2023年二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)通关提分卷

2023年二建建设工程法规及相关知识题库一、单选题1、对于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标答案：B本题解析：A选项错误。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。B选项正确。《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。C选项错误。《招标投标法》规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。D选项错误。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。2、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。A.为劳动者办理意外伤害保险B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.执行国家劳动安全卫生规程和标准D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查答案：A本题解析：本题考查的是劳动者的工资和劳动安全卫生制度。选项A，意外伤害保险不属于强制性保险，职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。《劳动法》规定，用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。3、工程建设项目必须招标的范围不包括(]A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元答案：B本题解析：按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。4、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投人使用。A.专业检测机构检测合格，取得安全标志B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C.专业检测机构检测合格，申请安全使用证D.建立专门安全管理制度，定期检测评估答案：A本题解析：《安全生产法》第30条规定：生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。5、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5答案：B本题解析：本题考查违约责任的承担。当事人既约定定金，又约定违约金的，一方违约时，对方可以选择其一执行。如按违约金，则要求供应商支付安全5+4（退还定金）=9万元，如适用定金，则双倍返还定金4*2=8，所以适用违约金对非违约方更合适。参见教材P127。6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未按照节能设计进行施工C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重答案：A本题解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡属于工程安全不良行为。7、根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构答案：B本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。8、施工企业必须为职工办理的保险是（）。A.意外伤害险B.工伤保险C.职业责任险D.财产险答案：B本题解析：2021版教材P232/2020版教材P230建筑施工企业在保证职工参加工伤保险的基础上，可以为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。9、以下法律性规范文件属于行政法规的是（）。A.《民法典》B.《城市房地产开发经营管理条例》C.《天津市建筑市场管理条例》D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》答案：B本题解析：A选项属于法律，C选项属于地方性法规，D选项属于部门规章。10、2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪，属于附加刑的是（）。A.罚款B.罚金C.管制D.拘役答案：B本题解析：2021/2020版教材P40页附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。11、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发答案：C本题解析：暂无解析12、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向人民法院或仲裁机构申请。A.2009年8月10日B.2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日答案：D本题解析：D正确，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。13、关于施工质量检验和返修的说法，不正确的有（）。A.工程质量检测机构不得转让检测业务B.竣工验收时发现质量问题的工程，由施工单位负责返修C.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位通知建设单位或监理单位即可D.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，可追究项目负责人的责任答案：C本题解析：A正确，检测机构不得转包检测业务，工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。B正确，不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。C错误，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。D正确，建设工程实行五方责任主体质量终身责任制。14、【2018年真题】关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役D.物权的变动只能基于合同关系答案：C本题解析：本题考查物权的相关规定。A错误，担保物权人是债权人，不是物的所有权人。B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，故用益物权不能是物的所有权人。C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D错误，物权的变动主要基于合同关系，也可以基于法律的规定。15、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的资格预审公告，可以收取适当的成本费用答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序。依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台（以下统一简称“发布媒介”）发布。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出。（六）开标时间地点参加人程序拒收情形其他16、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称答案：B本题解析：保险条款不属于合同的主要条款。本题可用排除法作答。参见教材P109。17、建筑企业资质证书有效期为（）年。A.3B.4C.5D.6答案：C本题解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。建筑企业资质证书有效期为5年。18、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.建设工程价款优先受偿权的期限为18个月D.建设工程价款优先受偿权的起算日为起诉之日答案：C本题解析：A项错误，建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。B项错误，装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。D项错误，承包人工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付工程价款之日开始起算。19、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.劳动者与当地劳动主管部门D.派遣单位与劳动者答案：A本题解析：劳务派遣指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接收劳务派遣单位（实际用工单位）订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作。20、根据法律规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.双方达成一致D.买方占有答案：D本题解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。对于不动产物权来说，实行的是登记主义，即登记时设立。属于国家所有的自然资源，所有权可不登记。对于动产物权来说，实行的是交付主义，占有或交付时设立。21、（2016年真题）投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.评标委员会B.招标人C.纪律检查委员会D.有关行政监督部门答案：B本题解析：对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。22、（2021年真题第2批）关于投标人的说法，正确的是（）.A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段校标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效答案：D本题解析：投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。教材页码：P80-8323、根据建筑节能制度，国家对集中供热的建筑，实行分户计量、按()收费。A.面积B.空间C.用热量D.时间答案：C本题解析：【考点】本题考查分户计量、按用热量收费制度【解析】依据《民用建筑节能条例》第9条，国家积极推进供热体制改革，完善供热价格形成机制，鼓励发展集中供热，逐步实行按照用热量收费制度。故C选项正确。