工程施工劳务承包的协议书汇集

第页共页工程施工劳务承包的协议书聚集工程施工劳务承包的协议书聚集。工程施工劳务承包的协议书【篇一】总包方：石家庄建立集团永泰分公司(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律及行政法律，遵守平等、自愿、公平、公正和老实的原那么，甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电，生活用水、施工用水、提供乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商一致，签订协议如下：一、工程概况1、工程名称：安平县中心商业大道2#、3#住宅楼。2、工程地址：安平县中心大街以东，东马路以西网都街以南。3、工和规模：2#、3#住宅楼均为框剪构造，地下二层、地上十八层，地上一、二层为商业用房，三层以上为住宅。二、工期施工总工期为天;按照以下约定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不可抗拒因素)(1)年月日前主体封顶、室内砌体、外脚手架撤除及主体材料清理完毕。(2)年月日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成，场地清理完毕。三、质量等级：合格。四、劳务承包范围按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸，图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等，包括构造和建施图纸上的各个空洞的预埋进展施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的装备，周转材料的租凭、购置，各种机械的装备，必须满足施工需要。施工现场内的一切用工，均属乙方承包范围，生活用电由甲方规定标准，超出范围由乙方缴纳费用。详细劳务工作内容及相关约定如下：1、泥工工作(1)中心商业大道工程2#、3#楼塔吊根底、升降机根底、砌体工程、混凝浇筑工程，图中的预埋工程、二次构造及室内外抹灰，水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装，构造柱和门窗过梁的加工及完成，在主体构造中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉，施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。(2)现场场地平整、硬化、清扫、搭建、撤除、现场所有的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具，现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊根底的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。(3)小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购置。(4)室内外回填土及地坪工程。(5)屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。(6)所有构造上下墙面必须保持平整及垂直度，以及墙面及板面的合格尺寸。(7)每段施工的混凝土试块的制作。(8)外墙保温及屋面工程。(9)每段施工过程中，甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械，乙方不得收取任何费用。2、木工工作(1)所有模板制作安装工程，楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。(2)顶板的打磨，爆模的剔凿及清理。(3)自带手开工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。(4)、所有墙面必须保持清水墙，保持墙面的规定尺寸，程度度及垂直度等。3、钢筋工作(1)所有钢筋制作安装工作，钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的3%范围内，超出局部由乙方自己采购或承当。(2)所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料，水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应装备专业人员。(3)甲方钢筋运至现场乙方配合卸车，吊车费用由甲方负责，乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进展检查抽样并报甲方。(4)现场不能有超出1米的废料，并对超出1米的钢筋进展焊接使用。(5)所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎，墙面钢筋应横平竖直。(6)二次构造的植筋等。4、架子工工作(1)所有楼层落地、悬挑外架、平安通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和撤除等。(2)钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场平安过道以及现场的各个平安防护等。(3)各楼层卸料平台搭设及撤除。(4)施工电梯的平安及撤除。(5)施工人员的操作证必须齐全有效。(6)装备的各种平安材料、工具、机械自理。(7)挑架子所用的工字钢安装、撤除均由乙方负责。5、测量人员(1)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告，参与测量人员满足施工进度的技术要求。(2)所有现场开挖前后定位抄平，放线及二次构造的抄平放线等。(3)上级有关部门验线检查必须配合。(4)所有放线人员必须出具有效证件。(5)记录好每次的测量的情况，观测沉降、整理并上报甲方。(6)大体积砼测温孔的留设，并按要求做好测温记录。机械设备、材料周转、辅材及其它。附：(1)以施工工地内的所有土建局部所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。(2)保证整个工程土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、平安网、密目网、平安带、平安帽保证购置的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间，按甲方要求齐全有效。(3)平安网(挂网、兜网、密目网)必须符合国家现行标准及工程部的要求(此款强迫要求)。(4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙外表最后一次清洁;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口和调口。(5)全部施工区域的平安防护、包括消费区、生活区、平安通道等全部平安防护的搭拆、维护工作。(6)乙方在施工场地内，对所发生的零工自行承当责任(7)乙方负责施工现场、平安文明施工及其工作面和生活区的卫生清理，每道工序必须做到工完料尽场地清。(8)各项工程施工前乙方向甲方提早7天以书面形式申报材料使用方案，并经工程部批准后严格执行。(9)乙方无条件执行工程部各种专项方案。(10)植筋已包含于包工单价内，甲方提供钢筋。(11)现场临时排水已包含在包工价内。(12)钢筋场地搬移及二次加工场地搬运，安装已包含在单价内。(13)外架的拉结点已包含在包工价内。(14)保护垫块，马凳150cm以下不得使用钢筋，所产生的费用已包含在包工价内。(15)假设发生工程变更，按分项单价据实计算。(16)非甲方的原因停工15天以内，甲方不补偿任何费用，超过15天以上，甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。(17)乙方应对现场人员进展登记，做好记录，并将花名册、身份证复印件报甲方，每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并配合甲方与每个人签订劳动合同。五、甲方的`权利和义务1、编制工程施工质量、平安、文明等技术条件(施工组织设计、施工方案、施工措施、平安交底、技术交底和解决工程有关问题)。2、对工程进展过程中的质量监视、平安检查催促和验收工作。3、工人进展班前平安教育，并做好记录，报工程部备案，杜绝违章作业。假设因作业人员违背操作规程和违章作业所发上的平安质量事故等造成的经济损失由乙方全部承当。4、工程款结算资料待工程完成后，按合同向甲方如实填报“拨款申请表”。5、对本工程劳务盈亏由乙方负全责，产生的各种罚款自行消化，与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承当，谁出示收据谁承当的原那么办理，乙方及所属管理人员对对班组负责任，材料商及个人等签字认可的债权债务，未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为，与甲方无任何关系，其产生的后果由乙方本人承当经济和法律责任。