光缆施工合同模板(通信工程施工合同协议书)

光缆施工合同模板(通信工程施工合同协议书)光缆施工合同模板1

占用马路用地埋设光缆施工协议书

依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国马路法》、《黑龙江省马路管理条例》相关规定，经木兰县农村马路管理站（甲方）与（乙方）共同协商，达成如下协议，双方遵守：

一、经现场勘察，甲方同意乙方申请在马路米处马路侧占用马路用地、建筑限制区埋设光缆总面积为平方米。

二、乙方在此范围内埋设光缆、架设的标杆，由建设方自行运用，自行维护管理。如遇国家须要撤出或马路拓宽改造需拆除，由乙方自行拆除一切损失马路部门将不担当赔偿。

三、乙方必需根据甲方审批的里程桩号、位置、占用面积进行施工，如乙方擅自更改位置扩大大占用面积，甲方有权停止其施工。

四、依据黑政发[2002]52号文件规定，乙方向甲方交纳年占用费用元。

甲方：法人代表：

乙方：法人代表：日

光缆施工合同模板2

固定资产修理合同(模板)

甲方:xxx(集团)有限公司xxx分公司(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和施工管理的有关规范规定，结合本工程详细状况，经双方协商一样，订立以下协议，共同信守。

第一条工程名称

1.1本项目名称:

1.2项目地址:

其次条合同工期

2.1甲方书面通知乙方进场施工;

2.2合同施工周期为30天。

2.3延误工期，乙方应按每日元的标准支付误期赔偿费。延误工期超过日，甲方有权解除合同。

第三条合同总价格

3.1本工程采纳包工包料的承包方式，合同金额:

(大写):。

(小写)：。

3.2合同价款采纳固定总价合同的形式，合同总价包干(竣工结算审计结果超出合同工程价款的，按合同约定包干工程价款结算，审计结果低于本合同工程价款的，按结算审计金额结算）。

承包内容

主材品牌型号

工程量

单位

综合单价（元）

合价（元）

备注

合价(人民币大写):

详见施工单位投标文件或报价文件，施工单位投标文件或报价文件作为本合同附件。

第四条付款条件及方式

4.1双方约定的合同款支付的方式和时间

本项目工期短不支付预付款，工程竣工验收合格后，甲方付至竣工结算金额的95%，剩余5%作为工程质保金，质保期一年，其中防水工程质保期5年。投标保证金作为工程质保金。

4.2工程质保金支付期限为工程竣工验收合格后1年，经双方协商核定签字起30日内由甲方拨付给乙方。

第五条质量要求及验收标准

5.1乙方确保工程按国家《建筑安装工程质量检验评定标准》规范一次验收合格。

5.2验收标准：按国家现行工程技术规范执行。5.3乙方运用不符合约定的材料或不按国家现行工程技术规范施工的，应赔使甲方一切损失，甲方有权要求乙方更换，重做，并有权解除合同。

第六条双方义务及责任6.1负责组织协调监理、设计、乙方等方面的协作，解决乙方施工队伍人员材料仓库，按工程进度付款给乙方。

6.2乙方义务及责任6.21施工材料均应符合设计要求和国家规定的标准，并具有出厂合格证书。6.2.2严格按审定后的《施工方案》、设计图纸及国家有关遵守甲方现场的一切规章制度及管理要求，确保文明解决乙方施规范施工，施工，平安施工。6.2.3施工中因乙方缘由发生的一切工伤、火灾等平安事故由乙方担当全部责任并刚好主动处理，乙方应避开处理不当或不刚好造成相关权利人向甲方干脆主见权利。假如任何第三方因在本建设项目发生人身、财产损失向甲方主见权利，甲方有权依据甲方查明的事实(或为免除项目建设、甲方办公秩序遭遇影响)自主向该第三方支付赔偿金、补偿金、抚慰金等，此类支出(包含甲方聘请专业机构或人员处理事项的费用)均由乙方全额担当，甲方有权从工程价款中扣回并加收15%的管理费。

第七条保修期7.1工程竣工后在正常运用状况下乙方保修1年(除房屋自身沉降、人为损坏、天灾人祸等不属于保修范围)。乙方在接到甲方的保修通知后24小时内必需派人到现场修理，并在日内完成保修任务。

7.2在保修期内发生的保修工程，其费用由乙方全部担当，若乙方未依约刚好保修，甲方有权聘请第三方代替乙方履行保修义务，发生的费用由甲方据实在工程质保金中扣除，金额不足部分，甲方有权向乙方追偿。

第八条不行抗力

8.1甲乙双方中任何一方，由于不行抗力事故而影响合同执行时，则延迟履行合同的期限，延迟的时间相当于事故所影响的时间，受事故影响一方应于事故发生后三天内将所发生的不行抗力事故的状况用传真方式通知对方，并在十天内递交有关证明文件给另一方确认。

8.2当不行抗力事故终止后，受事故影响的一方应于事故终止后三天内用传真方式通知对方，并以信件证明。

8.3任何不行抗力事故影响合同执行超过10天以上的，双方应就合同执行的有关问题进行协商。

第九条合同解除

9.1因乙方违约致解除合同的条件成熟时，甲方有权向乙方发出全部解除合同的通知书，该通知送达乙方时全部解除合同即生效。

9.2乙方接到通知书后，必需在2天内停止工程施工，并在5天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，甲方、监理单位将会同乙方对对已完成工程量进行清点并确认，假如双方不能就已完工程量达成一样看法，则由甲方聘请有资质的造价审计公司出具第三方看法作为双方结算依据。乙方在部分解除合同或全部解除合同后，还必需在期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并协作甲方重新确定施工单位。乙方因未履行上述义务而给甲方带来工期延误和其它损失的，应赔偿甲方的实际损失。

