版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程装修合同4篇
合同屋是特地为了供应2023最新装修合同范本而创建的网站,而合同则是对于我们答应的事情的一种承诺,那么怎么写合同才能够不出现错误呢?以下是我为您整理出的工程装修合同4篇,希望能够帮助到您。
本文书目工程装修合同精选工程装修合同范本工程装修合同的样本最新工程装修合同范本汇合
发包人:
营业地址:_____________
托付代理人:_________营业执照号:___________
电话:_______________法定代表人:___________电话:_________
承包人:
托付代理人:___________电话:_________
本工程设计人:_________电话:_________
施工队负责人:_________电话:_________
依照>及有关法律、法规的规定,双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:___________________________________________
1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。
1.3工程承包方式:双方商定实行下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,发包人供应部分材料(详见发包人供应装饰装修材料明细表。承包人供应装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人供应装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。
其次条施工图纸
双方商定施工图纸实行下列第_______种方式供应:
(1)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条发包人义务
3.1开工前______天,为承包人入场施工创建条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
3.2供应施工期间的水源、电源;
3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
3.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
3.5施工期间发包人仍需部分运用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
3.6参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条承包人义务
4.1施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
4.3爱护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
4.4保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条材料的供应
6.1由发包人供应的材料、设备(详见发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
6.2由承包人供应的材料、设备(详见承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第七条工期延误
7.1对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;
(1)工程量改变和设计变更;
(2)不行抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他状况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延。
7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。
第八条工程款支付方式
8.1双方约定按以下第种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款:
支付方式支付时间支付金额
第一次开工前三日支付元
其次次工程进度过半支付元
第三次双方验收合格支付元
工程进度过半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签,发包人应在签时向承包人结算工程尾款。
8.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4本工程验收合格后,保修期为自双方签之日起月
第九条违约责任
9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
9.3因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4发包人未按期支付其次(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5由于承包人缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
9.6由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条附则
11.1本合同经双方签(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
11.2本合同签订后工程不得转包。
11.3本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。
11.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人:____________(签)承包人:_______________(签章)
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
托付代理人:_____________托付代理人:_____________
________年_____月_____日_________年_____月_____日
精选工程装修合同范本工程装修合同(2)|返回书目
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一样,订立本合同,以资守信。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程量:以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。
4、承包方式按以下第项执行
(1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
其次条工期
1、开工日期:年月日
2、竣工日期:年月日
3、工程总用工时间:天(工期顺延的时间未计入)
第三条工程价款
本工程总造价为:(大写)(人民币)
¥:元
注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算
第四条工程质量
本工程质量按以下第执行
(1)国家标准(2)地方标准(3)行业通用标准(4)甲方特别标准
第五条图纸
1、经双方协商一样确定,采纳以下第项执行
(1)甲方托付乙方设计施工图纸,设计费用为(大写):元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;
(2)甲方自行供应施工图纸
2、图纸会审和设计交底时间:
3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方供应图纸的,应在开工前天将图纸交给乙方。
第六条合同组成文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条工程变更
1、工程设计变更
施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位供应变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列须要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)变更有关工程的施工时间和依次;
(4)其他有关工程变更须要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。
施工中承包人无正值理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的干脆损失,由承包人担当,延误的工期不予顺延。
承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人担当由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采纳承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或共享。
2、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
3、确定变更价款
承包人在工程变更确定后3天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。
(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认,发包人无正值理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。
(6)发包人不同意承包人提出的变更价款,而实际工程接着施工的,视为同意承包方人的价款变更要求。
