2023年-最新施工合同-3012

第页2023施工合同施工合同范文汇编六篇

随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我收集整理的施工合同6篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工合同篇1

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程

工程量增加补充协议

建设单位：xx市xx镇xx村民委员会〔甲方〕

施工单位：xx建设管理股份xx分公司〔乙方〕

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份xx分公司承建，依据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“同等、自愿、公允、诚信〞的原那么，协商一样，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元

2.工期要求：按原来合同工期不更改四)工程款支付、结算方法以及其他条款同原合同

六)在协议执行中，假设发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：〔公章〕施工单位：〔公章〕

负责人：负责人：

订立日期：

20xx年12月6日

施工合同篇2

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

依据?中华人民共和国经济合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?及有关规定，结合本工程的详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商特签订本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、施工范围和内容：

四、工程期限：年月日

至年月日。

本工程工期为天。如因停电、恶劣气候及其它缘由造成乙方不能正常施工工期可顺延。

五、双方责任：

1、乙方负责购置材料、组织工人、机具以及机具所需用的消耗材料等。

2、乙方负责整个工程的制作与安装，施工质量应到达国家合格的评定标准。

3、乙方进入施工现场应听从甲方的统一管理，遵守平安生产纪律。假设发生伤亡事故乙方自负。

4、甲方负责脚手架的搭拆以及本工程向业主方的开票事宜，由此产生的费用不在本合同之内。

5、甲方负责施工所在地政府及非政府等的关系协调。

6、对施工过程由建设单位或其他相关单位提出的对本工程的变更等内容，乙方要刚好报与甲方，待甲方认可前方可施工，由此产生的一切费用甲乙双方协商解决。

六、工程造价与付款方式：

1、该工程造价为：整(￥元)。

2、付款方法：乙方进场后，甲方向乙方拨付工程总价款的50%作为乙方材料款，骨架安装完后，甲方向乙方拨付工程总价款的30%，余款待工程完工后一次性付清。

七、本协议自签订之日起生效。甲方款项支付完毕，合同即终止。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

九、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

发包方：承包方：

代表：代表：

年月日

施工合同篇3

发包单位：〔以下简称甲方〕

承包单位：〔以下简称乙方〕

依据?中华人民共和国建筑法?和?中华人民共和国经济合同法?及本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

一、工程概况：工程

建筑面积：平方米建筑高度：米

建筑层数：层结构类型：框架〔砖混〕

二、承包范围与内容：

室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

三、承包方式：包人工费。

四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。

五、工程期限：从年月日

到年月日结束〔遇不行抗力顺延工期，假设无故拖延一天，罚款1000元〕。

六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%修理期满付清〔建立身份证复印件式台账，人及证件必需相符，本人签字并按手印〕。

七、质量要求：

1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必需到达合格或优良工程验收标准。

2、乙方必需严格按图施工，按标准施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，主动主动协作其它工种人员的工作。

3、依据甲方供给的材料尺寸，按标准要求排砖、拼缝、镶贴，外表平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。

4、因乙方缘由导致工程达不到标准、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严峻的，甲方有权终止合同。

八、机具的限制：甲方供给垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。

九、平安要求：工人必需持证上岗，进工地前必需经过平安教化培训操作，必需根据国家平安施工标准标准要求施工，禁止违章作业，否那么出现工伤事故，全部由乙方负责。

十、违约责任：

1、由于乙方缘由，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。

2、乙方应妥当保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。

3、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

十一、其他约定：

1、乙方应自觉爱惜甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需刚好清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝奢侈，如有奢侈那么按其奢侈局部价值的二倍在结算中扣除。

2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

3、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。

甲方：乙方：

法定代表人或托付人：法定代表人或托付人：

年月日年月日

施工合同篇4

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商确定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。详细约定如下：

一、施工期限：

自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因甲方的缘由而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

二、施工方式：乙方包工、包料。

三、结算方式：

乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，阅历收合格，赐予支付全部工程款。

四、质量责任：

因乙方在材料质量、施工质量等方面的缘由，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿赐予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。

