2022年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案

2022年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共60题）1、下列事项属于发包人应承担的义务是()A.现场查勘B.提供夜间施工使用的照明设备C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】C2、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B3、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。A.机关法人B.事业单位C.农村集体经济组织法人D.基层群众性自治组织法人【答案】B4、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。A.经评审的最低投标价法B.有限数量评审法C.最低投标价法D.综合评估法【答案】A5、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C6、合同总结报告的重点内容是（）。A.合同履行情况总结B.相关经验和教训总结C.合同订立情况评价总结D.合同管理工作评价总结【答案】B7、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A8、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束B.从签订合同日起，至完成施工义务C.从工程开工日起，至完成保修义务D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止【答案】D9、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D11、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A12、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C13、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日【答案】A14、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理【答案】A15、关于概念数据层的描述正确的是（）。A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示C.概念数据层是逻辑记录的集合D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库【答案】A16、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B17、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】A18、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同【答案】B19、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门【答案】B20、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D21、监理公司取得法人资格的时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】C22、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A23、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】C24、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C25、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（）。A.主合同有效，从合同可能有效B.主合同有效，但从合同无效C.主合同无效，但从合同有效D.主合同无效，从合同也无效【答案】D26、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C27、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B28、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A.中标通知书B.投标函C.专用合同条款D.承包人建议书【答案】A29、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D30、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】C31、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】B32、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】D33、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.企业D.公民【答案】B34、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C35、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C36、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。A.施工文件B.采购文件C.分包文件D.设计文件【答案】D37、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】A38、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】A39、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A.专用条款和普通条款B.专用条款和基本条款C.通用条款和基本条款D.通用条款和专用条款【答案】D40、在NEC合同文本中，目标合同()。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B41、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条件D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】D42、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.3B.5C.7D.9【答案】B43、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】C44、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】B45、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。A.合同协议书B.专用条款C.通用合同条款D.发包人要求【答案】D46、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A47、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。A.招投标监督机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人【答案】D48、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。A.50%投标保证金B.80%投标保证金C.全额投标保证金D.投标保证金及银行同期存款利息【答案】D49、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。A.7B.14C.28D.42【答案】D50、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A51、适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（）。A.询价选择供货商B.直接向供货商订购C.招标选择供货商D.询价与招标相结合【答案】B52、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C53、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】C54、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A55、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C56、某工程，施工招标时设有标底，编制标底依据的文件有（）。A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A57、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A58、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意【答案】C59、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】C60、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A多选题（共40题）1、下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》E.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》【答案】BD2、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准【答案】ABD3、下列义务中，属于施工合同发包人的有()A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D.提供非夜间施工使用的照明设施E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续【答案】ABC4、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。A.主债权及利息B.违约金C.行政罚款D.损害赔偿金E.实现债权的费用【答案】ABD5、某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括()A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按照约定期限支付预付款【答案】ABC6、建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。A.材料生产制造B.材料交接程序C.质量检验方式D.材料质量要求E.合同价款支付【答案】BCD7、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法不正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任仍自颁发工程接收证书之日起转由业主承担E.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任【答案】ABCD8、发包人是总承包合同的一方当事人，对工程项目的（）有关重大事项的决定。A.投资资金B.实施负责投资支付C.项目建设D.建设工期E.材料设备【答案】BC9、在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【答案】ABC10、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务【答案】B11、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经监理人确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人商定或确定变更工作的单价E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人自己确定变更价格并执行。【答案】ABD12、在《施工合同条件》模式下，承包商的主要责任和义务包括（）。A.执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控B.提交竣工文件以及操作和维修手册C.办理工程保险D.提供履约担保证书E.承担大部分或全部设计工作【答案】BCD13、某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的有()。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【答案】CD14、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。A.履约保证B.保留金C.所有权D.风险和保险E.补偿事件【答案】CD15、以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。A.估算寿命期内所需的燃料消耗费B.估算寿命期内所需备件及维修费用C.估算寿命期残值D.投标价E.运输费用【答案】ABC16、除专用合同条款另有约定外，工程的勘察依据包括（）A.施工合同B.工程基础资料及其他文件C.本勘察服务合同及补充合同D.与工程有关的规范、标准、规程E.合同履行中与勘察服务有关的来往函件【答案】BCD17、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于合同进度计划的管理，说法正确的是（）。A.如果工程实际进度滞后于计划进度，应修订合同进度计划B.如果工程实际进度超前于计划进度，不用修订合同进度计划C.承包人可以主动修订合同进度计划，报监理人审批D.监理人也可以修订合同进度计划，指示承包人遵照执行E.监理人应在约定期限内对修订合同进度计划的申请报告予以批复【答案】AC18、1.专用合同条款中约定的争议解决方式有（）。A.向约定的仲裁委员会申请仲裁B.向有管辖权的人民法院提起诉讼C.提请争议评审组D.向有管辖权的人民法院申请审判E.双方协商处理【答案】AB19、采用最低评标价法对施工项目投标文件进行初步评审时的内容包括（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计E.付款条件【答案】ABCD20、设备采购合同采购的设备包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管【答案】CD21、下列描述中属于形式评审因素和评审标准的内容有（）。A.审查投标人名称是否与营业执照、资质证书一致B.审查投标人营业执照和组织机构代码证C.投标函及投标函附录是否有法人代表或其委托代理人的签字或加盖单位章D.审查投标报价E.投标文件格式是否符合规定【答案】AC22、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】BC23、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。A.鼓励施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止【答案】BD24、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用D.雇主承担不可抗力的风险责任E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任【答案】AD25、投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。A.台风B.洪水C.设备自然磨损D.意外事故E.材料自燃【答案】ABD26、根据标准施工合同的规定，下列可以事件中，承包人可以索赔工期、费用和利润的有()。A.施工中遇到地下文物、化石B.监理人的指示延误C.基准资料错误D.隐蔽工程重新检验质量合格E.不可抗力不能按期竣工【答案】BCD27、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD28、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用【答案】ABCD29、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。A.基准资料有误引起的损失及拖延B.隐蔽工程重新检验质量合格C.发包人订购的设备提前交货D.法规变化引起的价格调整E.不可抗力不能按期竣工【答案】AB30、下列法人中，属于特别法人的有（）。A.