




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
四川省〈建设工程工程量清单计价规范〉实施办法川建发[2009]67号第一条为进一步规范建设工程工程量清单计价行为,预防和制止拖欠工程款,维护发承包双方的合法权益,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008,以下简称《计价规范》)、《四川省建筑管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)及有关法律、法规、规章的规定,结合四川实际,制定本实施办法。第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政工程工程量清单计价活动。第三条全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下简称国有资金投资)的建设工程必须采用工程量清单计价,应当执行《计价规范》和本办法。非国有资金投资的建设工程是否采用工程量清单计价由发包人自行确定。凡确定采用工程量清单计价的建设工程应当执行《计价规范》和本办法。一个工程不能同时采用两种计价方式。可以不采用工程量清单计价的工程,除工程量清单计价的专门性规定外,仍执行本办法。第四条建设工程工程量清单计价,应当遵照国家有关法律、法规、规章、规范性文件,遵循客观、公正、公平的原则,维护发包人、承包人的合法权益。第五条工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的注册工程造价专业人员承担。第六条工程计价文书应统一使用省建设工程造价管理总站制定的表式。第七条省建设行政主管部门负责全省建设工程工程量清单计价的监督管理,省建设工程造价管理总站负责具体实施。各市州建设行政主管部门负责本行政区域内的建设工程工程量清单计价的监督管理,具体工作由工程造价管理机构负责。第二章工程量清单编制第八条工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。第九条工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托,具有相应资质的工程造价咨询人编制。第十条采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。第十一条编制工程量清单应依据:(一)《计价规范》;描(二)《四川妨省建设工程工馅程量清单计价修定额》(以下纸简称《计价定蹦额》)和工程仍造价计价的相鸭关政策;杨(三)省政府避及省级有关权雕力部门规定的菊规费;骡(四)建设工祸程设计文件;码(五)与建设葬工程项目有关士的标准、规范洒、技术资料;腐(六)招标文标件及其补充通川知、答疑纪要裙;熔(七)施工现蒸场情况、工程构特点及常规施恶工方案;急(八)其他相嫁关资料。点第十二条分部阿分项工程量清败单:村(一)分部分涌项工程量清单涉应包括项目编跑码、项目名称心、项目特征、婶计量单位和工巾程量。党(二)分部分趁项工程量清单紧应根据《计价壁规范》附录规缠定的项目编码勿、项目名称、么项目特征、计储量单位和工程仗量计算规则进批行编制。服(三)分部分现项工程量清单掌的项目编码,猾应采用十二位络阿拉伯数字表草示。一至九位流应按《计价规研范》附录规定谁设置,十至十厨二位应根据拟寿建工程的工程孔量清单项目名丙称设置,同一册招标工程的项乐目编码不得有述重码。语(四)分部分态项工程量清单错的项目名称应吐按《计价规范票》附录的项目畏名称结合拟建镜工程的实际确脉定。役(五)分部分消项工程量清单植的项目特征应工按《计价规范字》附录中规定协的项目特征,龟结合拟建工程险的实际予以描聪述。对采用标郊准图集或施工寿图纸能够全部含或部分满足项名目特征描述要纯求的,项目特众征描述可直接位采用详见图集昆或图号的方式陷。但对不能满辞足项目特征描挺述要求的部分军,仍应用文字窑描述进行补充过。忍(六)分部分翠项工程量清单娃的计量单位应惨按《计价规范柿》附录中规定故的计量单位确世定。附录中有老两个或两个以口上计量单位的刻,应结合拟建宾工程项目的实救际选择其中一艺个确定。哀(七)分部分狗项工程量清单兴中所列的工程即量应按《计价裂规范》附录中棚规定的工程量厕计算规则计算弓。钢(八)编制工虹程量清单出现绸《计价规范》矿附录中未包括萌的项目,编制义人应作补充,限并报当地工程赚造价管理机构不备案,各地工辽程造价管理机闭构应汇总报省乏建设工程造价俱管理总站。伯补充项目的编顾码由附录的顺晨序码与券B轰和三位阿拉伯魄数字组成,并浓应剖从标×涂B001迹起顺序编制,符同一招标工程搬的项目不得重饥码。工程量清毕单中需附有补轮充项目的名称岛、项目特征、护计量单位、工淡程量计算规则后、工程内容。沾第十三条措施惧项目清单:绞(一)措施项党目清单应根据骗拟建工程的具惩体情况及常规耐的施工方案或悲施工组织设计沿参照《计价规喜范》和《计价垮定额》编制。旁《计价规范》奸和《计价定额糖》未列出的项泛目,可根据工蚂程实际情况补递充。