24、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人，但发包人()A.应在工程价款总额范围内对实际施工人承担责任B.只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.应在实际施工人实际完成的工程量范围内对其承担责任D.无须承担责任答案：B本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。25、（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是()。A.施工单项合同估算价在400万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上答案：A本题解析：规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。26、根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%答案：B本题解析：本题考查的是施工节能的规定。根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。27、工伤保险基金可以用于（）。A.劳动能力鉴定B.投资运营C.兴建或者改建办公场所D.发放奖金答案：A本题解析：工伤保险基金存入社会保障基金财政专户，用于《工伤保险条例》规定的工伤保险待遇，劳动能力鉴定，工伤预防的宣传、培训等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。任何单位或者个人不得将工伤保险基金用于投资运营、兴建或者改建办公场所、发放奖金，或者挪作其他用途。28、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权答案：D本题解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、本票、支票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）现有的以及将有的应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。29、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理答案：A本题解析：建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。30、（2021年真题第1批）某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款答案：D本题解析：不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者（本题乙材料供应商）与受害者（施工企业）之间形成债的关系。不当得利产生的债被称为不当得利之债。受损失的人（施工企业）有权请求其（乙材料供应商）返还不当利益。故本题答案D选项正确。教材页码：P19-2031、注册建造师有()情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.仅申请在一个单位注册的B.受到刑事处罚，刑事处罚完毕的C.年龄超过60周岁的D.依法被吊销注册证书的答案：D本题解析：2021/2020版教材P65页注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：(1)有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的；(2)依法被撤销注册的；(3)依法被吊销注册证书的；(4)受到刑事处罚的；(5)法律、法规规定应当注销注册的其他情形。32、因()申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册答案：C本题解析：2021/2020版教材P65页因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。33、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。A.7日，6个月B.7日，1年C.20天，6个月D.20天，1年答案：D本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖励机制。对于招投标，应当自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。所认定期限长于6个月的，公告从其决定。34、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当由建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当答案：A本题解析：本题考出的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。选项B错误，应当为30%；选项C错误，见证取样和送检设计到的是安全和质量等重要结构方面的材料；选项D错误，见证人员应由建设单位或者是监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担当。35、关于工程参建单位的质量责任的说法，不正确的有（）。A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明B.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商答案：A本题解析：A错误，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。B正确，未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收。C正确，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序。D正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。36、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.人民法院C.建设行政主管部门D.作出决定的公安机关消防机构答案：D本题解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。37、场景(九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。A.甲B.乙C.甲乙双方D.仲裁庭答案：A本题解析：举证责任是指当事人对自己主张的事实，应当提供证据加以证明，以及不能证明时将承担诉讼上的不利后果。在举证责任的分配上，我国坚持“谁主张，谁举证”为一般原则。题中甲主张乙违约并要求乙进行赔偿，应当就乙延误工期这一事实承担举证责任。故选A38、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业答案：B本题解析：施工作业人员安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全防护用具；接受安全生产教育培训；安全事故隐患报告；被派遣劳动者。39、根据《民法典》，不可以采用口头形式的合同是（）。A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同答案：C本题解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式与合同内容。A选项：租赁合同。按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁；B选项：买卖合同。买卖合同可以是书面的，也可以是口头的。但对于房屋买卖等标的额较大的财产买卖，应当签订书面合同。C选项：建设工程合同。《民法典》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式D选项：借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。40、（2020年12月真题）关于民事案件开庭审理的说法，正确的是()。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外人民法院均应当公开审理B.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件一律公开宣告判决D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许答案：C本题解析：A项错误。《民事诉讼法》规定，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。B项错误。经人民法院传票传唤，原告无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按照撤诉处理；被告无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。C正确。人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。D项错误。宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决41、（2019年真题）合同权利转让未通知债务人，则()。A.转让合同无效B.对债务人不发生效力C.推定为未转让D.抗辩权发生转移答案：B本题解析：债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。42、（2021年第1批真题）根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是()。A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理答案：C本题解析：《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水作出规定。提高用水效率：（1）施工中采用先进的节水施工工艺。（2）施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。A错误。（3）施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。（4）现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。B错误。（5）施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。（6）施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。D错误。（7）大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。