版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
...wd......wd......wd...DL/T5111—2000前言水电水利工程建设监理从1984年开场,逐步转为全面推行,已历经十五年了,为标准水电水利工程建设监理行为,原国家能源部和电力工业部先后发布了?水电工程建设监理规定?、?水电工程建设监理单位资质管理方法?、?水电工程监理工程师资质管理方法?、?水电工程建设监理合同示范文本?等有关文件。1998年国家公布了?中华人民共和国建筑法?,2000年国务院又发布了?建设工程质量管理条例?,更加明确了工程监理的地位及其重要性。
本标准根据原电力工业部1995年电力行业标准方案工程(技综[1995]15号文)的安排制定。本标准依据?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?等法律以及国务院发布的?建设工程质量管理条例?和工程建设主管部门公布的工程建设监理规定等行政法规进展编制。本标准的附录A、附录B都是提示的附录。本标准由国家电力公司水电及新能源部提出并归口。本标准的起草单位:中国建设监理协会水电建设监理分会,国家电力公司中南勘测设计研究院,长江水利委员会建设工程监理中心。本标准主要起草人:祁宁春、杨浦生、陈明惠、毛亚杰、赵锡锦、王音辉、陈东平、陈学德、钱有锐、周伟鑫、董晓伟、廖家凯、徐培基、孙玉生、汪易森、赵雄飞、马树青、王平稳、刘经迪、汪毅、朱纯祥、邹琳。本标准由中国建设监理协会水电建设监理分会负责解释。
2000年10月1范围
本标准规定了对监理机构的要求,对工程质量的控制、检验,对工程进度的控制,对安全、环保的要求以及合同的管理与责任等。
本标准适用于大中型水电水利工程工程实施阶段的监理。小型水电水利工程工程的工程建设施工监理可参照执行。2名词与术语
2.0.1施工监理
指工程监理单位受业主委托,承担工程工程建设施工实施阶段的工程监理。
2.0.2工程建设合同文件
包括工程承建合同文件、建设监理合同文件等,分别指由业主与工程承建单位或监理单位或其他工程建设方,为工程建设目的,明确签约双方义务、责任与权益的协议书及组成文件。
2.0.3建设监理合同文件
包括合同书、建设监理专用条件、建设监理合同附件、建设监理合同标准条件、建设监理投标书、建设监理招标书(或委托书)及其澄清文件、以及建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效补充与修改文件。2.0.4业主(工程法人)指工程工程权益所有者或其合法代表者,亦即工程建设监理业务的委托人。2.0.5监理单位指受业主委托承担工程工程建设监理任务并与业主签订了工程工程建设委托监理合同协议书,具有法人资格并经国家或水电水利主管部门颁发建设监理资质等级证书的单位。2.0.6监理机构指监理单位依据工程工程建设委托监理合同文件规定,派驻施工现场直接承担合同工程工程建设监理业务的组织。2.0.7总监理工程师由监理单位提名报经业主同意后委派,代表监理单位负责监理合同履行的总负责人,也是监理机构的全面负责人。2.0.8监理工程师获得国家或水电水利部门颁发的监理工程师执业资格和上岗证书,在监理机构中负责或承担工程监理工作的人员。经总监理工程师授权,主持单项或分项工程的监理工程师也可称为工程监理工程师,从事专业监理工作也可称为专业监理工程师。
2.0.9监理员经过工程监理业务培训和考核,在监理机构中承担具体监理辅助、服务或现场一般性工作的人员。2.0.10设计单位指受业主委托承担合同工程工程设计业务的单位及其合法继承者。2.0.11承建单位(承包商)指与业主签订了工程承建合同协议书的单位及其合法继承者。2.0.12设计文件(设计图纸)指由设计单位编制经监理机构签发提供,或根据工程承建合同文件规定由工程承建单位提出报经监理机构审查批准的,用于合同工程实施的施工图纸、技术要求、设计通知及其他技术资料。2.0.13技术标准指为实施合同工程所应遵守和执行的技术条件、技术标准和技术要求,以及按工程承建合同文件规定,经业主或监理机构批准的对上述技术条件、技术标准和技术要求的修改、调整与补充。2.0.14合同索赔指为促使工程建设合同的切实履行,依照国家法律、法规和工程建设合同文件规定,由权益方向违约方或应承担责任方提出补偿要求的合同行为。2.0.15工程变更包括设计变更和施工变更,是指因设计条件、施工现场条件、设计方案、施工方案发生变化,或业主与监理机构认为必要时,为合同目的对设计文件或施工状态所作出的改变与修改。2.0.16工程计量指以工程承建合同文件规定的程序、方式和方法,对工程承建单位已按合同文件规定完成的合格工程或工作,量测并确认其数量的工作。2.0.17单位工程指具有独立的区域施工条件或独立运行功能的工程工程。