2023年-最新工程合同-2419

第页2023工程合同工程合同汇编八篇

在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么正式、标准的合同是什么样的呢？下面是我细心整理的工程合同8篇，欢送阅读与保藏。

工程合同篇1

发包人代表(甲方)：承包人代表(乙方)：

身份证号：身份证号：

联系：联系：

合同双方依据?中华人民共和国合同法?、?住宅室内装饰装修管理方法?以及相关法律再结合详细状况，经过友好协商达成以下协议。

1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的全部权)。

2、开工前，甲方须要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否那么对于损坏、丧失的财务乙方概不负责。

3、甲方须要向乙方供给水、电、气等相关设施并说明留意事项，在运用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明详细要求，否那么造成不良后果由甲方担当。

5、乙方要严格根据甲方供给的图纸及详细要求施工，未经同意不得随意改造，否那么担当一切后果。

6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

7、乙方要仔细履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

8、施工过程中假设出现变更甲方须要刚好与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

8、总工程的费用为XX元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

双方假设有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍旧有效。

甲方：(签字)盖章乙方：(签字)盖章

签订日期：X年X月X日

工程合同篇2

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依据?中华人民共和国合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。甲乙双方在同等互利、诚恳信用的原那么下协商一样，达成如下合同条款，以便共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：工程地点：

二、承包工程的内容：

按甲方大合同、同步。

三、工期：

开工日期：竣工日期：

四、付款方式：

完工第一次付款，付款比例为已完工工程量的70%，每月按工程量的70%支付工程款，主体封顶后付到工程量的95%，其余5%为保修金，保修金期满一年内付清。

五、结算方式：

同甲方大合同同步。

六、工程进度结算：

6.1、乙方办理工程结算，以甲方质监部门出具符合合同约定的质量要求的凭证才准予办理，按面积计算。

6.2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。

6.3、如按期付不清工程进度款，甲方应向乙方做出以下承诺：按合同工程进度工期10天内支付工程款，如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方担当。

6.4、保证金合同签订后，乙方一次性向甲方打如万元，根底完工后，退保证金。甲方向乙方返还50%的保证金，工程完本钱工程封顶，返还全部保证金。

七、工程质量：

根据符合国家规定的工程质量验收标准进行验收，达不到合格，如出现质量问题，由乙方担当全部责任。

八、平安：

8.1、本工程平安目标：杜绝重大伤亡事故，乙方必需对施工人员买保险一份。

8.2、乙方不遵守甲方要求指令，造成的人员伤亡事故，由乙方全部负责和法律刑事责任。

九、文明施工：

9.1、现场材料应根据甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池，且乙方运用的生活设施应保持整齐和卫生。

9.2、如乙方不听从甲方指定，甲方有权罚款。

9.3、如甲方按时不能开工，以及施工证件不全，造成停工由甲方负责一切责任，注明一切施工手续由甲方办理。本合同一式三份，经双方签字生效，并附甲乙双方身份证复印件一份，双方各执合同具有同等效用。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇3

合同编号：

XX小区送电工程建设协议书

工程名称：XX小区二期送电工程建设单位：XX开发

实施单位：

签订日期：

兹因建设须要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一样，签定本合同，并共同履行。

合同双方当事人：

建设单位:XX〔以下简称甲方〕

法定代表人〔签章〕：联系：

托付代理人〔签章〕：联系：

实施单位:〔以下简称乙方〕

负责人〔签章〕：

托付代理人〔签章〕：联系：

第一条：乙方担当的送电工程建设任务

工程名称：XX送电工程

工程地址：XXXXXXX

工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。

其次条：甲乙双方责任

甲方责任如下：

〔一〕甲方负责根据供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、根底、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。

〔二〕依据供电部门供给的高压供电方案协作乙方到规划部门办理路由批复手续。

乙方责任如下：

〔一〕居民住宅：从供电线路〔或变电站、开闭站的电缆接头〕至居民表计以上的全部供配电设施。

〔二〕公建设施：从供电线路至计量点以上的全部供配电设施。

〔三〕送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。

〔四〕乙方在施工过程的平安由乙方负责。

第三条：合同金额及付款方式

经双方协商，合同总金额为人民币XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。〔甲方前期购置的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。〕

