哈工大工程索赔报告

一、简答题

1、FIDIC《施工合同条件》的适用范围是什么？答:在FIDIC(国际询问工程师联合会)合同条件中,承包商可以得到利润索赔的情形有:a、工程师或业主供应的施工图或批示错误;b、业主未能刚好供应施工现场;c、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误;d、不行预见的自然条件;e、听从工程师的指示进行试验(不包括竣工试验),或由于雇主应负责的缘由对竣工试验的干扰;f、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同;g、应属于雇主担当的风险等。2、索赔费用的计算方法有哪些？答：实际费用法、总费用法、修正的总费用法3、对于新增工程的单价，应如何确定？

答：(1)申报。申报程序主要由工程承包人来完成。承包人依据招标及合同文件的有关规定和合同工程量清单价格表的状况,结合新增项目的设计或业主现场的支配或监理工程师的指令,连同单价分析和新增项目的依据材料一同报监理单位审查。(2)复核。复核程序主要由工程监理单位完成,主要审查新增项目产生的真实性、合规性、合理性、必要性和新增项目作业方案的思路是否符合工程实际等。若新增项目存在违反常规或不当不实之处,则可责令承包人整改或重新申报、终止申报。复核完毕若无异议,应签署复核看法连同申报文本转交业主单位。

(3)审查。审查程序一般由业主单位来完成。通常是依据现行的本地区行业价格限制政策、结合本项目的投资批复方案、项目实施期的物价行情、依据合同的相关约定和实施新增项目的施工可行方案进行价格测算,并对申报的价格名称是否精确予以一一审查。（4）、洽谈：完成上述3个程序后,业主单位,组织有监理单位和承包单位(必要时设计单位参加)对新增项目的价格进行洽谈,综合确定价格,继而草签确认文本。若双方存有异议,可依据洽谈状况对相关争议实施调整另行申报。

(5)确认。经过洽谈达成一样看法后,制定新增项目单价合同文本,发、承包方签字盖章确认,作为工程结算依据。4、对于共同延误，处理原则是什么？答：（1）不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为"可宽恕的拖期"和"不行宽恕的拖期".可宽恕的拖期是由于非承包商缘由造成的工程拖期，不行宽恕的拖期一般是承包商的缘由而造成的工程拖期。（2）共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种缘由同时发生（或相互作用）而形成的，故称为"共同延误".在这种状况下，要详细分析哪一种状况延误是有效的，应依据以下原则：①首先推断造成拖期的哪一种缘由是最先发生的，即确定"初始延误"者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不担当拖期责任。②假如初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。③假如初始延误者是客观缘由，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。工期索赔的计算方法工期索赔一般采纳考试|大|分析法进行计算，主要依据合同规定的总工期支配、进度支配，以及双方共同认可的对工期修改文件、调整支配和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。5、承包商的索赔策略分析包括哪些内容？答：1、目标分析

（1）提出任务，确定索赔所要达到的目标

（2）分析目标实现的基本条件和可能性

（3）分析目标实现的风险

2、对立场的分析

（1）法律背景分析

（2）利益和期望分析

（3）对方的反索赔分析

（4）谈判立场分析

3、对外关系分析二、案例分析案例一

（1）事务1合理，是甲方缘由造成的；事务2不合理，是乙方自身缘由造成的；事务3可以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电故障不属于甲方责任；事务4依据合同约定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不行抗力。

（2）工程师认定的索赔工期为25d，事务2工期（10d）延误不予顺延。

(3）工期延长35d，费用为13056元。案例二（1）支持。因发包人未解决征用土地问题，造成承包人施工时被当地居民阻拦，以致窝工240个台班。也就是发包人未能刚好交付场地，造成承包人窝工。依据《合同法》二百八十三条规定，“发包人未依据约定的时间和要求供应原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此，承包人向发包人追讨停、窝工费用，是有事实和法律依据的，应当得到法院的支持。（2）承包商的索赔要求成立必需同时具备如下四个条件：

1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或