(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
(8)因承包人自身缘由导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
第八条双方一般的权利和义务
1、甲方的工作
(1)开工前天,全部腾空或者部分腾空房屋,清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外),对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设实行爱护措施,为承包人进场做好打算工作;
(2)办理工程施工所须要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺当进场施工,费用由甲方担当。如因其他缘由需由乙方办理的,相关费用应当由甲方偿付给乙方,并且工期相应顺延;
(3)供应符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系;
(4)参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作;
(5)施工期间仍旧须要部分运用该房屋的,应当负责做好施工现场的爱护等工作,应当留意为施工供应各种便利条件;
(6)根据合同约定的期限支付工程款,依据规定交纳应由其担当的各种税费。
2、乙方的工作
(1)参与有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和安排交由甲方审定确认;
(2)施工中严格执行平安施工规范、防火规定,按期按质完成施工;
(3)未经甲方同意或者有关部门批准,不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;
(4)爱护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管的通畅;
(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐藏工程的验收、竣工验收等)须要甲方确认的,应当刚好并赐予其必要的打算时间;
(6)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场;
(7)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行爱护。
第九条有关材料的约定
1、任何一方负责供应的材料和设备,均是符合法律、法规规定的合格产品,还必需符合本合同约定的标准和设计的要求。
2、对于任何一方供应的材料和设备,如不符合质量要求或者规格有差异的,对方有权要求更换,供应方应当予以更换。由此增加费用,由供应方担当。
3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和运用,如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失,应由乙方负责。
4、材料运输费用,由材料供应方担当。
5、甲方应将材料和设备按时、按量运输到施工现场,并通知对乙方现场负责人验收签确认。
第十条有关施工和工期的约定
1、开工及延期开工
(1)承包人应当根据协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延;
(2)因发包人缘由不能根据协议书约定的开工日期开工,应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
2、暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。承包人应当按发包人要求停止施工,并妥当爱护已完工程。承包人实施发包人作出的处理看法后,可以书面形式提出复工要求,发包人应当在48小时内赐予答复。发包人未能在规定时间内提出处理看法,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的,由发包人担当所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人缘由造成停工的,由承包人担当发生的费用,工期不予顺延。
3、工期延误
因以下缘由造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按合同的约定供应图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)甲方未按合同约定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不行抗力;
(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他状况。
4、工程竣工
(1)承包人必需根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包人缘由不能根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人担当违约责任。
(3)施工中发包人如需提前竣工,双方协商一样后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和平安实行的措施、发包人为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
第十一条关于质量和中间验收的约定
1、工程质量
(1)工程质量应当达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准,承包人担当违约责任。
(2)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方担当。双方均有责任,由双方依据其责任分别担当。
2、检查和返工
(1)承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方现场负责人的检查检验,为检查检验供应便利条件。
(2)工程质量达不到约定标准的部分,发包方现场负责人一经发觉,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准,由承包人担当拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当,相应顺延工期。
(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人缘由发生的追加合同价款,由发包人担当。
3、隐藏工程和中间验收
(1)工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐藏或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录,验收合格,发包方现场负责人在验收记录上签后,承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。
(2)发包方现场负责人不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,发包方现场负责人应承认验收记录。
(3)经发包方现场负责人验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,发包方现场负责人不在验收记录上签,视为发包方现场负责人已经认可验收记录,承包人可进行隐藏或接着施工。
4、重新检验
无论发包方现场负责人是否进行验收,当其要求对已经隐藏的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人担当由此发生的全部追加合同价款,赔偿发包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人担当发生的全部费用,工期不予顺延。
5、发包方指定的现场负责人为:,身份证号码为:。发包方现场负责人的签确认视为发包方的确认。
第十二条关于平安施工的约定
1、平安施工与检查
(1)承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人担当。
(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化,并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故,由发包人担当相应责任及发生的费用。
2、平安防护
(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时,施工起先前应向甲方提出平安防护措施,经甲方后实施,防护措施费用由发包人担当。
(2)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人,并提出相应的平安防护措施,经发包方认可后实施,由发包方担当平安防护措施费用。
第十三条关于竣工验收和结算
1、竣工验收
(1)工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收,并办理验收交移手续。
(2)工程未阅历收合格时,甲方不得有任何的运用行为,否则视为甲方对该工程已阅历收合格。保修期自甲方实际运用之日起计算。
2、结算
工程验收合格后,乙方应将有关资料移交给甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议的,视为认可结算资料,双方应填写工程结算单并签确认,若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签的,视为结算单已经得到了甲方的签确认。
第十四条关于工程价款支付的约定
1、双方同意工程价款按下列方式进行确定:
(1)固定价格:本工程总价款为(大写):;
(2)其他方式:
。
2、双方同意按下表执行工程款的支付:
支付次数
支付金额
支付时间
第一次:%
元
大写:
其次次:%
元
大写:
第三次:%
元
大写:
第四次:%
元
大写:
工程验收后天内付清。
3、特殊费用的约定:
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水、电费用由甲方担当;
(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的,罚款由乙方支付,如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,则罚款由甲方负责;
(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳,已经列明税费的,由乙方负责交纳。
4、增加的工程项目,经双方签署增加协议确认后,甲方应就该增加工程项目支付预付款,预付款的金额为增加项目总造价的30%,另外的70%实行分期付款,甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的,则甲方应按上述比例支付给乙方。
第十五条关于工程保修的约定
1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起月内。损耗品、运用不当、人为破坏以及非工程自身缘由的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
2、甲、乙双方对保修的其他约定:
。
第十六条违约责任
1、当发生下列状况时发包人违约:
(1)发包人不按时支付工程预付款;
(2)发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;
(3)发包人无正值理由不支付工程竣工结算价款;
(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。发包人担当违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
2、发包方以上违约行为构成了一般违约,应担当的违约责任:未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款,发包方向承包方支付的违约金为:元,合同接着履行。发包方其他违约行为应担当的违约金为元。
3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付,并造成了承包方损失的,为发包方严峻违约,承包方解除本合同的,发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。
4、当发生下列状况时承包人违约:
(1)因承包人缘由不能根据约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;
(2)因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准;
(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。
5、承包方每拖延一天竣工,应向发包人担当元/天的违约金;其他违约行为应向发包人担当元的违约金。
6、一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。签订本合同后,任何一方无正值理由而擅自解除本合同的,应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。
7、其他约定:。
第十七条争议解决
1、发包人承包人在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
2、发生争议后,除非出现下列状况的,双方都应接着履行合同,保持施工连续,爱护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)经过协商停止施工,且为双方接受;
(3)法院要求停止施工。
第十八条不行抗力
1、不行抗力包括因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾难。
2、乙方在遭受不行抗力影响施工的,应当刚好实行措施避开损失的扩大,并将有关状况通知甲方。否则,应当就扩大部分的损失担当赔偿责任。
第十九条合同附件
1、工程施工项目确认书
2、施工图纸或工艺说明确认书
3、项目变更单
4、分项工程,隐藏工程验收单
5、承包人供应的材料明细表
6、发包人供应的材料明细表
7、工程验收单
8、工程结算单
9、工程保修单
10、发包方身份证或营业执照复印件
11、承包方身份证或营业执照复印件
其次十条附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力
2、本合同的附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号:
签约地点:
签约时间:年月日
乙方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号码:
签约地点:
签约时间:年月日
工程装修合同的样本工程装修合同(3)|返回书目
方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概况:建筑面积12273.00平方米。
二、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据;
工程造价为:¥元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限
工程开工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、质量要求
按国家建设部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身修理。
六、付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的
2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的
3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
七、双方责任
1、甲方:负责供应整个工程的运用、设计要求;供应现场运用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方担当。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生改变时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生改变时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份,双方签生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方单位名称:乙方单位名称
(盖公章)(盖公章)
法人代表:法人代表:
托付代理人:托付代理人:
年月日
最新工程装修合同范本汇合工程装修合同(4)|返回书目
合同一
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一样,订立本合同,以资守信。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程量:以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。
4、承包方式按以下第项执行
(1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
其次条工期
1、开工日期:年月日
2、竣工日期:年月日
3、工程总用工时间:天(工期顺延的时间未计入)
第三条工程价款
本工程总造价为:(大写)(人民币)
¥:元
注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算
第四条工程质量
本工程质量按以下第执行
(1)国家标准(2)地方标准(3)行业通用标准(4)甲方特别标准
第五条图纸
1、经双方协商一样确定,采纳以下第项执行
(1)甲方托付乙方设计施工图纸,设计费用为(大写):元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;
(2)甲方自行供应施工图纸
2、图纸会审和设计交底时间:
3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方供应图纸的,应在开工前天将图纸交给乙方。
第六条合同组成文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条工程变更
1、工程设计变更
施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位供应变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列须要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)变更有关工程的施工时间和依次;
(4)其他有关工程变更须要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。
施工中承包人无正值理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的干脆损失,由承包人担当,延误的工期不予顺延。