甲方先交伍拾万元做为前期费用。

如甲方交款逾期那么工程送电日期顺延。

第四条：规划、设计变更的约定及违约责任

合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已起先设备材料选购 ，那么本合同价款不变，如乙方还未起先进行设备材料选购 ，那么根据变更后的工程量重新商定合同金额。

第五条：质量保证

〔一〕乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。

〔二〕甲方应保证根据乙方审定的设计图纸向乙方供给配电设施用房及线路通道，并能满意国家标准及标准，同时符合电力部门平安运行要求。

第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

〔一〕供给施工条件：甲方负责协作乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方供给本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确；帮助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后接着协调遗留问题。

〔二〕供给场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和接近建筑物、构筑物〔含文物保护建筑〕、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，去除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。

〔三〕供给水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满意施工运输的须要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满意供给须要。

〔四〕供给技术资料：向乙方供给工程地质报告以及水准点、坐标限制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其供给的上述资料的真实性负责。

〔五〕对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位留意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。

〔六〕供给开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，便利居民及底商客户运用。

甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，担当由此造成的经济支出及各项损失。

第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

〔一〕确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关标准要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。

〔二〕乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度支配，如因此引起工程延误，那么工期顺延；甲方供给红线内其他管线图，乙方留意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应刚好修复或赔偿相关费用。

〔三〕遵守国家的法律、法规。

第八条：工程延期

对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。

〔一〕工程量改变和设计变更。

〔二〕一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

〔三〕不行抗力。

〔四〕自甲方工程资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。

〔五〕约定或甲方代表同意顺延的其它状况。

第九条：送电日期

甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。

第十条：协议期限

协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。

第十一条：违约

甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应担当违约责任〔包括支付因其违约导致乙方增加的经济支

工程合同篇4

甲方：四川宏茂建筑工程〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同开展，为明确双方的职责、权力和义务，依据?中华人民共和国合同法?的相关精神，结合本工程实际，双方本着同等、自愿、互利的原那么，达成以下协议，共同遵守执行。

第一条、工程概况

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、施工内容及范围：。

4、工程质量：合格。

5、工期：。

6、合作方式：

由乙方负责供给社会信息资源和资金，并协作甲方投标，中标的建筑工程工程，在甲方同业主签订?建设工程施工合同?后，双方共同组建该工程工程部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方工程管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。

其次条、工程管理模式

一、工程合同管理

1、乙方必需听从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派工程人员对工程质量、工期、平安、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。

2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的?建设工程施工合同?及补充条款协议，担当全部责任及义务。假设因乙方缘由造成违约，乙方应担当全部违约责任。

3、工程工程主要施工队伍由乙方选择举荐，要求运用有用工主体资质的独立法人企业〔劳务公司〕，报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。

二、工程班子管理

1、甲、乙双方按业主要求共同组建满意

施工要求的工程班子。

2、乙方进入工程部人员必需具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。

第三条、工程管理费用及保证金

1、乙方按工程结算总价的%向甲方缴纳管理费〔不含税金及有关部门规费〕，由甲方统收统支。

2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻工程人员工资、规费、保修金和其他约定费用。

3、乙方负责担当本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。

4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行担当和解决。

5、甲乙双方约定：乙方按合同总价2%〔特别状况可依据工程规模请示后调整〕向甲方缴纳保证金〔含0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康平安、进度保证金〕，可按工程进度分阶段缴纳。

第四条、工程管理人员构成及工资标准

1、甲方委派为甲方工程管理代表，其余工程管理人员为。

2、甲方派驻工程人员工资标准分别为：〔含五类保险〕：元/月；元/月〔通讯费由乙方解决〕，乙方供给食宿，乙方每月按时将甲方派驻工程人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。

3、甲方派驻工程人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应当无条件支持，工资照常发放。

4、乙方委派为乙方工程管理代表，其余工程人员为。

第五条、财务管理

一、资金管理

1、工程资金必需统一划拨到甲方指定账户或共管账户。工程每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付安排，经甲方派驻工程主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。

