贵州煤矿智能化建设

贵州省煤矿智能化建设项目承包合同（参考文本）项目名称： *****煤矿智能化建设项目发包人： 承包人： 合同编号： 签订时间： TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分合同协议书 3\o"CurrentDocument"一、项目概况 3\o"CurrentDocument"二、项目承包范围 3\o"CurrentDocument"三、合同工期 4\o"CurrentDocument"四、质量标准 4\o"CurrentDocument"五、合同价款 4\o"CurrentDocument"六、组成合同的文件 5\o"CurrentDocument"七、双方承诺 5八、合同订立 6\o"CurrentDocument"第二部分合同条款 7\o"CurrentDocument"（注：下划线中已填写的数值为常规值，具体双方协商拟定） 7一、定义 7二、合同标的 7三、合同价款 7四、付款（建议双方根据实际情况，协商拟定） 8\o"CurrentDocument"五、设计 9\o"CurrentDocument"六、技术文件和资料 9七、工程验收 10\o"CurrentDocument"八、承包人项目管理和组织机构 10\o"CurrentDocument"九、安全生产 11\o"CurrentDocument"十、项目进度 12\o"CurrentDocument"十一、保证 12\o"CurrentDocument"十二、分包 13十三、违约责任（建议双方协商拟定） 13\o"CurrentDocument"十四、索赔 14十五、知识产权 15\o"CurrentDocument"十六、合同生效 15十七、合同变更与终止 16十八、不可抗力 17\o"CurrentDocument"十九、争端的解决 17二十、其他 17\o"CurrentDocument"第三部分附件 18\o"CurrentDocument"附件1设备、材料品牌质量承诺书 19\o"CurrentDocument"附件2项目报价汇总表 20附件3设备、材料清册及报价表 21\o"CurrentDocument"附件4备品备件、易损件、专用工具清单（免费提供） 22\o"CurrentDocument"附件5承包人项目管理组织机构人员名单 23附件6工程技术协议 24附件7安全生产协议 51\o"CurrentDocument"附件8工程质量保修书 54\o"CurrentDocument"附件9工程竣工资料要求 57第一部分合同协议书发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《煤矿安全规程》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及《贵州省煤矿智能机械化建设与验收暂行办法》（黔能源科技〔2017〕158号文）等有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目承包事项协商一致，订立本合同。一、项目概况.项目名称：.项目地点：.煤矿公告生产能力：.资金来源：二、项目承包范围乙方采用项目总承包的方式，依据甲乙双方确认的方案设计（初步设计）、施工图纸、图纸会审记录和有关变更文件、资料、采购文件、谈判文件以及双方签订的有关协议所包含的内容，按照《贵州省煤矿智能机械化建设与验收暂行办法》（黔能源科技〔2017〕158号文）等有关文件和标准的要求，对甲乙双方共同确定的具备煤矿智能化升级改造条件的煤矿综合信息化管控平台、……等子系统进行建设，包含设计、采购、供货、安装、线缆敷设、测试、调试、验收、质保期服务等，以及相关的技术服务、用户培训等建设项目实施的全部内容，具体内容包括（但不限于）如下：.煤矿智能化的方案设计（初步设计）、施工图设计、有关内容的深化设计等文件（纸质版一份和电子版一份）；.设备、材料的采购、供应（包括软硬件设备、材料的供货、运输及现场仓储保管）.设备及构配件安装；.煤矿智能化项目的各单体及系统测试、调试以及与相关系统的联调、试运转；.需纳入明确各子系统的接口管理（从接口设计到系统开通）工作，含煤矿综合信息化管控平台、通风子系统、瓦斯抽采子系统、压风子系统、排水子系统、运输子系统、供配电子系统、工业视频监控子系统、信息导引及发布子系统等；.完成各系统的开通及验收;.各系统正式移交甲方之前的试运行和系统维护；.培训甲方的操作管理人员，并负责2年的免费维修保养（免费维修保养期从验收合格交付使用之日开始计算）；.编制系统竣工图纸及工程竣工资料；.提供上述工作所需的附件、工具、易损件、备品备件、资料。三、合同工期合同工期总日历天数为一日历天。开工时间为—年—月_日，竣工时间为一年—月—日。四、质量标准.乙方应具有煤炭智能化建设项目相关资格或类似项目业绩。.方案设计（初步设计）应由甲方组织专家进行评审，出具明确的意见和结论，对设计进行修改完善，达到煤矿智能化建设有关标准要求后，方可实施。方案设计和专家意见于项目开工前送省能源局留存作为项目验收的依据。.设计质量：拟用的有关设备规格、型号、技术参数，以及各系统的运行，必须符合《煤矿安全规程》、《贵州省煤矿智能机械化建设验收暂行办法》及有关煤矿安全生产的标准要求；说明书、相关图纸、项目概算书、设备材料清册、备品备件、易损件及专用工具清单等有关设计文件和资料齐全。.施工质量：严格按照评审通过的方案设计（初步设计）、施工图纸、设计变更文件及甲乙双方合同约定等有关文件内容施工，符合《建设工程质量管理条例》、《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）、《贵州省煤矿智能机械化建设验收暂行办法》以及其他有关规范、标准要求，竣工图纸和竣工资料齐全，质量达到合格标准以上。.关键设备及材料：应符合现行国家标准、规范的要求，在国内有良好使用业绩的产品。具体详见工程技术协议。五、合同价款本合同以人民币为报价和结算货币。本项目的合同价为人民币元（大写：）。设计范围内项目总价包干使用，含乙方的税、运费、保险等。不发生设计变更，总价不予调整。各分项费用详见下表。项目名称单位数量单价（元）总价（元）******平台项******子系统项设计费（含评审费用）项安装费管理费合计六、组成合同的文件下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如上述各部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：.贵州省人民政府及相关管理部门有关文件；.有关管理规定；.甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；.本合同协议书；.中标（成交）通知书；.本合同条款；.合同附件；.设计文件、图纸；.标准、规范及有关技术文件；.采购文件（含采购文件的澄清修改等）；.谈判文件及其附件（含谈判文件澄清等）；.组成合同的其他文件。七、双方承诺.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、采购、供货、施工、验收、人员培训及技术服务等，并在质量保修期内承担工程质量保修、免费维保等责任。.甲方向乙方承诺提供必要的基础条件及资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