（8）对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。C正确。43、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限，针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是()。A.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年B.良好行为记录信息的公布期限为3年C.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月答案：A本题解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年；省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月；《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为。6个月。故选项A正确。44、（2021年第1批真题）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是()。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目答案：C本题解析：必须进行招标的项目：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。其中全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（1）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：（1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；（2）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。45、（2021年真题第2批）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师建设单位项目负责人答案：D本题解析：节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。教材页码：P290-29246、下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更答案：A本题解析：本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。47、发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付答案：A本题解析：教材P126发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持；（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。48、（2021年真题第1批）关于违约责任免责的说法，正确的是（）A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方答案：C本题解析：《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身损害的；A选项错。（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。B选项错。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。C选项正确。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。D选项错。教材页码：P126-12749、场景(一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是()A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标D.戊应当成为中标人答案：A本题解析：资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。题中经过资格预审，“丁未达到资格预审最低条件”，不得参加投标。根据《招标投标法》规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是中标无效。因此，丙的行贿行为会导致其中标无效；招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。题中“评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人”，戊不属于中标候选人的范围，不能成为中标人。故选A。50、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误答案：C本题解析：选项C属于不可抗力，《合同法》规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。”51、（2019年真题）根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A.实际控制人B.副总工程师C.主管经营的副总经理D.项目经理答案：B本题解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。52、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则答案：A本题解析：A正确，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。B错误，人民法院审理行政案件不适用调解，但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。C错误，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。D错误，在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任53、根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%答案：C本题解析：本题考查试用期的相关规定。劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。参见教材P131。54、将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的有（）。A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单答案：A本题解析：A正确，BC错误，建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任。D错误，将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人，造成拖欠农民工工资，且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。55、某施工企业中标了某建筑工程，该施工企业必须投保的险种是（）。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.第三者责任险D.工伤保险答案：D本题解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。56、民事诉讼的证据不包括（）。A.物证B.施工规范C.视听资料D.勘验笔录答案：B本题解析：2021版教材P313~314/2020版教材P311页根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。57、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是()。A.责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款B.责令限期整改，重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以下罚款C.责令停止使用，重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上4%以下罚款D.责令限期整改，重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以下罚款答案：A本题解析：P296-298本题考查的是竣工验收报告备案的规定，为一般考点。建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。58、下列选项中，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.抵押B.质押C.留置D.保证答案：B本题解析：2021/2020版教材P32页质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。59、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理答案：C本题解析：教材P10本题考查的是代理的法律特征和主要种类。施工单位指定本单位职工从事某项工作，属于委托代理。60、（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）。A.注册不受年龄的限制B.可以申请在两个单位注册C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册答案：D本题解析：本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。选项A错误，年龄超过65周岁的不予注册。选项B错误，申请在两个或者两个以上单位注册的不予注册。选项C错误，因执业活动以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的不予注册。61、商标专用权的内容包括（）两个方面。A.发明权和禁止权B.使用权和专利权C.使用权和禁止权D.专利权和发现权答案：C本题解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。商标专用权的内容包括使用权和禁止权两个方面。62、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案：C本题解析：工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。故A项错误。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。