2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙

方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否那么甲方有权马上终止合同。

3、资金支付安排必需首先保证工程民工工资刚好、足额发放。假设因拖欠而收到建设行政主管部门惩罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。假设有上访，一次惩罚壹至伍万元。

二、财务管理

1、工程开工前、乙方必需根据工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。

2、工程开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，工程会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。

3、乙方必需在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否那么，乙方应主动提出工程价款的优先受偿恳求，直至申请人民法院支持。在工尾款支付前，乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料〔原件〕送交甲方财务部门存档后，方可依据详细状况支付。

4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障双方的经济利益。

三、税收管理

1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必需依法缴纳营业税、城建费、教化费，以及其他应缴纳的税金〔所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳〕。工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、教化费附加、地方教化费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需供给税务机关出具的托付代扣代缴相关手续，并供给有效的完税凭证。

2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必需出具等额的与工程相对应的本钱发票，〔建筑工程本钱发票不得低于工程款70%，装饰装修工程本钱发票不得低于工程款60%〕。

3、工会经费按四川省人民政府川办〔20xx)187号?关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施看法?工会筹备金0.3%、残疾人保障金%等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。

4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。

第六条、质量、平安、标化、进度及工程技术管理

一、工程质量管理

1、甲乙双方约定：乙方工程质量到达国家有关技术标准和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否那么予以扣罚。

3、工程未到达质量要求，乙方应刚好整改，并担当由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故状况，并作出相应惩罚。

二、工程职业健康平安管理

1、甲乙双方约定：乙方到达职业健康平安目标要求〔无重大伤亡事故，轻伤频率低于1.5%。〕后，甲方将职业健康平安保证金返还乙方，否那么予以扣罚。

2、乙方在施工现场须设置专职安检人员，落实平安生产责任制，施工前做好平安技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查觉察施工中存在担忧全行为和隐患，有权订正、罚款或马上停止其工作。

3、但凡在四川省建筑施工企业平安生产许可证动态管理暂行方法实施过程中，因违反平安管理的有关规定或平安评价、平安检查不符合要求等缘由被政府有关部门惩罚、通报指责或对企业平安许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行惩罚。

4、乙方在施工中发生平安事故，应自行担当指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。

5、按规定应办理保险的，由乙方负责办理，费用由乙方担当，保险单据原件交甲方。

三、环境、标化管理

1、甲乙双方约定：乙方到达甲方要求的标化工地标准，那么甲方将该保证金返还乙方，否那么，予以扣罚。

2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。

3、乙方负责该工程平安施工、文明施工所必需的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，假设施工过程中出现平安责任事故，不文明施工行为，造成一切所示和后果概由乙方自行担当指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。

四、进度管理

1、甲乙双方约定：乙方到达甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求，那么甲方将保证金返还乙方。否那么，予以扣除。

2、乙方应到达甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未到达甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚，其全部的经济损失由乙方担当。

五、工程资料管理

乙方应按甲方要求，做好施工过程中资料收集、整理工作，依据公司川四建发[20xx]21号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。

六、生产要素管理

乙方的材料选购 、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或工程部名义对外签订合同，假设确需签订，必需事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作工程签订的全部合同，须交甲方备案。

七、违约责任

1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的?建设工程施工合同?及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。

2、乙方假设因工程质量、平安、农夫工工资。环境保护等缘由，受到建设行政管理部门的处理和通报赐予严峻惩罚，且担当行政惩罚，假设因曝光造成甲方停止招投标一次那么按结算总价的1%进行惩罚。同时，假设乙方无故拒付农夫工工资，甲方有权按乙方结账的余额干脆代扣代付。

3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场平安生产、标化检查，其检查评定结论必需在合格以上，假设不合格视其情节轻重予以惩罚。

4、如工程在竣工验收备案书上的平安评价不合格，按结算总价的1%进行惩罚。

5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等缘由引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙方担当。