八、合同订立.订立时间：年—月—日。.订立地点：。.本合同经双方盖章，法定代表人或其委托代理人签字后生效。.本合同一式—份，均具有同等法律效力，甲方执—份，乙方执一份。甲 方（盖章）：法定代表人（签字）：甲 方（盖章）：法定代表人（签字）：或其委托代理人（签字）：纳税人识别号：地址：邮政编码：电话：传真：开户银行：开户账号：签订日期： 年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：或其委托代理人（签字）：纳税人识别号：地址：邮政编码：电话：传真：开户银行：开户账号：签订日期：年月日第二部分 合同条款（注：下划线中已填写的数值为常规值，具体双方协商拟定）一、定义.“合同”或称“合同书”系指甲方、乙方双方签署的协议书载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。.“协议书”是指合同书中第一部分的内容。.“合同附件”是指合同书中指明的内容。.“合同价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的金额。.“价格清单”是指合同书中附件规定的价格清单，或其中任何部分或单个的价格表。.“合同价格”是指价格清单中的价格或其中任何部分的或单个的价格。.“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、仪器仪表、机械、配件和与该项目相关的其它材料（如电缆、光缆等）。.“服务”系指乙方必须承担的合同规定的义务。.“项目管理”是指乙方根据本合同约定进行的所有与本项目相关的工作。.“组织机构”是指乙方根据本合同约定设立的专门负责本项目实施的项目组织机构。.“现场”为贵州省煤矿智能化建设项目工程实施地点。.“安全文明施工措施费”:指为确保安全施工或按有关行政管理部门与甲方布置而采取的保障措施所发生的相关费用。.各种测试、检验试验的费用：设备材料进场发生的有关检测费用及系统制安工程检测、检验、系统调试等所发生的一切费用。二、合同标的本合同的标的是煤矿智能化建设项目，含设计、采购、供货、安装、线缆敷设施工、测试、验收等，以及相关的技术服务、甲方人员培训、质保期服务等内容。乙方承包的本智能化建设项目达到有关建设和验收标准要求，并通过有关部门的专项验收。项目实施（货物运送、安装）地点为。三、合同价款.本合同价包括了设计及评审、所有货物（含备品备件及专用工具）的制造或采购、工厂检验、包装、运输、仓储、保险、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（所有技术资料、图纸）、现场服务、工程竣工资料、安全文明施工、配合协调、质保期保障、以及相关税费等的全部费用。不发生设计变更，总价不予调整。.合同价款变更程序合同价款变更必须在采购、安装实施前按有关程序提出申请，经甲方和(或)监理批准同意后方可调整。.合同价款变更方式(1)当甲方需求不发生变更，合同价即为结算价。当原谈判文件发生漏项，漏报项目视为含在其他项目中，甲方不另行计价、支付。(2)当甲方需求发生变更，则仅调整变更部分，调整的原则是：Q若甲方需求发生变更，引起安装工程量发生变更，则安装工程量根据变更前后的工程量差进行调增或调减，双方协商确定调整价款。Q若甲方需求发生变更，谈判文件中有约定价格的，按约定执行；没有约定价格的，由甲方(监理)和乙方共同市场询价，确认后作为结算依据。Q若乙方所选用的材料不能满足项目技术要求(包括规格型号、技术要求和品牌)，甲方有权要求乙方进行调整至满足技术要求为止，其价格不作调整。Q若因甲方原因使实际施工发生设备、材料变更，则只能调整设备、材料价差，其余一切有关费用不得调整。四、付款(建议双方根据实际情况，协商拟定).支付方式本合同项下所有付款均以电汇/支票或银行承兑汇票支付到协议书中乙方指定的账号。乙方在每次收取合同款项前应按甲方要求提供相应的发票和相关的申请手续。.支付货币本合同项下所有付款均采用合同货币即人民币付款。.合同预付款(1)合同预付款为合同价款的%，即¥：元(大写：)。(2)合同生效后，乙方必须向甲方提交以下文件后方可支付预付款：①乙方出具的支付申请。②提供主要设备材料订货合同。(3)甲方收到单据上天内，应向乙方支付。如乙方单据有误，甲方必须在收到单据后15天内通知乙方。4.合同进度款双方约定按核定确定的工程量、职责标准、进度款支付方式和时间进行支付。具体条款如下： 5.工程结算（1）乙方在竣工后1个月内向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到工程结算资料后1个月内审定。甲方在审定后1个月内向乙方支付至审定结算价款的90%，留结算价款的10%作为工程质量保修金。工程结算应经甲方审定或第三方审计部门审计，经双方确认后，作为工程结算最终依据。（2）若在质保期内，乙方未出现违约情形，甲方应在质保期届满，收到乙方的款项申请手续后14天内将剩余质量保修金无息退回给乙方。五、设计.所有的乙方方案（包括但不限于系统方案详细设计以及设计修改等）均应经甲方审查确认。未经甲方确认，乙方不得进行下一步工作。.乙方提出优化设计及根据优化设计后形成的设备材料清单，报甲方书面确认，并按甲方最终确认的方案进行施工。.上述甲方的确认不解除乙方因乙方的设计失误而引起的在本合同项下的相关保证责任。.乙方编制、出具的设计文件应满足《贵州省煤矿智能机械化建设验收暂行办法》规定及有关设计标准要求。六、技术文件和资料.甲方应向乙方提供并协助乙方获取履行合同所需的有关资料和技术文件。乙方不得将甲方项目的有关技术文件和资料提供给任何第三方。否则，乙方赔偿甲方相应损失。.乙方根据合同提供的技术文件、报告、资料中如出现矛盾、错误或遗漏，造成违约导致甲方损失的，将按合同条款中相关的违约责任执行；乙方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。.若甲方提供给乙方的文件和资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或正确性有疑问，则乙方有义务提请甲方注意，甲方应及时补充或修改。甲方未能及时补充、修改造成乙方损失的，则甲方承担赔偿，承担违约责任，造成工期延误的，则顺延工期。.乙方应按照合同要求及双方约定向甲方提供所有技术文件、资料。如果工程必需但合同又未作规定的，需要乙方才能提供的技术文件、资料，则乙方应无条件向甲方提供。.乙方应在施工过程中及时编制相关工程资料，确保与工程进度同步。竣工验收前整理完善工程竣工资料、竣工图、技术文件等资料，提交甲方和（或）监理，经审查合格后方可提请组织验收。.乙方提供的技术文件和资料应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，所提供的技术文件应能满足正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和服务的需要。.技术文件和资料的全部费用已包含在合同价中（包括为工程所需，但合同中又未明确规定的技术文件、资料）。七、工程验收.设备、材料进场后、投入使用前，乙方应将质量证明文件整理齐全，及时向甲方和（或）监理报验，并做好相关验收记录资料。.在施工过程中，乙方应在各工序、隐蔽工程施工完成后，将验收资料准备齐全报甲方和（或）监理验收，合格后方可进入下道工序施工。.各平台、系统要进行检测、检验和试验的，乙方必须按照有关规定进行检测、检验和试验，或委托有资质的单位进行检测、检验和试验，并出具相应的检测、检验和试验报告。.乙方应及时完善各工序、分项、分部工程等相关资料，确保与项目进度同步。工程竣工验收前必须将竣工资料整理完善，报甲方和（或）监理审查符合要求后，方可组织工程竣工验收。.除按照《贵州省煤矿智能机械化建设与验收暂行办法》验收智能化建设项目外，乙方施工的工程有关内容参照《建设工程质量管理条例》等国家有关基本建设程序的规定，以及《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）等规范要求执行。八、承包人项目管理和组织机构.总体要求（1）乙方承诺遵守贵州省和相关管理部门对智能化建设项目管理方面的有关文件。（2）乙方承诺遵守甲方所制订的针对本工程建设管理的各项制度、规定。（3）根据建设项目管理规范和煤矿智能化建设项目管理实际，甲方有权委托监理，依据建设工程监理规范严格控制工程安全、质量、进度和投资，监督合同履行、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题。（4）乙方必须接受监理的管理及协调，对监理的管理如有异议应向甲方书面提出。如10因指令的错误而造成的损失，由甲方负责。