故B项错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。故D项错误。选C63、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围是（）。A.信用保险和意外伤害保险B.财产损失保险和第三者责任保险C.财产损失保险和意外伤害保险D.健康保险和责任保险答案：B本题解析：2021/2020版教材P36页建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险是指在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。64、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日答案：D本题解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。65、场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是（）。A.保证方式B.保证期间C.保证担保范围D.被保证人的其他债权答案：D本题解析：2021/2020版教材P29页保证合同保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。保证合同被确认无效后，债务人、保证人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。保证合同的内容-般包括被保证的主债权的种类、数额，债务人履行债务的期限，保证的方式、范围和期间等条款。66、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全答案：B本题解析：本题考查的是发生施工生产安全事故后应采取的相应措施。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。67、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付答案：D本题解析：本题考查的是买卖合同的法律规定。简易交付是指标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成支付。『注意2』交付标的物期限约定不明的处理原则债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。『注意3』出卖人多交付标的物的处理原则买受人可以接收或拒绝接收多交的部分。接收的，按照约定的价格支付价款；拒绝接收的，应当及时通知出卖人。68、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标答案：C本题解析：本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。69、（2021年真题第2批）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金答案：D本题解析：A选项，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。教材页码：P80-8370、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是()A.工程竣工之日B.竣工验收合格之旧C.工程交付之日D.工程投入使用之日答案：B本题解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。71、关于招标，下列说法正确的是（）。A.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织提交申请的潜在投标人踏勘项目现场B.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日C.应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项D.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用，可以以营利为目的答案：C本题解析：A项错误，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。B项错误，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。D项错误，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。72、必须经总监理工程师签字确定后方可实施的工作是（）。A.工程控制网测量复核B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收答案：D本题解析：本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。73、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年答案：B本题解析：2021版教材P50/2020版教材P49页《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者终止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。74、根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款答案：D本题解析：本题考查的是承担违约责任的种类。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。75、禁止投标人相互串通投标，除选项()以外，都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标答案：D本题解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异(5)不同投标人的投标文件相互混装(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出76、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖答案：C本题解析：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；C对。原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。故A项错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。B项错。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。D项错。77、某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是()。A.将施工用剩余炸药存放在职工宿舍里B.严禁在居住场所内没置仓库C.消防产品没有国家标准的，必须符合行业标准D.为防丢失，将消防器材锁在铁柜中答案：C本题解析：【考点】本题考查工程建设中应当采取的消防安全措施《消防法》第19条第一款规定生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，可见A选项错误，不符合题干要求；第19条第二款规定生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准，可见B选项错误，不符合题干要求；第24条规定“消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准”，可见c选项正确，符合题干要求；第28条规定“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材”，为防丢失而将消防器材锁在铁柜中的行为违反法律规定，可见D选项错误，不符合题干要求。78、关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）说法中，正确的是（）。A.当事人必须采用示范文本B.示范文本为强制性条文C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本答案：C本题解析：本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性、但无法律强制性，为非强制性使用文本。79、（2018年真题）根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故答案：B本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的;（2）申请在两个或者两个以上单位注册的;（3）未达到注册建造师继续教育要求的;（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;（10）年龄超过65周岁的;（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。80、下列建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场信用信息C.优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息D.违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息答案：D本题解析：A错误，建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。B错误，注册登记信息、资质信息、工程项目信息属于建筑市场诚信行为信息中的基本信息。C错误，优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关表彰奖励等信息。D正确，不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。81、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。A.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡B.乙死亡C.甲取消委托合同D.乙丧失民事行为能力答案：A本题解析：2021/2020版教材P11页第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期间届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。