承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人担当由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采纳承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或共享。
2、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
3、确定变更价款
承包人在工程变更确定后3天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。
(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认,发包人无正值理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。
(6)发包人不同意承包人提出的变更价款,而实际工程接着施工的,视为同意承包方人的价款变更要求。
(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
(8)因承包人自身缘由导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
第八条双方一般的权利和义务
1、甲方的工作
(1)开工前
天,全部腾空或者部分腾空房屋,清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外),对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设实行爱护措施,为承包人进场做好打算工作;
(2)办理工程施工所须要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺当进场施工,费用由甲方担当。如因其他缘由需由乙方办理的,相关费用应当由甲方偿付给乙方,并且工期相应顺延;
(3)供应符合施工要求的水源、电源,负责协调
邻里及管理机构之间的关系;
(4)参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作;
(5)施工期间仍旧须要部分运用该房屋的,应当负责做好施工现场的爱护等工作,应当留意为施工供应各种便利条件;
(6)根据合同约定的期限支付工程款,依据规定交纳应由其担当的各种税费。
2、乙方的工作
(1)参与有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和安排交由甲方审定确认;
(2)施工中严格执行平安施工规范、防火规定,按期按质完成施工;
(3)未经甲方同意或者有关部门批准,不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;
(4)爱护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管的通畅;
(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐藏工程的验收、竣工验收等)须要甲方确认的,应当刚好并赐予其必要的打算时间;
(6)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场;
(7)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行爱护。
第九条有关材料的约定
1、任何一方负责供应的材料和设备,均是符合法律、法规规定的合格产品,还必需符合本合同约定的标准和设计的要求。
2、对于任何一方供应的材料和设备,如不符合质量要求或者规格有差异的,对方有权要求更换,供应方应当予以更换。由此增加费用,由供应方担当。
3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和运用,如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失,应由乙方负责。
4、材料运输费用,由材料供应方担当。
5、甲方应将材料和设备按时、按量运输到施工现场,并通知对乙方现场负责人验收签确认。
第十条有关施工和工期的约定
1、开工及延期开工
(1)承包人应当根据协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延;
(2)因发包人缘由不能根据协议书约定的开工日期开工,应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
2、暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。承包人应当按发包人要求停止施工,并妥当爱护已完工程。承包人实施发包人作出的处理看法后,可以书面形式提出复工要求,发包人应当在48小时内赐予答复。发包人未能在规定时间内提出处理看法,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的,由发包人担当所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人缘由造成停工的,由承包人担当发生的费用,工期不予顺延。
3、工期延误
因以下缘由造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按合同的约定供应图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)甲方未按合同约定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不行抗力;
(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他状况。
4、工程竣工
(1)承包人必需根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包人缘由不能根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人担当违约责任。
(3)施工中发包人如需提前竣工,双方协商一样后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和平安实行的措施、发包人为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
第十一条关于质量和中间验收的约定
1、工程质量
(1)工程质量应当达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准,承包人担当违约责任。
(2)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方担当。双方均有责任,由双方依据其责任分别担当。
2、检查和返工
(1)承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方现场负责人的检查检验,为检查检验供应便利条件。
(2)工程质量达不到约定标准的部分,发包方现场负责人一经发觉,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准,由承包人担当拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当,相应顺延工期。
(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人缘由发生的追加合同价款,由发包人担当。
3、隐藏工程和中间验收
(1)工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐藏或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录,验收合格,发包方现场负责人在验收记录上签后,承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。
(2)发包方现场负责人不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,发包方现场负责人应承认验收记录。
(3)经发包方现场负责人验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,发包方现场负责人不在验收记录上签,视为发包方现场负责人已经认可验收记录,承包人可进行隐藏或接着施工。
4、重新检验
无论发包方现场负责人是否进行验收,当其要求对已经隐藏的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人担当由此发生的全部追加合同价款,赔偿发包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人担当发生的全部费用,工期不予顺延。
5、发包方指定的现场负责人为:,身份证号码为:。发包方现场负责人的签确认视为发包方的确认。
第十二条关于平安施工的约定
1、平安施工与检查
(1)承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人担当。
(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化,并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故,由发包人担当相应责任及发生的费用。
2、平安防护
(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时,施工起先前应向甲方提出平安防护措施,经甲方后实施,防护措施费用由发包人担当。
(2)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人,并提出相应的平安防护措施,经发包方认可后实施,由发包方担当平安防护措施费用。