绩(二)措施项望目中可以计算折工程量的项目企清单宜采用分离部分项工程量沈清单的方式编谁制,列出项目俗编码、项目名肿称、项目特征肢、计量单位和涌工程量计算规炮则;不能计算烂工程量的项目塞清单,窄以宏“公项橡”弯为计量单位。渠第十四条其他乐项目清单:取其他项目清单职应根据拟建工禽程具体情况参骤照《计价规范榆》和《计价定永额》编制。《播计价规范》和宗《计价定额》柏未列出的项目嫩,可根据工程刮实际情况补充穗。催第十五条规费棚项目清单:策规费项目清单轿应根据《计价胶定额》的规定樱编制,《计价寺定额》未列出盾的项目,应根禾据省政府或省劈级有关权力部神门的规定列项窑。搁第十六条税金光项目清单:惩税金项目清单侵应根据《计价代定额》的规定电编制,《计价男定额》未列出臭的项目,应根博据税务部门的骂规定列项。框第三章工程量总清单计价渴第一节一般规写定伞第十七条采用聋工程量清单计艳价的工程造价祥由分部分项工被程费、措施项询目费、其他项蝶目费、规费和吨税金组成。肌第十八条分部固分项工程量清摩单应采用综合童单价计价。措紧施项目清单计断价应根据拟建淹工程的施工组盯织设计,可以枣计算工程量的牵措施项目应按旅分部分项工程武量清单方式采朴用综合单价计欺价;其余的措明施项目可晴以篮“私项递”困为单位的方式徐计价,应包括催除规费、税金单以外的全部费辞用。籍第十九条招标键文件中的工程且量清单标明的腰工程量是根据嘴拟建工程设计边文件预计的工匹程量,作为投艘标人投标报价判的共同基础,辆竣工结算的工误程量按应予计裙量且实际完成夺的工程量确定垮。疫第二十条措施磨项目清单中的锈安全文明施工肌费应按照《计五价定额》和省类建设行政主管温部门的规定计织价,不得作为露竞争性费用。矿第二十一条规主费和税金应按鲁照《计价定额锹》和省建设行孤政主管部门的帅规定计算,不选得作为竞争性唤费用。胀第二十二条采谎用工程量清单刺计价的工程,之应在招标文件淘或合同中就下饲列事项等进行勉风险内容及其饭范围(幅度)崖的约定,不得锐采用无限风险奶、所有风险或米类似语句规定符风险内容及其仅范围(幅度)酷。借(一)工程量歪清单中的工程败量变忙动幅度在寨15%改以上款,超过部分或纯减少后剩余部渠分工程量的综县合单价的调整树;幕(二)施工期息内遇市场材料忆价格波动的调来整;胶(三)施工期亡内遇市场施工寿机械费波动的仁调整。亮风险分担的约吧定可按《规范巩建设工程造价般风险分担行为躲的规定》(川筒建造价发后[2009]贝75融号)执行。双第二节招标控葡制价将第二十三条招产标控制价应由妄具有编制能力倘的招标人或受宁其委托具有相编应资质的工程亦造价咨询人编艘制。磨第二十四条招仆标控制价的编板制应依据:虎(一)《计价搞规范》;浩(二)《计价浪定额》和工程栽造价计价的相便关政策及组价盒办法等;干(三)省政府恼及省级有关权贤力部门规定的涝规费;证(四)招标文齿件中的工程量椅清单及有关要崇求;授(五)建设工搞程设计文件及线相关资料;泥(六)与建设届项目相关的标丹准、规范、技剖术资料;绢(七)工程造大价管理机构发樱布的工程造价兔信息;工程造持价信息没有发保布的,参照市际场价;翅(八)施工现绢场情况、工程菜特点及常规施蒙工方案;产(九)其他的蹲相关资料。饰第二十五条招代标控制价的编筋制:战(一)分部分认项工程费1、工程量:阁分部分项工程孟量依据工程量碎清单提供的工眠程量。扑2鸦、综合单价躺:氏分部分项工程挣量清单项目的怒综合单价依据鞭工程量清单的检项目特征描述港及有关要求,拉依据《计价定寄额》相应项目拉综合单价组价谎。烦招标文件中提悬供了暂估单价庆的材料,按暂心估的单价计入却综合单价。秋(二)措施项器目费霞1勇、措施项目费荒应根据工程量负清单中提供的颂项目,依据《砌计价定额》规画定的标准计算虽,《计价定额创》没有标准的雁措施项目,其托费用由编制人抱根据工程具体登情况确定。染2算、措施项目清堵单中的安全文孙明施工费应依势据《计价定额融》和省建设行济政主管部门的朝规定计算。壁(三)其他项蒙目费感1搭、暂列金额依鹿据《计价定额项》的相关规定党计列。想2泽、暂估价(包疏括材料暂估价株、专业工程暂库估价)中的材奋料单价应根据疼工程造价信息难或参照市场价膏格估算;暂估酱价中的专业工橡程金额应分不琴同专业,按有罪关计价规定估杯算。鬼3沸、计日工项目惜和数量应按其朴他项目清单列畏出的项目和数移量,计日工项珍目中的人工单到价和施工机械美台班单价应按卖工程造价管理赢机构发布的单镇价计算;计日氏工项目中的材额料单价应按工胖程造价管理机携构发布的工程叫造价信息中的菌材料单价计算肝,工程造价信咸息未发布材料魔单价的材料,恨其价格应按市帝场调查确定的级单价计算。爱4煤、总承包服务头费依据《计价火定额》的相关扇规定计算。秩(四)规费和介税金各规费依据《计便价定额》规定迎的标准计算,挠标准有幅度的孔,按上限计算威。税金按工程浪所在地,依据陷《计价定额》饶中规定的费率湾计算。泪第二十六条招茎标控制价应在牛招标时公布,民不应上调或下柄浮,招标人在廊招标文件中公熔布招标控制价西时,应公布招吊标控制价各组疑成部分的详细舒内容,包括分识部分项工程费职、措施项目费嘴、其他项目费谣、主要材料价壁格、规费和税我金,不得只公艺布招标控制总听价。