2.0.18分部工程指构成单位工程各个局部,具有相对独立施工条件或作用划分的工程工程。2.0.19分项工程指分部工程中,施工大工序一样并具有一致的合同支付单价和统计单位的工程工程。2.0.20单元工程指按同期施工作业区、段、层、块划分,通过假设干作业工序完成的工程工程,是构成分项工程的工程质量考核和合同支付审核的基本工程单位。2.0.21工程质量检验根据工程建设合同文件规定,随工程工程施工进展,采用度量、调试或采用抽样试验分析等手段对工程工程实施过程、中间产品与成品是否符合合同技术标准要求进展评价和验证工作。2.0.22合同工程验收包括由监理机构组织进展的工程质量检验和由业主或由业主委托监理机构组织进展的工程工程验收。是依据工程承建合同文件规定,对已完工程工程是否符合合同要求作出评价和鉴定的工作。2.0.23分包承建单位按工程承建合同文件规定,报经业主或由业主授权监理机构批准,将其承担的局部工程或工作发包给其他方的合同行为。2.0.24指定分包
业主根据工程承建合同文件规定,在商得承建单位同意的条件下,将局部特定的工程或工作,指定由其选择的另一方承担的合同行为。
2.0.25转让
承建单位按工程承建合同文件规定,将合同或合同一局部权益转给业主或第三方,并经业主同意免除其转让局部的合同责任与义务的合同行为。2.0.26工程设备指构成合同主体工程的装置和设备。2.0.27施工设施指为工程实施所需要的临时建筑和临时构造物。2.0.28施工设备指业主或承建单位为工程实施,所投入的机构、器具和设备。2.0.29缺陷责任期指工程工程按工程承建合同文件规定向业主移交之后,承建单位对该局部工程工程工程质量缺陷应承担的缺陷修复、修补直至重建的合同责任期限。3总那么3.0.1目的施工监理是工程建设监理的一个重要阶段,为控制水电水利建设工程工程质量、施工工期和工程费用,提高工程投资效益及工程管理水平,促使工程建设监理工作标准化,特制定本标准。3.0.2编制依据本标准是依据?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?等法律及国务院发布的?建设工程质量管理条例?和工程建设主管部门颁发的有关工程建设监理规定等行政法规和规章而编制的。3.0.3监理责任水电水利工程施工工程实行工程法人负责、承建单位保证、监理单位控制、政府机构监视的质量责任机制。监理单位对工程质量、施工进度和工程费用等目标的控制承担合同责任。3.0.4政府监视监理单位应承受政府主管部门和水电水利工程质量监视部门的检查和监视。3.0.5监理单位资质承担水电水利工程主体工程建设监理业务的单位,必须是具有法人资格并取得水电水利工程建设监理资质等级证书的监理单位。监理单位应按批准的业务范围和资质等级承担工程建设监理业务。3.0.6监理工程师资格水电水利工程工程中的监理工程师应具备水电水利工程监理工程师执业资格,并持有水电水利工程监理工程师岗位证书方可上岗。承担大中型工程工程监理的总监理工程师或相当职责的人员,还应同时具备水电水利工程总监理工程师执业资格。
3.0.7职业准那么
监理工程师必须遵守“守法、诚信、公正、科学〞的职业准那么,在维护业主利益的同时,也要维护承建单位的合法权益。
3.0.8监理工作一般程序
1组建工程监理机构,确定监理人员,编制监理规划并报送业主;
2以工程建设合同文件为依据,按工程建设进度分专业和分工程编制监理工作规程或监理工作细则;3按照监理工作规程或监理工作细则进展监理;4组织、主持或参与合同工程验收;5监理业务完成后,向业主提交工程监理档案资料和监理工作总结报告。3.0.9监理单位必须遵守的规定1不得与监理的工程工程的承建单位、设备制造和材料供应单位有经营性隶属关系或合伙关系;2监理机构成员不得是政府机关工作人员,也不得是所监理工程工程的施工承建单位、设备制造或材料供应单位的在职人员;3承接监理业务的单位,其监理机构及主要人员必须保持相对独立和稳定。4一般规定
4.1监理单位的选择和监理依据
4.1.1监理单位的选择
监理单位由业主通过招标方式择优选择。
业主应在工程承建招标之前确定监理单位并签订委托监理合同。
监理单位选择及业务程序框图见附录A中图A1。
4.1.2监理工作的依据
1国家的法律和行政法规;
2水电水利工程建设有关技术标准、规程、标准及相关规定;
3业主与工程承建单位签定的工程承建合同文件;4业主与工程监理单位签订的委托监理合同文件。4.2监理机构与人员4.2.1监理机构的设置监理单位必须在施工现场派驻常设的与承监工程工程和监理任务相适应的监理机构,代表监理单位直接承担工程工程建设监理任务。监理机构享有业主通过工程建设合同文件授予的权限,并由监理单位授权直接承担工程工程建设监理合同规定的义务与权力。4.2.2监理机构的质量检测监理机构一般应具备与承接的监理工程工程和监理任务相适应的施工质量监理质量检验和监理测量手段,以保证监理机构能按监理合同文件规定独立地进展监视性或复核性的施工质量检测工作。4.2.3监理人员的构成监理机构由总监理工程师、监理工程师、监理员以及监理行政事务与辅助服务人员等组成。4.2.4监理人员进场方案监理单位应在监理机构进场前完成分年度、分专业、分工程的监理人员配置方案编制。