第十三条关于竣工验收和结算
1、竣工验收
(1)工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收,并办理验收交移手续。
(2)工程未阅历收合格时,甲方不得有任何的运用行为,否则视为甲方对该工程已阅历收合格。保修期自甲方实际运用之日起计算。
2、结算
工程验收合格后,乙方应将有关资料移交给甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后
天内未有异议的,视为认可结算资料,双方应填写工程结算单并签确认,若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签的,视为结算单已经得到了甲方的签确认。
第十四条关于工程价款支付的约定
1、双方同意工程价款按下列方式进行确定:
(1)固定价格:本工程总价款为(大写):;
(2)其他方式:。
2、双方同意按下表执行工程款的支付:
支付次数支付金额
支付时间
第一次:%
元
大写:
其次次:%
元
大写:
第三次:%
元
大写:
第四次:%
元
大写:
工程验收后天内付清。
3、特殊费用的约定:
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水、电费用由甲方担当;
(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的,罚款由乙方支付,如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,则罚款由甲方负责;
(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳,已经列明税费的,由乙方负责交纳。
4、增加的工程项目,经双方签署增加协议确认后,甲方应就该增加工程项目支付预付款,预付款的金额为增加项目总造价的30%,另外的70%实行分期付款,甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的,则甲方应按上述比例支付给乙方。
第十五条关于工程保修的约定
1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起
月内。损耗品、运用不当、人为破坏以及非工程自身缘由的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
2、甲、乙双方对保修的其他约定:。
第十六条违约责任
1、当发生下列状况时发包人违约:
(1)发包人不按时支付工程预付款;
(2)发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;
(3)发包人无正值理由不支付工程竣工结算价款;
(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。发包人担当违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
2、发包方以上违约行为构成了一般违约,应担当的违约责任:未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款,发包方向承包方支付的违约金为:
元,合同接着履行。发包方其他违约行为应担当的违约金为元。
3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付,并造成了承包方损失的,为发包方严峻违约,承包方解除本合同的,发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。
4、当发生下列状况时承包人违约:
(1)因承包人缘由不能根据约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;
(2)因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准;
(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。
5、承包方每拖延一天竣工,应向发包人担当元/天的违约金;其他违约行为应向发包人担当元的违约金。
6、一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。签订本合同后,任何一方无正值理由而擅自解除本合同的,应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。
7、其他约定:。
第十七条争议解决
1、发包人承包人在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
2、发生争议后,除非出现下列状况的,双方都应接着履行合同,保持施工连续,爱护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)经过协商停止施工,且为双方接受;
(3)法院要求停止施工。
第十八条不行抗力
1、不行抗力包括因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾难。
2、乙方在遭受不行抗力影响施工的,应当刚好实行措施避开损失的扩大,并将有关状况通知甲方。否则,应当就扩大部分的损失担当赔偿责任。
第十九条合同附件
1、工程施工项目确认书
2、施工图纸或工艺说明确认书
3、项目变更单
4、分项工程,隐藏工程验收单
5、承包人供应的材料明细表
6、发包人供应的材料明细表
7、工程验收单
8、工程结算单
9、工程保修单
10、发包方身份证或营业执照复印件
11、承包方身份证或营业执照复印件
其次十条附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力
2、本合同的附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号:
签约地点:
签约时间:年月日
乙方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号码:
签约地点:
签约时间:年月日
合同二
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概况:建筑面积12273.00平方米。
二、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据;
工程造价为:¥元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限
工程开工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、质量要求
按国家建设部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身修理。
六、付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的
2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的
3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
七、双方责任
1、甲方:负责供应整个工程的运用、设计要求;供应现场运用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方担当。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生改变时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3、工程量发生改变时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份,双方签生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方单位名称:乙方单位名称
(盖公章)(盖公章)
法人代表:法人代表:
托付代理人:托付代理人:
年月日
我细心举荐;经典举荐;我热门举荐;精选举荐;拓展阅读
装饰装修工程合同4篇本文书目装饰装修工程合同广东室内装饰装修工程施工合同荆门市住宅装饰装修工程施工合同(参考文本版)装饰装修工程施工合同书
甲方:_________
乙方:_________
协议标的:甲方位于“_________”的居室,以下简称标的。
经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。
1.施工过程中,乙方施工人员应仔细施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必需远离易燃易爆物品。
2.乙方施工人员不得运用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。
3.乙方施工人员不得运用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后马上整理餐具,剩饭菜及弃物。
4.乙方应设置特地的垃圾堆放处,刚好清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。
5.安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品干脆放置在地板、地砖上,全部物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。
6.有违反以上第一条1、2、3、4、5项,甲方经过提示、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;假如因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。