页招标人应将招数标控制价及有鹅关资料报工程柿所在地工程造暑价管理机构备后查。匙第二十七条投殃标人经复核认圣为招标人公布锅的招标控制价晕未按《计价规房范》和本办法甲的规定编制的释,可向工程造疫价管理机构进乔行投诉。招标盒控制价的投诉罪、处理按《四改川省房屋建筑抢及市政工程工份程量清单招标碧控制价投诉处耍理暂行办法》锦(川建发直[2009]弟61洋号)执行。第三节投标价礼第二十八条投井标价应由投标叔人或受其委托奸具有相应资质赛的工程造价咨壶询人编制。咐除《计价规范贡》强制性规定悲外,投标价由舍投标人自主确若定,但不得低零于成本。搬第二十九条投高标人应按招标蔽人提供的工程瞧量清单填报价井格。填写的项国目编码、项目学名称、项目特味征、计量单位基、工程量必须鸡与招标人提供登的一致。疮第三十条投标踢价的编制依据痒:惧1幸、《计价规范贸》;靠2织、投标人持有参的《四川省施梦工企业工程规浩费计取标准》讽;拾3浇、工程造价计百价的相关政策态及组价办法;嗽4微、企业定额,启《计价定额》喉;饺5弱、招标文件、遇工程量清单及胞其补充通知、失答疑纪要;带6污、建设工程设劝计文件及相关饱资料;轻7叼、施工现场情熊况、工程特点暂及拟定的投标咽施工组织设计丛或施工方案;恶8宪、与建设项目毙相关的标准、盾规范等技术资店料;软9定、市场价格信馒息或工程造价施管理机构发布夹的工程造价信忙息;稠10坊、其他的相关矿资料。投第三十一条投摘标价的编制:艺(一)分部分菊项工程费1、工程量:絮分部分项工程优工程量必须是把招标文件中工趋程量清单提供犁的工程量。竭2魔、综合单价:子①部人工费依据企蔬业定额和市场鸭价格计算,也观可以按《计价口定额》规定计职算。鸡②宿材料费按企业巡定额和市场价蜜格计算,也可达以按《计价定课额》规定计算作。秃招标文件中提碎供了暂估单价螺的材料,按暂槽估的单价计入痕综合单价。殖③照机械费按企业恰定额和市场价陆格计算,也可窜以按《计价定风额》规定计算向。铃④监综合费按企业涨定额结合市场两和企业具体情呈况计算,也可担以按《计价定芳额》规定计算款。握3激、综合单价中蜡应考虑招标文熔件中要求投标充人承担的风险廉费用。寨4门、投标人投标颠时至少应在投梁标文件正本中娇附分部分项工田程量清单综合直单价分析表。燃(二)措施项悠目费还1集、措施项目:诸措施项目应根眯据措施项目清登单及投标人投愁标文件中拟定温的施工组织设础计或施工方案灾自主确定。蜂2任、措施项目费领:氧措施项目费依灶据企业定额和滚市场价格计算孤,也可以按《翠计价定额》规雁定计算。湿3咬、措施项目清简单中的安全文末明施工费应按门照《计价定额险》和省建设行怪政主管部门的早规定计算。侵4吵、投标人可根分据工程实际情骗况结合施工组献织设计或施工盏方案,对招标贺人所列的措施汪项目进行增补潜。此5扁、投标人对招煎标文件编列的艇措施项目或投孙标施工组织设犹计或施工方案虹中已有的措施父项目未报价的悉,若中标,结替算时不得增加打或调整相应措骡施项目的措施寸费。各6黑、投标人投标始时至少应在投阿标文件正本中喷附措施项目清浅单(二)中措据施项目的措施隔项目费分析表过。必(三)其他项沿目费碍1匆、暂列金额应因按招标人在其绞他项目清单中榨列出的金额填三写;灭2秆、材料暂估价详应按招标人在粥其他项目清单均中列出的单价嘱计入综合单价录;专业工程暂挎估价应按招标觉人在其他项目焰清单中列出的纹金额填写;锡3唯、计日工按招乔标人在其他项就目清单中列出没的项目和数量哥,投标人自主末确定综合单价雾并计算计日工清费用;苗4争、总承包服务苦费应依据招标咬人在招标文件智中列出的分包斑专业工程内容嘱和供应材料设济备情况,按照尊招标人提出的聋协调、配合与御服务要求和施渐工现场管理需为要由投标人自柄主确定。战(四)规费按愈投标人持有的蛇《四川省施工虚企业工程规费丈计取标准》中未核定标准计取勉。劝税金按工程所旺在地,依据《端计价定额》中侨规定的费率计骄算。低第三十二条投届标人对招标人套提供的工程量兽清单中载明的停项目均应报价四,且只允许有每一个报价,投泻标人没有报价折的,视为投标封人向招标人承沾诺免费,或其仗费用视为已分铲摊在工程量清音单中其他相关厕子目的单价(妨价格)之中。慈第三十三条投治标总价应当与番分部分项工程挪费、措施项目场费、其他项目闷费和规费、税阀金的合计金额架一致。投标人津对招标人的任顽何优惠(或降淘价、让利)均鼠应反映在相应积清单项目的综叮合单价中。剩第四节工程合堵同价款的约定台第三十四条实黎行招标的工程灶合同价款应在磨中标通知书发别出之日起蜡30镇天内,由发、触承包双方依据卡招标文件和中偶标人的投标文凤件在书面合同玻中约定。否则许,由此给对方养造成的损失应症由责任方承担殃。揭不实行招标的段工程合同价款缺,在发、承包公双方认可的工绸程价款基础上思,由发、承包弄双方在合同中残约定。扔第三十五条实汉行招标的工程告,合同约定不亩得违背招、投耻标文件中关于饶工期、造价、销质量等方面的值实质性内容。靠招标文件与中艘标人投标文件始不一致的地方灌,以投标文件雁为准。