一级《建设工程法规及相关知识》模拟试卷

PAGE1全国一级建造师考前培训《建设工程法规及相关知识》模拟试卷（A）一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）

A．法律B.部门规章

C．行政法规D.单行条例

2.某施工单位法定代表人授权市场部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于()

A.法定代理B.委托代理

C.指定代理D.表见代理

3.法律规定合同的诉讼时效期间为2年。若某合同的诉讼时效进行到第16个月末时发生持续时间为5个月的不可抗力事件，则该不可抗力事件消除后，诉讼时效还有（）。A.8个月B.6个月C.3个月D.1个月4.某施工单位与材料供应商签订了购买20吨钢材的合同，而材料供应商实际交货21吨钢材。对于该施工单位来说，这种情况属于（）。A.不当得利B.无因管理C.侵权D.违约5.某建设单位于2021年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。A.2021年5月1日B.2021年6月1日C.2021年9月1日D.2021年12月1日6.某工程监理人员在现场检查时发现施工单位为了施工便利未按照设计图纸施工，施工单位项目经理解释说，根据他们的经验，这样施工不会影响工程质量。则该工程监理人员（）。A.有权要求施工单位改正B.应当通知设计单位要求施工单位改正C.应当报告建设单位要求施工单位改正D.应当报告主管部门要求通知施工单位改正7.某项目的总投资额为2800万元，该项目建设单位对下列内容未进行招标，其中违反《招标投标法》规定的是（）。A.合同价为180万元的施工合同B.合同价为90万元的材料采购合同C.设计费为60万元的设计合同D.监理费为40万元的监理合同8.甲、乙、丙三公司组成联合体参与某工程投标且中标，其共同投标协议中约定：甲、乙、丙三公司按50%、30%和20%的比例分享利润和分担债务，甲公司为牵头公司。若在施工过程中联合体对建设单位负有80万元的债务，而丙公司已破产，无力承担相应债务，则甲公司应承担的债务为（）。A.56万元B.50万元C.48万元D.40万元9.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。

A．责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款

C．责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款10.在下列内容中，属于《招标投标法》禁止的投标人之间的串通行为是（）。A.联合体成员之间进行内部竞价，确定最佳组合报价，然后再参加投标B.低资质企业与高资质企业协商，借用其资质证书参加投标C.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标D.投标人以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标11.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）

A、评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标

B、评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

C、评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D、评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

12.某招标项目在招标文件中规定的评标标准为：投标报价在标底上下5%区间内为有效标，在此范围内最低价中标。甲、乙、丙三家投标人的报价分别比标底低5.3%、5.9%、6.2%，则（）。A.招标人应确定投标人甲为中标人B.招标人应确定投标人丙为中标人C.评标委员会可否决所有投标，招标人可取消招标D.评标委员会可否决所有投标，招标人应重新招标13.某招标人根据评标委员会推荐的中标候选人于2021年7月5日确定了中标人，次日向主管部门提交了招标投标情况的书面报告，于2021年7月15日向中标人发出中标通知书。由于该中标人为外地企业，该中标人于2021年7月16日收到中标通知书。根据《招标投标法》的规定，招标人和投标人应当在（）前订立书面合同。A.2021年8月5日B.2021年8月14日C.2021年8月15日D.2021年8月16日14.根据〈〈建设工程安全生产管理条例〉〉的规定，属于施工单位安全责任的是（）

A．提供相邻构筑物的有关资料

B．编制安全技术措施及专项施工方案

C．办理施工许可证时报送安全施工措施

D．提供安全施工措施费用

15.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）

A．1020万元B。1010万元

C．1000万元D。990万元

16.某工程施工合同中规定，该工程于2021年9月1日开工，于2021年8月31日竣工。为了提早发挥投资效益，建设单位于2021年7月10日要求施工单位于2021年5月31日竣工。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位的这一要求属于（）。A.违反合同的要求B.违反合同法的要求C.影响安全生产的要求D.影响安全生产的违法要求17.某工业企业进行扩建，需将原厂房拆除，为保证新厂房尽快开工，经研究决定采用爆破作业方式拆除原厂房。为此，（）。A.建设单位必须经上级主管部门审查同意，并事先将爆破作业方案报主管部门批准B.建设单位必须经上级主管部门审查同意，施工单位必须事先将爆破作业方案报主管部门批准C.施工单位必须经上级主管部门审查同意，并事先将爆破作业方案报主管部门批准D.施工单位必须经上级主管部门审查同意，建设单位必须事先将爆破作业方案报主管部门批准18.某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，（）。A.由分包单位承担责任B.由总承包单位承担责任C.由分包单位承担主要责任D.由总承包单位承担主要责任19.施工单位应当在施工组织设计中对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.项目经理和施工单位技术负责人B.项目经理和总监理工程师C.施工单位技术负责人和总监理工程师D.施工单位技术负责人或总监理工程师20.某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当（）。A.编制安全技术措施并编制专项施工方案B.编制专项施工方案并附具安全验算结果C.编制专项施工方案并报主管部门审批D.编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查21.建设工程施工前，（）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。A.设计负责人B.施工单位技术负责人C.项目经理D.施工单位负责项目管理的技术人员22.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（）。A.采取专项防护措施B.采取安全加固措施C.编制安全技术措施D.编制专项施工方案23.政府对工程质量的监督管理以（）为主要手段。A.施工许可制度和施工图审查制度B.施工图审查制度和工程监理制度C.工程监理制度和竣工验收备案制度D.竣工验收备案制度和施工许可制度24.按我国有关法规规定，对建设工程实行施工许可制度和质量监督制度，下列关于这两种制度具体规定的表述中，正确的是（）。A.建设单位在领取施工许可证之前，应当办理工程质量监督手续B.建设单位在领取施工许可证之后，应当办理工程质量监督手续C.建设单位在领取施工许可证之前，施工单位应当办理工程质量监督手续D.建设单位在领取施工许可证之后，施工单位应当办理工程质量监督手续25.某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（）。A.商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验B.商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验26.在某工程施工过程中，施工单位发现该工程某一部位的设计图纸所标注的尺寸有误。在这种情况下，施工单位应当（）。A.按照原设计图纸继续施工B.及时提出意见和建议C.自行修改正确后继续施工D.与监理工程师协商后继续施工27.某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按照《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位应当通知（）。A.建设单位和监理单位B.建设单位和质量监督机构C.监理单位和质量监督机构D.质量监督机构和安全生产监督机构28.总承包特级资质的甲企业与建设单位签订了某工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将其中的吊装工程分包给具有相应资质的乙企业。按照《建设工程质量管理条例》的规定，甲企业应当确定该工程项目的（）。A.项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.项目经理、技术负责人和分包方项目经理C.项目经理、技术负责人和分包方安全生产负责人D.项目经理、分包方项目经理和技术负责人29.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用30.为了提高城市形象，完善城市功能，经有关部门批准拟拆除某写字楼。下列关于拆除写字楼的说法正确的是（）A、施工单位拆除写字楼前，应得到工程所在地的建设行政主管部门批准B、拆除写字楼前，施工单位应到工程所在地的建设行政主管部门备案C、建设单位拆除写字楼前，应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门批准D、在拆除写字楼前，建设单位应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门备案31.建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，其中要落实（）。A.防治环境污染和生态破坏的措施以及对环境影响的监测措施B.防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算C.防治环境污染和生态破坏的措施以及文明施工措施费用概算D.防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资和文明施工措施费用概算32.存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（）。A.工地内现有的建筑物B.第三方财产C.工程本身D.其他财产33.某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安装工程合同规定的开工日期为2021年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程实际于2021年6月10日开工；需安装的设备于2021年5月20日运到施工现场，安装机械于2021年5月30日进场。则该安装工程一切险的保险责任自（）开始。A.2021年5月10日B.2021年5月20日C.2021年5月30日D.2021年6月10日34.某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳务工，并与他们签订了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位（）。A.可以随时解除劳动合同B.不得解除劳动合同，应安排这批劳务工到其他工程上工作C.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人D.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人，并给予劳动者适当补偿35.根据《劳动法》的规定，新建、改建、扩建工程的（）必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。A.安全设施B.劳动安全设施C.劳动卫生设施D.劳动安全卫生设施36.依照〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）