6、乙方承当1%劳务管理费，在每次付款时由甲方代扣。7、乙方在本工程内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责，甲方不产生任何费用。8在本工程没有到达甲方与建立单位拨款的时间，乙方所产生的任何费用均由乙方自己承当。9乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进展周期性检查、维修、保养，并做好检修记录。乙方的权利乙方在承包期间及承包范围内，根据甲方规定行使以下权利：1、根据工程的详细情况组建工程管理班子。2、决定施工人员的工资分配标准和经济处分措施。3、施行工程管理组织指挥权。乙方义务1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全工作。2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级领导检查。3、服从甲方指挥，介绍甲方监视，并向甲方按要求提供一切有效证件，遵纪守法，精心组织，文明施工、按标准完成施工现场的平安、质量、进度全部内容。4、如乙方不按平安方案消费、不按时检查平安设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不可意料或意外事故责任，按本协议有关规定承当。5、在施行过程中必须力行节约材料，所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内：钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。6、乙方必须严格按照图示施工，假设因乙方施工失误造成财产损失，乙方承当赔偿责任。图纸中出现的变更假设建立单位给予补偿，甲方相应补偿乙方。7、乙方必须服从工程部、建立单位及监理等管理人员安排和指挥，对甲方人员安排必须执行，假设上述部门及人员认为乙方质量技术和平安及工期等不能保证，乙方在约定的期限内达不到要求，甲方有权利即终止合同，所产生的劳务费用乙方自行承当。8、乙方必须制定专人管理现场材料，毁坏和浪费，乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必须持证上岗，并提交所有有效证件的复印件给甲方。9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入，宿舍按要求住宿，严禁非公地人员逗留和留宿，宿舍内的照明用电为低压电，插座为220V电压，乙方应派专人负责限时供电，食堂除外。10、乙方必须严格按照劳动法和建立部门关于农民工支付工资暂行方法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资，不得拖欠和克扣工资，工资发放应按规定发放。假设随意拖欠，甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资，该费用在结算时双倍扣除，乙方不得有任何异议。11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否那么，乙方承当甲方的一切直接和间接经济损失，且不得要求甲方支付承包费。假设情节严重，甲方可将乙方清理出场。所有甲乙双方的进场材料，乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样，并按甲方指定的地点码放整齐，保证先入场先使用的原责。七、承包费用单价及结算支付1、施工分为主体和装修两局部，主体包含砌体工程，主体施工中主体构造施工与砌筑施工比例为8.5:1.5，装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为：7:3，其中包含整个工程的3%的质量保修金，保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。2、包工单价包括：中心商业大道2#、3#楼按图纸构造面积元/m2结算。3、本工程中人工费为承包单价的75%，材料为承包单价的25%。3、工程款支付(1)2#、3#楼主体工程劳务费付款方式：第一次为主体施工至8层，第二次为主体施工至14层，第三次为主体封顶，付至已完工程量的70%。假设遇到春节放假不能完成8层封顶但必须完成5层封顶时，按合同签订之日起，甲方暂按每人每月3000元的工资标准支付工人工资，前期费用由乙方自行解决。(2)2#、3#楼装修工程施工至地上层完成后经历收合格签证后支付已完成工程量的70%，第二次付款待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完工程量的70%。余款为全部工程开工并经质检站验收合格后三个月内付至总工程款的95%,留4%作为质保金。(3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次工程结算款中扣除。八、违约责任处理乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程工程的承包责任人，工作中假设有一下行为，给甲方造成不良后果和损害的，按以下违约责任处理，情节严重的依法追究刑事责任：1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要，影响甲方正常公共秩序的，给予没人每次1000元的处分，超过5人的给予每人每次20xx元的处分，损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。2、乙方因不标准的行为经甲方指出后不予整改，造成有关行政机关、部门对甲方进展通报停业整顿、罚款等行政处理的，除补缴罚款外，乙方给予甲方经济和声誉补偿(通报批评的2-3万，停业整顿的5-10万)。3、甲方因外界因素强迫为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项，从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。4、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务，以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起别人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承当任何民事、刑事责任，其中产生的后果由出具签字人承当同时向甲方支付罚款6--12万元。涉及犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人，必须第一时间亲自到现场处理。如采取回避、逃避，任其事态开展，给甲方造成声誉损失，处理难度增加，乙方向甲方支付罚款6--12万元。6、由于乙方原因导致发生以下情况时，乙方按以下标准赔偿甲方。(1)、乙方因诉讼败诉后，甲方被法院强迫执行期间，银行账户受到严重威胁，乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。(2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元，法院查封甲方财产及办公地点，乙方每天赔偿甲方经济损失和声誉损失20xx0元。(3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。(4)、处理事件的一切费用由乙方承当，甲方协助乙方处理事件所产生的费用，每人每天1000计算。(5)其他违背甲方规章制定的行为的按有关制度处理。7、因乙方原因甲方收到监理、建立单位的质量平安文明施工(乙方施行区域)处分的，乙方将承当处分金额双倍罚金。8、施工现场乙方必须按照甲方所规定的平安、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等，在第一时间必须按要求完成，拖一小时处200--500元罚款，由此累计，甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象，不管什么原因一人一小时罚款200元以此累计。乙方现场管理人员、特殊工种操作人员，必须提早上交有效证件到甲方，经甲方考核确认方可上岗。如不办理，甲方发现一人罚款1000-20xx元，现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同，劳务队必须挂在劳务公司，并上交各项证件给甲方。9、乙方必须按照甲方所制定的工程任务和通知合理落实，各项人员，材料机械进场不得无故拖延，超过一天处以10000-20xx0元罚款。10、施工现场乙方必须在开工前办理工人的各项保险及相关证件，所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方出现的伤、残、亡等事故甲方协助乙方处理，所产生的费用由乙方自理，假如乙方不予办理解决，拖延一小时罚款5000-10000元。11、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天，甲方需要承当乙方现场人员的误工费，每人每天按标准60元计算，10天内不计，停电不计。