程第三十六条实新行工程量清单友计价的工程,然宜采用单价合杜同。袄第三十七条发陈、承包双方应笑在合同条款中铃对下列事项进摆行约定:驰1国、预付工程款英的数额、支付行时间及抵扣方霸式;贞2鹊、工程计量与绵支付工程进度遭款的方式、数衫额及时间;谜3徒、工程价款的封调整因素、方炕法、程序、支逮付及时间;娱4注、索赔与现场先签证的程序、饭金额确认与支母付时间;仓5摇、发生工程价匹款争议的解决辅方法及时间;逮6励、承担风险的输内容、范围以革及超出约定内斧容、范围的调求整办法;参7胡、工程竣工价峡款结算编制与先核对、支付及像时间;甩8晓、工程质量保佣证(保修)金颂的数额、预扣跌方式及时间;奉9德、与履行合同剂、支付价款有奖关的其他事项宾等。脏如合同中没有巡约定或约定不南明的,由双方恭协商确定;协营商不能达成一轨致的,按《计沾价规范》或本朋办法的规定执善行。燕第三十八条工屡程担保:玩发包人应提供姻工程款支付担义保,承包人应矩提供履约担保蝴,担保方式及寻金额根据建设鞠部、省建设厅愿关于工程担保哨的规定在合同钉中约定。担保兰合同作为工程美施工合同的附仓件,发包人与慰承包人不得对鲁抵,并各自承考担为提交担保判所发生的一切纸费用。袄履约担保采用馅符合《担保法币》规定的担保瓣方式或履约保河证金方式,发鹿、承包人不得解指定或拒绝其饿中任何一种合灯法的担保方式亡。驼第五节工程计冲量与价款支付散第三十九条发划包人应按照合厕同约定支付工钞程预付款。支树付的工程预付牺款,按照合同摇约定在工程进增度款中抵扣。普(一)包工包笛料工程的预付既款按合同约定询拨付,预付比松例不低于合同家金额的值10%酱,不高于合同溪金额的泰30%欢,对重大工程妄项目,按年度拒工程计划逐年炊预付。实行工墙程量清单计价铜的,实体性消患耗和非实体性评消耗部分应在蹦合同中分别约秧定预付款比例共。喷(二)在具备扒施工条件的前执提下,发包人槽应在双方签订还合同后的一个订月内或不迟于活约定的开工日租期前的卖7退天内预付工程尊款,发包人不套按约定预付,顺承包人应在预元付时间到期后闯10枕天内向发包人访发出要求预付闹的通知,发包汤人收到通知后葱仍不按要求预照付,承包人可团在发出通知削14庸天后停止施工凭,发包人应从示约定应付之日浮起按同期银行艇贷款利率计算管向承包人支付辩应付款的利息拔,并承担违约僚责任。乖(三)预付的么工程款必须在初合同中约定抵妇扣方式,并在撞工程进度款中承进行抵扣。萝(四)凡是没户有签订合同或圈不具备施工条虾件的工程,发历包人不得预付粥工程款,不得尺以预付款为名愈转移资金。送第四十条发包医人支付工程进魔度款,应按照轻合同约定计量攻和支付,支付野周期同计量周考期。医(一)工程进抢度款支付方式承工程进度款可装采用按月结算晒支付或分段结泛算支付方式,环具体采用何种症方式,由发承喜包人在合同中匆约定。启1薯、按月结算支决付。即实行按穴月支付进度款繁,竣工后清算湖的办法。跨年巷度施工的工程虎,在年终进行炎工程盘点,办租理年度结算。叔2治、分段结算支蜡付。即按照工沙程形象进度,愧划分不同阶段虎支付工程进度耗款。具体阶段消划分在合同中毅明确。哪(二)工程计夫量1、工程量汁工程计量时,崖应按承包人在寿履行合同义务肝过程中实际完曾成的工程量计地算。为2货、工程量计量类与核对钢承包人应根据谱本工程进展情铸况,按照合同串约定的时间和跳方法,向发包饰人提交已完工齿程量报告。发膏包人应在接到淘报告后陪7顽天内按设计图绕纸核对已完工凳程量,并在计犬量前汪24民小时通知承包偿人。承包人应忧按时参加并提步供所需的一切悬详细资料和必鸡要协助。如果碰双方均同意时罢,则双方应在叉上述记录和图柿纸上签字确认哨。电3损、计量的结果贴(稻1皱)如承包人未胆按工程量核对菠的规定参加计榨量,则由发包锁人计量的或由莫其确认的计量愁应认为是对工托程的正确计量里。唐(崭2躲)如发包人未匆在工程量核对阴的规定的时限誓内进行计量,留则承包人提交老的已完工程量排报告中所列工真程量即视为被剃确认。息(庸3彼)如发包人未朗在工程量核对贡规定的时限内抚通知承包人,脸致使承包人未宰能参加计量,扎则由发包人计较量的或由其确典认的计量结果水无效。竭(文4吹)对于承包人辽超出施工图设咽计文件范围或浇因承包人原因湾造成返工的工杀程量,发包人躁不予计量。培(镇5喇)如承包人对讨发包人计量的识结果不予同意诚,则承包人应诉在收到上述结毅果后钉7棒天内向发包人霞提出申辩,申送明承包人认为另计量结果中不唉正确的详细情供况。发包人收培到上述申辩后兔,应在淋2酱日内重新检查借其对有关工程窑量或有关记录崭、图纸的计量插,依照国家标卷准及本办法规伸定予以核验确移认。跑(三)工程进影度款支付申请醋承包人应在每乱个付款周期末讽,向发包人递冬交进度款支付拆申请,并附相晚应的证明文件悔。除合同另有病约定外,进度霞款支付申请应悠包括下列内容所:颗1拘、本周期已完较成工程的价款器;吧2氏、累计已完成糠的工程价款;纱3号、累计已支付饱的工程价款;灶4蓝、本周期已完盛成计日工金额祝;朱5视、应增加和扣亮减的变更金额屠;跑6木、应增加和扣税减的索赔金额钱;艺7怨、应抵扣的工储程预付款;犁8仓、应扣减的质浅量保证金;掌9妹、根据合同应斑增加和扣减的满其他金额;堂10镰、本付款周期际实际应支付的类工程价款。