么从运用日期起先计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方接着租用需签订续租合同，续租缺乏一个月时，租赁费按实际天数计算。

2、结算方式：设备租赁费按包月计算,元/月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金万元，并且完全支付进场费和反程运费押金5000元后办理起运手续。反程运费押金在租赁期满四个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方担当。本设备按月结算。如运用缺乏一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出局部按天计算(元/天)。

3、运费的担当：设备的进场费用由乙方担当，退场费用由甲方担当。如租期缺乏四月，那么退场费由乙方担当，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出局部按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5、油料供给：乙方负责供给在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否那么造成的停机损失由乙方担当。

6、设备修理：乙方应帮助甲方机手作好设备的修理工作，所付的修理费用以甲方机手签字为准。

7、设备因故障造成的停工每月累计超过3天(修理时累计12小时折合一天)，假设超出三天，那么超出的天数不计租赁费。

8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必需征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。

八、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应依据?中华人民共和国合同法?及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，依据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方担当。

九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

十、如本合同未加盖甲方合同章，那么视为无效合同。

甲方:

法人代表：

乙方：

法人代表：

施工合同篇3

甲方：

乙方：

依据?中华人民共和国合同法?的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质量，经甲、乙双方同等友好协商，特签订本合同。

一、工程名称：××××建设工程厂区道路水泥硬化。

二、承包形式：实行包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责〔根底层由甲方负责〕。

三、工期：全期工程15天，即年月日至年月日。

四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方，20公分350元/立方计算。

五、工程质量：乙方必需严格按工程质量标准施工，水泥肯定要采纳冀东水泥32。5的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过5年。并用油膏进行充填道路硬化施工合同5篇道路硬化施工合同5篇。路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必需返工，并由乙方担当全部返工损失。工程质量保质期1年。在一年内出现的质量问题需进行处理，由乙方无偿的负责处理。〔房屋修理合同〕

六、平安责任：乙方必需严格按标准规程进行施工，保证平安施工。凡发生平安事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并担当全部经济损失。

七、付款方式：实行分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成阅历收后，乙方除留下全部工程5%的保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，一年之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。

八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。

九、本合同经甲、乙双方签字后生效。

十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：

年月日

施工合同篇4

甲方：

乙方：

一、甲、乙双方本着同等协商，互利互惠的原那么订立以下综合布线施工合同。

二、甲方托付乙方进行综合布线施工工程;

三、工程所运用的全部材料由乙方向甲方举荐;

1、由甲方自行选购 、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

2、施工过程中甲方应支配专人协作、协调工程进度、监督工程施工质量，并依据工程进度刚好协作乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。

3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等缘由造成的材料损耗由乙方全部担当。

4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不担当任何责任，但乙方应有偿为甲方供给修复效劳，工程中所运用的各类材料应据实结算。

四、施工地点：

五、施工期限

如甲乙双方协作、协调较好，且双方均未受不行抗之外因素影响，本布线隐藏工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方供给施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需供给验收报告。

六、验收

甲方必需在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应协作甲方做好对以下系统的调试工作：

七、质量保证

整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、修理的其他约定：

八、货款支付

甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。

九、违约责任：任何一方违反合同，那么必需向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立?补充协议?，?补充协议?具有同等法律效力。

本合同未明确的内容，按?中华人民共和国合同法?有关规定执行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇5

甲方：

乙方〔雇请人〕：

甲方因生产〔工作〕须要，雇请乙方。经双方自愿协商同意，订立本装修用工合同。

一、装修用工合同期

自年月日起至年月日止。其中试用期二个月，试用期间工资为XXX元〔其中生活费，房租，水电费每月XX元〕。

二、生产〔工作〕任务

乙方同意听从甲方的生产〔工作〕须要：在岗位，担当生产〔工作〕任务。

三、劳动纪律

甲方应依据上级部门的有关规定制定各项管理规章制度，乙方应自觉遵守国家的法律，法规和本单位制定的各项规章制度，听从管理，主动做好工作。

甲方有权对乙方履行职责和执行制度的状况检查、催促、考核和奖惩。

四、劳动时间与劳动酬劳

1、甲方实行8小时工作制度，因工作须要，有时要进休息换班，乙方应听从甲方的支配。

2、甲方执行本市中等工资标准规定，保证乙方的工资收入不低于本市当年规定的中等工资标准。

3、乙方工资按元/月，试用期满依据乙方所从事的工作表现在位认证由甲方负责赐予乙方加薪。

4、甲方每月十五日如期发放工资，〔逾期未发工资的，从超过发薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工资额1%的标准赔偿给乙方〕。