12、乙方以上行为给甲方造成损失的，甲方按照本协议追究其法律责任所产生的诉讼费，保全费、律师费均由乙方承当。13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除缺乏局部以乙方个人或家庭财产赔偿。14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。九、其他约定1、严格执行质量、环境和职业安康平安管理体系标准。坚持“真爱生命，保员工安康;改善环境，为人类造福;注重信誉，向顾客负责的管理理念，”杜绝人员死伤亡，机械设备等事故发生。乙方应无条件的配合甲方承受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。2、乙方在施工过程中必须到达特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持证安康证达100%.3、本工程质量要求外表光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收标准执行和办理，并作为本合同附件同时进展承包合同全面施行和执行。4、假设乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收合格标准为止，一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承当。5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安排，假设甲方个别分局部项安排不合理，可采取建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并施行。6、假设乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求，甲方提出撤换，乙方应无条件配合，假设乙方在整体工程质量方面无完好的质量控制措施，出现整体质量下滑，经甲方书面通知后无效后，甲方有权将乙方清场，清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完工程量30%计算承包费。7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包，有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承当。8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍清扫清理，生活和生活用水有方案排放。民工宿舍的生活用品搁置合理统一，随时保持清洁卫生。消费和生活区域在未经甲方答应的性况下不准乱拉乱接水电，并对此而产生的浪费、平安事故的责任等，由乙方全部承当。9、乙方所有人员自觉遵守同家及地方法律、法规，服从甲方，业主和监理的合理指挥和施工现场制度，决不允许有顶撞甲方管理人员，业主和监理的行为，否那么发生一次，对乙方外罚100元。假设遇劳务及其他纠纷，乙方可选派人员与甲方协商，严禁出现围攻，上访及消极怠工，否那么对乙方处以1000-5000元/次罚款，乙方并承当由此带来的一切经济损失和社会形象。10、凡乙方在施工中发生任何平安事故，除及时向甲方书面报告外，还必须无条件配合相关人员对事故进展调查和取证工作。乙方内部人员不允许打架斗殴现象;一旦发生不管任何原因，甲方有权对乙方处以20xx-10000元的罚款，情况严重的移交相关部门处理。十、争议解决1、争议：发生争议经甲乙双方协商无果后由石家庄人民法院进展诉讼仲裁。2、合同为乙方工程部集体合同，乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人并承当不告知或告知不清而产生的后果的全部责任，承诺书，平安消费管理责任书为本合同组成部份。3、本协议一式四份双方各执一份，双方签字盖章之日生效，到工程开工结算收回工程尾款后自动失效。甲方代表：乙方代表：身份证号码：身份证号码：：：年月日年月日工程施工劳务承包的协议书【篇二】发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕为配合主体工程施工方案进度，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章，甲、乙双方在自愿、平等、公平和老实信誉的根底上达成一致，订立本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：4.承包方式：单价承包，承包金额合计：乙方承当为：包工包料，包质量、包平安消费、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。二、工程期限及进度1.工期：实际施工日期以发包方实际要求工期为准2.进度：乙方按甲方要求的进度方案组织人员，承受甲方的全面管理。3.暂停施工：因单价中隐含了各种风险，故不管何原因造成的停工损失费用由乙方自行承当。三、双方的权利和义务1、甲方的权利和义务〔1〕及时组织人员对乙方进展技术交底和平安教育。〔2〕甲方可根据工程进度要求，对乙方人员的配置进展调整，满足施工要求。〔3〕完工后对乙方及时进展结算并支付劳务费。2、乙方的权利和义务〔1〕承当业主合同〔专指工程经理部与业主签订的工程承包合同〕文件规定的一切义务及风险，严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。〔2〕根据承包的工程量及甲方提出的进度方案投入足够的人员。〔3〕施工中必须履行甲方的各项指令，服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。〔4〕加强对施工人员的平安意识及平安操作规程的教育。〔5〕保护施工场地清洁，做到文明施工。〔6〕乙方按工程质量、平安管理有关规定组织人员施工，采取严格的平安防护措施，承当由于自身平安措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。〔7〕乙方在开工检验合格后及时办理工程结算。〔8〕在乙方承当施工期间对外发生的一切经济债务，均由乙方承当，与甲方无关。3、费用结算及支付〔1〕结算及支付。工程完工后乙方应及时结算，甲方支付乙方劳务费。4、违约责任〔1〕乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的才能，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承当合同总价的10%的违约金。〔2〕由于乙方原因致使合同无法履行，乙方承当合同总价的’10%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。〔3〕由于乙方违约，业主对甲方要求违约赔偿时，乙方应承当全部责任及费用。5、合同生效、终止〔1〕本合同自双方签字盖章之日起生效。〔2〕甲乙双方履行合同全部义务，结算支付完毕，且责任期满，本合同自动失效。6、其他本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。甲方：______________乙方：______________〔盖章〕〔盖章〕甲方代表乙方代表〔签字〕〔签字〕_______年_______月_______日_______年_______月_______日工程施工劳务承包的协议书【篇三】发包人(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位，甲方将本合同约定的建立工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为，双方协商订立本合同以遵照执行。一、乙方承包的劳务作业工程名称甲方将工程的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。承包范围及承包内容：①以设计图纸及设计变更为根据，从根底承台及垫层开场施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);④前后台场地清理，做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。⑤砼湿水养护。⑥承当砼发生堵泵的一切费用。⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。⑧每周脚手架底部清理一次，到达工程部验收条件。⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及根底钉龙门桩工作。⑩墙、柱、板等接口部位模板破绽采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工，甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系，不承当劳动法等相关法律所规定的用人责任。二、施工工期总日历天数为天，详细以阶段施工进度方案为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。