广告安装施工合同（合集5篇）

广告安装施工合同（合集5篇）

广告安装施工合同第1篇

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲、乙双方本着同等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方托付乙方制作、安装、维护__楼楼顶广告牌有关事宜达成一样,特订立此合同.

第一条托付项目

制作、安装、维护_市___楼楼顶广告牌,详细规格、型号见图纸,详细位置按甲方供应的结构预埋件定位。

其次条:合同价款

制作、安装、维护_市___楼楼顶广告牌按乙方报价包干,暂定工程总价款为人民币_____整(___元),双方同意按实结算,该包干单价为包制作、包安装、包工包料、包维护、包施工水电费、包税费、包保险费等的全包方式。在施工过程中如有设计变更,乙方应予以执行,仍按包干单价计费。

第三条:付款方式

乙方材料进场阅历收合格后七天内,甲方向乙方支付暂定工程总价款的70%;

工程完工经甲方验收合格且完成结算后十天内,甲方向乙方支付至合同结算总价款的90%;

保修期满三年,经甲方确认无质量问题或有质量问题已履行修理义务,甲方向乙方支付完剩余款项;注(三年保修:保广告外露发光字三年,广告牌钢结构保修一年,钢结构过保后防锈由甲方自行维护)

乙方在甲方付款前应按甲方财务部门和当地税务的要求出具合法、有效的发票。

第四条广告牌制作安装完成时间及验收:

乙方应自开工之日起__个日历天完成制作和安装,达到验收合格的条件。

第五条、双方权利与义务:

甲方的权利和义务:

1.按时按量向乙方支付合同中规定的费用;

2.此工程施工期间,由甲方免费供应升降架把材料运到楼顶,由甲方免费供应施工电源;铁架底部与楼板连接部分防水处理由甲方负责;

乙方的权利和义务:

1.本工程如需报建,乙方应全力予以协作;

2.施工人员、工具、器材及其财产的平安、保险由乙方自行负责,否则造成一切损失由乙方负责赔偿;

3.乙方应文明施工,不得在现场乱堆、乱搭、乱涂、乱接水电,如违反当地的环境管理规定,造成损失或罚款,由乙方自行担当;

4.遵守当地政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪间以及环境爱护和平安生产等的管理规定,乙方应按规定办理有关手续和担当因此发生的费用;

5.在尚未办理移交给甲方前,乙方负责已完工程的爱护工作,在爱护期间发生损毁,乙方自费予以修复;

第六条、材料的要求:

乙方用于本工程的材料设备均由乙方自行购买,在运用前,必需送审各主要材料样板,所运用材料均为优等品,经甲方认可后才进行制作(即材料的品牌须经甲方确认),不合格产品不得运用,如发觉运用不符合甲方确认标准要求的材料设备,乙方负责重新购买及重新施工。

第七条、质量及验收:

1、验收标准:按国家相关行业的验收

2、工程完成后乙方先行自检合格后,书面报请甲方要求进行验收,并需达到双方约定的质量标准。

3、如验收不合要求,乙方自行返工并负担返工费用至达到规定的标准为止。

4、乙方不得随意对原设计进行修改或变量,如因在施工过程中发觉设计文件或图纸有错误或特别状况须作变更时,须以书面提出要求,经甲方确认,如发生增加工程的,乙方可以在合同价款外追加增加工程所需款项。

第八条、质量保修期:

1、保修期限以工程竣工验收合格日起计算,期限为三年。在保修期间内,发生以下状况不作保修:人为破坏,自然灾难如地震或台风在八级以上(含八级)等不行抗拒因素;

2、保修责任范围包括凡因乙方施工质量、选购 材料设备质量缘由造成的损坏均属保修责任范围。

3、保修期内出现质量问题,广告字牌平常小问题由甲方自行修理,如遇困难或比较有难度的问题由乙方支配技术人员到现场修理,乙方在接到甲方通知之日起48小时进场修理,乙方逾期进场修理的,甲方有权自行修理,所需款项将干脆从保修金中扣除或甲方向乙方追偿。