佩(四)工程进乎度款支付壮1僚、在确定工程拾计量结果后根14趟天内,发包人谨应按不低于工宅程价款的滩70%贤,不高于工程芝价款的刃90%滑向承包人支付看工程进度款。愚按约定时限发灾包人应扣回的略预付款,与工婆程进度款同期母结算抵扣。球2抬、发包人超过箩约定的支付时痒限不支付工程汁进度款,承包蒙人应及时向发内包人发出要求仅付款的通知,刷发包人收到承为包人通知后仍穷不能按要求付怒款,可与承包各人协商签订延谋期付款协议,键经承包人同意担后可延期支付竿,协议应明确津延期支付的时干间和从付款申桥请生效后按同塑期银行贷款利税率计算应付款惹的利息。箩3堡、发包人不按的合同约定支付电工程进度款,寿双方又未达成咱延期付款协议蒸,导致施工无累法进行时,承等包人可停止施检工,由发包人亩承担违约责任小。虽第六节索赔与闲现场签证强第四十一条合甲同一方向另一铃方提出索赔时姻,应有正当索跌赔理由和有效伞证据,并应符液合合同的相关活规定。挪第四十二条若吹承包人认为非访承包人原因发事生的事件造成脖了承包人的经墙济损失,承包献人应在确认该越事件发生后,登按合同约定向允发包人发出索捆赔通知。闸发包人在收到柱最终索赔报告厦后并在法定或领合同约定时限努内,未向承包忍人做出答复,腰视为该项索赔在已经认可。胃第四十三条承齐包人索赔按下仔列程序和方法诱处理:垫(一)承包人垮根据合同条款花或与合同有关唇的其他文件,回认为应得到竣虾工时间的延长蚕期和(或)追闯加付款,承包兽人应在确认该品事件或情况发捆生后霸28熊天内向发包人膝递交费用索赔浆意向通知书,悬说明引起索赔份的事件或情况党。承包人未能假在上述侍28精天期限内递交辣费用索赔意向发通知书,则竣俊工时间不得延耗长,承包人无至权获得追加付机款。活(二)发包人形指定专人收集印与索赔有关的及资料。齿(三)承包人扑应在现场或发阔包人认可的其栏他地点,保持屡用以证明任何绳索赔可能需要弱的此类同期记哨录。发包人收够到承包人发出洽的任何通知后脱,未承认发包罪人责任前,可何检查记录保持油情况,并可指租示承包人保持沾进一步的同期诊记录。承包人途应允许发包人偷检查所有这些格记录,并应发京包人要求提供窑复印件。泻(四)承包人末应在索赔的事饶件或情况产生系的锻影响结束后卸42难天内,递系交一份最终费器用索赔申请表骤,包括索赔的涝依据、要求追嘉加付款的全部壤资料。雾如果引起索赔后的事件或情况常具有连续影响抹,承包人应按围月递交进一步欠的中间费用索纸赔申请表。拘(五)发包人席指定的专人初扔步审查费用索娘赔申请表,在净收到最终费用卷索赔申请表后鸦28所天内,对符合脊本办法第四十全二条规定条件授的应予以受理超,如不予受理航的应附具体意槐见,还可以要债求承包人进一惯步提供资料,据但仍应在上述舞期限内对索赔茅做出回应。完发包人在收到担最终费用省索赔申请表后址的啊28枝天内,未向承愿包人做出答复漆,视为该项索再赔已经认可。千(六)发包人紧指定的专人进有行费用索赔核效对,经造价工蛋程师复核索赔链金额后,与承静包人协商确定涝并由发包人批辽准。若承包人侨的费用索赔与溪工程延期索赔扭要求相关联时丙,发包人在作也出费用索赔的防批准决定时,容应结合工程延随期的批准,综总合作出费用索奖赔和工程延期射的决定。锡(七)发包人离指定的专人应杀在合同约定的吓时间内签署费枝用索赔审批表冠,或发出要求曲承包人提交有浓关索赔的进一史步详细资料的辱通知,待收到学承包人提交的膏详细资料后,冈按本条第彼5排、庄6佩款的程序进行蔽。招第四十四条发贫包人索赔按下妥列程序和方法偶处理:规(一)发包人栽根据合同条款严或与合同有关帜的其他文件,迈认为应得到索响赔,和(或)恩因质量缺陷通坐知期限的延长爹,发包人应向质承包人发出索隔赔通知,索赔枕通知应在发包邮人确认引起索质赔的事件或情纷况后愚28申天内发出。关膝于缺陷通知期耻限延长的通知发,应在该期限历到期品14坏天前发出。否伶则,承包人免杀除该索赔的全茧部责任。个(二)通知应舞说明提出索赔哥根据的条款或徒其他依据,还取应包括发包人怪认为根据合同颈有权得到的索母赔金额和(或脊)延长期的事绿实根据。他(三)承包人俊在收到发包人晴索赔报告后的粪28源天内,应做出蝴回应,表示同极意、或不同意条并附具体意见柄,如在收到索刑赔报告后的丸28尾天内,未向发誉包人做出答复架,依法视为该杀项索赔已经认肃可。纸第四十五条停屡工索赔按下列森程序和方法处干理:择因发包人原因拆,造成秀工程一次性停垃工超过锋8酬小时的,承包忠人应在事件发枝生后踏3缝天内向发包人丰提出延长工期省和(或)补偿忌经济损失的索败赔报告以及停术工人数与工日运数、机械停置孤台班、周转材其料损失等资料抵,发包人应在辈收到索掘赔报告后客5课天内给予答复纪,发包人不答要复时,自索赔虾报告送达之日返起伙5阅天后视为索赔比报告已被确认链。约第四十六条现秩场签证按下列淋程序和方法处遍理:奋承包人应发包蕉人要求完成合夺同以外的零星展工程或非承包卷人责任事件发链生时,应进行纳现场签证。承卡包人应在接受满发包人完要求的凭7品天内向发包人症提出施工签证井,发包人签证良后施工。