三、承包单价1、单价按：元/m2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算标准》计算);即：本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完本钱分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)假设班组在施工过程中可以保质、保量、按进度完本钱工程，未发生平安事故，工程部另奖励一万元。2、本结算价格是完本钱合同内容的全部偿付，包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、平安消费管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用，甲方不另进展任何支付。3、工程部规定的统一服装费用由乙方承当，平安帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备，包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。4、假设甲方安排工作不及时完成(四小时范围内)，甲方有权直接派其它班组完成，费用按双倍工资计取。假设因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因，造成中途退场，按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。四、结算及付款方式1、工程进度到达±0.000楼面付至已完工程量的65%;±0.000以上每月付款一次，付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%，余额在全部验收合格后个月内付清。支付形式包括：现金、转帐支票等形式。由于建立方原因，工程款未及时到位，乙方不得以此为理由聚众闹事，否那么由此造成的一切损失及后果均由乙方承当。2、结算程序如下：(1)由主管施工员列出其工程量清单;(2)经技术负责人审核其工程量;(3)经质安员列出其质量、平安、文明相应证明文件;(4)送交工程本钱核算办公室办理结算;(5)结算书送交工程经理签字认可后，由工程财务办理支付手续。3、甲方只对质量验收符合要求的工程进展支付。支付形式包括现金及食堂餐票，转帐支票等形式。五、质量要求1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进展施工，质量必须到达国家有关验收标准，而且必须节约材料，如因乙方原因造成质量返工，所有材料损失费均由乙方承当。2、工程质量验收必须满足有关施工标准验收标准，每道工序须经甲方管理人员签认后，方可进入下道工序施工。3、如因乙方原因使工程质量在开工时达不到本合同规定要求那么按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。4、本工程实行“自检、互检、专检”相结合的质量检验制度，乙方必须为检查检验提供便利条件，并按质安部门，业主代表和监理要求返工、整改，承当由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方施行，互检由甲方协助乙方施行，专检由甲方组织建立监理方施行，乙方负责人参加。5、本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建立方，监理方的相关规定执行。六、现场平安、文明管理1、乙方应加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。2、乙方应加强施工现场管理，严格执行建立主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定，保持现场整洁有序，违背将进展处分。4、施工现场文明工作由乙方详细施行，其费用已包含在乙方承包价格之中，甲方不再另行支付。5、假设乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求，甲方有权安排其别人员完成应由乙方完成的相应工作，该局部发生的费用在乙方结算款中扣除，乙方无异议。七、甲方权利义务1、甲方对乙方作业进展统一指挥和安排，对乙方进场施工作业人员享有监视管理权，有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;2、甲方按工程施工的进度方案供给材料，经甲方核验后交乙方施工;3、有权对乙方进场施工作业人员进展平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。4、组织及负责对乙方施工作业人员进展施工技术、措施等方面的交底。5、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进展指导、监控，并按规定及时做好验收工作。6、定期组织施工协调会，施工现场与其他专业队伍协调，垂直运输设备以保证乙方施工顺利进展。7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进展卫生等方面工作的指导、监管。8、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。八、乙方权利义务1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作标准、施工验收标准标准和本合同的约定，精心组织施工。2、按甲方的工期方案要求，认真编制施工作业方案，每月应按时完成甲方下达的月工期方案。3、乙方应采取实在可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。4、在各操作面施工完毕后，清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐，做到工完料清。5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料，以免被淹埋造成浪费。6、保护好甲方提供的辅助设施，给水、照明系统和其它工序的成品。7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案，按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，并将每月工资发放表提交甲方备案。8、严格执行平安协议书中的规定，落施行工现场平安消费措施，做好各项根底工作。9、按照国家有关规定，办理好进场前的标准用工手续。10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。11、乙方进入甲方施工区域的消费作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员，无心脑血管疾病及关节疾病，如有病情发生由承包人负责)，要求身体安康、头脑清醒、具有一定的思想素质。12、乙方应加强对劳务作业人员的管理，遵守公司质量、环境与职业安康要求、工程部相关规定及当地绿色环保工程规定，做到现场平安文明施工。13、材料节约：乙方在施工过程中必须爱惜原材料，在保证质量、进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以1000元/次罚款。A、浇捣砼时，砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔，砼浇捣完后必须清理场内零散材料，多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。B、泵送砼时前后台必须配合，不得多送砼至楼面上造成浪费。九、违约责任(一)甲方责任：甲方未按合同约定支付劳务费，乙方有权要求甲方支付，给乙方造成损失的应予赔偿。(二)乙方责任：1、乙方未按工期方案施工的，每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金，并应赔偿由此造成的甲方损失;2、乙方施工作业未到达本合同约定的技术和质量要求的，应予返工，承当返工所需的一切材料费及其它返工费，由此造成工程延期的，应按本条第1项的规定支付违约金，并就赔偿由此造成的甲方损失;3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的，应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约，按10000元/次向甲支付违约金，由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方，否那么，甲方有权解除本合同，并要求第三方无条件撤出施工工地，由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。6、工伤事故责任分担：①5000元以内平安事故，由班组承当。②5000元以上平安事故，班组承当5000元，其余的由工程部承当(假设伤者及身份证号码未上报工程部交工伤管理局者，工伤事故费用由班组承当)。(三)一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承当上述违约责任后仍应继续履行合同。十、争议解决双方因履行本合同发行争议的协商解决，协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。