第九条、违约责任:

乙方未按本合同第三条约定完工的,每逾期一天,应向甲方担当人民币500元的违约金。

第十条、其它约定

本合同中提到的通知、《验收书》等均应以书面形式出现一并作为合同中的附件,与本合同具有同等法律效力;

本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充合同,补充合同作为本合同附件;

本合同一式贰份,自双方签字盖章之日起生效,双方各执一份均具同等法律效力;

在本合同履行期内,双方应尽量通过友好协商的方式解决,协商不成的,双方均可向_市有管辖权的人民法院起诉。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

(签字)(签字)

通信地址:通信地址:_市_镇_大道

电话:电话:_

广告安装施工合同第2篇

甲方：_____________________

乙方：_____________________

一、甲方同意乙方挂靠经营。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必需无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包平安，包材料选购 ，包人员与施工组织。施工期间乙方必需自觉维护甲方的企业信誉，严格根据国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，平安施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方担当，需追究刑事责任的，也由乙方担当责任。

四、甲方向乙方供应承接工程任务的公司资质，帮助乙方办理工程协议签订，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责，甲方委派项目经理帮助乙方（如须要）、甲方授权乙方代为甲方对工程量进行确认、对工程价款进行结算，甲方同时帮助乙方办理收付工程款。

五、关于设立独立账户。甲方开立独立账户给乙方运用，特地用于乙方收取发包方支付工程款之专用。该账户由乙方管理、运用。

六、挂靠费用：挂靠费用总金额为本合同挂靠工程最终结算价的1%；挂靠费用的支付方式：如乙方按本合同工程进度款的收取工程款的，则乙方根据已收取的工程进度款1%支付给甲方挂靠费。

七、本协议双方签名盖章后生效。工程经竣工验收结束挂靠费用付清、农夫工债权债务以及其他债权、债务结清、以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

八、本协议一式四份，双方各执两份。

九、本协议未尽事宜双方另行协商解决、协商不成的向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：_____________________乙方：_____________________

日期：_____________________日期：_____________________

广告安装施工合同第3篇

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品详细状况,经双方协商一样,本着自愿?同等?互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守?

一、项目名称和地点

1项目名称:型广告塔n座

2工程地点:

二、工程内容:

1依据甲乙双方确认的_______《》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆(___色),工程做法及选材标准详见施工图?托付加工数量为《________》型广告塔n座?

2乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输?安装.?面板?马道?基础?灯具由乙方自理?合同生效后,由乙方向甲方供应施工图两套(含钢结构及基础施工图)?

三、承包方式和造价:

《_______》型广告塔n座,单价每座元(大写:_____)?合计人民币____元,大写:______元整;

本项目由甲方以包工包料方式托付乙方加工广告塔钢结构及基础施工.?

四、工程价款支付?结算方式:

付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%,计人民币____元(大写:____元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%,计人民币____元(大写:_____元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元(大写:_____元整)的___%;合计人民币___元(大写:___元整)N座广告塔共计____元(大写:_____元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币____元(大写:____元整),满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款?

五、工程期限为n天,其中加工配件n天,运输n天,安装n天?

六、双方责任

(一)甲方责任

甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止?协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每天每人_元计,工期相应顺延；

开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内,由乙方负责其电费?甲方帮助乙方选好材料堆放场地；

原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关；

甲方派驻工地代表,对工程进度?工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜；

甲方应按本合同刚好拔付工程款项?如工程款不能刚好到位,工期相应顺延?造成停工待料或窝工状况,甲方负责其施工人员滞留损失?施工人员误工每人每天N元；

甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收?

