2023年-最新施工合同-3096

第页2023施工合同施工合同4篇

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，许多场合都离不了合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我为大家收集的施工合同4篇，欢送阅读与保藏。

施工合同篇1

甲方：

乙方：

甲方因工程须要，租赁乙方的工程运输车。依据?中华人民共和国合同法?及其它的有关内容，为明确双方的权利和义务，签订本合同。

一、施工地点：

二、工作内容：

三、租赁时间：从________年____月____日起，到工程完工为止。

四、计量方法：按工程计量为准，不在计量范围之内的，依据工程状况协商制定。

五、结算单价及支付方法：

六、甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方在规定的时间内供给足够数量的、技术状况良好的运输车辆，如乙方不能保证甲方所需的运输车辆，甲方有权解除与乙方的合同。

2、如乙方的车辆不听从甲方的指挥时，甲方有权对不听从指挥的车辆进行惩罚。

3、甲方的平安措施必需到位，并指挥得当，否那么由此造成的平安事故，由甲方负责。

4、在施工现场，甲方必需支配特地人员指挥车辆的进出。

5、燃油的费用由乙方担当。

七、乙方的权利和义务

1、当甲方违规指挥作业，或平安得不到保证时，乙方有权拒绝甲方。

2、在运输过程中与交警、交通等部门及周边环境的协调工作由乙方自己负责，并担当相应的费用，同时乙方不能因为协调不利等方面的缘由而影响甲方的工作。

3、乙方车辆在施工现场必需听从甲方的指挥。

4、乙方供给的运输车辆必需性能良好，证照齐全有效，驾驶员水平较好，证照齐全有效。

5、由乙方的缘由给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。

6、不是由于甲方的缘由引起的任何平安、交通等事故，甲方一概不负责。

7、乙方车辆应自己配备好大小适宜的篷布，所运输材料必需进行覆盖，不得撒漏、扬尘，由此而引起被有关部门查扣及平安事故由乙方担当;由于乙方不按相关交通规定而造成的事故，由乙方负完全责任,与甲方无任何关系。

八、未尽事宜双方应当协商解决，如协商不成时，可向当地人民法院起诉。

九、本合同自签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

施工合同篇2

外墙涂刷施工合同

甲方：

乙方：

甲方现有须要外墙漆施工，现将“施工〞单包承包给乙方，施工面积计算方式，工价单价为：元/平方米。

一、施工时间：乙方必需保证在〔雨

天除外〕

二、付款方式：工程施工结束，工程验收合格后甲方收到工程全

款后一次性付清乙方施工工费。

三、义务与责任：施工期间乙方的施工工具由乙方自备，甲方有

义务负责供给乙方施工必需的水、电等，乙方施工人员的平安责任与甲方无任何关系，由乙方负责人负全责。

四、违约惩罚：如有乙方单方面终止本合同或工程不能按期完成

即为违约行为，乙方须向甲方赔偿违约金五千元和全部经济损失。

五、本合同假设甲、乙双方无异议，签字按手印即产生法律效力，甲

乙双方各保存一份，工程完工后本合同作废。

甲方：乙方：

施工合同篇3

发包人：_________

承包人：_________

根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?住宅室内装饰装修管理方法?及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。

1.1工程地点：_________

1.2工程内容：房屋间数_________室_________厅；总建筑面积_________平方米。

1.3承包范围：_________

1.4承包方式：双方商定实行以下第_________种承包方式：

〔1〕承包人包工包全部材料；

〔2〕承包人包工包局部材料；

〔3〕承包人包工、发包人包料。

1.5开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；总日历工期〔包括法定节假日〕：_________日。

第2条合同价款与支付

2.1合同价款：金额〔人民币大写〕：_________，￥：_________.

2.2合同价款采纳方式：

双方商定本合同价款采纳第_________种方式确定。

〔1〕采纳固定价格：固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________.

〔2〕采纳可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

〔3〕本钱加酬金：_________

2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________%即人民币〔大写〕_________，预付款扣回的时间、比例：_________.

2.4工程款〔进度款〕支付

〔1〕工程款支付方式：_________

〔2〕工程款支付金额和时间：_________

工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款〔进度款〕同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款〔进度款〕，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。

双方商定施工图纸实行以下第_________种方式供给：

〔1〕发包人自行供给施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

〔2〕由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔费用包含在合同价款内〕。

4.1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理效劳协议，主动接受监督管理。如确实须要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线〔水、电、暖气、煤气管道〕，负责到有关部门办理审批手续。

4.3向承包人供给施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。

4.4负责去除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等实行保护措施。

4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无实力处理也可托付承包人处理，担当相应的费用。

5.1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

5.2严格根据图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。参与竣工验收，编制工程结算。

5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。

5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

6.1装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6.2由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。

6.3凡由承包人选购 的材料、设备应根据设计、标准和样品要求选购 工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。假设已运用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条平安生产和防火

7.1发包人供给的施工图纸或作法说明，应符合?中华人民共和国消防法?和有关防火设计标准。

7.2发包人供给确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。

7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。

7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，应担当由此引发的一切经济损失。

第8条工程质量及验收

8.1双方约定本工程质量应到达国家质量评定_________标准〔可选择优良或合格〕。

8.2优良工程等级增加的经济支出_________.

8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收标准为质量评定验收标准。

8.4发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。

8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责选购 装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

9.1发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应刚好办理变更洽商签证，方能进行该工程施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经发包人批准。

10.1工程竣工合格后，承包人应刚好向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算，应担当违约责任。

11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

12.1由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

12.2由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%.

12.3承包人应妥当保护发包人供给的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕由承包人负责并担当损失。

12.5承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。

12.6未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任：_________.