（5）乙方在本项目中提供的技术文件、设计变更、货物及施工质量、进度等，应当报经甲方和（或）监理审核、确认、批准和验收。（6）为保证项目如期顺利完成，乙方必须建立一整套完整可行的项目管理体系，使项目的实施满足合同的规定。2.组织机构和人员（1）乙方应设立专门的项目管理组织机构（以下简称组织机构），以实施其合同项下的义务，在有效期内接受和服从甲方和（或）监理的管理。乙方对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对其完成的服务负责。（2）乙方设立的组织机构包括设立专门的机构以及现场项目部，并在机构内部设立不同的完整的职能部门，规定相应的职权范围，保证该机构组织结构清晰、功能健全、运作良好有效，以使本项目有序、高效地实施。（3）乙方应自备本合同项下必要的办公、通讯、交通等设施、设备，并承担所有有关的费用。乙方应自备履行本合同所需的所有特殊仪器、工具，并承担所有有关费用。（4）乙方必须指定一名项目经理派驻组织机构，项目经理是乙方的项目代表，并与甲方授权代表建立固定工作联系；乙方应为组织机构配备充足的合格胜任的人员。（5）所有组织机构人员安排必须经甲方确认。合同签订后一天内，乙方必须将其将派出的组织机构人员的资格、资历证明材料以及人员安排计划交给甲方确认。（6）乙方可视项目实际需要调整组织机构或调回、替换其人员，但必须事先书面给出充分理由并经甲方书面同意；甲方有权根据项目实际需要书面要求乙方撤换任何不称职的人员。（7）所有变更必须以书面记录并交由甲方确认和备案。所有替代人员必须具备规定的资格并事先经甲方认可。任何变更项目管理人员的行为均按其承诺和相关管理制度进行违约处理。（8）所有与乙方组织机构和人员相关的费用均已包含在合同价中。九、安全生产.甲方负责全场性安全生产规划与管理工作，甲乙双方签定安全生产协议，乙方应服从甲方管理。乙方制定安全措施报甲方，甲方进行指导，并提供必需的安全条件。.乙方应保障安全文明专项资金及时投入到位，按照有关规定做好施工现场的安全文明施工工作，具备安全生产基本条件。.乙方应严格按照《建设工程安全生产管理条例》、《煤矿安全规程》及有关安全规范11管理，按照双方签订的《安全生产协议》内容做好安全生产管理工作。乙方如因安全管理不到位，发生安全生产事故的，由乙方承担事故相应责任。.甲方和监理有权对乙方施工进行安全监督管理，提出安全整改合理意见，乙方应无条件按要求整改。甲方和监理的安全监督管理行为不解除乙方的安全管理主体责任。.乙方施工前必须建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，组建安全管理机构，配齐相应安全管理人员，配合接受上级主管部门及有关单位检查。.乙方在施工前必须编制符合有关煤矿安全要求的《施工组织设计》、《作业规程》、《专项施工方案》等文件，经公司技术负责人审批后报甲方和监理审核，批准后方可开始施工。.乙方施工人员必须经过煤矿安全培训，掌握煤矿安全知识，配备合格的安全防护用品，严格执行《煤矿安全规程》《作业规程》、《专项施工方案》等中的有关安全措施内容。.乙方项目技术负责人在施工前应对施工人员进行安全技术交底，施工过程中安排专人进行安全检查，及时整改消除安全隐患。.施工设备、机械、器具在使用前应进行报验，检测检验资料齐全，符合有关安全标准后方可用于工程施工。.发生安全事故后双方应及时按规定上报，严禁瞒报、缓报、漏报。双方均应积极组织应急救援工作，防止事故扩大。十、项目进度.乙方在合同签订后天内向甲方提交一份满足合同工期要求的工程设计、施工详细的进度计划。.乙方采取有效措施保证工期，不得延误。如遇甲方原因导致工期延误的，则工期顺延。如乙方原因不能按批准的计划完成任务，甲方有权划分未完工程量给第三方承担，由此发生的费用在合同价中支付，乙方必须无条件服从。.乙方如不能按合同工期完成项目建设内容的，赔偿因此造成甲方的损失，并承担相应违约责任。.实际开工日期以甲方通知进场时间为准。十一、保证.乙方提供货物及服务的质量保证（保修）期，为项目整体竣工验收合格通过之日起，为期2年。.系统的设备和材料在使用中出现故障和问题后，乙方应在甲方提出通知后一天内到现场完成抢修、补救，以使设备和材料中的相应部分及使用功能恢复到合同规定的状态12和规格，费用由责任方承担。.乙方必须保证合同项下提供的货物及服务符合合同约定的制造商、服务提供者。乙方提供的货物应该是全新、未使用过的合格产品。.质保期内乙方应提供保障服务，并保证足够数量的备品备件供现场抢修使用。十二、分包原则上应由乙方直接履约，如有分包需要，应经甲方书面同意，但分包并不能解除乙方履行本合同的责任和义务。未经甲方书面同意，不得分包。十三、违约责任（建议双方协商拟定）.安全违约（1）乙方在甲方或监理进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期整改。如存在重大安全隐患，乙方向甲方支付违约金元/次。（2）乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重安全隐患的，乙方应限期整改，并向甲方支付违约金元/次。（3）乙方在检查中被通报、处分，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，向甲方支付违约金元/次。甲方有权部分或全部终止合同，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。（4）如乙方发生安全生产事故，造成的甲方损失由乙方承担。（5）甲方确保施工区域的环境安全，如遇甲方违反煤矿安全规程发生安全生产事故的，则由甲方承担事故相应责任，给乙方造成损失的，则由甲方赔偿，承担违约责任。造成工艺延误的，则顺延工期。（6）……。.质量违约（1）乙方必须按合同约定的产品制造商、型号、规格、配置等符合质量标准的合格产品交货。如开箱验收发现有不符合质量标准的产品（零部件），乙方必须及时更换并承担由此引起的工期延误责任。同时，甲方有权视情节的严重程度给予乙方元/次的违约处罚，直至要求赔偿损失、终止合同。（2）乙方必须严格按照国家有关安装规范进行安装，如有违反，甲方将发出限期改正通知，乙方必须立即整改。乙方无正当理由拒不整改的，甲方有权部分或全部终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。如重复出现质量问题，乙方向甲方支付违约金元/次。（3）系统初步验收达不到合同约定的质量标准的，应在一天内整改达到验收要求，如果未在规定期限内整改完成，乙方向甲方交纳元违约金，并赔偿甲方损失。13（4）系统质保期内产品出现重大质量问题，乙方必须在规定的期限整改并达到合同约定的质量标准，并按该不合格产品价格的一％向甲方支付违约金。（5）如乙方发生质量事故，造成的甲方损失由乙方承担。（6）……。.工期违约（1）因乙方原因造成工期延误，每天按元向甲方支付违约金。工期延误违约金累计不超过合同总价的—％。（2）如乙方工期严重违约（一天以上）造成甲方无法保证项目顺利建成验收，乙方赔偿甲方相应损失，甲方有权部分或全部终止合同。（3）……。.其他（1）乙方未按谈判文件承诺建立项目组织机构、派驻安装现场人员，擅自更换人员的，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任，向甲方支付违约金元/次。（2）若甲方未按合同规定的时间和方式付款而导致的工期延误及损失，造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。若甲方未按合同规定的时间和方式付款，每日按逾期付款金额1%。向乙方支付违约金，违约金总额上限不超过合同总价的20%。（3）若工地现场不具备施工条件等非乙方原因所造成的工期延误及损失均与乙方无关，乙方不负任何损失及责任。（4）若甲方有其他违约行为应承担与乙方对等的违约责任。（5）甲方应在约定的支付周期，核定乙方出具的支付证书，确认后向乙方出具支付证书。若甲乙双方对部分项目结果出现争议，甲方应对无争议部分向乙方出具支付证书。甲方应在签发支付证书后双方约定的时间内，按照支付证书列明的金额向乙方支付款项。