A、建设单位负责试验，并承担试验费用

B、建设单位负责试验，双方分担试验费用

C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用

D、施工单位负责试验，双方分担试验费用

37.近年来，由于私家车数量增多，某20世纪90年代中期建成的住宅小区内需新建一车库项目，由施工单位甲承建。下列关于该施工单位夜间施工的说法正确的是（）。A.禁止夜间施工B.夜间24点前可以施工，0点到6点禁止施工C.夏季禁止夜间施工，其他季节可以夜间施工D.公告附近居民后，可以夜间施工38.需要进行消防设计的某建设项目，在建设单位申请领取施工许可证时，消防设计尚未审核完毕，建设行政主管部门为此不予颁发施工许可证。则下面说法中正确的是（）。A.建设行政主管部门做法错误B.若申请施工许可证的其他条件具备，建设行政主管部门做法错误C.没有消防设计的任何建设项目都不予颁发施工许可证D.建设行政主管部门做法正确39.建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。A.不得跨部门、跨地区B.可跨部门但不得跨地区C.可跨地区但不得跨部门D.可跨部门、跨地区40.企业变更和终止应分别办理（）。A.变更登记和终止登记B.重新登记和终止登记C.变更登记和注销登记D.重新登记和注销登记41.在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（）。A.决定公司经营计划和投资方案B.选举或更换董事C.决定董事的报酬D.修改公司章程42.违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚，在（）内未被发现的，不再给予行政处罚。A.1年B.3年C.5年D.10年43.若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则（），视为到达时间。A.该数据电文进入该特定系统的时间B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间44.某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有较严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是（）。A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销45.某工程项目的建设单位甲经过招标投标程序确定了施工单位乙为中标人。在合同谈判过程中，建设单位甲要求施工单位乙让利3%，施工单位乙予以拒绝。建设单位甲以此为由，不与施工单位乙签订施工合同。对此，建设单位甲应承担（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.侵权责任D.失信责任46.某房屋建筑项目的建设单位与施工单位签订的施工合同中规定：工期8个月，采用固定总价合同，合同价为600万元，使用年限为40年。该工程按合同工期竣工并及时结算，未发生合同争议，则该合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.可撤销合同47.某抢险工程由于时间紧迫，建设单位与施工单位在施工合同中对工程价款未明确约定，则该工程的价款应按照（）履行。A.订立合同时工程所在地的市场价格B.订立合同时承包人所在地的市场价格C.履行合同时工程所在地的市场价格D.履行合同时工程所在地工程造价管理部门发布的价格48.施工单位甲与设备供应单位乙签订了购买某种型号混凝土泵的合同，约定于2021年8月10日送货上门。设备供应单位乙委托运输公司丙运输该混凝土泵，但运输公司丙直到8月30日才将该混凝土泵送到施工单位甲，影响了施工单位甲所承包工程的施工进度。对此，应由（）向施工单位甲承担违约责任。A.设备供应单位乙B.运输公司丙C.设备供应单位乙或运输公司丙D.设备供应单位乙和运输公司丙49.乙公司对甲公司负有500万元的债务，2021年5月到期，但到期未予偿还。丙公司对乙公司负有200万元的债务，2021年7月到期，丙公司到期无力偿还。乙公司与丙公司签订了一份协议，决定免除丙公司所负债务。对此，甲公司可以（）A.以自己的名义行使代位权B.以乙公司的名义行使代位权C.以自己的名义行使撤销权D.以乙公司的名义行使撤销权50.某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误，设计单位花了较长时间修改设计。在此期间，施工单位机械闲置和人员窝工损失3万元。另外，图纸延误造成施工单位竣工工期延误20天，合同规定的误期损害赔偿金为2500元/天。对此，（）。A.施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金5万元B.建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元C.设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元D.设计单位应向施工单位承担误期损害赔偿金5万元51.某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为1000元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为1200元/天。由于设备供应商交货拖延30天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用0.5万元，但安装竣工工期仍拖延了20天。该设备供应商应向该施工单位承担的违约责任为（）。A.2.5万元B.3.6万元C.5.6万元D.6.1万元52.某工程施工过程中，由于建设单位负责供应的材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地，这是非违约方的（）。A.延伸义务B.连带义务C.减损义务D.新增义务53.张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与外地甲建材公司的材料采购业务。后张某跳槽到其他单位，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份材料采购合同，则该合同为（）。A.效力待定合同B.无效合同C.可撤销合同D.有效合同54.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（）。A、甲双倍返还定金8万元B、甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C、甲支付违约金6万元，同时请求返还预付的定金4万元D、甲支付违约金6万元55.某施工合同为固定总价合同，合同价为2021万元，其中利润为5%，按施工进度分阶段付款。当施工单位完成合同额60%时，建设单位已向施工单位支付了1000万元的工程款。此时，由于施工单位的严重违约行为，建设单位终止了该施工合同。该施工合同终止后建设单位还应向施工单位支付（）。A.190万元B.200万元C.240万元D.250万元56.某施工单位附属的钢筋混凝土预制构件加工厂甲与施工单位乙签订了来料加工承揽合同，制作一批钢筋混凝土预制构件。甲按合同规定的时间制作完成该批构件，经催告，乙逾期3个月仍未来交款提货，则甲可以行使（）。A.抵押权B.质押权C.留置权D.销毁权57.施工单位甲与设备供应单位乙签订了价格为180万元的设备采购合同，合同规定的定金为18万元。合同订立后，施工单位甲实际向设备供应单位乙支付了15万元定金，设备供应单位乙收取定金后拒不履行合同，则施工单位甲可以要求设备供应单位乙返还（）。A.15万元B.18万元C.30万元D.36万元58.某建设单位与某监理单位签订了一份监理合同。