第一百七十四条被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：（一）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；（二）被代理人的继承人予以承认；（三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；（四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。82、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙损失答案：A本题解析：B错误，定作人有法定的任意解除权。A正确，C错误，承揽人工作成果部分交付的，定作人应当支付相应报酬。D错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。83、（2020年真题）关于招标公告的说法，正确的是（）。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间答案：B本题解析：A错误，《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。B正确，D错误，招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。C错误，依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。84、（2015年真题）根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门答案：A本题解析：本题考查事故责任单位应承担的法律责任。85、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.原告B.有独立请求权的第三人C.共同诉讼人D.无独立请求权的第三人答案：C本题解析：2021版教材P311/2020版教材P309页共同诉讼人，是指当事人一方或双方二人以上（含二人），其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人。86、行政处罚案件中，组织听证的费用由()承担。A.当事人B.受益人C.行业协会D.行政机关答案：D本题解析：【考点】考查行政处罚决定程序中的听证程序【解析】按照《行政处罚法》第42条规定：行政机关在做出责令停产停业、吊销许可讧或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。考生在复习此知识点时应明确，对于一些较严厉的行政处罚决定，当事人有要求组织听证的权利，并不承担听证费用；行政机关接到当事人要求听证的申请后，必须组织听证并自行承担听证费用。D项正确。87、（2021年第2批真题）关于抵押权的说法，正确的是()。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿答案：A本题解析：B项错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。C项错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:（1）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；（2）抵押权已经登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照上述规定。88、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立答案：C本题解析：本题考查的是合同的要约与承诺。但未订立合同一方已经履行了主要义务，对方接受的，视为合同成立。89、（2014年真题）关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告答案：C本题解析：未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。90、在建设工程债产生的根据中,既没有法律规定的义务,也没有受他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。A.不当得利B.无因管理C.无权代理D.侵权行为答案：B本题解析：2022/2021/2020教材P19页无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债无因管理，新增”《民法典》规定，管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿“91、采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（）。A.撤销当事人注册证书B.撤销当事人建造师资格证书C.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以罚款答案：C本题解析：教材P69《注册建造师继续教育管理暂行办法》（建市〔2010〕192号）规定，注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。92、建设工程民事纠纷的处理方式不包括()A.申诉B.调解C.仲裁D.诉讼答案：A本题解析：建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，即和解、调解、仲裁、诉讼，不包括申诉。93、文物保护单位保护范围和建设控制地带施工，下列说法错误的是()A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B.在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C.在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑答案：C本题解析：《文物保护法》和相关的法规条例规定，在文物保护单位保护范围和建设控制地带内，要求承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书；在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外；任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。94、关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的,代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理答案：A本题解析：A正确，代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利。如果仅是代为传达当事人的意思表示或接受意思表示，而没有任何独立决定意思表示的权利，则不是代理，只能视为传达意思表示的使者。B错误，代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。C错误，代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应承担民事责任。D错误，依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。95、场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。A.建设单位B.监理公司C.施工单位D.设计单位答案：C本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。故选C。96、下列关于融资租赁合同的表述，正确的是（）。A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B.承租人和出卖人为同一人时，不构成融资租赁C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人承担赔偿责任D.在融资租赁合同中，承租人不享有受领标的物有关买受人的权利答案：A本题解析：B选项，人民法院不应仅以承租人和出卖人系同一人为由认定不构成融资租赁法律关系。C选项，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，承租人承担赔偿责任。D选项，融资租赁合同中，承租人享有受领标的物有关买受人的权利。97、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用答案：C本题解析：本题考查的是工程建设团体标准的内容。选项A错误，国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准；选项B错误，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求；选项D错误，国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。98、关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。A.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料B.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容答案：A本题解析：A错误，开工前，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构建物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。B正确，需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报。C正确，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。D正确，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。99、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案：B本题解析：本题考查的是合同权利义务的转让。选项A、C错误，债务转移需债权人同意；选项B正确，债权转让只须通知债务人，而无须债务人同意；选项D错误，监理合同依法不得转让。100、（2014年真题）根据《建筑法》，开工报告制度是指()。A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认答案：B本题解析：开工报告制度是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度，是行政部门对建设单位开工条件的确认。101、根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，将存在下列情形的建筑市场各方主体可以不列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.利用虚假材料、以欺骗手段