7.如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并担当全部责任。
8.乙方在施工中要留意平安,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。
9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方供应的全部材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必需在运抵标的居室时当场由甲方,乙方比照《装修合同》附表5(《乙方供应装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签后方可拆封、运用。假如乙方运抵材料与合同不符,乙方必需实行更换,补救措施。
10.乙方应当就其供应的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,假如发觉系假冒伪劣材料,乙方必需更换为合同中标定的产品,并根据合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;假如乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以依据详细状况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。
11.由于乙方供应材料质量、规格等缘由,造成工程质量出现问题时,乙方须实行更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不怜悯况扣除支付工程款项;由于乙方供应材料质量,规格等缘由,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并担当全部责任。
12.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行修理和更换。在甲方正常运用的状况下,因为乙方供应材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。
13.对于乙方在《装修合同》中约定的材料,因市场断货等特别状况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必需更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必需经过甲方的签同意。
14.甲、乙方供应的材料进入标的居室后,乙方必需在适当的位置平整堆放材料,并妥当保管,因未妥当保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必需依据甲方要求更换、补齐、赔偿。
15.乙方无权擅自更换甲方供应的材料,假如发觉问题应刚好向甲方提出,甲方实行更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并运用了甲方供应的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方供应的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。
16.乙方对甲方供应的材料假如造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。
17.《装修合同》附件中,全部的_________改为_________(_________厚),每张板(均为标准尺寸_________×_________)补交_________元的材料费,金额按实际工程量结算。
18.乙方必需在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方供应书面的工程进度表和甲方选购 材料进度表。
19.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。
20.起先施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展状况,至少每三天到甲方标的居室检查工程状况,并作书面登记。乙方质检人员必需严格履行质检的制度,相关验收单必需齐全,作为甲方各项验收的参考之一。
21.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。
22.假如工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当马上改正。乙方未根据甲方要求刚好改正的,依不怜悯况扣除支付工程款项。
23.如施工人员违反《装修合同》和本补充协议,状况严峻的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的其次天更换。
24.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。
25.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改看法及削减工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。
26.装修垃圾,乙方施工人员必需清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。
27.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采纳同一管材或护套线包袱,施工长度按单条管线计算,不分别计算。
28.瓷砖在铺装前必需完全浸泡12小时方可运用。
29.地砖采纳勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方供应且不再单独收费。
30.涂刷标的居室内全部部位(包括客厅、主卧房、辅卧房、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。
31.全部墙漆用_________色,色号_________,全部顶漆用_________色,色号_________。
32.在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术运用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。
33.全部门及门套采纳的原子灰为_________牌。
34.对于全部隐藏工程,需甲方验收签后,乙方施工人员才能进行后续施工。
35.工程的质量验收根据《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内,如因乙方的缘由发生质量问题,乙方应负责完全修复。不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。
36.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,voc等)给甲方。如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方担当。
37.物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________%的工程尾款相互独立。
38.物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时,乙方应当交纳办理施工人员出入证的费用等。
39.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料运用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签验收做为支付工程款的依据。
40.如支付中期款时工程量发生改变,变更项目阅历收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。
41.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。
42.乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在48小时内到达现场。假如由于乙方施工或供应的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的全部费用均由乙方支付。
43.工程完工后乙方必需交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。
44.未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决。
45.本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份,甲乙双方各执一份,_________一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。
甲方(签):_________乙方(盖章):_________
乙方代表(签):_________
_________年____月____日_________年____月____日
广东室内装饰装修工程施工合同装饰装修工程合同(2)|返回书目
甲方(发包人):__________________
法定代表人:___________________
地址:_________________________
身份证号:_____________________
联系电话:_____________________
乙方(承包人):__________________