若发包人逾期未签发支付证书，则视为乙方的支付证书已被甲方认可。甲方未按规定支付款项的，乙方可催告甲方支付，甲方在付款期满后的约定时间内仍未支付的，乙方可暂停施工。（6）……。十四、索赔.乙方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。14.如货物到达后发现有受损和有瑕疵，根据货物的瑕疵和受损程度以及甲方遭受损失的金额，甲方有权拒收货物或经双方同意降低货物价格。.对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失。同时乙方应相应顺延被更换货物的质保期。.如果在乙方收到索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在乙方收到索赔通知后10天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从合同价款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。.在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同规定履行合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此导致的甲方损失。.索赔款项的支付（1）经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的甲方应得的索赔款项，甲方可从合同价款中扣减该索赔款项。当支付给乙方的各期工程进度款中不足以抵扣甲方的索赔款项时，乙方应当另行支付。（2）经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的乙方应得的索赔款项，乙方可在本周期工程进度款或付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，甲方应在当期付款中支付该索赔款项。十五、知识产权.如果第三方对乙方就本合同项下提供的货物及服务提出专利和著作权诉讼或其他强制性措施，乙方应承担因该纠纷而引起的甲方或乙方在司法判决（包括调解书、仲裁裁决、行政处罚等具有强制执行效力的文件）中被最终裁定的赔偿、律师费和相关费用。如该纠纷影响项目的施工、竣工、使用或造成损失，乙方应按相关规定进行赔偿。.乙方为本合同项下提供的软件、技术资料的使用权归甲方所有。十六、合同生效.合同经双方签字盖章，合同签字日期以最后一个签字日为准。.当双方完成了合同中规定的责任和义务，合同自动终止。.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、变更记录、洽商记录、谈判文件、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效15日期为双方签字盖章或确认之日期。十七、合同变更与终止.项目变更（1）甲方可在任何时候书面向乙方发出指令。（2）除非甲方书面提出，乙方不得对本项目进行任何变更。但是，乙方可以向甲方提出变更的建议。所有变更程序包括设计变更、工程变更等，均必须经甲方同意并按相关规定办理相关手续。（3）如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价和（或）工期将进行合理调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后甲乙双方商定的时间内提出。（4）乙方与甲方应按合同条款中关于价格变更的规定调整价格。（5）如果乙方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则乙方应按合同条款的规定以书面形式向甲方提出意见。（6）如果乙方认为，甲方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对乙方履约费用或进度计划的执行有影响，则乙方应立即以书面形式通知甲方。.合同修改（1）除了前述条款的规定外，任何对合同条件的变更或修改均需经双方协商签订补充协议。（2）经双方协商一致，可以以书面协议修改本合同的任何部分。任何修改合同的书面协议或任何会议纪要、备忘录或其他书面文件转为合同修改时，即为合同的一部分。.终止合同出现下列严重违约情况之一，甲乙双方有权单方部分或全部终止合同，终止合同不影响双方按合同条款清算。（1）因乙方原因违约：1）工期延误一天以上；2）质量出现情况；3）安全生产出现情况；4）其他情况。（2）因甲方原因违约：1）工程款项支付出现情况；162）其他情况。十八、不可抗力1.本条所述的“不可抗力”系指那些合同双方不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括：（1）自然灾害及灾难性的天气气候：如地震、洪水、山体滑坡等；（2）不可预见且对工程产生重大影响的政府行为：如强制整顿、征收、征用等；（3）社会异常事件：如武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。.若发生不可抗力使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，如果延长时间不超过3个月则合同价款不作调整。.受阻方应在不可抗力事件发生后48小时内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关证明。同样，在情况恢复正常后，尽快通知另一方。.任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。.受阻方应及时采取合理措施以减少或消除不可抗力事件的影响。.不论发生何种不可抗力事件，其影响仅限于项目受阻部分，其他未受影响的部分应照常进行。十九、争端的解决.甲乙双方应通过直接的协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。.如从该协商开始后30天内甲方和乙方仍不能友好解决合同争端，合同双方的任一方可向双方约定的 仲裁委员会申请仲裁/法院起诉。二十、其他.版权乙方对其在本合同项下编制的文件拥有版权。凡属乙方拥有版权的与履行本合同有关的所有文件，甲方有权使用或复制，但仅用于本合同目的在甲方内部使用。未经乙方同意，甲方不得将上述文件用于其他项目或目的。.利益冲突未经甲方书面同意，在本项目中乙方不得获取本合同规定以外的与项目有关的任何利益，不得参与与本合同规定的甲方利益冲突的任何活动。.……。17第三部分 附件附件1:设备、材料品牌质量承诺书附件2：项目报价汇总表附件3：设备、材料清册及报价表附件4：备品备件、易损件、专用工具清单（免费提供）附件5：承包人项目管理组织机构人员名单附件6：工程技术协议附件7：安全生产协议附件8：工程质量保修书附件9：工程竣工资料要求18

附件1附件1设备、材料品牌质量承诺书根据煤矿智能化建设项目的投标（谈判）邀请，我公司结合项目实际情况，对该项目拟用的设备、材料作出如下的产品质量承诺，并承担相应的违约责任：1、提供的产品属于厂家原装正品产品，符合国家有关质量标准，经有关部门备案手续齐全，具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品。2、提供的产品符合报价文件承诺和所签订合同约定的规格、型号、技术参数要求。3、本项目所使用的材料为符合现行国家标准的材料，为国内外知名厂商的材料。4、本项目提供产品均为国内或行业内知名厂商品牌，保证产品性能符合要求。具体如下：主要设备、材料品牌质量承诺清单序号材料、设备名称规格、型号、技术参数口峥品牌备注12345…承诺单位：（签章）承诺人：日期：19

附件2项目报价汇总表序号项目名称单位数量单价（元）总金额（元）备注1煤矿综合信息化管控平台项2通风子系统项3瓦斯抽采子系统项4压风子系统项5排水子系统项6运输子系统项7供配电子系统项8工业视频监控子系统项9信息导引及发布子系统项设计费项安装费管理费合计说明：20附件3设备、材料清册及报价表21附件4备品备件、易损件、专用工具清单（免费提供）序号名称品牌及规格型号单位数量单价（元）总价（元）备注 .随机备品备件易损件专用工具合计备注：此报价包含在项目合同总报价内。22