如没物有相应的计日信工单价,签证挽中还应包括用全工数量和单价神、机械台班数馅量和单价、使裂用材料品种及暮数量和单价等除。如发包人未禽签证同意,承症包人施工后发备生争议的,责美任由承包人自昏负。唯第四十七条不公可抗力索赔按隔下列程序和方抄法处理:雄不可抗力包括却因战争、动乱丝、空中飞行物写体坠落或其他磁非发包人、承品包人责任产生脱的爆炸、火灾捧,以及合同约接定的风、雨、内雪、洪、震等扫自然灾害。碎不可抗力事件动发生后,承包盛人应立即通知将发包人,并在挑力所能及的条摩件下迅速采取宜措施,尽力减则少损失,不可豆抗力事速件结束后坝2奉天内承包人向鸡发包人通报受拥害情况和损失乖情况。不可抗岸力事件结束后菜7局天内,承包人德向发包人提交踪清理和修复费忍用的正式报告沉及有关资料论。疤停工期间,承魂包人应发包人落要求留在施工关场地的管理人柄员及保卫人员露的费用以及工嘉程所需清理、雨修复费用,由铁发包人承担,范顺延延误的工依期。霞第四十八条发交现文物和地下凯障碍物按下列加程序和方法处秧理:老(一)在施工默中发现古文物梳、化石、古墓厘、古建筑、历炸史文化遗址或轨其他有考古研摘究价值的物品岩时,棋承包人应立即靠停止施工保护昌好现场并于舱4敲小时内以书面届形式通知发包厉人仗,并抄报文物崭管理部门。发娘包人应于收到贞书面通知后俊24抬小时内报告当适地文物管理部仔门。发包人、削承包人按文物船管理部门的要集求采取妥善保股护措施。堵发包人承担由罚此发生的费用美,顺延延误的爪工期。萝(二)施工中宣发现影响施工线的地下障碍物毕和可燃气体时汉,承包人仍应于题8剧小时话内以书面形式吹通知发包人,列同时提出处置特方案,发包人结收到处置方案思后城24抄小时内予以认覆可或提出修正闹方案。发包人糕承担由此发生医的费用,顺延确延误的工期。累第四十九条发均包人和承包人尸要加强施工现供场的造价控制撕,及时对工程皱事项如实记录跨并履行书面手您续。凡由发、岛承包双方授权价的现场代表役(宫包括授权的监秆理工程师纠)欺签字的现场签伯证以及发、承沈包双方协商确员定的索赔等费超用,应在工程执竣工结算中如淹实办理,不得叼因发、承包双胳方现场代表的怒中途变更改变驼其有效性。拥第五十条发、弦承包双方确认乐的索赔与现场靠签证费用与工菌程进度款同期帖支付。经第七节工程价彻款调整架第五十一条招肃标工程以投标曾截止日前锦28职天,非招标工臣程以合同签订欠前百28岩天为基准日,到其后国家的法龟律、法规、规克章和政策发生陶变化影响工程仔造价的,应按吵省建设行政主责管部门或其授肯权的工程造价掉管理机构发布具的规定调整合终同价款。推第五十二条若狮施工中出现施滴工图纸(含设酬计变更)与工朱程量清单项目智特征描述不符织的,发、承包舍双方应按新的的项目特征确定沸相应工程量清觉单项目的综合双单价,并相应深调整合同价款静。饥第五十三条因笨分部分项工程黎量清单漏项或椒非承包人原因尝的工程变更,靠造成增加新的稀工程量清单项株目,其对应的池综合单价按下漆列方法确定:龟1给、合同中已有纽适用的综合单换价,按合同中鹊已有的综合单袍价确定;控2迷、合同中有类唯似的综合单价滨,参照类似的顾综合单价确定走;北3感、合同中没有家适用或类似的雷综合单价,由漏承包人提出综察合单价,经发尘包人确认后执穷行。龟第五十四条因漏分部分项工程津量清单漏项或睡非承包人原因功的工程变更,喘引起措施项目姥发生变化,造照成施工组织设箭计或施工方案比变更,原措施蕉费中已有的措搂施项目,按原槽措施费的组价睬方法调整;原本措施费中没有汉的措施项目,骡由承包人根据加措施项目变更带情况,提出适填当的措施费变泼更,经发包人沾确认后调整。证第五十五条非凤承包人原因引侨起的工程量增夺减,该项工程夹量披变化在裂15%蜓以下或死合同约定幅度朋以内的,应执谷行原有的综合苹单价,受其影流响的措施项目耻费相应予以调漂整。该项工程飘量盘变化在当15%舟以上或合同约倒定幅度以外的妇,扬15%与以下或合同约告定幅度以内的梢部分,仍执行疾原有的综合单用价;超过执15%唉以上或减少丰15%睛以上剩余的部赴分,或合同约粮定幅度以外的呜部分,其综合乒单价及措施项喝目费应予以调见整。既第五十六条若量施工期内市场佳建筑材料等价财格波动超出一零定幅度时,应预按合同约定调垦整工程价款;俯合同没有约定坐或约定不明确享的,应按《规摆范建设工程造涛价风险分担行妻为的规定》(摄川建造价发妇[2009]请75仓号)的规定调槐整。哪第五十七条因负不可抗力事件艳导致的费用,柴发、承包双方莫应按以下原则楼分别承担并调叫整工程价款。律1起、工程本身的构损害、因工程湖损害导致第三题方人员伤亡和错财产损失以及绒运至施工场地俗用于施工的材提料和待安装的林设备的损害,铸由发包人承担辞;伯2鸽、发包人、承泛包人人员伤亡圆由其所在单位睡负责,并承担慧相应费用;遮3研、承包人的施寒工机械设备损烘坏由承包人承示担;索4厕、承包人的停蝶工损失由承包洋人承担;窃5懂、停工期间,敏承包人应发包拜人要求留在施峡工场地的必要余的管理人员及笨保卫人员的费守用由发包人承怀担;断6唱、工程所需清粮理、修复费用叨,由发包人承表担。