安装承包劳务合同（必备12篇）

安装承包劳务合同（必备12篇）

安装承包劳务合同第1篇

发包人：(简称甲方)

承包人：(简称乙方)

甲乙双方本着同等互利的原则签订安装分包工程，经协商一样，达成协议，共同遵守下列条款：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包面积：

4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，全部辅料均由甲方指定品牌、规格。

二、合同工期

本工程开工日期暂定年月日

完工日期年月日

总日历工期日历天

三、工程质量

乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

四、合同价付款方式

1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米，石材线条按可见光面积绽开计算。

2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80%。

3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。

五、甲方工作

1、甲方供应施工图纸，。

2、向乙方供应施工所需的电、水及场地，道路以保证施工须要。

3、向乙方供应非乙方承包范围内的材料、工人住宿费(其他生活用品乙方自理)。

六、乙方工作

1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度限制，平安文明施工。

2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应仔细复核施工图,现场如有与图纸不符,应刚好向甲方报告。

3、乙方应听从甲方的合理调度,安排好人员支配,依据业主的工期须要,可能须要赶工,乙方应做好思想打算及人员储备,不能以某种缘由拒绝协作。由乙方缘由造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。

4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及平安的监督。

5、乙方应仔细执行甲方交底的施工平安保障措施,对施工平安负全部责任。

6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并听从业主及监理单位的统一管理。由乙方缘由造成的质量、平安事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方担当。

七、违约责任

双方因未按合同约定履行自己的义务应担当违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

八、合同的生效与终止

1、本合同自双方签字或盖章后生效。

2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

3、工程结算尾款付清本合同终止。

九、合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表人：乙方：

签订时间：年月日签订时间：年月日

发包方(以下简称甲方)：_____________工程项目部承包方(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一样，订立本合同。

一、工程名称：

_________工程。

二、工程地点：________________x。

三、工程内容及范围：

1、明、隐框玻璃(或铝合金百叶)幕墙：埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;转接件安装;龙骨安装;玻璃(或铝合金百叶)板块(含开启窗)安装;扣板安装;打胶(含收口处理)清理;

2、铝单板(或塑铝复合板)幕墙：埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;转接件安装;龙骨安装;复合板(或铝单板)板块安装;扣板安装;打胶(含收口处理)清理;

3、钢结构(钢架)：埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;钢料加工、制作安装，防锈油漆、清理;

4、担当该工程的施工打算、施工过程中的材料装卸，成品爱护。施工完毕后的材料退场、现场清理、平安文明施工等工作。

四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;

实行包质量、包平安、包工期的劳务包干方式

1、本工程单价包干。单价暂定为：玻璃和铝板幕墙元/平方，格栅元/平方，钢结构元/吨;

2、本工程不采纳预付款方式。付款采纳按工程形象节点甲方要求实行月进度款方式，进度款额度根据完成实际形象节点甲方要求工程量承包以包干单价。工程整体完工后阅历收合格再依据实际工程量乘以包干单价按结算完毕。形象节点按如下表述;

(1)、测量放线、埋件安装，占10%;

(2)、龙骨安装，占30%;

(3)、防火避雷安装。占5%;

(4)、面板安装，占40%;

(5)、打胶清理，占15%;

五、工期及进度要求：

本工程总工期为30天，开工日期为20_年12月20日，完工日期为20_年01月20日。详细进度及节点要求按甲方进度安排执行。

六、劳动力人数及业务技能水平要求：

劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主限制，但必需满意工程质量、平安文明施工以及工期的要求。

七、质量要求及验收标准

1、乙方严格按设计图纸施工，保证结构的平安和外观的美感，确保工程质量合格。

2、工程验收标准：JG3035-96《建筑幕墙》，JGJ102-20_《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ133-20_《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ81-20_《建筑钢结构焊接技术规范》。

八、双方的责任与义务

甲方

1、组织材料刚好到货，协作乙方做好材料的管理工作。

2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。

3、管理、监督和限制乙方在平安、质量和工期等方面的工作。

4、为乙方供应技术服务，并在质量和平安上供应指导。

5、协调供应施工用电接口，供应两个二级配电箱，供应乙方生活后勤场所，保证施工须要，其费用由甲方担当。为维护甲方企业形象，甲方供应乙方在施工过程中实际所需的平安帽、工作服等劳保用品。