附件5承包人项目管理组织机构人员名单名称姓名职务职称主要职责及类似项目经验、经历公司分管领导公司管理人员项目经理技术负责人质量管理安全管理23附件6工程技术协议发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 一、工程简介二、工期三、技术要求（一）说明条款中表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的正面词采用“宜”。甲乙双方应根据现场实际进行约定，满足《贵州省煤矿智能机械化建设与验收暂行办法》及有关标准应实现的功能。（二）总则.本协议书的适用范围，为煤矿智能化建设项目设计、设备订货、安装、调试及售后、质保服务等方面。.在签定合同之后，甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权力，乙方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由甲、乙双方商定。.本协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。.本协议书作为订货合同的技术附件，与合同正文同时生效。.本协议未尽事宜，双方友好协商解决。（三）工程范围（含设备、材料供货范围）包括煤矿综合信息化管控平台、通风子系统、瓦斯抽采子系统、压风子系统、排水子系统、运输子系统、供配电子系统、工业视频监控子系统、信息导引及发布子系统的建设。工作面子系统需依据煤层赋存条件、采煤工艺及技术装备，按工作面的特点另行签订工程技术协议，确定工作面智能化的范围和水平。（四）技术要求24本工程建设以先进、可靠、开放、兼容、可扩展、易维护为原则，软硬件设备应采用体现当下主流技术，安全、成熟的通用产品，具体要求如下：.各子系统技术指标达到的水平（1）煤矿综合信息化管控平台包括煤矿监控及自动化平台、煤矿信息管理平台、传输网络、调度监控中心等相关软硬系统的建设。煤矿监控及自动化平台与煤矿信息管理平台应实现信息交互、共享与物理隔离。1）煤矿监控及自动化平台Q实现在统一的生产控制平台上对接入子系统（通风、瓦斯抽采、压风、排水、运输、供配电、工业视频监控、信息导引及发布）的集中监测、控制。信息的综合功能：将需接入的各子系统信息通过标准的数据交换方式对数据进行存取，对信息进行综合处理，将实时、历史及综合分析后的信息提供给系统中的用户，具有良好的可靠性，兼容性、扩容性，支持C/S、B/S模式。WEB浏览功能：将各子系统显示的各类实时动态图形（符合要求的）转换为HTML或XML,供用户通过IE浏览。同时，在调度监控中心组态综合实时动态图形供用户浏览。数据系统分级管理：具有可靠的权限管理机制，设定不同权限，实现安全监测信息、设备运行信息及其他信息的分类显示，以不同用户登陆可以查看不同子系统。报表功能：按照企业管理的要求定制或由用户自行开发报表，可以按测点、时间/段、矿、班次、报警、异常等各种方式查询各种表格数据，提供显示及打印功能。实时报警、故障记录：提供各子系统的实时报警信息，包括超限报警、开关报警、运行设备的故障记录。完整的事件记录：对系统配置操作、各子系统控制等进行完整的记录，包括：操作时间、操作者、操作码及描述、节点名等。扩展功能：采用统一标准的数据接口采集子系统的数据。接口数据具有实时性与可扩展性，当采集数据量有增、减等变动时，应自动反映到系统中。同时，将各子系统的数据进行专业化处理后，作为上一级管理网的信息源。选用计算机和系统软件应留有备用容量和接口。安全性：支持系统的安全性恢复，支持数据备份。网页的访问必须通过口令，没有25授权的用户不能查看网页。通过对网络加设路由器及防火墙，安装网络版防病毒软件，具有网络冗余、备份数据机制，实现网络及数据的安全性。故障报警分析统计：自动统计昨日、当日、当前的报警故障个数，并可点击查看相应详细信息，按子系统、类别、等级、日期段等条件查询和统计历史报警或故障信息。当系统出现故障时,自动弹出窗口或弹出报警条，根据用户自定义的等级严重性排序，提供声光报警。依据其影响程度进行分类、分级。类别包括：影响安全、影响生产、普通报警或故障；等级包括：一级、二级、三级。综合查询：实现系统安全认证，使用户可根据身份信息查询相关系统中设备的运行情况（如开时间、次数等），查看累计量信息及统计图表及系统的网络故障信息。图形查询：在各子系统界面点击图例，快捷查看指定设备的开停统计、故障统计，查询设备固有参数等信息。历史曲线：选择日期查看某测点历史数据曲线，在曲线值坐标上可以自定义刻度。历史时间通常存储在1年以上。控制功能：在煤矿综合自动信息化管控平台上对子系统设备进行控制。Q系统配置满足以下要求：设置服务器、存储系统、工作站等设备。宜采用虚拟化、集群、负载均衡等技术以提高设备资源的利用率与可用性。应建立备份系统，宜具备容灾功能。宜按云计算数据中心架构设置，所有设备满足在云环境下运行的要求。服务器宜包括数据库服务器、采集服务器、应用服务器、WEB发布服务器、外网服务器、备份服务器、防病毒服务器、流媒体服务器等，数据库服务器、采集服务器和重要的应用服务器应采用冗余配置。子系统工作站应采用工业控制计算机，数据来源于服务器。煤矿视频监控图像信息存储系统容量不应少于30天的累计信息量，并单独存储；其他信息存储系统容量不应少于1年的累计信息量；存储设备支持双控制器，支持热插拔，采用RAID,宜支持RAID0、1、5、10等，支持通用存储管理软件，可通过软件进行配置、定义和修改。平台软件应包括数据采集软件、数据库软件、操作系统软件、网络管理软件、防病毒软件等基础软件，宜包含虚拟化软件。通风子系统、瓦斯抽采子系统、压风子系统、排水子系统的监控软件应选用通用组态软件。26交换机、服务器和存储设备之间接口宜采用1000Mbps及以上接口互联，各子系统可采用以太网口、串行接口或通过转换接口与煤矿监控及自动化网络接入层设备相连。具有工业以太网通讯模式的子系统设备，以其监控分站、主控制器就近直接接入环网平台。通讯为PROFIBUS、CONTROLNET、MODBUS、RS485、RS232等总线协议的异构监控子系统，通过对应总线端口或网关转换器就近接入环网平台。具有上位机的成套监控子系统，采用工业以太网通讯模式就近直接接入环网平台，以SQL、OPC等方式实现信息共享与集成。监控与自动化平台采用OPC、文本文件等方式对子系统进行软件集成，优先采用OPC方式，数据通讯延时不大于0.5秒。子系统厂商应提供系统集成所需要的组态图形及I/O变量（包括外部变量和内部变量）、中英文名称、数据类型、解释、与图形的对应关系等资料。2）煤矿信息管理平台Q处理生产操作和生产管理数据，形成统一的数据集成平台，建设煤矿智能化管理系统，进行动态调度与计划，并实现煤矿生产的综合指挥和决策支持。包括一站式门户管理、煤矿安全管理、煤矿生产管理、煤矿经营管理、煤矿决策支持等系统的建设。Q一站式门户：提供统一的用户登录入口，满足不同业务的权限管理，且应具备密码复杂度及验证码校验功能；具有基础数据字典统一管理功能，包括员工编码、区域地点编码、组织机构、角色权限、其它矿井共有信息；提供统一的消息（事务消息、安全信息）推送管理机制。Q煤矿安全管理系统：包括危险源管理、隐患排查管理、违章管理、质量标准化管理、应急救援管理、学习培训管理、特殊工种管理、一通三防管理、地测防治水管理等模块。Q煤矿生产管理系统：包括生产计划及调度管理、生产技术管理、机电设备管理等系统。生产计划及调度管理系统具有生产计划及日常调度管理功能；生产技术管理系统具有规程措施编制、技术资料、专业图纸设计、采掘生产衔接跟踪、工程进度跟踪、生产与技术指标等无纸化管理功能；机电设备管理系统，具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。Q煤矿经营管理系统：包括办公自动化管理、企业ERP等系统，各系统之间应能27交互数据。