9.3乙方未在规定期限内离场的，甲方有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由乙方负责，在此过程中出现的任何非甲方主观有意引起的损坏、遗失由乙方自行负责，处理费用由乙方担当。

9.4乙方在收到通知书后，甲方就部分解除合同或全部解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，乙方不得阻碍新的乙方进场施工。

9.5部分解除合同或全部合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾教的效力，亦不能免除乙方对已完工项目的保修责任。由于合同解除引致甲方工期延误及其它方面的损失，由乙方负责赔偿。

9.6乙方主动解除合同时，关于工程量清点确认、结算、工地撒场、工地遗留物品处理等事项，参阅本条约定处理。

第十条争议

10.1凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可提交本工程所在地人民法院裁决。第十一条其他条款11.1本合同经双方签字及盖章后生效。合同生效后，甲乙双方全部协议和承诺均以本合同为准，甲乙双方之全部责任和义务完毕时，本合同自然终止。11.2除当事人另有约定外，在本合同生效后，因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方可协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。11.3本合同正本一式捌份，甲乙双方各执肆份。11.4未尽事宜，双方另行商定，并签定补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

甲方:xxx(集团)有限公司xxx分公司乙方:(盖章)法定代表或法定代表或授权人(签名):授权人(签名):

时间:2023年月日

光缆施工合同模板3

工程施工合同

甲方：华能河南分公司

乙方：河南省鑫河建设有限公司

华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，依据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过充分协商签订本合同。

第一条工程项目

（一）工程地点：渑池县仁村乡洁白村、台口村、大水沟村。

（二）工程内容：

1、甲方供应的风力发电塔基础部分图纸全部内容,包括施工图中全部的设备预埋件（即锚栓组合件）

2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎）完成基础浇筑。

其次条工程总价：壹亿捌仟伍佰万元整（￥18500万元）

第三条合同工期

双方商定工期，开工日期为2023年5月15日，竣工日期为2023年5月15日工期12个月。

第四条工程质量

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。

（二）工程合同一经双方签订，乙方设备进场，三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方赐予免费修补。

第五条材料设备供应

（一）工程所需材料由乙方根据甲方制定的品牌、型号选购 。

（二）材料设备附有出厂的合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条付款方式

（一）大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。

（二）以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

（三）单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的80%工程款，剩余款项一年后一次性付清。

第七条责任范围

（一）甲方责任

1、负责解决施工现场用水、用电，道路畅通。

2、甲方保证按任务书约定付款到位。

（二）乙方责任

1、乙方进场需听从甲方管理；

2、乙方需保证施工进度和工程质量，延期一天罚款1010元。

3、凡施工期间发生的施工质量平安事故责任由乙方负责。

4、乙方负责刚好清理建筑垃圾，生活垃圾，及设备材料的保管工作。

第八条其他事项

（一）合同签订后，由于乙方人员失误造成甲方损失的，损失时由乙方担当。

（二）由乙方不具备施工条件造成停工损失的，由乙方担当责任。

（三）合同其他未尽事宜，经双方探讨另立补充条件，与本合同同具法律效力。

（四）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

托付人：托付人：

日期：日期：

光缆施工合同模板4建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及道路桥梁施工有关规定，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同以共遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及内容：新建平板桥一座，桥身为六墩五跨，宽八米，桥全长伍拾米，详细按施工图施工。二、工程期限1、本工程开工时间二0一0年五月二十日，竣工时间二0一0年七月二十日（如遇雨季可适当延长工期）。2、合同总工期为六十天。三、工程造价经甲、乙双方测算，确定工程总造价为肆拾捌万元，总价承包。四、工程质量、验收、平安问题1、乙方必需严格按图纸和桥梁有关规范施工。2、工程质量由乙方全面终身负责。3、施工过程中的平安问题由乙方负责。五、工程款的支付本合同签订后十天内，甲方先支付工程款捌万元，桥墩基础胜利后甲方付伍万元，桥墩胜利甲方付拾伍万元，桥胜利甲方验收后，甲方付清全部工程款的90%，留伍万元作质量保证金，贰年后付清。六、如某一方不按合同办事罚款壹万元整。七、附则1、本合同在签字之日起生效。2、工程施工过程中的协调问题由甲方负责。3、甲方供应优良的外部环境。4、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：法人代表：法人代表：年月日光缆施工合同模板5

一、工程概况：

线路长度和回路数：全线单回路，梁家站-万庄站线路长5.783km，共运用杆塔37基。

其中：

单回路终端钢管塔2基，直线水泥门型杆28基，耐张水泥杆7基（三联耐张杆2基）。

全线跨越10kv线路8处：

（2#—3#、5#—6#、10#—11#、15#—16#、17#—18#、22#—23#、23#—24#、36#—37#）；

跨通讯线13处：

（2#—3#、3#—4#、5#—6#、10#—11#、14#—15#、19#—20#、21#—22#、25#—26#、30#—31#2处、31#—32#、33#—34#2处）；

跨乡村马路10处：

（3#—4#、5#—6#、10#—11#、13#—14#、18#—19#、25#—26#、30#—31#、31#—32#、33#—34#、35#—36#）；

跨民房1处：（25#—26#3幢）；

跨养殖场1处：（34#—35#）；

跨大棚2处：（14#—15#—16#）；

跨果园：（29#—28#）；

跨河流河渠6处：

（1#—2#、7#—8#、12#—13#、23#—24#、31#—32#、35#—36#）。

二、停电时间及范围：

35KV梁万线全线：

2023年