6、当工程质量、平安及工期等不能满意甲方要求时，甲方有权要求乙方实行必要措施。

乙方

1、接受甲方对本工程在质量、平安和工期等方面的管理监督和限制。

2、协作甲方做好施工过程中的协调协作工作。

3、做好现场平安文明施工工作，正确佩戴平安帽、平安带，工完场清。

4、维护企业形象，做好生活社区的卫生工作，仓库材料要摆放整齐有序。

5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。

6、在工程未验收前，乙方有义务帮助甲方做好成品爱护工作。

九、其他事项;

本合同一式四份，在双方签字后生效，工程款付完后失效。未尽事宜，双方协调解决。

甲方：乙方：

代表：代表：日期：日期：

甲方：

乙方：

甲乙双方在同等互利的原则下根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》，经协商，乙方同意担当甲方安装工作，并达成协议如下：

一、工程名称：

二、合同文件组成

1、《安装劳务合同》

2、工程量细目表

3、施工图纸、技术要求、设计变更

三、工程日期

开工日期：20_年月日竣工日期：20_年月日

四、劳务费

劳务费总价一次包死，按甲乙方约定总价。

五、劳务费增减

如若工程项目增加，按乙方承诺增加项目的单价计取，并核算出单项劳务费，计入劳务费总额。如若工程项目削减，则从劳务费总额中扣除。

六、甲方责任

1、甲方指派项目经理在工程现场管理与施工相关的一切事宜。

2、甲方负责供应给乙方施工用图纸、定额细目一套。

3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、平安、文明施工等进行监督、指导。

4、甲方负责供应给乙方全部工程用材料(工具及易耗品由乙方负责)。

5、甲方负责帮助乙方解决工人住宿等问题。

七、乙方责任

1、乙方必需严格根据甲方要求进行施工，达到甲方工程质量验收标准(公司内控标准)及工程

2、乙方必需严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。

3、实际投入的设备、仪器应满意工程进度要求。

4、到现场的材料，乙方负责卸车、保管并按公司规定办理交接手续，在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的超定额制度进行赔偿。

5、设置队长和专职“四大员”，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同。

6、乙方必需按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。

7、乙方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。

8、乙方负责交付工程所在地政府要求施工人员交纳的有关费用。

9、乙方必需按投标时的承诺书担当相应的义务。

10、乙方应按投标时向甲方供应的人员名单派遣施工人员，不经允许不准替换，否则甲方按每人1010元标准惩罚乙方。

11、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备平安用品及设施，负责按甲方要求管理施工人员，现场施工出现的一切平安事故，所产生的后果及费用由乙方担当，并接受甲方惩罚。

12、乙方应严格执行防火规定，若因乙方缘由出现火灾，乙方担当一切损失，并接受甲方惩罚。

13、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律，不得苛扣、拖欠施工人员工资，否则甲方有权干脆发放，直至终止合同。

14、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的爱护措施以避开破损、丢失。

15、乙方应对材料实施定量管理，并建立领用材料制度。

16、保证工期按时完成。不得以任何理由擅自停工，否则甲方有权终止合同，调换队伍。

17、现场管理严格执行公司《施工现场管理制度》并听从项目部考核与奖罚。

八、甲方权利

1、甲方有权对乙方进行全方位管理，对乙方担当工程的质量、平安、进度、文明施工进行监督、检查，如达不到公司及工程业主的要求，甲方有权按招标书中的规定及乙方承诺对乙方惩罚，直至终止合同。

2、甲方有权要求乙方按当地政府的要求为施工人员办理相应的手续。

3、甲方有权对乙方的施工状况全方位考核，在施工质量、平安、文明施工方面完全遵守甲方相关管理制度，接受公司监理部的监督、考核、奖罚。

4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满意进度的状况下要求乙方增加人员，乙方若不能在规定时间内增派人员，甲方有权自行支配增加人员，由此产生的费用从乙方劳务费中扣除。