6、假设因乙方缘由，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责担当。

第七条、争议解决方式

在履行合同过程中，甲乙双方假设产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

工程合同篇5

发包方(以下简称甲方)：

托付代理人(姓名)：

联系：

承包方(以下简称乙方)：

单位名称：

托付代理人：

联系：

本工程设计人：

联系：

施工队负责人：

联系：

依照?中华人民共和国合同法?及其它有关法律、法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的根底上，就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点

1.2工程内容及做法(见附表：装饰装修工程报价和做法一览表)

1.3工程承包方式，双方商定实行以下第种承包方式：

(1)甲方包工、局部包料，并供给局部材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.4工程期限天;

开工日期年月日;

竣工日期年月日;

1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)元，

金额大写：

(详见附表：装饰装修工程报价单)

其次条工程监理

假设本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订?工程监理合同?，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸实行：

1、甲方自行设计并供给施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表：装饰装修工程设计图纸);

2、甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表：装饰装修工程设计图纸)，设计费元由甲方支付(此费用已在工程价款内)。

第四条甲方工作

4.1开工前3天，为乙方入场施工创立条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么;

4.2供给施工期间的水源，电源;

4.3负责协调施工队与写字楼业主以及邻里之间的关系;

4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

4.5施工期间甲方仍需局部运用该施工空间的，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;

4.6参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第五条乙方工作

5.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;

5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

5.3保护好原空间室内的家具和陈设，保证空间内上、下水管道的畅通;

5.4保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更

工程工程或施工方式如需变更，双方应协商一样签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表：装饰装修工程变更单)。

第七条工期延误

7.1对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

1.工程量改变或设计变更：

2.不行抗力：

3.甲方同意工期顺延的其他状况。

7.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供给的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方担当，工期顺延。

7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

7.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延：因乙方缘由造成工程质量存在的问题的，返工费由乙方担当，工期不顺延。

第八条工程验收和保修

8.1双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进行验收：

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

乙方应提前二天通知甲方参与验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表：工程验收单);

8.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收。在工程款结清后，办理移交手续(见附表：工程结算单);

8.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表：工程保修单)。

第九条工程款支付方式

9.1双方约定按以下第_______________种方式支付工程款：

1.工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的%，即元;其次次于工程进度过半，将剩余工程款的即元。

2.合同生效后，甲方按下表中的约定干脆向乙方支付工程款：

3.其他支付方式：

3.1经甲乙双方协商，为节约额外开支，全部工程款项由方式结算：

A.银行转帐;

B.现金;

C.支票

3.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

第十条违约责任

10.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

10.2未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

10.3因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

10.4甲方未按期支付其次(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______________元;

10.5由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理,工期不予顺延;

10.6由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元;最高违约金不超过合同金额的2%。

第十一条合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按以下第种方式解决：

1.向仲裁委员会申请仲裁;

2.向人民法院起诉。

第十二条几项详细规定

12.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的垃圾点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)元(此费用不在工程价款内);

12.2施工期间，乙方每天的'工作时间为：

上午点分至点分;

下午点分至点分。

第十三条附那么

13.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

13.2本合同签订后工程不得转包。

13.3甲、乙双方干脆签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

13.4合同履行完后自动终止。

13.5本合同实行当事人自愿签证原那么。

合同附件：

第十四条其它约定条款

1、工程施工必需根据报价工程施工;

2、如有增减项，必需填写变更单，并由设计师、甲方代理人、工程监理签字;

3、本合同不接受任何监理、设计师的口头承诺。

甲方(签字/盖章)：乙方(签字/盖章)：

托付代理人：托付代理人：

年月日年月日

工程合同篇6

发包人托付设计人担当工程设计，工程地点为，经双方协商一样，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订依据。

1.1?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?和?建设工程勘察设计市场管理规定?。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