在合同履行过程中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据《合同法》分则中关于（）的相关规定处理此案。A.委托合同B.技术服务合同C.居间合同D.建设工程合同59.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。A.按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任60.当采用诉讼作为建设工程纠纷处理方式时，若原告提起诉讼，被告可以反诉。这体现的是（）。A.当事人意思自治B.当事人在诉讼中对抗的平等性C.程序和实体判决严格依法D.诉讼的二审终审制61.建设工程纠纷涉及到的（）问题，一般需要进行鉴定。A.合同工期B.付款方式C.工程质量D.违约责任62.乙诉甲施工合同纠纷一案经某市一区法院一审判决甲向乙支付工程款及利息合计60万元。甲不服，向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回甲的诉讼请求。甲的住所地在该市二区，但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有价值约80万元的钢材。则乙应当向该市（）申请强制执行。A.一区法院B.二区法院C.三区法院D.中级法院63.下列关于建设工程文件归档的表述中正确的是（）。A．归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B．勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档C．施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档D．凡设计施工及监理单位需要归档的文件，应按照国家有关规定单独立卷归档64.甲与乙签订的施工合同中约定采用仲裁作为处理合同纠纷的方式。在施工过程中，甲与乙对已完成的某部位工程质量是否符合合同规定产生争议。甲向仲裁委员会提请仲裁，但乙则认为当初为了承接该工程不得已而接受了此仲裁协议，故该仲裁协议无效。甲请求仲裁委员会作出决定，乙则请求人民法院作出裁定。对此，应按下述方式处理：（）。A.原仲裁协议有效，由仲裁委员会对工程质量争议作出裁决B.原仲裁协议无效，由人民法院对工程质量争议作出判决C.由仲裁委员会对该仲裁协议是否有效作出裁决D.由人民法院对该仲裁协议是否有效作出裁定65.建设工程物资采购合同在履行过程中对质量、数量、合同价款产生纠纷，引起这三方面纠纷较常见的共同原因是（）。A.合同约定不明确B.供货方不履行合同C.供货方不按合同履行D.供货方迟延履行66.《建筑法》规定，建筑施工企业允许他人以本企业名义承揽工程，情节严重的，要承担下列法律责任：（）。A.取消1~2年投标资格B.降低资质等级C.承担连带赔偿责任D.吊销营业执照67.具有注册建造师执业资格的项目经理王某在某工程施工中，未履行安全生产管理职责，造成重大安全事故，被吊销执业资格证书并被判处3年有期徒刑，则王某（）。A.5年内不予注册且不得担任任何项目负责人B.5年内不予注册，刑满后5年内不得担任任何项目负责人C.终身不予注册，刑满后5年内不得担任任何项目负责人D.终身不予注册且不得担任任何项目负责人68.根据有关规定，不属于无效施工合同的情况为（）。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，但在竣工前取得相应资质的B、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C、建设工程必须招标而没有招标或者中标无效的D、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，但竣工验收合格的69.某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师发现后要求施工单位整改，但项目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则该项目经理承担的刑事责任有（）。A.拘留并处罚款B.吊销资格证书C.有期徒刑或拘役D.有期徒刑并处拘役、罚金70.某工程质量监督人员由于个人原因，连续多日精神不振，思想不集中，未能对工程实施严格的质量监督，致使应当发现的质量隐患未被发现，造成严重的工程质量事故，该工程质量监督人员要承担法律责任。这属于法律责任特殊构成要件的（）。A.特殊主体B.特殊结果C.无过错责任D.转承责任二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)71.某对外承包公司乙在某国承包一工程，2021年底竣工，经验收合格移交给业主甲。由于业主甲资金困难，在竣工结算时尚有100万美元未付清。对此，在下列情况中，可作为诉讼时效中断事由的是（）。A.2021年5月乙派人到甲处催款B.2021年10月乙用书面方式向甲提出付款要求C.2021年8月该国发生持续3个月的战争D.2021年11月乙就甲未付清工程款向法院提起诉讼E.2021年12月在法院作出判决前甲同意向乙支付剩余工程款72.某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（）。A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D.返还原物E.赔偿损失73.2021年2月，甲建设单位与乙施工单位签订建设工程施工合同，约定由乙为甲建楼房一栋。甲建设单位逾期未支付。2021年1月，乙公司向法院起诉请求甲支付拖欠工程款。则下列说法正确的有（）。A、乙有权与甲协议将该楼房折价，工程价款就该折价优先受偿B、乙无权与甲协议将该楼房折价，工程价款就该折价优先受偿C、乙有权申请人民法院将该楼房拍卖，拖欠工程价款就该拍卖的价款优先受偿D、乙无权申请人民法院将该楼房拍卖，拖欠工程价款就该拍卖的价款优先受偿E、乙可以擅自将所建楼房拍卖，就其价款优先受偿74.在下列关于分包的表述中，不符合《建筑法》规定的是（）。A.除总承包合同中约定的分包外，必须经监理工程师认可B.总承包单位不得将总承包合同范围内的半数以上的工程内容分包C.禁止分包单位将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任E.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成75.甲、乙、丙三企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据《招标投标法》的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（）。A.丙企业不能作为联合体的成员B.在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级C.联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D.若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任76.某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2021年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是（）。A.开标会由该招标代理机构主持B.由于某评标专家迟到１小时，开标会推迟到2021年6月6日1５时进行C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E.丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件77.