九、乙方权利

1、乙方有权要求甲方供应施工用的图纸，技术文件及安装材料。

2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违反国家有关法律，法规的指令。

3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。

十、安装劳务费及支付方式

1、安装劳务费驳接幕墙90元/m2，以支票形式支付。

2、施工过程中，每月按工作量、进度的80%支付劳务费，工程经甲方验收合格后付安装费95%。

工程保修款为劳务费总额的5%，工程合同保修期满后一次付清。

十一、违约责任

1、工程竣工验收未达到业主要求的质量等级，执行公司相关制度。

2、违约按投标承诺书的相关惩罚条款惩罚。

十二、保修

1、工程验收后乙方按业主工程合同要求的保修期无偿保修。

2、保修所发生的材料费、工具设备费、人工费按公司有关规定处理，即：因乙方缘由造成的修理费用由乙方负责;因甲方缘由造成的修理费用由甲方负责。

十三、其它条款

1、投标书、承诺书、公司的各种规章制度与本合同具有同等效力。

2、其它未尽事宜，甲、乙双方协调解决。

十四、合同有效期

合同自签订之日起至保修期满有效。

此协议一式两份，双方各执一份，签字生效。

甲方：乙方：

托付代理人：

托付代理人：年日月

安装承包劳务合同第2篇

甲方:

乙方:

甲方拟建新居，水电安装同意由乙方承包，经协商特签如下合同。

一、承包形式:按图施工，包工、包安装、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

二、工程范围与内容:全部土建面积、施工图内全部的水电、、空调专线及弱电安装工程(有线电视线、电话线、宽带线等);

1、室内给水管网预埋及安装;

2、室内排水管网预埋及安装;

3、室内给水设备预埋及安装;

4、室内照明线路预埋及安装;

5、室内照明灯具、开关及电器线路预埋及安装;

6、室内有线电视线、电话线、宽带线预埋及安装;

7、弱电预埋及安装;

三、工程价格:按建筑面积(此建筑面积是按国家规定的建筑面积计算规则计算)元/㎡计算，属总价包干(该总价包括:人工、机械、安装协助材料、施工安装、调试、保险及风险各项费用)。

四、付款方式:分二次付款，工程竣工验收合格付90%;其余10%作保质金一年后付清(保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场修理好)。

五、工程期限:与建筑施工基本同步开工，建筑施工完工一个月内水电安装完工。

六、工程质量:

1、水电安装方式为暗装，

①、严禁将导线无任何爱护地干脆敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上，任何位置不得出现管、线外露现象。

②、不同电压，不同回路，不同信号的线路严禁穿在同一线管内;

③、为了将来导线的更新和维护，埋在墙、地下或天棚的穿线管必需畅通无阻做到能随时将穿线管内的导线拉出，其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5-10倍;

④、禁止在穿线管内连接导线，即若导线长度不够需接长时，导线的接头处不能在穿线管内，一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线;

⑤、严禁导线管把穿线管赌实，要留有足够的'空隙;

⑥、暗敷给水管道必需严格检查全部连接部位是否安装紧密、坚固，走向正确，再做水压试验，试水一段时间后方可隐埋。

⑦、排水管横线管道应有肯定的坡度，承插口连接紧密，确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、坚固;

⑧、卫生器具的安装位置应精确，支、托架安装平整、坚固。地漏应安装在地面的最低点，且凹入地面5MM。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶，不宜运用水泥。

⑨、冷、热水龙头的热水龙头应安装在左侧;

2、乙方必需安照国家电工标准(GB)要求安装，做到灯亮、水通、水电等安装过程中全部内容必需全部合符要求，验收合格。

3、任何位置(含卫生间)不得有漏水、漏电现象。

七、其它:

1、乙方施工过程中必需留意平安，肯定要做好防护措施，施工中造成人员伤亡，财产损失等事故乙方自负全责;

2、乙方中途违约，甲方有权拒付乙方原施工全部工时费并赔偿甲方原材料损失。

3、水电施工与建筑施工必需紧密协作，预埋好水电安装管道不得在建筑物中随意穿洞，未经甲方同意，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4、留意水、电材料的合理运用，从甲方领出的材料与实际安装运用的材料要基本一样，以免造成不必要的奢侈和丢失，由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费、材料费由乙方担当。

5、食、宿自行支配，费用自理。

6、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

7、本合同未尽事宜可另作补充协议，生效日期为签字之日起。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方签字:

乙方签字:

____年____月____日

安装承包劳务合同第3篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际状况，达成如下协议：

一，工程名称，地点，承包范围

1，工程名称：

2，工程地点：

3，标准层施工：二幢计51层

4，工程内容：弱电配管工程

5，工程承包单价：每层捌仟元正

6，工程承包总价：肆拾万捌仟元正

二，工程质量：

工程质量必需符合国家施工验收规范。

三，材料供应

1，在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满意乙方施工材料需求。如甲方材料不刚好到位，造成乙方停工，窝工，甲方应担当乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