办公自动化系统具有无纸化流程办公、任务消息提醒、邮件提醒等功能。企业ERP包括财务管理、成本管理、合同管理、运销管理、物资供应管理、仓储管理等系统，提供规范化数据接口。Q煤矿决策支持系统：对煤矿生产系统和管理系统数据进行融合，且应能建立分析模型。3）传输网络Q煤矿监控及自动化网络、煤矿信息管理网络按一体化原则进行统筹建设。Q煤矿监控及自动化网络主干网络采用工业以太网或兼容以太网协议的有线网络，并采用工业级设备，支持多种网络拓扑结构和冗余方式，网络故障重构时间不大于50ms。主干传输网络传输介质为光缆，传输速率不低于1000Mbps。主干传输网络中接入煤矿安全监控系统的，严禁安全监控系统与图像监视系统公用同一芯光纤。主干传输网络中各独立子系统应单独划分VLAN进行通信。支线网络可采用工业以太网、现场总线或无线网络等方式。Q煤矿信息管理网络宜采用以太网技术的网络，煤矿信息管理网主干网络传输速率不应低于1000Mbps,出口带宽不宜低于100Mbps。Q网络传输核心层设备应采用具有扩展能力的三层工业以太网交换机或光线路终端设备，核心层设备应采用冗余配置。接入设备宜采用模块化的工业以太网交换机或光网络单元设备，应具有RS-485/232等接口，宜具有CAN、PROFIBUS接口。设备应支持EtherNet/IP或Profinet或ModbusTCP等协议，支持VLAN,支持SNMP网络管理协议，支持远程维护与管理。设备之间接口应采用基于标准TCP/IP协议的以太网接口联网。4）调度监控中心具有对煤矿生产系统调度指挥、远程监控的功能，实现煤矿安全生产、调度管理等信息的显示、报警、记录，实现对煤矿重要场所的视频监控。5）煤矿智能化数据上传省级管理平台Q按照《关于贵州省煤矿智能机械化数据上传省级管理平台的通知》（黔能源科技〔2017〕82号）的要求提供数据接口，实现数据存取规范化、标准化。Q矿端实现数据采集与业务逻辑分离，独立于子系统运行；并支持本地数据长时28间保存，保证数据的完整性，可以直接为“贵州能源云”煤炭企业集团公司、煤矿OA系统等提供规范化的数据；支持云平台对接，提供IoT/MQTT接口。Q矿端设立统一的流媒体中心，将所有的摄像头、口丫口仅丫入第三方流媒体整合到一个平台下，提供标准化的流媒体访问接口，支持省级管理平台无插件实时查看视频。Q采用MQTT协议将矿端数据上传“贵州能源云”，支持断网续传功能。Q采用VPN或固定IP方式将矿端数据上传“贵州能源云”，应加强矿端网络安全防护措施，保证煤矿数据安全。（2）通风子系统Q通风子系统控制范围包括主通风机及附属设施、每个掘进工作面的局部通风机。Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。Q系统应具备就地/集中控制选择功能，可实现控制设备无人值守。Q系统应自动监测主通风机的运行状态以及相关参数，包括静压、振动、风量、风速、电机电压、电流、功率、电机定子绕组温度、电机轴承温度等。系统应实时在线监测局部通风机工况。Q主通风机监控应显示压力曲线、风量曲线、工况运行曲线及效率曲线等。Q系统应具备调度监控中心集中控制功能。能够实现主通风机一键启停和一键倒机运行及反风远程自动控制。实现局部通风机启停、倒换地面集中控制、主备用风机自动切换控制。Q主要通风机宜具备无级调节功能，主要进回风巷间的风门宜实现自动控制和远程控制功能。Q系统宜根据瓦斯浓度自动调节局部通风机转速（风量），实现自动通风（排瓦斯）。Q系统应具备报警以及报警参数设置功能。Q系统应可提供报警信息查询功能及历史数据查询功能。G系统应具备分级用户管理功能。29Q系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小于2小时。Q误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。（3）瓦斯抽采子系统Q瓦斯抽采子系统具有对以下设备的实时监测及控制功能：抽采泵、循环水泵、电动阀等。Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。Q系统具有参数监测功能：包括抽采管路中的甲烷浓度、流量、压力、温度、一氧化碳浓度、阀门开度等管道参数；抽采泵房内甲烷浓度；抽采泵真空度、抽采泵前轴温度、抽采泵后轴温度；抽采泵电机前轴温度、抽采泵电机后轴温度、抽采泵电机温度；电压、电流、功率因素等供电参数；冷却水池水位、水温等供水参数；管道工况混合流量、标况混合流量。Q系统具有自动计算管路标况瓦斯纯流量，并统计出管路标况混合流量和管道标况瓦斯纯流量的年、月、日累计量的功能。Q系统应具有远程/集中/就地控制功能，通过人机界面实现抽采泵及相关设备一键启动、停止和紧急停车功能；实现一键操作轮换抽采泵。Q系统应具有自诊断和故障保护功能（抽采泵缺水保护、温度保护等），故障时发出声光报警信号。Q系统应具有数据分析、数据处理、报表生成（日、旬、月）、报表查询、故障查询、曲线查询等功能。Q系统具有操作权限管理和操作日志记录功能。Q对不同时期瓦斯涌出量参数变化较大的煤矿，抽采泵宜配置变频器，使其具有调速功能。储系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小30于2小时。Q误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。(4)压风子系统Q压风子系统控制范围包括地面压风机房所有用于井下供风的压风机及附属设施。Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。Q系统应具备就地/集中控制选择功能，可实现控制设备无人值守。Q对压风机的运行参数进行监测：包括排气压力、排气温度、排气流量、电机电流、电压等参数以及压风机启/停、加载/卸载等工作状态。Q系统具备单机就地控制、单机远程控制、集中控制并且根据工作需要决定风机工作台数。Q系统应具备风包排污阀的自动控制功能。Q系统应具备报警保护及报警查询功能。Q系统应具备压风机压力曲线、温度曲线等趋势曲线记录及查询功能。Q系统应具备报警限的设置功能。Q系统应具备分级用户管理功能。Q系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小于2小时。Q误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。(5)井下排水子系统Q井下排水子系统控制范围包括井下主排水泵房水泵及附属设施。Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。31Q系统应具备远程/自动/就地/检修控制转换功能，可实现控制设备无人值守。Q系统应实时监测设备温度（水泵轴承温度、电机绕组及轴承温度）、流量、水仓水位、压力（含管路压力、真空泵负压等）、真空度、排水量等参数；排水泵的起停，管道阀门的开闭状态等。Q系统应具有排水量、有功电量、水泵运行时间等累计量采集。Q系统在自动状态下可智能选择开机台数、开机时间和优先运行高性能水泵。Q系统应具备报警及参数的报警限设置功能（传感器断线报警、通信状态报警、阀门故障报警、运行参数报警）。Q系统应具备停机保护及运行保护功能。Q系统应具备监测参数的曲线记录及查询功能。Q系统应具备分级用户管理功能。Q系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小于2小时。R误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。Q宜在线监测主排水系统工序能耗。（6）运输子系统Q运输子系统控制范围包含矿井主运输带式输送机、转载点设备、煤仓煤位、采区主运输带式输送机。Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。Q系统应具备就地/集中控制选择功能，可实现控制设备无人值守。Q系统具备带式输送机速度、跑偏、烟雾、温度、洒水、堆煤、撕裂监测与保护功能。.Q系统具备带式输送机沿线急停闭锁功能、跑偏故障定位功能。