法定代表人:___________________
地址:_________________________
身份证号:_____________________
联系电话:_____________________
工程设计师:___________________
身份证号:_____________________
联系电话:_____________________
施工负责人:___________________
身份证号:_____________________
联系电话:_____________________
合同签订地址:_________________
依据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在同等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:
第一条工程概况
1.1施工地点:________________。
1.2工程装饰装修面积:________。
1.3工程户型(以房管局登记备案为准):________________________。
1.4施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。
1.5工程承包方式,经商定实行下列第____种方式:
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰装修材料、设备明细表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)供应其余部分材料(见附件3及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供应材料、设备明细表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)供应全部材料(见附件5)。
1.6工程期限:
开工日期_____年____月____日;
竣工日期________年____月____日。
1.7工程款:本合同工程造价为人民币________元,金额大写:____________(见附件6:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。
若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。
其次条工程质量标准
2.1本工程质量执行国家标准gb50096-11019《住宅设计规范》、gb50327-XX《住宅装饰装修工程施工规范》、gb50210-XX《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。
2.2装修室内环境污染限制应严格执行gb50325-XX《民用建筑工程室内环境污染限制规范》等相关国家、行业和地方标准。
2.3其它约定标准(在“是”或“否”对应的“□”中打“√”或填写其它标准):
(1)gb/t18883-XX《室内空气质量标准》□是□否执行;
(2)_________________________________________________。
第三条甲方责任
3.1本合同签定后________日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户,并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可,甲方或丙方无权单方面提取款项。
若甲方托付乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但若精简工程,除非另有约定,削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出,须等工程完工后再返还甲方。
本工程款项特约帐户为:
开户名:________________
开户行:________________
帐号:____________________________
3.2开工前天,为乙方入场施工创建条件,并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采纳爱护措施。若甲方自带设计方案,在现场交底前还应向乙方供应经确认的施工图纸或施工说明文件_______份。
3.3向乙方供应施工所需水、电等设备,并说明运用留意事项,水电费用由方担当。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。
3.4遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
3.5甲方不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(3)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。
(5)强令承包人违章作业施工的其它行为。
3.6凡涉及3.5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明,再由房管部门批准。
3.7施工期间甲方仍需部分运用该居室的,甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。
3.8指派为甲方驻工地代表(如有须要),负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。
第四条乙方责任
4.1依据施工图纸或施工说明,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。
4.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。
4.3严格执行施工规范、质量标准、平安操作规范、防火平安规范和环境爱护规定。
4.4主动协作甲方托付人和丙方开展正常工作。协作甲方托付的工程监理开展工作,做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。协作竣工验收,编制工程结算。平安、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
4.5严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定:
(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管理设施。
(2)遵守物业管理规定的施工时间,不得扰民及污染环境;
(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由承包人担当修理和损失赔偿的责任;
(3)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的爱护;
(5)保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁;
(6)负责将装修垃圾装袋,刚好清运到物业指定位置,并支付物业管理所收的相关费用。
4.6自备施工工具,并充分利用辅材和主材,削减材料奢侈。一般材料的损耗率应不高于_______%,特别材料损耗率的约定:
乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分,其费用由乙方担当。
4.7向甲方供应项目完善、清晰规范的报价文本,依据工程实际状况由专业的报价师或报价系统供应标准报价。甲乙双方达成一样后,在施工项目不变更的状况下,工程的结算价格与预算价格误差不超过________%,超出部分由乙方担当。
4.8甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当敬重其民族风俗习惯。
第五条工程变更
5.1合同签定后,在施工前或施工过程中假如甲方还需增加工程项目,在增加制作之前,乙方作预算造价;如需变更,甲乙两方须协商一样,参照同类工程价格调整相应费用,并告知丙方。
5.2增加项目所需的费用,必需在增加项目施工前一次性交纳至丙方指定的本工程款项特约帐户,由甲丙双方监督发放(参见3.1款及附件7:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程变更单》)。
5.3合同签定后,在施工前或施工过程中假如甲方需削减工程项目,三方协商一样后,调整相应费用,并约定:甲方单方面要求削减施工项目所对应的费用(以工程预算为基础),应划拨%给乙方作为补偿;乙方提
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版通讯器材购销合同3篇
- 2025年度大型活动场地租赁及服务合同4篇
- 2025年PVC管道产品检测与质量保证服务合同范本3篇
- 2025年消防给水系统设备及工程安全防护合同3篇
- 2025年度餐饮股份合作人力资源合作协议3篇
- 2024版跨国投资风险共保协议版B版
- 二零二五版国有控股企业股权置换与混合所有制改革合同3篇
- 2025年度消防安全通道维护外包服务合同3篇
- 2024移动支付技术服务合同
- 2024版暂定协议总价协议样本版B版
- 校园安全培训课件
- 化工厂施工安全质量冬季施工措施
- 移动商务内容运营(吴洪贵)项目五 运营效果监测
- 2023-2024学年广西壮族自治区玉林市小学语文一年级期末评估测试题详细参考答案解析
- 青少年自杀自伤行为预防与干预专家讲座
- 比较思想政治教育学
- 职业技能大赛:电工(五级)理论知识考核要素细目表(征求意见稿)
- 阿特拉斯拧紧工具维修培训
- 莱州市石材产业园控制性详细规划环境影响报告书
- GB/T 4882-2001数据的统计处理和解释正态性检验
- POCT血糖仪项目培训记录表、资质授权申请表
评论
0/150
提交评论