第13条争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第_________种方式解决：

〔1〕提交大连仲裁委员会仲裁；

〔2〕依法向工程所在地人民法院起诉。

14.1双方关于不行抗力的约定：_________.

第15条保险_________.

16.1合同生效日期：_________年_________月_________日

17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________.

第18条合同备案、鉴证

18.1合同备案、鉴证：

发包方：_________

身份证号：_________；

承包方：_________

身份证号：_________.

第19条其它约定_________.

发包方〔盖章〕：_________

承包方〔盖章〕：_________

授权代表〔签字〕：_________

授权代表〔签字〕：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

施工合同篇4

甲方：____________________________________________(以下简称甲方)乙方：____________________________________________(以下简称乙方)

为加强工程管理，标准市场秩序，保证工程顺当进行，现有甲方将_______________工程水暖安装分项工程分包给乙方。双方本着公允、公正、同等、自愿的原那么，达成如下协议

一、承包内容;

1、图纸设计要求及工程标准规定的全部水暖安装工程。

二、承包形式：

1、以包人工费、包材料方式、安装费用___________元/㎡。

2、更变工程按实际面积计，相同价格在结算时作调整。

三、工程量计算方式：

由甲乙双方共同协商。

四：甲方责任：

1、甲方应给乙方供给住宿及生活区场所，协作乙方办理有关暂住证手续，但费用由乙方负责担当；柴伙费按乙方总产值的1%计取，在结算时一次扣除。

2、甲方供给乙方干脆用于工程的材料。如：给排水管件及相应配件。根据工程进度，刚好供给协作乙方云至合理地点，以利于现场施工。

3、甲方一个帮助乙方办理工伤事故保险手续，但费用由乙方负责，相关收费按市政府行政部门的收费标准，凭收费票据在乙方工程进度款内扣除。

4、甲方应根据协议规定刚好支付乙方工程进店款。

5、甲方在现场配置技术、管理人员，解答乙方在施工中遇到的技术疑点，指导乙方施工管理。

五、乙方责任：

1、乙方必需熟识施工标准，严格根据图纸、施工标准及甲方技术人员的.书面?施工工艺要求?、?质量、平安、文明施工交底?施工，乙方假设有不同看法按本项第3条办，但必需经甲方现场施工员同意，书面签章确认，并附新的工艺要求、质量、平安、文明施工交底。在保证工程质量及平安的前提下，公司推广新技术、新工艺、新成果，并对有奉献的供给者赐予肯定的经济嘉奖。

2、乙方所聘请的工人，必需具备合法的身份证件，不得录用无身份证人员及童工，假设有少量暂无身份证的，应有乙方负责人担保，乙方负责人对担保人在合同期限的行为负联带责任。

3、乙方必需加强工人的平安生产、文明施工、遵纪遵守法律教化、听从甲方管理人员的统一指挥，遵守公司的各项规章制度，乙方假设在施工中与甲方管理人员有不同看法，应与甲方管理人员探讨、沟通、无法达成共识的，应向上一级领导部门汇报解决，假设既不汇报又不执行甲方管理人员指挥的，甲方有权责令乙方停工、整改，造成损失的由甲乙方负责。

4、乙方在施工中假设雨其它班组及乙方内部人员发生纠纷的，应汇报甲方管理人员解决，不得在工地范围及甲方负责范围内打架。否那么，凡参加打架人员每人每次罚款200—1000元，构成犯罪的交公安部门处理。假设在施工过程中出现工伤事故，应由乙方负责人协同保险机构进行处理，所发生的一切后果乙方负责。

5、乙方必需加强工人的遵纪遵守法律教化，遵守公司的各项规章制度，乙方应教化每个工人必需遵守公司的各项规章制度，听从甲方管理人员的统一指挥。否那么，甲方有权要求乙方对不听从甲方管理的乙方人员责令退场；假设乙方不执行甲方要求，甲方有权终止合同按中途退场处理。

6、乙方所需材料，必需提前一周书面填写中购单给甲方现场施工员，以便甲方有足够的诗句选购，否那么由此引起的损失由乙方负责，同时乙方应对所用材料负责到场后的卸货、堆放。

7、工程完工后，乙方必需将所运用材料分类堆放到现场红线内甲方指定的地点。

8、乙方进场施工人数及进度要求：

〔1〕人数要求：___________人。

〔2〕进度要求：根据甲方要求进度支配。

9、质量要求：

到达图纸设计要求及国家标准规定的合格标准。

10、乙方假设因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员。假设乙方仍未到达甲方要求的，甲方有权另派其它班组进乙方所做的局部或全部工程，由此而产生的一切增加费用及工期损失由乙方担当〔含令请班组价格高出乙方承包价格〕。

11、乙方原那么应亲自督驻本工地并在生活区常住，假设因其它缘由不能亲驻的，乙方应委派代理人〔中途尽量避开更换代理人〕，乙方〔或其代理人〕在有乙方人员作业时，不得随意外出、离开现场，假设有特别缘由须要外出，应征得甲方施工员同意，并委派其次代理人，外出三天以上的，应征得甲方工程经理同意，委派代理人应当面交给甲方管理人员，代理人承

担乙方全部义务及责任。

12、乙方中途不得私自退场，否那么按中途退场结算，全部中途退场结算，只付给乙方所完成合同工程量的70%〔以分缝/层为单位，完成并清理阅历收合格的为合格工程量〕，并扣除因乙方退场变换班组造成的一切损失。〔含工期及令请班组价格高出乙方承包价格引起的损失〕。

六、付款方式：

1、乙方应在每月的10日、25日前向甲方申报当前所完成的工程量，以每分缝，或单栋的层为单位计算，由甲方施工员验收合格确