根据《安全生产法》的规定，施工单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须（），方可投入使用。A.由专业生产单位生产B.取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格C.取得安全使用证或安全使用标志D.经建设工程安全监督机构的批准E.由经专业培训合格的特种作业人员操作78.《建设工程安全生产管理条例》所规定的安全生产责任制度的主要内容包括（）的责任制。A.建设工程安全生产主管部门B.工程建设各方主体负责人C.从事建筑活动主体的负责人D.从事建筑活动主体职能机构负责人及其工作人员E.岗位人员79.根据《建设工程安全生产管理条例》对施工单位安全生产责任制度的规定，施工单位主要负责人对本单位的安全生产全面负责。施工单位应当（）。A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度B.制定安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录80.某工程竣工验收合格后第5天，建设单位到建设行政主管部门办理竣工备案手续，下列内容中，属于建设单位应当提交的材料包括（）。A.施工单位的竣工验收申请报告B.工程竣工验收报告C.规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件D.建设工程质量监督机构出具的质量认可文件E.施工单位签署的工程质量保修书81.某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2021年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。A.地基基础工程和主体结构工程：50年B.屋面防水工程：15年C.有防水要求的卫生间、厨房：5年D.电气管线、给排水管道、装修工程：1年E.供热系统：自2021年12月15日起到2021年3月15日止82.在下列内容中，属于工程质量监督机构基本职责的是（）。A.办理建设单位工程建设项目报监手续B.对建筑材料、构配件、商品混凝土的质量进行检查C.参与竣工验收D.对工程质量文件进行检查E.评定工程质量等级83.某工程由业主投保了建筑工程一切险，在施工过程中，发生了以下损失，其中应当由保险公司承担赔偿的有（）。A.因尚未领取施工许可证即开始施工，建设单位被建设主管部门罚款10万元B.堆放在现场的材料被盗窃损失3万元C.特大暴雨造成工程损失5万元D.因设计修改造成返工损失6万元E.因图纸延误造成施工单位机械闲置和人员窝工损失2万元84.用人单位不得解除劳动合同的情形包括：（）。A.劳动者患病在规定的医疗期内B.上班途中负伤C.女职工在产假期内D.未成年工在试用期内E.女职工在婚假期内85.材料供应单位甲于2021年3月1日向施工单位乙发出以某价格出售一批建筑材料的要约，并说明该价格3月31日前有效。乙需要这批建筑材料且接受该价格，遂向甲作出购买该批建筑材料的承诺。在以下内容中，承诺有效的是（）。A.乙于2021年3月20日通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料B.乙于2021年3月30日将该批建筑材料相应的货款汇到甲的账户C.因决策延误，乙于2021年4月2日才书面通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料，甲未作出表示D.因邮递延误，乙的书面承诺通知于2021年4月2日才到达甲，甲未作出表示E.乙在2021年3月20日给甲的书面承诺中，要求将交货方式由乙到甲处提货改为甲送货上门到乙处86.在下列情况中，当事人应当承担缔约过失责任：（）。A.以欺诈、胁迫手段订立合同B.假借订立合同，恶意进行磋商C.转移财产、抽逃资金，以逃避债务D.不正当使用在订立合同中知悉的商业秘密E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实87.由于承包人超越资质承包某建设项目，发包人在（）情况下不可以拒绝支付。A、竣工验收合格，承包人在竣工前取得相应资质，请求支付工程款的B、竣工验收合格，承包人在竣工后取得相应资质，请求支付工程款的C、竣工验收不合格，但修复后的建设工程竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的D、竣工验收合格，承包人未取得相应资质，请求支付工程款的E、竣工验收不合格，修复后的建设工程竣工验收仍不合格，发包人请求承包人承担修复费用的88.某集团公司下属的甲企业投资进行扩建，与施工单位乙签订了施工合同。在施工过程中，甲由于经营状况恶化连续数月未支付工程款，经调查，甲有可能丧失付款能力，乙遂暂时停止施工。在（）后，乙应当恢复施工。A.甲企业近期接到一个大订单，经营状况好转B.甲企业调整产品结构，重新开拓市场C.该集团公司对甲企业的领导班子进行重大改组D.该集团公司为甲企业向乙提供付款担保E.该集团公司代甲企业向乙付款89.某工业项目施工合同中约定，误期损害赔偿费为X元/天，合同争议的解决方式为仲裁。工期拖延给业主造成的损失为Y元/天。若由于施工单位原因造成工期拖延N天，则下列关于施工单位应承担的违约责任的表述中正确的是（）。A.施工单位应赔偿业主（X+Y）*N元B.若X>Y，施工单位应赔偿业主X*N元C.若X<Y，施工单位应赔偿业主Y*N元D.若X过分高于Y，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少E.若Y过分高于X，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少90.某工程采用固定总价合同，在施工过程中发生了以下事件，其中属于不可抗力的事件有（）。A.特大暴雨造成滑坡，使部分在建工程受损B.建筑材料价格大幅上涨，造成施工单位在该工程上亏本C.工程所在地发生骚乱，影响工程正常施工D.工程毗邻建筑物采用爆破方式拆除，部分散乱物使该工程现场临时设施受损E.在工程所在地附近召开重大国际会议期间，当地政府要求该工程暂时停止施工91.合同是否无效的确认权归（）。A.工商行政管理部门B.人民法院C.当事人主管部门D.仲裁机构E.未违约的当事人一方92.甲公司委托乙公司作为X地区的总代理，委托代理合同的期限到2021年底。在下列情况中，属于效力待定合同的是（）。A.乙公司与Y地区的某公司签订的合同B.丙公司以甲公司的名义与X地区的某公司签订的合同C.丙公司与Y地区的某公司签订的合同D.乙公司与X地区的某公司2021年8月开始谈判，但直到2021年1月才签订的合同E.甲公司与Y地区的某公司签订的合同93.施工单位甲与设备供应单位乙于2021年3月1日签订了购买某种设备的合同，约定于2021年7月31日由乙将该设备送到甲公司所在地。2021年6月3日乙通知甲，由于该公司订单太多，不能按期交货，改由丙公司按原合同期限向甲交货。对此，下列表述中正确的是（）。A.该合同的主体变为甲公司和丙公司B.该合同的主体仍为甲公司和乙公司C.若丙公司未能按期向甲公司交货，由丙公司向甲公司承担违约责任D.若甲不同意由丙公司交货，而乙公司不能按期向甲公司交货，则由丙公司向甲公司承担违约责任E.若甲不同意由丙公司交货，而乙公司不能按期向甲公司交货，则由乙公司向甲公司承担违约责任94.《合同法》规定，当事人主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除的情况包括（）。A.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务B.当事人一方迟延履行主要债务C.当事人约定解除合同的条件，该条件成就时D.当事人协商一致解除合同时E.因不可抗力致使不能实现合同目的95.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）