肃第五十八条工瓶程价款调整报类告应由受益方俘在合同约定时析限内向合同的搞另一方提出,热经对方确认后骂调整合同价款继。受益方未在魂合同约定时限碗内提出工程价掀款调整报告的洁,视为不涉及属合同价款的调顿整。可收到工程价款母调整报告的一堪方应在合同约夏定时限内确认融或提出协商意伟见,否则,视税为工程价款调蛙整报告已经确鄙认。图第五十九条经疾发、承包双方颠确定调整的工双程价款,作为誉追加(减)合芬同价款与工程之进度款同期支另付。叠第八节竣工结昆算种第六十条工程代完工后,发、填承包双方应在卷合同约定时限倾内办理工程竣园工结算。亮第六十一条工展程竣工结算由说承包人或受其丙委托具有相应德资质的工程造藏价咨询人编制裹,由发包人或蓬受其委托具有秩相应资质的工毯程造价咨询人璃核对。族第六十二条工盖程竣工结算依饭据:栏1脸、《计价规范尊》回;搏2监、施工合同;薪3扮、承包人持有峰的《四川省施话工企业工程规欺费计取标准》徒;省4黑、《安全文明闹施工措施评价倡及费率测定表吐》;请5得、工程竣工图撞纸及资料;则6森、双方确认的玉工程量;乌7立、双方确认追此加(减)的工体程价款;罗8南、双方确认的狗索赔、现场签国证事项及价款乔;倘9爱、投标文件;学10随、招标文件;凳11腿、其它依据。屑第六十三条分奇部分项工程费富应依据双方确黎认的工程量、剖合同约定的综乞合单价计算;鱼如综合单价发存生调整的,以龄发、承包双方辰确认调整的综乱合单价计算。拣第六十四条措战施项目费应依继据合同约定的刮项目和金额计娱算;如措施项东目费发生调整姨的,以发、承盐包双方确认调她整的金额计算渐。询第六十五条其皆他项目费用应喘按下列规定计便算:摔1瞧、计日工的费槐用应按发包人前实际签证确认奔的数量和合同摇约定的相应项岁目综合单价计太算;峡2距、暂估价中的你材料单价应按充发、承包双方倚最终确认价在光综合单价中调备整;专业工程鲜暂估价应按中晴标价或发包人炭、承包人与分萄包人最终确认逆价计算。届3商、总承包服务肥费应依据合同撒约定金额计算眉,如发生调整鹅的,以发、承愁包双方确认调讲整的金额计算租;帖4移、索赔费用应炒依据发、承包珍双方确认的索颈赔事项和金额般计算;接5响、现场签证费奉用应依据发、债承包双方签证厨资料确认的金墓额计算;衡6渔、暂列金额应闲减去工程价款节调整与索赔、罪现场签证金额陷计算,如有余港额归发包人。誉第六十六条规看费按承包人持听有的《四川省星施工企业工程框规费计取标准掌》中核定的费今率计算,《四余川省施工企业慌工程规费计取锐标准》中没有缴规费标准的项令目,依据省政杨府或省级有关达权力部门的规肆定及实际缴纳染的金额结算。友税金按工程所坝在地,依据《狐计价定额》中公规定的费率计腐算。含第六十七条工盖程竣工结算以丈合同工期为准迹。发、承包双棒方应以国家颁遗发的工程项目报建设工期定额蕉为基础,结合素实际情况,在曾合同中确定工弟期。夫(一)工程竣撞工结算时,实揪际施工工期超枣过合同工期,珍在延迟工期期山间遇国家政策凑性调整或材料脾价格变化的,断工期延迟属发套包人责任和违送约的,结算价嫁调增的应予调询整,结算价调雨减的不予调整送。工期延迟属钩承包人责任的埋,结算价调增戏的不予调整,泼结算价调减的妇应予调整。不(二)实际施米工工期比合同督工期提前,发弟包人可向承包捏人支付提前工丰期奖,提前工听期有收益的项撤目应按比例分烂成并在合同中解约定。酿第六十八条承仓包人应在合同玉约定时限内编爸制完成竣工结姜算书,并在提劲交竣工验收报低告的同时递交押给发包人。扮承包人未在合淋同约定时限内仙递交竣工结算械书,经发包人很催促后仍未提纱供或没有明确薄答复的,发包啦人可以根据已油有资料办理结宝算。歌第六十九条发孩包人在收到承醉包人递交的竣面工结算书后,恳应按合同约定的时限核对。合做同中未对发包丑人核对竣工结渗算时限约定时项,发包人应按帖以下规定时限抓进行核对。爹序号购工程竣工结算梨书金额缘核对时霞限蜂1魔500俭万元以下克从接到竣工结模算书之日起驾20金天内完成僻2肾500受万泥元狠—洲2000观万元亮从接到竣工结蚁算书之日起基30位天内完成舌3菊2000在万姐元掘—悟5000种万元编从接到竣工结蚀算书之日起期45第天内完成垃4爬5000掌万元以上能从接到竣工结段算书之日起龙60拴天内完成愚说明:币1祸、建设项目竣砌工总结算在最闸后一个单项工高程竣工结算核进对确认后培15蛇天内汇总送发颤包人,发包人两应在冰30景天内完成核对捎。安2农、工程竣工结香算核对期限,抚含委托工程造孙价咨询人核对吸的时间。消同一工程竣工扒结算核对完成羡,发、承包双馒方签字确认后盈,禁止发包人括又要求承包人坑与另一或多个嗽工程造价咨询抹人重复核对竣恨工结算。如发昆包人或承包人弦对工程造价咨服询人出具的执撕业报告的质量到有异议时,可灵根据《四川省驼工程造价执业茂质量鉴定办法寿》,委托四川错省工程造价执束业质量鉴定委哄员会进行鉴定步。帜第七十条发包君人或受其委托驾的工程造价咨章询人收到承包杏人递交的竣工全结算书后,在促法定或合同约制定时限内,不乐核对竣工结算晓或未提出核对铜意见的,视为因承包人递交的夏竣工结算书已买经认可,发包埋人应向承包人逗支付工程结算禽价款。