2，甲方供应给乙方的全部施工材料，应满意施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方担当。(人工单价为每天120元计)

3，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发觉有严峻的奢侈行为，乙方无条件赔偿甲方肯定的损失。

四，施工现场的平安

1，乙方在施工期间必需听从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。

2，乙方在施工现场须留意自身的平安，如因乙方违规操作所发生的平安事故，由乙方自己负责。

五，付款方式

1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

2，余款按实际工程量于春节前结清。

六，设计图纸和技术资料

甲方应在施工前向乙方供应施工所需的各种图纸和技术资料。

七，其它

1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方担当。(人工单价为每天120元计)

2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。

本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

安装承包劳务合同第4篇

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一工程概况

工程名称：望城才子城。

工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。

住宅建筑面积平方米

住宅商业建筑面积平方米

地下室面积平方米

二承包方式及承包内容

承包方式：实行包工，包水电安装。

承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三施工工期

总日历天数为天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。

四承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五工程质量

乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。

严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。

本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六工程付款方式

工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七结算及付款方式

主体部分，工程进度达到楼面付至已完成工程量的70%，以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八双方职责

乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。

乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

乙方自行供应必要的劳保用品。

乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。

材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以101元/次罚款。

甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。

甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。

甲方刚好供应工程所需的各种材料。

甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。

甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。

甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。

甲方供应民工劳务，工伤事故保险。

乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。

十工伤事故责任分担

元以内平安事故，由乙方担当。

元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。

十一一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。

十二争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方：乙方：

年月日年月日

安装承包劳务合同第5篇

甲方：

乙方：

甲乙双方在同等互利的原则下根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》，经协商，乙方同意担当甲方安装工作，并达成协议如下：

一、工程名称：

二、合同文件组成

1、《安装劳务合同》

2、工程量细目表

3、施工图纸、技术要求、设计变更

三、工程日期

开工日期：___年___月___日，竣工日期：___年__月___日

四、劳务费

劳务费总价一次包死，按甲乙方约定总价。

五、劳务费增减

如若工程项目增加，按乙方承诺增加项目的单价计取，并核算出单项劳务费，计入劳务费总额。如若工程项目削减，则从劳务费总额中扣除。

六、甲方责任

1、甲方指派项目经理在工程现场管理与施工相关的一切事宜。

2、甲方负责供应给乙方施工用图纸、定额细目一套。

3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、平安、文明施工等进行监督、指导。

4、甲方负责供应给乙方全部工程用材料（工具及易耗品由乙方负责）。

5、甲方负责帮助乙方解决工人住宿等问题。

七、乙方责任

1、乙方必需严格根据甲方要求进行施工，达到甲方工程质量验收标准（公司内控标准）及工程

2、乙方必需严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。

3、实际投入的设备、仪器应满意工程进度要求。

4、到现场的材料，乙方负责卸车、保管并按公司规定办理交接手续，在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的.超定额制度进行赔偿。

5、设置队长和专职“四大员”，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同。

6、乙方必需按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。

7、乙方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。

8、乙方负责交付工程所在地政府要求施工人员交纳的有关费用。

9、乙方必需按投标时的承诺书担当相应的义务。

10、乙方应按投标时向甲方供应的人员名单派遣施工人员，不经允许不准替换，否则甲方按每人1010元标准惩罚乙方。

11、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备平安用品及设施，负责按甲方要求管理施工人员，现场施工出现的一切平安事故，所产生的后果及费用由乙方担当，并接受甲方惩罚。

12、乙方应严格执行防火规定，若因乙方缘由出现火灾，乙方担当一切损失，并接受甲方惩罚。

13、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律，不得苛扣、拖欠施工人员工资，否则甲方有权干脆发放，直至终止合同。

14、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的爱护措施以避开破损、丢失。

15、乙方应对材料实施定量管理，并建立领用材料制度。

16、保证工期按时完成。不得以任何理由擅自停工，否则甲方有权终止合同，调换队伍。

17、现场管理严格执行公司《施工现场管理制度》并听从项目部考核与奖罚。

八、甲方权利

1、甲方有权对乙方进行全方位管理，对乙方担当工程的质量、平安、进度、文明施工进行监督、检查，如达不到公司及工程业主的要求，甲方有权按招标书中的规定及乙方承诺对乙方惩罚，直至终止合同。