五、甲方责任：

非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。

六、乙方责任：

1.乙方施工人员必需持证上岗。

2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

3.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。

七、质保要求：

乙方应保证运用材料的质量〔附产品材质书〕属实。乙方应保证施工质量到达优良。

八、未尽事宜，双方协商解决。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

十一、本合同自签订之日起生效。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

经办人：经办人：

年月日年月日

施工合同篇5

甲方：

乙方：

甲方通过方式最终确定乙方担当工程工程，现经双方友好、同等、诚信协商，就该工程达成如下合同，以资共同遵守。

一、工程工程概况

1、工程名称：

2、施工地点：

3、施工技术、材料及安装要求：

4、材料明细清单

本工程工程的开工日期是：年月日，竣工时间(验收合格并交付)：年月日。其中已考虑了雨天因素。

三、本工程工程的承建性质

本工程工程由乙方总承包，承包的性质为“双包〞，即由乙方负责包工包料及包质量、包工期、包平安等，并由乙方自行组织人员进行安装。

四、本工程工程的合同总价款及结算

1.本工程工程的合同总价款为人民币元整(￥元)。本合同总价款是包括了材料清单所列物品、协助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、各种税费及质保期间等一切费用。

2.本工程的结算是：按本合同总价结算，不再另行调整。

五、本工程合同价款的支付期限和方式

本工程的付款期限和方式为：工程竣工验收合格后付合同总价的%，验收合格满一年后付至合同总价%，余款在质保期满无质量问题后付清。甲方在付款前应收到乙方开具的足额发票。

六、工程施工技术要求和质量标准及留意事项

1、乙方应严格按附件图纸、标准及甲方要求施工。

2、乙方必需严格根据合同要求供给符合甲方和工程平安要求的各种材料，不得偷工减料，以次充好，对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方负责。

3、乙方应确保本工程的.质量合格，不存在任何平安隐患。

4、安装的验收包括：数量、外观、质量;全部材料和附(配)件应符合其规定的性能，与封样完全一样，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。

七、验收标准和期限

1、验收标准：完全符合本合同书技术要求(包括但不限于施工图纸、材料清单、实物样品要求等)。

2、验收期限：标的物全部安装调试后5天内。

八、施工平安责任

1、乙方在施工过程中，应严格遵守平安生产规定，严格按平安施工规定、标准、标准要求等组织施工，并应随时接受有关行政部门及平安生产监督部门的监督和检查，切实做好平安防护措施，杜绝事故的发生。

2、在施工过程中，发生的一切伤、残、亡事故和财产损失，其责任均由乙方担当全部责任。

九、售后效劳和质量保证

乙方应以优良的效劳看法，供给2小时以内响应，24小时以内完成甲方提出的修理要求。本工程免费质保期为五年，后期因本工程质量问题引发的一切人员伤亡和财产损失由乙方全部担当。

十、违约责任

1、甲方违约责任

A、在合同生效后，因甲方缘由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的20%作为违约金。

B、甲方逾期付款的应根据逾期付款金额的每天千分之一支付逾期付款违约金。

C、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当担当乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

A、乙方不能严格按工期交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常运用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金缺乏以补偿损失，甲方有权要求乙方补足。

B、乙方逾期交货的，乙方应根据工程款总额每天千分之一的标准支付逾期交货违约金，同时担当甲方因此遭致的实际损失费用。

C、乙方所用材料以次充好，偷空减料，一经觉察，甲方将视乙方为根本违约，除有权拒绝支付任何款项外，并可按合同总价标准向乙方恳求双倍赔偿。

十一、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方加盖公章(或合同章)后马上生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违反本合同原那么下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、组本钱合同的局部：本合同书、谈判文件、乙方承诺、施工图纸资料、技术要求资料等。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇6

发包方〔以下称甲方〕：

承包方〔以下称乙方〕：

依据?中华人民共和国合同法?和?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程工程

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、承包形式：

其次条工程期限

一、合同工期总日历天数天

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

二、如遇以下状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上〔每次连续４小时以上〕，影响正常施工；停水停电2天以上；

2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；

３、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式〔是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？〕

双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供给正式发票。

第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币〔大写：〕。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后日内，甲方支付

2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；

3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

其次种方式：本合同实行按实结算，双方运用晨曦软件，依据最新现行定额计价标准和施工期〔或材料定购期〕的信息价〔信息价不明确的以甲方确认材料价为准〕进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。

1、甲方于支付元；

2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。

3、工程量及价格签证，签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章前方可作为结算依据。选购

一、工程材料、设备由乙方选购 。〔是否都是包工包料？〕

二、乙方选购 的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供给的材料须要复验的，乙方应按要求供给复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。〔材料进场是不是要甲方确认？〕

第五条施工与设计变更

一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

二、甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。

三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

第六条工程质量管理及验收

一、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供给完整竣工资料及竣工验收报告〔含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等〕。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规标准。

第七条平安施工

乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由