十一、其它本合同一式三份，经双方签字盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程施工劳务承包的协议书【篇四】甲方：乙方：__________________按照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就xxxx(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：xxxx工程地点：xxx工程承包范围xxx1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。第二条工程工期1、方案开工日期：20xx年8月，方案完工日期：20xx年10月25日。2、乙方应无条件执行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。第三条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达国家设计要求。第四条组成合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同;2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准;注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第五条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第六条乙方责任和义务1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、应按招标文件要求和承诺的`管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率到达100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率到达100%4、服从甲方和业主的监视、检查、管理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、环境保护等方面的管理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责任后果;8、为其施工人装备必要的劳动保护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品);9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体安康、技术纯熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;制止使用不法人员，乙方应承当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。第七条环境保护、平安消费和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展平安消费、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;根据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作施行情况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，确保平安消费;随时承受平安检查人员依法施行的监视检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，承当一切责任后果和经济费用。发生平安事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进展处理。3、乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承当因违背有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第八条材料、设备供给与管理1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程方案需要向乙方提供。2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供给的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，那么超出局部的费用由乙方承当;材料节约局部，由甲乙双方按_______比例分成。第九条承包方式、价格及包含的内容1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元;1#、5#楼按每平方米1800元的45%结算(即每平米810元)。2、承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。3、本合同单价为一次包死价格，在合同施行期间不因其它因素变化而调整变动。第十条结算方法及付款方式1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的根据。2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收到达合同要求后_______%付清。3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。第十一条施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。开工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2、乙方应配合甲方对其工作进展的初步验收及工程开工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)第十二条工程保修1、保修范围、期限：______________2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承当。第十三条保险1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。第十四条争议1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否那么，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。2、发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;4、调解要求停顿合同工作，且为双方承受;5、仲裁机构要求停顿合同工作;6、法院要求停顿合同工作。第十五条合同履约保证金1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境保护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。假设达不到以上内容所规定的要求，那么从履约保证金中扣除一定的金额;假设发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，那么甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。第十六条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经开工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十七条合同份数本合同一式_______份，甲方_______份;乙方_______份。第十八条合同生效本合同自双方签章后生效。甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________合同签订时间：______________合同签订地点：______________工程施工劳务承包的协议书【篇五】发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，订立本合同。拉杆并堆放到指定地点。2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。2.6如天棚不能到达相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期到达48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。5.3假如因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权按照总包方的处分规定对乙方进展处分，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承当。款%支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准〔每月工程量所涉及工程款%支付〕，主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。