五、社会福利待遇

1、退职费，凡在本单位连续鉴定用工装修用工合同，装修用工合同期满后，视工作年限发一次性退职费，满三年的发给人民币800元，满五年的发给人民币1500元，满八年的发给人民工币20xx元，满十年的发给人民币3500元。

2、探亲休假，凡在本单位连续工作时间到达两年以上者，分别可享受探亲假待遇，休假其间发给根本工资，路费自理。工作满两年可享受七天假期，满三年可享受十天假期，满四年以上者可享受十四天假期。

六、劳动保护和劳动条件

1、乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方平安和健康的行为，有权提出指责并向有关部门检举、控告。

七、终止解除劳动装修用工合同条件

1、有以下情形之一的`装修用工合同一方可以随时解除劳动装修用工合同。

〔1〕双方一样同意的。

〔2〕乙方试用期不合录用条件或乙方不愿供职的。

〔3〕乙方被叛刑，送劳动教养、以及有、盗窃、赌博、打架斗殴、假公济私等严峻问题，或因失职给单位造成重大损失和屡次违犯劳动纪律，经教不改的。

〔4〕甲方有以暴力威逼或非法限制乙方的人身自由，强迫劳动、羞辱乙方合法权益行为的。

〔5〕甲方连续二个月不支付乙方工资的。

〔6〕有关部门确认劳动平安、卫生条件恶劣的。

〔7〕律法规规定的其它情形。

2、有一方提出解出劳动装修用工合同的，应提前15天书面通知另一方。

甲方辞退：

〔1〕甲方因生产经营，技术条件等客观状况发生改变，需裁减人员的。

〔2〕乙方患病或因公负伤的医疗期满，不能从事原来的工作，也不能从事另行支配的工作。

3、如在装修用工合同其内提出辞工没有得到批准离开的甲方有权不退还给乙方压金和当月工资。

4、在装修用工合同期内乙方严峻违反劳动纪律被甲方开除的，甲方不退还压金和当月工资。

依据?中华人民共和国劳动法?，甲乙双方经同等协商同意，自愿签订本装修用工合同，共同遵守本装修用工合同所列条款。

甲方：

乙方：

施工合同篇6

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)身份证：

为了更好地保护校内建设，经学校探讨确定，甲乙双方本着同等自愿的原那么，乙方情愿担当我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：

一、工程地点：

1、我镇学生宿舍正对面操场。

2、我镇厕所至学生宿舍后。

二、乙方承包施工内容：

1、乙方情愿承包我镇操场平整工程，平整价格按32元/方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校全部，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

2、乙方情愿承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方供给的石方施工，甲方供给的石方按50元/方计算，施工价格按218元/元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余局部全部材质由乙方供给，价格按268元/方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，全部方量按堆砌好的堡坎方量计算。

三、质量要求：

1、操场平整

乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方积累，经甲方验收合格为准。

2、堡坎修建

乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时运用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

四、冲突纠纷：

1、甲方负责供给外运土方、石方地点，假设堆放时发生冲突，一切冲突由甲方负责，乙方概不负责。

2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，假设乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。

3、乙方留意文明施工，假设在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。

五、工程造价：

以上全部工程造价按实际丈量计算。

六、竣工时间：

七、付款方式：

乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。

八、平安施工：

乙方在组织施工过程中，应留意施工平安，杜绝平安事故的发生，那么出现的一切平安平安事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

九、违约责任：

甲乙双方假设有违约，双方共同协商妥当解决，假设争吵不下，根据相关法律程序进行解决。

十、其它：

1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇7

施工单位:XXXXXXX公司(以下简称甲方)

承包单位:XXXXXXX(以下简称乙方)

经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XXXXXXXXXXXX防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原那么，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、总那么

1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2、工程地点:上XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3、工程内容:依据公司XXXXXXXXXXXX工程施工联系单和设计变更通知单要求，XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水工程采纳XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(XXXXXXXXX厚)，XXXXXXXXX防水工程采纳XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(找平层上作基层处理)。

二、承包方式

乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。

三、