2、甲方有权要求乙方按当地政府的要求为施工人员办理相应的手续。

3、甲方有权对乙方的施工状况全方位考核，在施工质量、平安、文明施工方面完全遵守甲方相关管理制度，接受公司监理部的监督、考核、奖罚。

4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满意进度的状况下要求乙方增加人员，乙方若不能在规定时间内增派人员，甲方有权自行支配增加人员，由此产生的费用从乙方劳务费中扣除。

九、乙方权利

1、乙方有权要求甲方供应施工用的图纸，技术文件及安装材料。

2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违反国家有关法律，法规的指令。

3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。

十、安装劳务费及支付方式

1、安装劳务费驳接幕墙90元/m2，以支票形式支付。

2、施工过程中，每月按工作量、进度的80%支付劳务费，工程经甲方验收合格后付安装费95%。

3、工程保修款为劳务费总额的5%，工程合同保修期满后一次付清。

十一、违约责任

1、工程竣工验收未达到业主要求的质量等级，执行公司相关制度。

2、违约按投标承诺书的相关惩罚条款惩罚。

十二、保修

1、工程验收后乙方按业主工程合同要求的保修期无偿保修。

2、保修所发生的材料费、工具设备费、人工费按公司有关规定处理，即：因乙方缘由造成的修理费用由乙方负责；因甲方缘由造成的修理费用由甲方负责。

十三、其它条款

1、投标书、承诺书、公司的各种规章制度与本合同具有同等效力。

2、其它未尽事宜，甲、乙双方协调解决。

十四、合同有效期

合同自签订之日起至保修期满有效。

此协议一式两份，双方各执一份，签字生效。

甲方：乙方：

托付代理人：托付代理人：

___年___月___日

安装承包劳务合同第6篇

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一工程概况

工程名称：望城才子城。

工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。

住宅建筑面积平方米

住宅商业建筑面积平方米

地下室面积平方米

二承包方式及承包内容

承包方式：实行包工，包水电安装。

承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三施工工期

总日历天数为天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。

四承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五工程质量

乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。

严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。

本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六工程付款方式

工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七结算及付款方式

主体部分，工程进度达到±楼面付至已完成工程量的70%，±以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八双方职责

乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。

乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

乙方自行供应必要的劳保用品。

乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。

材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以101元/次罚款。

甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。

甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。

甲方刚好供应工程所需的各种材料。

甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。

甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。

甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。

甲方供应民工劳务，工伤事故保险。

乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。

十工伤事故责任分担

元以内平安事故，由乙方担当。

元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。

十一一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。

十二争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方：乙方：

年月日年月日

安装承包劳务合同第7篇

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一：工程名称：克拉中心

二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

三、工程承包范围

工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)

(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

(2)排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

四、工期要求

乙方必需在年月日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必需达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款

本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

(一)甲方工程款支付：

1、施工过程中，采纳借支元/工人/月。

2、工程进度款支付节点：

乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

3、工程结算款支付：

经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，一般工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

4、保修金支付：

剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程全部用于水电主材均由甲方选购 供应，全部辅料由乙方自行负责。

2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。

(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。

(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按101元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。

(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。十三、平安文明施工

1乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。

3乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。

5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以101—1010元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

联系电话：联系电话：

日期：年月日日期：年月日

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一工程概况

工程名称：望城才子城。

工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。

住宅建筑面积平方米

住宅商业建筑面积平方米

地下室面积平方米

二承包方式及承包内容

承包方式：实行包工，包水电安装。

承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三施工工期

总日历天数为天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。

四承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五工程质量

乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。

严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。

本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六工程付款方式

工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七结算及付款方式

主体部分，工程进度达到±楼面付至已完成工程量的70%，±以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八双方职责

乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。

乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

乙方自行供应必要的劳保用品。

乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。

材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以101元/次罚款。

甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。

甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。

甲方刚好供应工程所需的各种材料。

甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。

甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。

甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。

甲方供应民工劳务，工伤事故保险。

乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。

十工伤事故责任分担

元以内平安事故，由乙方担当。

元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。

十一一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。

十二争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方：乙方：

年月日年月日

甲方：乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、建筑风格：

5、工程规模：

二、承包范围：

1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

2、施工设计图，强电、给排水出墙米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行刚好整改并担当由此产生的一切费用;

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作;