如甲方未按合同约定期限支付余款,甲?乙双方经协商无效状况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。

(二)乙方责任

乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构平安性?广告牌设计基本风压为KN/m2(抗风设计值为n级)?广告塔质保期为n年,保修期为n年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常运用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其干脆损失(出现不行抗拒的自然灾难除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方担当;在施工过程中,乙方要仔细做好施工平安工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌运用过程中,如确系乙方责任造成广告塔损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方担当全部责任；

由于乙方缘由,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总造价的_%赔偿甲方损失；

乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,听从管理,遵纪遵守法律,如有违法违纪行为,甲方有权根据有关规定实施惩罚,情节严峻的移交地方司法部门追究其法律责任；

施工中出现的问题由甲?乙双方协商解决?如遇到无法抗拒自然灾难(如刮风下雨?雪等)或停电缘由,工期顺延；

工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据?工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期起先(验收日期为);如乙方工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过；

非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款；

在保修期内,乙方首年对广告塔维护?保养一次,费用由乙方担当__以后的设施维护由甲方按运用说明书定期检修和维护；

保修期内,乙方不能根据标准进行修理维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格。

七.违约责任:假如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。

八、附件:

《___钢结构广告塔主体安装质量验收表》

附则:

(一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守。

(二)本合同一式两份,具有同守效力,甲?乙双方各持一份。

(三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件?如图纸内容变更,附变更备忘录?

(四)本合同附广告塔验收标准,该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148:20____省工程建设标准《_______》____验收手续一式两份,甲乙双方各持一份。

(五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。

甲方代表人签字:乙方代表人签字:

(盖章)(盖章)

年月日年月日

广告安装施工合同第4篇

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循同等、自愿、公允、和诚恳信用的原则，双方就本广告牌制作安装协商一样，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广告牌制作安装

工程地点：

二、工程承包范围：根据发包方供应的施工图纸进行施工。

三、合同工期与工期顺延

具备安装条件后，年月日前安装完毕，以发包方通知为准，除不行抗力外，工期均不得顺延。

四、质量标准与工程量确认

工程质量标准：按图纸要求的标准进行施工，详见附图，双方签字为准。

工程量确认：固定单价一次性包干，施工面积为162平方米(暂定)，以实际验收为准。

如发生合同以外的工程量变更以实际增加或削减的工程量另行计费。

五、承包价格：每平方元，其面积为162平方米，总计元，大写：叁万贰仟元整。

六、合同价款及支付方式：现金或承包人指定账户

合同签定后，发包方预付给承包方元进度款，剩余合同总价款的余款元待工程竣工后10日内一次性无息付清。

七、违约责任：

①承包人应按合同工期完成工程(工程量)，否则每拖延一天罚承包人500元。(由于发包方进度款资金不到位、其他工种延误所造成的拖延工期除外)。

②因承包人不履行合同义务，造成工程停工或延期，承包方应担当相应的违约责任。

八、发包人责任：

①因发包人进度款资金不到位，不能如期拨付所造成的停工责任应由发包方全面担当。

②发包方进度款超过3天不能如期拨付，逾期1天罚款500元，承包方有权自行停工，并追究其相应的违约责任。

九、现场管理

①现场应做到活完场净，文明施工，以利于下道工序的施工。承包方必需保证施工现场的合理节约，否则造成的奢侈的全部材料费用由承包方负责。

②承包方进场后必需听从发包方的统一指挥管理，遵守工地的各项规章制度。

十、在施工过程中所发生的工商、税务以及合同价款以外产生的费用均由发包方担当。如因发包方先期各种施工手续不全造成停工、拆除等损失，由发包方担当。

十一、争议解决方式：

由工程所在地仲裁委员会进行仲裁。

十二、合同份数：本合同一式二份，发包人执一份，承包人执一份。

十三、合同生效与终止：本合同经双方签字或盖章后生效，工程竣工、工程总额余款付清后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

广告安装施工合同第5篇

甲方：

乙方：

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌(以下简称广告牌)的安装事宜达成如下一样协议。

第一条：广告牌安装

安装地点：

其次条：工程造价及支付方式

1、广告牌安装费：

根据安装广告面积计算金额。

常规安装：元人民币/㎡，大写：

单立柱安装：元人民币/㎡，大写：

高空安装：元人民币/㎡