10.2工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。。甲乙双方各执两份。甲方：甲方代表：身份证号码：乙方：乙方代表：身份证号码：年月日工程施工劳务承包的协议书【篇六】发包方：________〔以下简称甲方〕承包方：________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程详细情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。四、承包范围1、工程范围：在业主规定甲方范围内的史家庄小区b区1#2#3#楼工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、脚手架工程及现场平安文明施工。五、工作内容1、施工准备工作根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、消费临建搭设及撤除、临时用电用水的接通、撤除等工作内容。2、土方清基及回填工作内容〔1〕清基：配合土方施工单位的清基工作，开挖及转运根底承台的土方〔包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作〕。〔2〕垫层：垫层的平整、夯实。〔3〕配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。〔4〕配合根底施工的其它局部工作。3、砼工程工作内容：〔1〕施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前准备工作。本工程采用商品砼〔少量零星构件采用现场自拌砼〕，砼输送泵。〔2〕搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。假设采用商品砼，免除该工程工作内容。〔3〕振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环穿插道路和马凳，安放挪动溜子、木槽、补模板缝隙，去除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水潮湿，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等〈甲方提供试验员〉。砼工须提早30分钟做好准备工作。〔4〕运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品砼场内外全部程度、垂直运输。采用商品砼时，那么包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆砼输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采用何种方式，均包括一切配合用工。所有材料不计二次转运费。〔5〕清理：砼浇筑前去除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、砼输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。4、模板工程〔含木制工程〕工作内容〔1〕准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。〔2〕模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程〔3〕安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。〔4〕撤除：撤除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。〔5〕再次安拆：包括第一次安装和最后一次撤除。〔6〕运输：包括场内全部模板的程度及垂直运输。所有材料不计二次转运费。〔7〕清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂〔每周转一次刷一次〕；支、拆模后清理区域范围内所有木屑、废渣等垃圾；撤除最后一层构造模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上所有的夹具、扣件，施工前、后、所有材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。〔8〕对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。〔9〕其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固；清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并及时用水清洗；浇捣砼过程中派专人看模、随时调整、加固模板。5、钢筋工程工作内容〔1〕施工准备：熟悉施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋方案，领退料具，做好施工前的准备工作。〔2〕制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。〔3〕绑扎：a.清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。b.捣制构件包括安放垫块；预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。c.搭、拆能保证平安及施工需要的所有自用操作脚手架。d.钢筋接头如按设计要求采用电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。〔4〕运输：包括场内全部程度及垂直运输。所有材料不计二次转运费。〔5〕清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝；钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣砼过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。〔6〕其它工作：配合甲方以及其它工程工作。6、砌体工程工作内容〔1〕施工准备：熟悉施工图纸，编制砌体材料方案，报甲方技术负责审核。施工料具准备等砌体施工前的全部工作。〔2〕材料准备：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。〔3〕砌筑：各类砌体体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。〔4〕养护及验收：保证7天的潮湿养护砌体验收配合〔包括养护的覆盖物品等〕。7、脚手架工程工作内容〔1〕场内材料搬运，搭设、撤除内外砌筑架、砼浇灌架、平安通道、材料运输道，改架、架料保养、挂平安网，撤除的材料分类堆放等全部操作过程。〔2〕运输：包括场内全部程度及垂直运输。所有材料不计二次转运费。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。〔3〕清理：架子撤除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。8、材料装卸、领用及保管〔1〕所有到场材料的卸车，及出场材料的装车。〔2〕乙方按甲方现场材料领用管理方法办理材料领用手续。〔3〕甲方采购租赁的钢材、架管、扣件，应到达国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。〔4〕其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。〔5〕领用的材料由乙方负责保管。六、承包方式：包工、包辅助材料、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目的如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。2、包辅助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供给钢材、水泥、商品砼、黄砂、石子、石灰外，其它所有一次性工程消耗用材全由乙方采购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量〔按图计算量加规定的损耗率；损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率〕进展领用，超领用局部由乙方承当费用。3、周转材料由甲方根据工程需要提供给乙方使用，乙方应按需下料，如发现乱裁乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款___500_____元；发现盗窃钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。