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

10、依据该项目实际状况，员工的住宿由甲方统一支配。

三、施工工期：

1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

1、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20_年版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20_

《建筑施工平安检查标准》JGJ59-101

《建设工程施工现场供用电平安规范》GB50194-93

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20_

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20_

《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01011-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(1)该项工程质量交验合格工程。

(2)施工过程中，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

六、工程款的结算及支付方法：

1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。

2、甲方将本工程按建筑面积元/m?的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20_清单定额比照本工程施工图纸进行计算。

如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

水电安装分项工程由甲方供应的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购 价进行赔偿。

3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。

4、费用的组成：

(1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用：元/m?，主体完后电气配管费用：元/m?、给水费用：/m?、排水费用：元/m?、穿线开关面板桥架元/m?、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

七、文明施工

1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清晰。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的《施工现场平安文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行限制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。

3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

八、平安事项

乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;超出5000元由甲乙双方协商担当费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

5、材料的领用：各班组必需由组长指定专人领取。未收捡干净。

6、本合同签约地点：

甲方：乙方

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签约时间：年月日签约时间：年月日

安装承包劳务合同第8篇

甲方：___________

乙方：___________

依据《中华人民共和国民法典》及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确甲乙双方责任，经协商签订本合同。

一、工程概括

1、工程名称：___________;

2、工程地点：___________;

3、承包方式：劳务承包。保质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理。

4、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

二、合同价款

甲乙双方约定本合同价款为人民币______元/平方米，总价为______元，(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、平安措施费等各项费用。

三、付款方式

乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。

四、工期要求

在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度安排。

五、质量标准

根据国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-101安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

六、甲方责任

1、甲方满意施工用电量的需求。

2、甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。

3、甲方负责协调承包人与其它分包商的协作工作。

4、甲方负责对乙方的平安施工教化。

七、乙方责任

1、乙方应依据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。乙方应刚好供应和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺当进行。

2、乙方应仔细根据质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方缘由造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并担当相应的违约责任。若因乙方缘由造成严峻质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。

3、乙方要依据工程进度安排及所需劳动力状况，按合同要求的人数仔细的组织劳动力按时进场。

4、乙方在施工过程中，必需按施工操作规范及甲方的平安交底要求组织劳动力施工，切实加强平安生产及防护措施的教化。假如乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切平安事故，全部费用及平安事故责任均由乙方自负，甲方概不担当。

5、乙方应坚持文明施工，常常保持操作面及施工现场整齐，做到工完料净、场清。

甲方（盖章）

乙方（签名）

_____年____月____日

安装承包劳务合同第9篇

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一样，订立本合同。

一、工程名称：

_________工程。

二、工程地点：

三、工程内容及范围：

1、明、隐框玻璃（或铝合金百叶）幕墙：埋件清理（有预埋件时）；测量放线；埋件纠偏（有预埋件时）；后置埋件安装；转接件安装；龙骨安装；玻璃（或铝合金百叶）板块（含开启窗）安装；扣板安装；打胶（含收口处理）清理；

2、铝单板（或塑铝复合板）幕墙：埋件清理（有预埋件时）；测量放线；埋件纠偏（有预埋件时）；后置埋件安装；转接件安装；龙骨安装；复合板（或铝单板）板块安装；扣板安装；打胶（含收口处理）清理；

3、钢结构（钢架）：埋件清理（有预埋件时）；测量放线；埋件纠偏（有预埋件时）；后置埋件安装；钢料加工、制作安装，防锈油漆、清理；

4、担当该工程的施工打算、施工过程中的材料装卸，成品爱护。施工完毕后的材料退场、现场清理、平安文明施工等工作。

四、承包方式及承包金额、付款、结算方式；

实行包质量、包平安、包工期的劳务包干方式

1、本工程单价包干。单价暂定为：玻璃和铝板幕墙80.00元/平方，格栅55.00元/平方，钢结构2600,00元/吨；

2、本工程不采纳预付款方式。付款采纳按工程形象节点甲方要求实行月进度款方式，进度款额度根据完成实际形象节点甲方要求工程量承包以包干单价。工程整体完工后阅历收合格再依据实际工程量乘以包干单价按结算完毕。形象节点按如下表述；