A、乙可以将专业工程分包给丙B、丙可以将劳务作业分包给丁

C、乙可以将劳务作业分包给丁D、甲可以将专业工程发包给丙

E、甲可以将劳务作业分包给丁96.施工单位乙由于资金周转困难，以前几年某建设单位甲冲抵工程款的一幢别墅向银行丙抵押，并于2021年6月30日与银行丙签订了抵押合同，约定2021年底还本付息。该合同于2021年7月10日到主管部门办理了登记手续。因乙所在地房价大幅度上涨，乙于2021年8月将该别墅出售给丁。对此，下列表述中正确的是（）。A.该抵押合同自2021年6月30日起成立B.该抵押合同自2021年7月10日起生效C.该别墅出售合同需由乙通知甲才有效D.该别墅出售合同需由乙通知丙才有效E.乙出售该别墅后仍可于2021年底向银行还本付息97.某施工合同约定由建设工程行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述中正确的是（）。A.建设工程行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效B.与仲裁和诉讼相比，该调解方式可较经济、较及时地解决纠纷C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设工程行政主管部门可强制执行D.若达成调解协议后当事人一方反悔，可请建设工程行政主管部门再次调解E.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提起诉讼98.甲地的施工单位与乙地的材料供应单位签订了一批建筑材料采购合同，约定由材料供应单位送货到甲地。材料生产企业在丙地。由于材料生产企业未能按时向材料供应单位交货，致使材料供应单位不能按时向施工单位交货。对此，若施工单位就材料供应单位延期交货一事提起诉讼，下列表述中正确的是（）。A.施工单位可向甲地法院提起诉讼B.施工单位可向乙地法院提起诉讼C.施工单位可向丙地法院提起诉讼D.施工单位可向甲地法院提起诉讼，不能向乙地法院提起诉讼E.施工单位可向乙地法院提起诉讼，不能向甲地法院提起诉讼99.仲裁协议中必不可少的内容有（）。A.仲裁事项B.仲裁委员会名称C.服从仲裁的意思表示D.请求仲裁的意思表示E.仲裁员的姓名100.某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（）

A、该工程必须实行监理

B、建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C、监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理

D、监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E、监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

参考答案单项选择题1.C2.B3.B4.A5.D6.A7.C8.B9.D10.C11.A12.D13.B14.B15.A16.D17.B18.C19.C20.D21.D22.A23.D24.A25.C26.B27.B28.A29.D30.D31.B32.C33.B34.D35.D36.C37.D38.D39.D40.C41.A42.C43.A44.A45.B46.B47.A48.A49.C50.B51.B52.C53.D54.C55.B56.C57.C58.A59.A60.B61.C62.A63.D64.D65.A66.D67.C68.A69.C70.B多项选择题71.ABDE72.BCE73.AC74.ABD75.ABD76.AC77.ABC78.CDE79.ABCE80.BCE81.ABCE82.ABD83.BC84.ABC85.ABD86.BDE87.ABCD88.ADE89.BCD90.ACE91.BD92.ABD93.BE94.ABCE95.ABCD96.ABDE97.BDE98.AB99.ABD100.ABDE

