建设工程施工合同示范文本_第1页
建设工程施工合同示范文本_第2页
建设工程施工合同示范文本_第3页
建设工程施工合同示范文本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE1建设工程施工合同示范文本一、合同背景和目的根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和规章，双方就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成一致，在互惠互利、公平合理的基础上达成以下合同：二、合同双方信息甲方：名称：xxx公司地址：xxx省xxx市xxx区xxx街道xxx号法人代表/授权代表：xxx联系人：xxx电话：xxx邮箱：xxx乙方：名称：xxx公司地址：xxx省xxx市xxx区xxx街道xxx号法人代表/授权代表：xxx联系人：xxx电话：xxx邮箱：xxx三、合同工程范围本合同涉及的建设工程包括但不限于以下内容：1.工程名称：xxx（根据实际情况填写）2.工程地点：xxx（根据实际情况填写）3.工程范围：xxx（根据实际情况填写）4.工程计划：xxx（根据实际情况填写）5.工程期限：xxx（根据实际情况填写）四、合同价格和支付方式1.合同总价：xxx元（根据实际情况填写）2.甲方支付方式：甲方按照合同约定的付款计划及时支付款项。3.乙方开票信息：xxx（根据实际情况填写）五、合同履行要求1.施工单位应当具备施工资质，并且必须按照相关规定在合同中约定的施工期限内完成合同工程。2.承包人应当严格按照工程图纸和合同技术规范要求施工，确保工程质量和工期，保证安全生产。3.建设工程施工过程中，施工方应当全面履行属地行业主管部门对工程施工的相关规定，保证施工现场安全、卫生、整洁，并充分利用好资源，优化企业管理。4.施工方必须按合同约定的要求进行工程验收。如与甲方发生争议应及时协商解决，如果协商无果则可向相关法院提起诉讼解决。5.如果发生大面积漏水、倒塌、爆炸等事件，施工方应该立即采取有效的措施，及时通知甲方，并配合甲方处理相关事宜。六、合同违约和解除1.甲方和乙方应当自行遵守合同约定，并全面履行各自在本合同中的义务。如一方违约，应向另一方承担相应的赔偿责任。2.如在工期内，因乙方原因未能按照本合同约定的时间完工，甲方有权要求乙方每日按照合同总价2‰的标准扣罚违约金，直至乙方按照约定完工为止。如乙方原因导致工程质量不过关，甲方也有权要求乙方重新整改并按合同约定的标准进行完工，并要求乙方按照违约程度承担相应的责任。3.如因不可抗力原因导致工程施工出现延迟，甲方和乙方应当协商解决，并按照实际情况进行调整。如由于不可抗力原因导致工程无法完成，本合同自然解除，甲方和乙方各自承担因此而产生的损失。七、合同争议的解决1.若甲方和乙方就本合同的履行发生争议，双方应当及时协商解决，并尽量避免引起不必要的纠纷。2.如果甲乙双方协商无法解决，可向有关仲裁机构或对应地点的法院提起诉讼，按照相关法律法规的规定解决合同纠纷。八、合同生效和效力1.本合同自双方签订之日起生效，并约束双方。2.本合同经双方签字盖章后生效。甲方：

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论