其次条设计依据

2.1发包人给设计人的托付书或设计中标文件

2.2发包人提交的根底资料

2.3设计人采纳的主要技术标准是：

1、中华人民共和国行业标准?建筑基坑支护技术规程?〔JGJ120—99〕

2、广东省标准?建筑基坑支护技术规程?〔DBJ/T15—20—97〕

3、广东省标准?土钉支护技术规程?〔DBJ/T15—70—20_〕

4、广州市标准?广州地区建筑基坑支护技术规定?〔GJB02—98〕

5、中华人民共和国国家标准?建筑边坡工程技术标准?〔GB50330—20_〕

6、中国工程建设标准化协会标准?土层锚杆设计与施工标准?〔CECS：22：90〕

7、中华人民共和国国家标准?锚杆喷射混凝土支护技术标准?〔GB50086—20_〕

8、其它有关的国家及地方强制性标准和标准

第三条合同文件的优先次序

构本钱合同的文件可视为是能相互说明的，假设合同文件存在歧义或不致，那么依据如下优先次序来推断：

3.1合同书

3.2发包人要求及托付书

第四条本合同工程的名称、规模、阶段、投资及设计内容〔依据行业特点填写〕

广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店工程基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧，基坑面积约1、6万平方米，开挖深度约5、5m。场地经回填较平坦，周边较为空阔，拟采纳放坡等方式支护。

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间设计所需的总建筑图、结构图以及地质资料。

第六条设计人向发包人供给的成果及效劳

7.1双方商定，本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为5、0万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2基坑支护期间的现场效劳费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急状况，设计人必需在接到发包人通知后12小时内到现场处理。

第八条支付方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第1种方式解决：

〔一〕提交广州市仲裁委员仲裁；

〔二〕依法向人民法院起诉。

第十条合同生效及其他

10.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问效劳合同。

10.2设计人为本合同工程的效劳至施工安装结束为止。

10.3本工程工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人须要设计人协作建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人担当。

10.4发包人托付设计人担当本合同内容以外的工作效劳，另行签订协议并支付费用。

10.5由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。

10.6本合同双方签字盖章即生效，一式6份，发包人4份，设计人2份。

12.7双方认可的来往、电报、会议纪要等，均为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。

12.8未尽事宜，经双方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇7

本合同由以下双方于_________省_________市签署：

甲方：_________公司

乙方：_________公司

甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一样，达本钱合同，共同遵守执行。

第一条设计内容

乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：

a．甲方厂区总平面布置；

b．甲方第

1、

2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；

c．甲方技术经济效益分析与预料。

其次条设计期限

乙方于收到甲方供给的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。

第三条设计酬劳及支付方式

甲方向乙方支付设计酬劳人民币_________元，分两期支付，详细如下：

a．本合同签署后_________个工作日内支付_________元；

b．乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。

第四条各方义务

a．甲方义务

〔1〕刚好向乙方供给编制_________工程总体规划文件所需根底资料；

〔2〕如期向乙方支付酬劳。

b．乙方义务

〔1〕按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料；

〔2〕刚好解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。

第五条工程验收

a．乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。

b．甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出看法，甲方专家委员会未于前述期限内提出看法，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。

c．甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或看法的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或看法之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核；经甲方专家委员会次审核，_________工程总体规划文件未获通过，甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件，不向乙方支付

其次期酬劳。

第六条其它

本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

甲方〔盖章〕：_________公司

乙方〔盖章〕：_________公司

授权代表〔签字〕：_________

授权代表〔签字〕：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程合同篇8

托付单位〔甲方〕：

XX单位〔乙方〕：

为保证

弱电系统平安稳定运行，经甲乙双方协商，由乙方担当甲方弱电系统维护工作。为明确双方的权利与义务等各项事宜，甲乙双方经协商，签订此合同。

第一条

维护保养概况

1、工程名称：弱电维护工程。

2、工程地点：

3、XX工程：

电视监控系统周界报警系统

门禁管理系统

楼宇对讲系统

大屏拼接墙系统电子巡更系统

车库道闸系统

电梯三方通话

〔注：在选定对象的方框中打〔√〕，未涉及内容在

中补充。〕

4、效劳内容：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

5、合同期限：________年

其次条

详细XX内容

乙方应依据XX工程出具具体?XX安排书?作为本合同附件，安排书内容经甲方确认后，乙方应严格按安排书内容开展XX工作。

第三条

维护保养期为________年____月____日至________年____月____日止。

乙方如需续约，应于合同期满前一个月提出续签意向，甲方从乙方XX、效劳质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议，可续签本合同。

第四条

承包方式及维护保养费