高考语文试卷一、语言文字运用（15分）1．在下面一段话的空缺处依次填入词语，最恰当的一组是（3分）提到桃花源，许多人会联想到瓦尔登湖。真实的瓦尔登湖，早已成为▲的观光胜地，梭罗的小木屋前也经常聚集着▲的游客，不复有隐居之地的气息。然而虚构的桃花源一直就在我们的心中，哪怕▲在人潮汹涌的现代城市，也可以获得心灵的宁静。A．名闻遐迩闻风而至杂居 B．名噪一时闻风而至栖居C．名噪一时纷至沓来杂居 D．名闻遐迩纷至沓来栖居2．在下面一段文字横线处填入语句，衔接最恰当的一项是（3分）在南方，芭蕉栽植容易，几乎四季常青。▲至于月映蕉影、雪压残叶，那更是诗人画家所向往的了。①它覆盖面积大，吸收热量大，叶子湿度大。②古人在走廊或书房边种上芭蕉，称为蕉廊、蕉房，饶有诗意。③因此蕉阴之下，是最舒适的小坐闲谈之处。④在旁边配上几竿竹，点上一块石，真像一幅元人的小景。⑤在夏日是清凉世界，在秋天是分绿上窗。⑥小雨乍到，点滴醒人；斜阳初过，青翠照眼。A．①③②④⑥⑤ B．①④②③⑥⑤C．②①④③⑤⑥ D．②③④①⑤⑥3．下列诗句与“悯农馆”里展示的劳动场景，对应全部正确的一项是（3分）①笑歌声里轻雷动，一夜连枷响到明②种密移疏绿毯平，行间清浅縠纹生③分畴翠浪走云阵，刺水绿针抽稻芽④阴阴阡陌桑麻暗，轧轧房栊机杼鸣A．①织布②插秧③车水④打稻 B．①织布②车水③插秧④打稻C．①打稻②插秧③车水④织布D．①打稻②车水③插秧④织布4．阅读下图，对VR（即“虚拟现实”）技术的解说不正确的是一项是（3分）A．VR技术能提供三个维度的体验：知觉体验、行为体验和精神体验。 B．现有的VR技术在精神体验上发展较快，而在知觉体验上发展较慢。C．VR技术的未来方向是知觉体验、行为体验和精神体验的均衡发展。D．期许的VR体验将极大提高行为体验的自由度和精神体验的满意度。二、文言文阅读（20分）阅读下面的文言文，完成5—8题。临川汤先生传邹迪光先生名显祖，字义仍，别号若士。豫章之临川人。生而颖异不群。体玉立，眉目朗秀。见者啧啧曰：“汤氏宁馨儿。”五岁能属对。试之即应，又试之又应，立课数对无难色。十三岁，就督学公试，补邑弟子员。每试必雄其曹偶。庚午举于乡，年犹弱冠耳。见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”丁丑会试，江陵公①属其私人啖以巍甲而不应。曰：“吾不敢从处女子失身也。”公虽一老孝廉乎，而名益鹊起，海内之人益以得望见汤先生为幸。至癸未举进士，而江陵物故矣。诸所为附薰炙者，骎且澌没矣。公乃自叹曰：“假令予以依附起，不以依附败乎？”而时相蒲州、苏州两公，其子皆中进士，皆公同门友也。意欲要之入幕，酬以馆选，而公率不应，亦如其所以拒江陵时者。以乐留都山川，乞得南太常博士。至则闭门距跃，绝不怀半刺津上。掷书万卷，作蠹鱼其中。每至丙夜，声琅琅不辍。家人笑之：“老博士何以书为？”曰：“吾读吾书，不问博士与不博士也。”寻以博士转南祠部郎。部虽无所事事，而公奉职毖慎，谓两政府进私人而塞言者路，抗疏论之，谪粤之徐闻尉。居久之，转遂昌令。又以矿税事多所蹠戾②，计偕之日，便向吏部堂告归。虽主爵留之，典选留之，御史大夫留之，而公浩然长往，神武之冠竟不可挽矣。居家，中丞惠文，郡国守令以下，干旄往往充斥巷左，而多不延接。即有时事，非公愤不及齿颊。人劝之请托，曰：“吾不能以面皮口舌博钱刀，为所不知后人计。”指床上书示之：“有此不贫矣。”公于书无所不读，而尤攻《文选》一书，到掩卷而诵，不讹只字。于诗若文无所不比拟，而尤精西京六朝青莲少陵氏。公又以其绪余为传奇，若《紫箫》、《还魂》诸剧，实驾元人而上。每谱一曲，令小史当歌，而自为之和，声振寥廓。识者谓神仙中人云。公与予约游具区灵岩虎丘诸山川，而不能办三月粮，逡巡中辍。然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。（选自《汤显祖诗文集》附录，有删节）[注]①江陵公：指时相张居正，其为江陵人。②蹠戾：乖舛，谬误。5．对下列加点词的解释，不正确的一项是（3分）A．每试必雄其曹偶 雄：称雄B．酬以馆选 酬：应酬C．以乐留都山川 乐：喜爱D．为所不知后人计 计：考虑6．下列对原文有关内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）A．汤显祖持身端洁，拒绝了时相张居正的利诱，海内士人都以结识他为荣幸。B．因为上书批评当权者徇私情、塞言路，汤显祖被贬官至广东，做了徐闻尉。C．汤显祖辞官回家后，当地官员争相与他交往，而汤显祖不为私事开口求人。D．汤显祖与邹迪光相约三月份到江南一带游玩，但没准备好粮食，因而作罢。7．把文中画线的句子翻译成现代汉语。（10分）（1）见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”（2）然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。8．请简要概括汤显祖读书为文的特点。（4分）三、古诗词鉴赏（11分）阅读下面这首唐诗，完成9—10题。学诸进士作精卫衔石填海韩愈鸟有偿冤者，终年抱寸诚。口衔山石细，心望海波平。渺渺功难见，区区命已轻。人皆讥造次，我独赏专精。岂计休无日，惟应尽此生。何惭刺客传，不著报雠名。9．本读前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的？请简要分析。(6分)10．诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度？（5分）四、名句名篇默写（8分）11．补写出下列名句名篇中的空缺部分。（1）名余曰正则兮，__________________。（屈原《离骚》）（2）__________________，善假于物也。