32Q带式输送机保护装置具备就地显示及参数设置功能。Q系统具备保护的投入与退出功能。Q系统具备沿线语音报警功能。Q系统具备顺煤流停车和逆煤流启动的远程集中控制功能。Q每条带式输送机应具备就地控制功能。G系统具备故障实时报警，历史记录查询功能及曲线趋势查询功能。0系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小于2小时。Q误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。（7）供配电子系统供配电子系统涵盖煤矿主要配电设施，包括地面变电所高压开关柜，井下中央变电所、采区变电所的高低压开关等。1）智能电力监控与调度系统、煤矿变电所智能化系统Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。Q系统应具备就地/集中控制功能，可实现变电所无人值守。Q系统应具有遥测、遥信、遥控、遥调、遥视功能（即‘五遥'功能）遥测功能：实时监测供电系统的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、用电量、零序电压、零序电流等电力参数，井下变电所还需对对电网绝缘电阻、保护接地电阻进行监测。遥信功能：实时反映开关的分、合闸状态，保护装置动作信号、事件顺序记录（SOE）等。遥控功能：在监控中心对断路器或接触器的分闸、合闸、复归操作。遥调功能：在监控中心对开关的保护装置进行保护定值查询、整定修改等。遥视功能：实现对各个变电所的视频监控，并可将视频信息在存储上保留，以供随33时回放。（视频归工业电视系统采集、管理）。Q系统应具有电度计量和电能质量分析功能，可进行峰谷能耗分析以及谐波分析。Q系统应具有设备参数、日志、故障及曲线查询功能。系统可分时段对监控设备进行故障记录查询，对各个监控开关的历史数据按时段进行查询，用曲线表示，如电压曲线、电流曲线、负荷曲线等；系统内主要设备参数及操作运行日志的浏览和检索检索。Q系统应具备修改密码、修改用户权限、登陆系统等管理功能；Q系统应具备报表的制作、显示和打印功能。Q系统应具有运行报警功能。能动态的显示越限、故障报警，发生开关跳闸或保护动作等事件时，系统能自动调出事故回路所在画面。提示信息的类别包括事故、遥信变位、遥测越限、保护动作、遥控操作、系统运行等Q系统宜具有故障录波及分析功能。录波数据包含有A相电流、C相电流、A相电压、B相电压、C相电压、零序电压和零序电流。Q地面变电所应能实现智能高压开关设备顺序控制、自动生成符合操作规范的操作票功能。Q每个变电所均应配置矿用综保通讯管理设备，保障变电所综保数数据的上传。0系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小于2小时。Q误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。2）配电线路监测系统Q对煤矿地面、井下电缆敷设集中处设温度检测，并进行超温报警。Q煤矿主变电所应设火灾自动报警系统。Q煤矿主变电所有电气火灾危险的场所宜选择点型感烟探测器。Q在高压、大电流、潮湿及爆炸环境中宜选用线型光纤感温火灾探测器。34Q下列场所或部位，宜选择线型感温火灾探测器。电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等；配电装置、开关设备、变压器等；控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等；其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所；线型感温火灾探测器在电缆桥架或支架上设置时，宜采用接触式的敷设。Q地面、井下电缆较集中电缆沟、桥架宜设温度监测。电缆接头、端子等发热部位应设置测温式电气火灾监控探测器；桥架电缆层上表面设置线型感温火灾探测器；集中电缆沟电缆隧道在电缆层上表面和隧道顶部均应设置线型感温火灾探测器；线型感温火灾探测器应采用接触式的敷设方式对动力电缆进行探测。9系统应显示火灾报警、故障报警部位。Q系统应具有火灾探测器数据采集功能及报警功能，线型感温火灾探测器应并具备定温报警、差温报警功能。9系统应具备参数设置、历史数据查询、运行日志、权限设置等功能。9系统可以通过RS485、以太网或其它工业协议等输出形式与PC等其它控制设备进行连动，进行声光报警，信号输出准确、完整。Q系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小于2小时。0误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。(8)工业视频监控子系统Q系统应涵盖煤矿工业广场、地面变电所、瓦斯抽采站、压风机房、主通风机房、提升机房、采煤工作面、掘进工作面、带式输送机机头、皮带转卸载点、斜井绞车、井下变电所、排水泵房、井下避难胴室、人员入井口或上下口、瓦斯抽采打钻点、主要胴35室等重要场所。Q采用光缆为主传输方式，局部可结合电缆或无线传输。Q系统采用数字流媒体技术，兼容多种规格的数字摄像机(或模拟摄像机+数字视频转换设备)。Q数字传输协议宜采用MPEG国际标准化委员会所定义的MPEG4、H.264协议。Q具有故障自诊断及自动报警功能。Q系统应具有统一管理视频流的转发、统一管理用户、监控地点相关信息，管理报警日志及操作日志，并统一记录到后台数据库，通过网络远程访问、控制或设置前端的网络硬盘录像机。Q系统应具有实时摄像、显示、存储、控制，实现视频集中调度或现场就地显示。Q系统应具有数字化图像记录、存储功能及图像回放功能。Q系统应具有报警日志和操作日志，用于记入用户的操作状况和报警状况。Q系统应具有视频图像调节功能，可通过服务器或客户端设置视频图像的特性，如图像分辨率、帧数、亮度、对比度、饱和度。Q系统应具有显示器和电视墙各1路或多路显示功能。Q系统传输距离应不低于15km。Q图像最大分辨率应不低于1280x720(D1)。Q报警响应、记录启动延时时间应不大于2S。Q系统接入视频信号容量冗余度应不低于20%。Q系统存储时间应不小于30d。Q系统应具备工业以太网通讯接口，并接入煤矿综合信息化管控平台。Q视频服务器配置备用电源，工作时间不小于2小时。(9)信息导引及发布子系统36Q联动多个系统，实时显示重要信息。Q具有正常及紧急业务信息的接入、分类和汇总功能，并形成数据资源库。Q能分级分类提供文字、语音、图形、数据等形式的信息发布。Q具有常规信息发布和紧急情况下的逃生信息指引功能。Q发布信息显示，支持语音播报。Q动态显示日期、时间、安全警句及欢迎词。Q作为避灾线路指示，紧急指示线路。Q发送广播信息、紧急通知，同步语音播报。Q实时测量和显示本地温度。Q显示终端在以下地点至少应设置1台：地面重要建筑公共区域、井下限制区域及危险区域入口、主副井井口及井底、机车车站、候车胴室、采掘工作面、紧急避险设施附近、主要巷道交叉口、主要避灾路线上、主要行人巷道。Q煤矿行政生产办公建筑主要出入口、主副井井口、候车胴室、紧急避险设施内宜设置具有信息查询兼发布功能的信息终端。Q系统配置备用电源。电网停电后，备用电源应当能保证系统连续监控时间不小于2小时。Q误码率：不大于10-8。Q系统最大巡检周期、响应时间应满足相关标准的要求。.主要设备达到的技术要求乙方提供的设备应符合国家标准、规范的要求，外购软件为正版软件，项目建设涉及的产品在国内有良好的使用业绩。(1)煤矿综合信息化管控平台1)煤矿监控及自动化平台Q数据采集：支持建立统一的数据字典，支持WEB管理，支持各种PLC接口驱37动，提供OPCUA/OPCXML/WEBAPI/WEBService等接口，提供二次开发接口。Q监控软件：煤矿监控及自动化平台及子系统建议采用IFIX、INTOUCH、WINCC、Forcecontrol、亚控等通用组态软件开发监控软件。Q服务器：应采用国内有良好使用业绩的设备。硬件配置宜不低于：E5-2620V4/8核/2.16/16线程2颗，内存128GB,4X2TSAS硬盘+480GSSD含导轨。