荐承包人在接到枯发包人提出的闸核对意见后,疯在合同约定时饰限内,不确认弓也未提出异议赠的,视为对发删包人提出的核雹对意见已经认拾可,竣工结算悟书已获确认。究第七十一条发怕包人应对承包舒人递交的竣工旬结算书签收,失拒不签收的,臭承包人可以不庙交付竣工工程王。穷承包人未在合态同约定时限内病递交竣工结算岂书的,发包人谣要求交付竣工亚工程,承包人衰应当交付。删第七十二条竣访工结算办理完吓毕,发包人应赏根据确认的竣州工结算书在合只同约定时限内例向承包人支付勤工程竣工结算引价款。爬第七十三条竣防工结算书生效肤条件:教(一)承包人次编制报送的竣捐工结算书生效缎条件:朗1达、承包人自行拥编制报送的竣治工结算书由承蹲包人法定代表泥人或其授权人渔签字或盖章、辅盖单位公章及耽本单位注册造住价执业人员签萍字并盖执业专安用章。器2晨、承包人委托软工程造价咨询观人编制报送的路竣工结算书由涌承包人法定代肠表人或其授权规人签字或盖章同、盖单位公章济及工程造价咨蝴询人法定代表排人或其授权人膜签字或盖章、杠盖单位公章和良注册造价工程答师签字并盖执豆业专用章。您(二)发包人班核对竣工结算赵生效条件:茧1潮、发包人自行白核对竣工结算柿的,由发包人墨的法定代表人咱或其授权人签浸字或盖章、盖榆单位公章及其屑注册造价工程征师签字并盖执按业专用章;承奉包人的法定代套表人或其授权趋人签字或盖章侨、盖单位公章柱及其注册造价海执业人员签字括并盖执业专用药章。揭2禾、发包人委托羞工程造价咨询代人核对竣工结伤算书的,由发蒜包人的法定代游表人或其授权价人签字或盖章掌、盖单位公章远;工程造价咨衬询人的法定代隆表人或其授权薪人签字或盖章乡、盖单位公章距及其注册造价府工程师签字并促盖执业专用章常;承包人的法贿定代表人或其隶授权人签字或歇盖章、盖单位恒公章及其注册羞造价执业人员笋签字并盖执业行专用章。享竣工结算办理亏完毕,据此结泊清工程结算价拳款。喜第七十四条竣见工结算办理完落毕,发包人应障将竣工结算书稀报送工程所在汇地工程造价管刻理机构备案。鞭竣工结算书作小为工程竣工验租收备案、交付腥使用的必备文园件。否第七十五条发穴包人未在合同辆约定时限内向昂承包人支付工粒程结算价款的遭,承包人可催丛告发包人支付未结算价款。爸如未履行合同像中工程价款按盲期支付约定,环双方达成延期典支付协议的,糕发包人应按同门期银行同类贷用款利率支付拖食欠工程价款的钉利息。如未达驱成延期支付协峰议,承包人可义依法向人民法严院提起民事诉博讼。承包人也贺可以与发包人颠协商将该工程北折价,或申请快人民法院将该民工程依法拍卖秀,承包人就该译工程折价或者向拍卖的价款优删先受偿。四第四章工程计遗价争议处理昆第七十六条在逐工程计价中,旦对工程造价计考价依据、办法琴以及相关政策际规定发生争议撕的,按《四川波省建设工程计轮价依据解释办脱法》,由工程壤造价管理机构句负责解释。窜第七十七条在蛋工程计价中发向生纠纷的,当天事人可按《四费川省建设工程列计价纠纷设拆我处理暂行办法在》的规定投诉拥,由工程造价辆管理机构处理数。规第七十八条发乔包人以对工程丧质量有异议,蝇拒绝办理工程散竣工结算的,渣已竣工验收或惊已竣工未验收光但实际投入使妄用的工程,其内质量争议按该疗工程保修合同丝执行,竣工结粗算按合同约定慕办理;已竣工多未验收且未实污际投入使用的遍工程以及停工圈、停建工程的灿质量争议,双昂方应就有质量形争议的部分委呆托有资质的工甲程质量检测(寻质量事故鉴定专)机构进行检柳测,根据检测榴结果确定解决况方案,或按工跨程质量监督机舞构的处理决定梁执行后办理竣假工结算。无争奔议部分的竣工拳结算按合同约波定办理。邮第七十九条发寒、承包双方发架生工程造价合志同纠纷时,应扑通过下列办法睁解决:绣1喉、双方协商;乏2微、提请调解。呈工程造价管理胆机构负责调解睡工程造价问题满;捏3势、按合同约定纸向仲裁机构申役请仲裁或向人朝民法院起诉。凑第八
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 网络贷款财务担保合同负债监管与风险控制协议
- 住宅小区场地租赁合同终止及社区服务协议
- 厂房租赁合同违约责任范本
- 建筑材料性能测试加工及认证合同
- 餐饮行业服务员招聘及培训考核合同
- 文物保护区施工专项方案
- 卡尺使用培训
- 中班健康活动《零食要少吃》主题教案
- 糖尿病病人的护理和教育
- 员工应急能力培训
- 浙江省杭州市2024-2025学年高二下学期6月期末教学质量检测英语试题(含答案)
- 2025年河南省中考地理试题(含答案)
- 2025安全生产月一把手讲安全公开课三十二(91P)
- 人教鄂教版六年级下册科学期末专题训练:实验题、综合题(含答案)
- 2025课件:红色基因作风建设七一党课
- 2025年河北省万唯中考定心卷生物(一)
- 在线网课学习课堂《人工智能(北理 )》单元测试考核答案
- 国家开放大学《中文学科论文写作》形考任务1-4参考答案
- 物体打击应急预案演练总结
- 《海水工厂化养殖尾水处理技术规范》标准及编制说明
- 起重吊装安全教育培训
评论
0/150
提交评论