（荀子《劝学》）（3）艰难苦恨繁霜鬓，__________________。（杜甫《登高》）（4）树林阴翳，__________________，游人去而禽鸟乐也。（欧阳修《醉翁亭记》）（5）__________________，抱明月而长终。（苏轼《赤壁赋》）（6）浩荡离愁白日斜，__________________。（龚自珍《己亥杂诗》）（7）道之以德，__________________，有耻且格。（《论语·为政》）（8）盖文章，经国之大业，__________________。（曹丕《典论·论文》）五、现代文阅读（一）（15分）阅读下面的作品，完成12~14题。表妹林斤澜矮凳桥街背后是溪滩，那滩上铺满了大的碎石，开阔到叫人觉着是不毛之地。幸好有一条溪，时宽时窄，自由自在穿过石头滩，带来水草野树，带来生命的欢喜。滩上走过来两个女人，一前一后，前边的挎着个竹篮子，简直有摇篮般大，里面是衣服，很有点分量，一路拱着腰身，支撑着篮底。后边的女人空着两手，几次伸手前来帮忙，前边的不让。前边的女人看来四十往里，后边的四十以外。前边的女人不走现成的小路，从石头滩上斜插过去，走到一个石头圈起来的水潭边，把竹篮里的东西一下子控在水里，全身轻松了，透出来一口长气，望着后边的。后边的走不惯石头滩，盯着脚下，挑着下脚的地方。前边的说：“这里比屋里清静，出来走走，说说话……再呢，我要把这些东西洗出来，也就不客气了。”说着就蹲下来，抓过一团按在早铺平好了的石板上，拿起棒槌捶打起来，真是擦把汗的工夫也节约了。看起来后边的是客人，转着身于看这个新鲜的地方，有一句没一句地应着：“水倒是清的，碧清的……树也阴凉……石头要是走惯了，也好走……”“不好走，一到下雨天你走走看，只怕担断了脚筋。哪有你们城里的马路好走。”“下雨天也洗衣服?”“一下天呢，二十天呢。就是三十天不洗也不行。嗐，现在一天是一天的事情，真是日日清，月月结。”客人随即称赞：“你真能干，三表妹，没想到你有这么大本事，天天洗这么多。”主人微微笑着，手里捶捶打打，嘴里喜喜欢欢的：事情多着呢。只有晚上吃顿热的，别的两顿都是马马虎虎。本来还要带子，现在托给人家。不过洗完衣服，还要踏缝纫机。”客人其实是个做活的能手，又做饭又带孩子又洗衣服这样的日子都过过。现在做客人看着人家做活，两只手就不知道放在哪里好。把左手搭在树杈上，右手背在背后，都要用点力才在那里闲得住。不觉感慨起来：“也难为你，也亏得是你，想想你在家里的时候，比我还自在呢。”主人放下棒槌，两手一刻不停地揉搓起来：“做做也就习惯了。不过，真的，做惯了空起两只手来，反倒没有地方好放。乡下地方，又没有什么好玩的，不比城里。”客人心里有些矛盾，就学点见过世面的派头，给人家看，也压压自己的烦恼：“说的是，”右手更加用力贴在后腰上，“空着两只手不也没地方放嘛。城里好玩是好玩，谁还成天地玩呢。城里住长久了，一下乡，空气真就好，这个新鲜空气，千金难买。”单夸空气，好比一个姑娘没有什么好夸的，单夸她的头发。主人插嘴问道：“你那里工资好好吧？”提起工资，客人是有优越感的，却偏偏埋怨道：“饿不死吃不饱就是了，连奖金带零碎也有七八十块。”“那是做多做少照样拿呀！”“还吃着大锅饭。”“不做不做也拿六七十吧？”“铁饭碗！”客人差不多叫出来，她得意。主人不住手地揉搓，也微微笑着。客人倒打起“抱不平”来：“你好脾气，要是我，气也气死了，做多做少什么也不拿。”“大表姐，我们也搞承包了。我们家庭妇女洗衣店，给旅店洗床单，给工厂洗工作服都洗不过来。”“那一个月能拿多少呢？”客人问得急点。主人不忙正面回答，笑道：“还要苦干个把月，洗衣机买是买来了，还没有安装。等安装好了，有时间多踏点缝纫机，还可以翻一番呢！”“翻一番是多少？”客人急得不知道转弯。主人停止揉搓，去抓棒槌，这功夫，伸了伸两个手指头。客人的脑筋飞快转动：这两个手指头当然不会是二十，那么是二百……听着都吓得心跳，那顶哪一级干部了？厂长？……回过头来说道：“还是你们不封顶好，多劳多得嘛。”“不过也不保底呀，不要打算懒懒散散混日子。”客人两步扑过来，蹲下来抓过一堆衣服，主人不让，客人已经揉搓起来了，一边说：“懒懒散散，两只手一懒，骨头都要散……乡下地方比城里好，空气第一新鲜，水也碧清……三表妹，等你大侄女中学一毕业，叫她顶替我上班，我就退下来……我到乡下来享几年福，你看怎么样？”（选自《十月》1984年第6期，有删改）12．下列对小说相关内容和艺术特色的赏析，不正确的一项是？A．小说开头的景物描写，以自由流动的溪水所带来的“水草野树”以级“生命的欢喜”，暗示着农村的新气象。B．小说中“一路拱着腰身”等动作描写，以及“真是日日清，月月结”等语言描写，为下文表妹承包洗衣服这件事做了铺垫。C．表姐两次提到乡下空气“新鲜”，第一次是出于客套，第二次提到时，表姐对农村的好已有了更多体会。D．表妹说的“不要打算懒懒散散混日子”，既表达了自己对生活的态度，也流露出对自己得不到休息的些许不满。13．请简要分析表姐这一人物形象。（6分）14．小说刻画了两个人物，作者以“表妹”为题，表达了哪些思想感情？（6分）六、现代文阅读（二）（12分）阅读下面的作品，完成15~17题。书家和善书者沈尹默“古之善书者，往往不知笔法。”前人是这样说过。就写字的初期来说，这句话，是可以理解的，正同音韵一样，四声清浊，是不能为晋宋以前的文人所熟悉的，他们作文，只求口吻调利而已。笔法不是某一个人凭空创造出来的，而是由写字的人们逐渐地在写字的点画过程中，发现了它，因而很好地去认真利用它，彼此传授，成为一定必守的规律。由此可知，书家和非书家的区别，在初期是不会有的。写字发展到相当兴盛之后（尤其到唐代），爱好写字的人们，一天比一天多了起来，就产生出一批好奇立异、相信自己、不大愿意守法的人，各人使用各人的手法，各人创立各人所愿意的规则。凡是人为的规则，它本身与实际必然不能十分相切合，因而它是空洞的、缺少生命力的，因而也就不会具有普遍的、永久的活动性，因而也就不可能使人人都满意地沿用着它而发生效力。