（1）测量放线、埋件安装，占10%；

（2）龙骨安装，占30%；

（3）防火避雷安装。占5%；

（4）面板安装，占40%；

（5）打胶清理，占15%；

五、工期及进度要求：

本工程总工期为30天，开工日期为20xx年12月20日，完工日期为20_年01月20日。详细进度及节点要求按甲方进度安排执行。

六、劳动力人数及业务技能水平要求：

劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主限制，但必需满意工程质量、平安文明施工以及工期的要求。

七、质量要求及验收标准

1、乙方严格按设计图纸施工，保证结构的平安和外观的美感，确保工程质量合格。

2、工程验收标准：JG3035—96《建筑幕墙》，JGJ102—20xx《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ133—20xx《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ81—20xx《建筑钢结构焊接技术规范》。

八、双方的责任与义务

甲方

1、组织材料刚好到货，协作乙方做好材料的管理工作。

2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。

3、管理、监督和限制乙方在平安、质量和工期等方面的工作。

4、为乙方供应技术服务，并在质量和平安上供应指导。

5、协调供应施工用电接口，供应两个二级配电箱，供应乙方生活后勤场所，保证施工须要，其费用由甲方担当。为维护甲方企业形象，甲方供应乙方在施工过程中实际所需的平安帽、工作服等劳保用品。

6、当工程质量、平安及工期等不能满意甲方要求时，甲方有权要求乙方实行必要措施。

乙方

1、接受甲方对本工程在质量、平安和工期等方面的管理监督和限制。

2、协作甲方做好施工过程中的协调协作工作。

3、做好现场平安文明施工工作，正确佩戴平安帽、平安带，工完场清。

4、维护企业形象，做好生活社区的卫生工作，仓库材料要摆放整齐有序。

5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。

6、在工程未验收前，乙方有义务帮助甲方做好成品爱护工作。

九、其他事项；

本合同一式四份，在双方签字后生效，工程款付完后失效。未尽事宜，双方协调解决。

甲方：乙方：

代表：代表：

日期：日期：

安装承包劳务合同第10篇

甲方：**建设集团有限公司**项目部

乙方：身份证号码：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：

五工期要求：在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的全部损失均由乙方担当。

六质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-101安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

七质量验收程序：

1对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

2对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

3施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一样。

4乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。

5乙方对现场全部已完施工成品负有爱护的义务，凡因乙方施工支配不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补复原原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

八质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员修理，全部费用从乙方预留的保修金中扣除。

九本工程施工中，甲方除向乙方供应下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方供应的机具有

十承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为，计工程款约为元。

十一本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平安事故处理费用，全由乙方担当。

十二本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣元/㎡.

十三付款方法：

1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调整。

2、施工阶段，甲方依据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必需撤离甲方的施工区域。

4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

5乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

十四保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、平安施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方缘由造成的损失。

十五限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额运用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人依据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正值理由的超用部份由乙方担当，节约部份由甲方按节约额的%奖给乙方。

十六甲方的责任和义务：

1、为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、平安和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十七乙方的责任和义务：

1本合同签订后应刚好与所属成员签订用工合同和平安责任书，交甲方备案。

2严格遵守甲方的各项规章制度，平安操作规程，文明施工和综合治理规定。

3必需执行对全部作业人员持证上岗的规定，设立兼职平安、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场全部的平安设施，机具电器进行先查看，后运用，如发觉事故隐患，应刚好向甲方报告。在平安没有保障状况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的平安事故，均由乙方及肇事者担当全部责任。

4制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发觉，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方担当由此引发事故的全部责任和费用。

5妥当保管，正确运用甲方供应的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

6乙方及所属施工人员必需遵纪遵守法律，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它作奸犯科，扰乱治安的，甲方按有关规定进行惩罚，情节严峻的送至公安机关处理。

7做好施工现场的工后落手清，刚好清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整齐文明和生活区干净卫生。

8乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发觉，甲方将按有关规定对乙方进行惩罚。如由此发生意外损害，均由乙方负责。

十八违约责任

（一）有下列状况之一，均属乙方违约：

1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严峻不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再督促无效的；

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料奢侈、进度滞后和信誉损害的；

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等惩罚。

（二）发生下列状况之一，由甲方向乙方补偿损失：

1由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

2甲方无正值理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十九其他：

1、乙方全部作业人员进入作业区内必需穿戴统一工作服，雨天施工备有的'雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年担当二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

二十本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款接着履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

甲方：乙方：

电话：电话：

签订日期：年月日

安装承包劳务合同第11篇

一、合同双方：

甲方：

乙方：

二、承包内容