4、包设备及配电箱柜的维修保养费用：本工程根据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、砼搅拌机外的所有到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及维修全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方提供。5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的所有小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。6、生活用水、用电不进展定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方__202__元的处分。7、包工期目的：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承当相应违约损失。8、包平安文明施工目的：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。9、包质量目的：确保一次交验合格。七、承包费用、甲方在签约前三天收取乙方_____5___万元的履约保证金。、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量到达验收标准，工期、平安及文明施工等到达甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为xx元。2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供给，此价格中包括了对拉螺杆使用过程中所有工序的全部费用。3、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。4、此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、砼泵车等机械外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。6、本包干价包括了现场平安、文明施工及ci配合用工费。7、合同规定整体清包局部不存在计时工。8、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。9、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。10、如甲方根据需要确定外脚手架采用升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包局部脚手架费用。八、结算及付款方式1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。根底出±0.000〔一层底板砼浇筑完〕、1区完工结算一次；三层裙楼顶板结束算一次；塔楼局部每六层结算一次。每次结算按实际完成局部的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%,剩余保证金在最后一次结算后全额退回。按量提供申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、平安、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报工程经理签字后，由工程合约部进展结算。〈如施工方案有变，按施工进度情况酌情解决〉2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。3、付款方式：每次结算完成后的10日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的70%,主体构造完毕后30天内付款到达90%.余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后3个月内付清。乙方自身原因承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。九、施工质量1、乙方必须确保承包范围内的分局部项工程质量到达《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收标准及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承当甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍协助其返工，返工费用由乙方承当，并罚款XX元/次。2、严格执行质量"三检"制度，每道工序完成后乙方根据甲方要求先进展自检、互检、交接检并做好记录，合格前方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进展自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款XX元。3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款XX元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥成心拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。5、工程质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进展验收，要求所有分项工程必须到达国家规定标准。十、施工平安1、乙方必须建立健全的平安组织机构，设立平安负责人及班组兼职平安员，配合甲方做好进场及日常平安工作。2、乙方必须定期做好班内平安教育，使班组人员均有很强的平安意识。3、乙方必须严格执行国家、地方和工程部制定的平安操作规程、平安管理细那么、平安管理制度及治安管理条例。4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小平安事故〔除第三方原因〕由乙方负全部责任，并承当所有由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的平安事故，甲方协助乙方追究第三方责任。5、由于乙方操作不当或违背操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤，在包干结算价中扣除XX元/人次；造成第三方人员重伤，在包干结算价中扣除5000元/人次；造成第三方人员死亡，在包干结算价中扣除50000元/人次。对于产生严重后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。十一、文明施工1、施工期间，应加强班组内部文明施工教育。2、乙方须严格按照甲方企业ci形象要求保持消费、生活区域内的环境整洁每天派专人清理，并承受甲方检查。3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否那么甲方指派专人清理，所有人工从乙方结账单中扣出〔按40元/工日扣除〕。4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为〔打架每人次罚款1000元，其他每人次罚款50-100元〕。十二、甲乙双方职责甲方职责：甲方指派赵心刚为现场负责人。1、甲方为乙方提供生活和消费临建〔只提供材料，搭设由乙方负责〕。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房假设干，工人食堂一栋；消费临建包括钢筋棚及木工棚等。2、乙方员上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进展入场教育培训。3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、工程出入证等，办证费用由乙方承当。4、甲方根据消费情况安排乙方工作，并对乙方进展分局部项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。5、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。7、按合同的约定结算及支付劳务费用。8、负责装备平安防护设施〔平安帽等劳保用品由乙方负责〕。乙方职责：乙方指派为现场负责人，并装备工程技术工程师、平安员、质检员、测量员等管理人员5人以上。1、负责组织思想品质及技术程度等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。2、负责编制承包范围内各分局部项工程的施工方案。3、负责编制实际使用的工程材料及周转材料方案，并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理方法领用、保管、归还材料及机具。4、配合甲方做好隐蔽工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。5、负责控制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置控制点。6、承当因工伤事故所发生的所有费用〔以本合同第十条4款为准〕。