在这里，自然而然地便有书家和非书家的分别了。有天分、有休养的人们，往往依他自己的手法，也可能写出一笔可看的字，但是详细监察一下它的点画，有时与笔法偶然暗合，有时则不然，尤其是不能各种皆工。既是这样，我们自然无法以书家看待他们，至多只能称之为善书者。讲到书家，那就得精通八法，无论是端楷，或者是行草，他的点画使转，处处皆须合法，不能四号苟且从事，你只要看一看二王、欧、虞、褚、颜诸家遗留下来的成绩，就可以明白的。如果拿书和画来相比着看，书家的书，就好比精通六法的画师的画；善书者的书，就好比文人的写意画，也有它的风致可爱处，但不能学，只能参观，以博其趣。其实这也是写字发展过程中，不可避免的现象。六朝及唐人写经，风格虽不甚高，但是点画不失法度，它自成为一种经生体，比之后代善书者的字体，要严谨得多。宋代的苏东坡，大家都承认他是个书家，但他因天分过高，放任不羁，执笔单钩，已为当时所非议。他自己曾经说过：“我书意造本无法。”黄山谷也尝说他“往往有意到笔不到处”。就这一点来看，他又是一个道地的不拘拘于法度的善书的典型人物，因而成为后来学书人不须要讲究笔法的借口。我们要知道，没有过人的天分，就想从东坡的意造入手，那是毫无成就可期的。我尝看见东坡画的枯树竹石横幅，十分外行，但极有天趣，米元章在后边题了一首诗，颇有相互发挥之妙。这为文人大开了一个方便之门，也因此把守法度的好习惯破坏无遗。自元以来，书画都江河日下，到了明清两代，可看的书画就越来越少了。一个人一味地从心所欲做事，本来是一事无成的。但是若能做到从心所欲不逾矩（自然不是意造的矩）的程度，那却是最高的进境。写字的人，也需要做到这样。（有删改）15．根据原文内容，下列说法不正确的一项是（3分）A．善书而不知笔法，这一现象出现在写字初期，当时笔法还未被充分发现和利用。B．唐代爱好写字的人渐多，有一批人好奇立异，自创规则，经生体就是这么产生的。C．二王、欧、虞、褚、颜诸家都是严格遵守笔法的典型，他们都属于书家的行列。D．元明清三代，书画创作每况愈下，优秀作品越来越少，与守法度的习惯被破坏有关。16．下列关于原文内容的理解和分析，不正确的一项是（3分）A．在写字过程中，那些与实际不能完全切合的人为的规则，不具有普遍的永久的活动性，因而不能称之为笔法。B．书与画相似，书家之书正如画师之画，谨严而不失法度，而善书者之书正如文人的写意，别有风致。C．苏东坡天分高，修养深，意造的书画自有天然之趣，但率先破法，放任不羁，成为后世不守法度的借口。D．一味从心所欲做事是不可取的，但写字的人如能做到“从心所欲不逾矩”，却能达到最高的境界。17．书家和善书者的区别体现在哪些方面？请简要概括。（6分）七、现代文阅读（三）（12分）阅读下面的作品，完成18~20题。天津的开合桥茅以升开合桥就是可开可合的桥，合时桥上走车，开时桥下行船，一开一合，水陆两便，是一种很经济的桥梁结构。但在我国，这种桥造得很少，直到现在，几乎全国的开合桥都集中在天津，这不能不算是天津的一种“特产”。南运河上有金华桥，于牙河上有西河桥，海河上有全钢桥、全汤桥、解放桥。这些都是开合桥。为什么天津有这样多的开合桥呢？对陆上交通说，过河有桥，当然是再好没有了。但是河上要行船，有了桥，不但航道受限制，而且船有一定高度，如果桥的高度不变，水涨船高，就可能过不了桥。要保证船能过桥，就要在桥下预留一个最小限度的空间高度，虽在大水时期，仍然能让最高的船通行无阻。这个最小限度的空间高度，名为“净空”，要等于河上航行的船的可能最大高度。根据河流在洪水时期的水位，加上净空，就定出桥面高出两岸的高度。如果河水涨落差距特别大，如同天津的河流一样，那么，这桥面的高度就很惊人了。桥面一高，就要在桥面和地面之间造一座有坡度的“引桥”，引桥不仅增加了桥梁的造价，而且对两旁的房屋建筑非常不利。这在城市规划上成了不易解决的问题。这便是水陆文通之同的一个矛盾。为了陆上交通，就要有正桥过河，而正桥就妨碍了水上交通；为了水上交通，就要有两岸的引桥，而引桥又妨碍了陆上交通，因为上引桥的车辆有的是要绕道而行的，而引桥两旁的房屋也是不易相互往来的。在都市里，除非长度有限，影响不大的以外，引桥总是一种障碍物，应当设法消除。开合桥就是消除引桥的一种桥梁结构。天津开河桥多，就是这个原因。开合桥的种类很多，一种是“平旋桥”，把两孔桥联在一起，在两孔之间的桥墩上，安装机器，使这两孔桥围绕这桥墩在水面上旋转九十度，与桥的原来位置垂直，让出两孔航道，上下无阻地好过船。一种“升降桥”，在一孔桥的两边桥墩上，各立塔架，安装机器，使这一孔桥能在塔架间升降，就像电梯一样，桥孔升高时，下面就可以过船了。一种是“吊旋桥”，把一孔桥分为两叶，每叶以桥墩支座为中心，用机器转动，使其临空一头，逐渐吊起，高离水面，这样两叶同时展开，就可让出中间通道，以便行船。一是“推移桥”把一孔桥用机器沿着水平面拖动，好像拉抽屉是一样，以使让出河道行船。开合桥桥面不必高出地面，不用引桥，但开时不能走车，合时不能通船，水陆交通不可同时进行。特别是，桥在开合的过程中，既非全开，又非全合，于是在这一段时间里，水陆都不能通行，这在运输繁忙的都市，如何能容许呢？因此，在桥梁史上，开合桥虽曾风行一时，但在近数十年来，就日益减少了。那么，开合桥怎样才能更好地服务呢？应当说，有几种改进的可能：一是将桥身减轻，改用新材料，使它容易开动；二是强化桥上的机器，提高效率，大大缩减开桥合桥的时间；三是利用电子仪器，使桥的开合自动化，以期达到每次开桥时间不超过3分钟，如同十字道口的错车时间一样。这些都不是幻想，也许在不久的将来就会实现。（有删改）18．下列对文中“引桥”的理解，不正确的一项（3分）A．引桥是建造在河的两岸有一定坡度的桥，其作用是引导车辆驶上正桥。B．在设计引桥时，需要综合考虑空间高度、桥梁造价、城市规划等