Q工作站：应采用国内有良好使用业绩的工控机作为各子系统工作站。硬件配置宜不低于：i5-2400四核3.1G/4G内存/1T硬盘/1G独显/19口寸液晶显示器。Q数据中心：宜建立基于云平台实时数据中心，宜采用磁盘阵列作为存储器。硬件配置宜不低于：支持双控制器，16GB缓存，BBU+Flash,本地复制（快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移）、自精简、QoS、DRAID功能，8个1GbiSCSI主机接口，可扩展FC、万兆、千兆主机接口，含6块4T7.2K硬盘。Q流媒体中心：建立基于云平台的流媒体推送中心。支持GB28181标准，支持HLS技术，支持无插件跨平台及手机实时监控。Q工业网闸：煤矿监控及自动化平台与煤矿信息管理平台宜采用工业网闸作物理隔离。工控协议需支持OPC、Modbus、DNP3、IEC104、IEC61850、MMS、S7等；并且支持对工控协议的深度解析，实现对功能码、线圈值、值域范围等参数的控制，业务数据流传输。2）煤矿信息管理平台Q煤矿信息管理平台核心交换机与路由设备之间宜根据接入外部网络情况选择接口。Q服务器：应采用国内有良好使用业绩的设备。硬件配置不低于：E5-2620V4/8S/2.1G/16线程，8G内存，2X300G10K12GSAS硬盘，DVD-RW,4口千兆网卡。Q应用软件：配备一站式门户管理、煤矿安全管理、煤矿生产管理、煤矿经营管理、煤矿决策支持应用软件。Q机架式防火墙：吞吐量三层1.5Gbps/七层400Mbps；8个千兆电口+2个Combo,500G存储介质。383）传输网络Q平台设备采用工业级的设备，满足煤矿高温、高湿等恶劣环境的稳定运行，用于井下的设备应获得的煤矿安全标志证书。Q平台支持光纤冗余环网工作模式，接点故障不影响整个系统性能，支持多种网络拓扑结构和多重冗余方式。Q平台传输速率高、带宽容量大、传输距离远、抗干扰和雷击能力强。Q支持Web管理，交换机支持流量控制功能，广播风暴抑制功能。Q交换机支持端口的优先级划分和VLAN划分。Q环网交换机支持多光口、电口混合连接。Q支持端口和MAC地址的绑定，提高系统安全性。Q交换机管理软件要求能统一配置、管理、监视所有交换机，可监视所有具有SNMP功能的设备。Q交换机具有备用电源，在交流电停电后不间断转换，备用电源使用时间四个小时以上。Q井下交换机支持状态信息显示。G环网交换机应布置在煤矿地面变电所、通风机房、井下中央变电所、井下水泵房等主要场所。Q井下通信光缆宜采用铠装光缆。Q网络信息设备实际使用流量带宽不超过网络带宽的60%。Q核心交换机宜不少于4个1000M光接口、20个电接口，具有三层交换能力。应采用国内有良好使用业绩，可靠性、稳定性强的产品（如赫斯曼、摩莎、海思科等）。Q井下环网交换机宜不少于3个1000M光接口，支持不少于8个100M光口，支持不少于8个100M电口，不少于2个RS485总线，配接电源续航能力不少于4小时。应采用国内有良好使用业绩，可靠性、稳定性强的产品（内置赫斯曼、摩莎、海思科等）。39Q地面环网交换机宜不少于2个1000M光接口，支持不少于8个100M光口，支持不少于8个100M电口，不少于2个RS485总线，配接电源续航能力不少于4小时。应采用国内有良好使用业绩，可靠性、稳定性强的产品（如赫斯曼、摩莎、海思科等）。Q井下设备宜预留至少2个100M光接口，至少4个RS485总线接口。4）调度监控中心Q在调度监控中心装备一套大屏幕显示系统。Q可以实时观看与监控系统有关的各种信息，包括实时工业视频监控信号、各种管理信息系统数据、各种历史数据图像以及其他信号源的信息和计算机网络信息等多种信息。Q可随时对各种现场信号和各类计算机图文信号进行多画面显示，及时做出判断和处理，发布调度指令，实现实时监控和集中调度的目的。Q该系统能与其他子系统兼容与协同工作。Q应充分考虑系统功能扩容性和技术升级性，确保系统总体优化、安全可靠。Q宜采用LCD窄边液晶拼接屏进行拼接大屏幕显示。Q监控中心应采用双回路供电，并配备不小于2小时的在线式不间断电源。Q监控中心应设置可靠的接地装置和防雷装置。（2）通风子系统Q用于井下的设备应具有煤矿安全标志证书。Q每一台主通风机应单独配置1台控制柜，保障两台主通风机控制的独立性。主通风机控制柜应具备控制、显示及参数设置功能。Q每台主通风机设置1台温度巡检仪，用于采集通风机电机温度参数。Q每台主通风机配置振动传感器，用于监测通风机的振动参数。Q每台主通风机上安装压力传感器，监测通风机静压。Q系统应配置风量监测传感器，用于监测主通风机风量。40Q应监测每台主通风电机的电压、电流、功率等参数。Q若主通风机、局部通风机配备变频器，变频器应提供通用标准通讯接口。Q模拟量输入处理误差不大于1.0%。Q系统I/O点裕量不少于10%。Q具有RS485方式、TCP/IP电缆以太网传输方式和TCP/IP光缆以太网传输方式等通讯接口。Q建议采用PLC作为现场控制设备。应采用国内有良好使用业绩，可靠性、稳定性强的产品（如西门子、三菱、ABB等）。（3）瓦斯抽采子系统Q安装在瓦斯抽采泵房和抽放管道间内的设备应具有矿用防爆认证证书，其中安装在瓦斯抽采管路或容器上的仪器仪表（如：瓦斯抽放多参数传感器、管道瓦斯流量计、管道甲烷传感器、管道一氧化碳传感器、管道温度传感器、管道压力传感器、差压传感器）的防爆等级应达到Exial。Q在每趟抽采管路负压侧应安装计量装置（含管道浓度、管道温度、管道压力、管道流量）1套。Q在抽采容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时，抽采管路应当安设一氧化碳传感器。Q在每趟抽采管路的负压侧和正压侧的防回火、防回流和防爆炸装置两端应分别安装差压传感器。Q在每趟抽采管路的负压侧安装自动放水器。Q在每台抽采泵的进水管路上应安装水流量传感器或流量状态监测传感器。Q在每台抽采泵的前轴、后轴应分别安装温度监测设备。Q在每台抽采泵的泵体上安装真空度监测传感器。Q在每台抽采泵电机的前轴、后轴应安装温度监测设备，抽采泵电机如定子的A41相、B相、C相预埋温度传感头时宜安装温度监测设备。储在供水管道应安装供水水温传感器。Q在瓦斯抽放泵站泵房内应安装环境甲烷传感器（根据泵房内抽放泵设置数量及面积大小情况配置合理数量）；如瓦斯抽放泵站单独建设有管道间的情况，应在管道间安装环境甲烷传感器（根据管道间管路设置数量及面积大小情况配置合理数量）。Q每台抽采泵、循环水泵、冷却塔应分别安装开停状态传感器。Q每台抽采泵的进气阀、出气阀、循环阀、进水阀应安装电动阀；当存在瓦斯利用输送管道时应在出气排空管和利用管道上安装电动阀；电动阀应具有就地操作的控制器。Q流量传感器精度应不低于1.5级；Q管道甲烷浓度传感器宜采用激光检测原理，基本误差应不大于真值的±5%,响应时间应不大于50s。Q环境瓦斯传感器基本误差不大于真值的±10%,响应时间应W20s。Q阀门电动执行器工作电压等级应为127V、380V、660V,应支持触点控制信号，具有开度指示与信号输出，具有开到位、关到位输出信号，支持点动操作模式。Q建议采用PLC作为现场控制设备。应采用国内有良好使用业绩，可靠性、稳定性强的产品（如西门子、三菱、ABB等）。Q系统I/O点裕量不少于10%。20具有RS485方式、TCP/IP电缆以太网传输方式和TCP/IP光缆以太网传输方式等通讯接口。（4）压风子系统Q压风机每台风包应配置电动排污阀。Q每台压风机的风包和总管分别配置1台压力传感器。Q具备温度监测功能，设置温度巡检仪，用于采集压风机电机及风包温度参数。42Q压风机总管设置流量传感器。Q压风机控制柜应具备状态显示及参数设置功能。Q模拟量输入处理误差不大于1.0%。Q具有RS485方式、TCP/IP电缆以太网传输方式和TCP/IP光缆以太网传输方式等通讯接口。（5）井下排水子系统Q用于井下的设备应具有煤矿安全标志证书。Q应在主排水管道安装流量传感器，对管路流量进行监测。Q应配置水位传感器、水位开关，对井下水仓水位、水位高低限进行监测。Q应将排水管、引水管、排气管阀门更换为电动阀，实现管路阀门的电动控制。Q应在排水管安装压力传感器，实现压力的远程监测。同时