7、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。十三、其它事项1、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进展查对，一旦发现乙方人员与花名册不符，每人罚款50元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不管原因，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方承当。并按约定进展处分。2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及消费区。违背本约定罚款500元/人次。3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自分开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶然分开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假或未委托代理负责人，每出现一次罚款200元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候〔包括节假日和农忙〕均不得擅分开岗位，否那么每发现一人次罚款100元。节假日乙方人员不得减少，每减少一人，罚款100元。4、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款1000-5000元。5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。6、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否那么按损失状况，加倍处分。7、乙方应该有较强的经济根底，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方承当由此造成的损失。9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供给不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进展其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供给不及时等原因造成乙方工作超过24小时延误且确有局部人员无法另行安排调剂期它工作，经甲方确认后给予实际误工人员每人每天7元的生活费。11、所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承当。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，平安帽、工作服〔假如需要〕由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。13、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。15、因业主资金不到位或其它原因，致使工程停、缓建，甲方在确认后30天内及时给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算根据为：《山东省建筑安装工程预算定额》,根据乙方所完成的工程量中的人工工日数量，按53.00元/工日。乙方在结清款项后必须及时清退员工。十四、附那么1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，互相理解的原那么另行协商。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。甲方：_______乙方：________甲方代表：_____乙方代表：______签订时间：签订地点：工程施工劳务承包的协议书【篇七】发包方：____________________承包方：____________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么，就南XX工程施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条工程概况(一)工程名称：____________________________(二)工程地点：____________________________(三)施工面积：____________________________第二条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青XX沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑撤除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额。本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立工程，假设有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场____日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期(三个月)(一)开工日期：____________________________(二)开工日期：____________________________第五条施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进展，本工序完成验收合格后，方可进展下一工序工作。第六条双方责任及工作(一)甲方工作1.提供食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进展安排，指导乙方施工，并对质量平安工作进展监视检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按标准进展施工。2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①.扣件按________%，②.形扣按________%，③。钢管、钢模按________%包干，全奖全赔。第七条工程验收(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进展要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收根据。(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承当其材料及人工费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作局部的实际记工，以每人________元一天支付给乙方。第八条人工费支付(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷________元，现金________元，每____天借支一次，总额控制。(二)每30天根据形象进度计算工作量，假设到达预计工期那么支付总工作量的____%人工费用，完成工作量超出方案量，那么支付____%，达不到那么支付____%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。(三)工程开工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的____%，余款一个月后付清。(四)本工程假设经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;假设不能到达优良，甲方那么按附件单价下浮____%与乙方作结算。第九条平安责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进展施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购置全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人，甲方为乙方代办保险手续。第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。第十一条其它约定假设乙方在施工过程中其工艺程度、工期达不到甲方要求，甲方那么有权要求乙方无条件退场并不予进展结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程开工验收合格，结清尾款后自然失效。甲方：__________________乙方：_________________负责人：________________委托人：_______________代表：__________________代表：_________________签约时间：________年____月____日工程施工劳务承包的协议书【篇八】甲方：____________________乙方：____________________按照《合同法》《公司法》及其它有关法律，行政法规，