监理人员的配置应与所承担监理工程工程的进展及监理任务相适应,并具备必须的技术资质、专业素质与工作能力。
4.2.5业主的批准
监理机构的分级组织与监理人员进场方案应事先征得业主的同意。总监理工程师的聘任、调整与撤换均必须事先得到业主的同意。4.3监理机构的职责与权限4.3.1监理机构的职权业主按照监理合同并通过工程建设合同文件,授予监理机构以下基本权限:1选择工程施工和供货单位的建议权;2设计文件核查权;3工程承建合同文件的解释权;4对设计和工程承建单位选择的分包单位资质的审查权、确认权与否决权;5就工程建设中有关事项向业主提出优化建议权;6工程施工措施、方案和技术方案的审批权;7工程工程承建各方现场协调的主持权;8按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令;9工程中使用的材料、设备和施工质量的检验权、质量确认权与否决权;10工程施工进度的检查、监视权,以及合同工期的签认权;11工程变更的审查权、指令权与临时处置权;12安全生产与施工环境保护监视权;合同支付计量权,合同支付与合同索赔的审查权与签证;14合同争端调解权;
15合同工程移交与完工签证权;16承建单位工程或部门机构责任人撤换的建议权。4.3.2总监理工程师的职责总监理工程师作为监理机构的全面负责人按照工程建设合同文件及监理合同规定,行使业主授予的监理权力并承担相应的责任。必要时,总监理工程师可任命总监理工程师代表,委托行使总监理工程师的局部权力。4.3.3监理工程师的授权总监理工程师应根据工程工程规模、阶段、专业、与工程进展等情况,将委派的监理工程师姓名及授予的职责和授权范围及时通知承建单位并抄送业主。4.3.4监理权限的限制监理单位无权变更工程承建合同文件规定的合同双方应承担的义务与责任。监理机构和总监理工程师的权限必须在业主授权范围内依据工程建设合同文件规定行使,并可依据合同规定的程序承受评审或通过合同规定程序进展变更或撤消。业主不能擅自变更总监理工程师依据工程承建合同文件规定作出的决定。4.4监理单位与业主、承建单位、设计单位的关系4.4.1监理单位与业主的关系监理单位受业主委托承担工程工程建设监理,业主与监理单位是合同委托与被委托的关系,监理单位应本着对业主负责、为业主服务、为工程建设服务的精神,切实履行合同规定的义务与责任。4.4.2监理单位与承建单位的关系监理单位(机构)受业主委托,依据工程承建合同文件规定,对工程工程实施监理,与承建单位是监理与被监理的关系。监理机构应监视承建单位履行工程承建合同规定的义务和责任,并公正地维护承建单位的合法权益。4.4.3监理单位与设计单位的关系监理单位与设计单位是协作、配合的关系,监理单位贯彻设计意图,核发施工设计文件并对设计提出优化建议,按照业主与设计单位签订的设计合同文件,在业主授权的范围内,协调处理工程建设过程中有关设计事宜,设计单位驻工地代表应参加在工地由监理单位主持召开的设计交底会及协调、专题会议,及时配合监理单位按合同规定处理变更和索赔事宜,设计单位不得向承建单位直接发出指示。5.监理工作准备5.1协助进展施工招投标5.1.1协助业主编制招标文件受业主委托协助编制工程工程施工承建的招标文件,参加审查招标文件的商务条款、技术标准和招标图纸。5.1.2协助业主进展招投标活动协助业主做好招标工作,审查投标单位的资质。对投标承建单位承担本工程工程的能力、条件、财务、信誉作出公正的评价,向业主推荐。协助业主召开标前会议,协助组织投标单位现场观察、解释招标文件。5.1.3参加开标、评标受业主委托参加开标、评标工作,协助业主检查投标文件的符合性和完整性,并对投标文件的响应性及投标人的技术能力、资源配置、质保体系、报价测算等,以及能否完成工程的总目标作出评审建议。5.1.4协助业主签订工程承建合同协助业主进展合同谈判,签订工程承建合同,审核合同价计算、合同价调整、付款方式等,并注意工程承包合同条款内容中有关监理单位的主要权限。施工招标阶段监理工作程序框图,见附录A中图A2。5.2监理机构的建设与人员配备5.2.1监理机构的建设监理单位应于工程承建合同规定的工程工程开工前或在监理合同规定的时间内,在工地设置监理机构及其分级组织,完善监理规划,建设监理质量体系,明确各级监理组织与监理人员岗位职责,并与工程建设各方建设起正常的工作和联系渠道。5.2.2监理人员配备监理单位应在工程承建合同规定开工日期以前或在监理合同规定的时间内,派出满足施工准备阶段工作要求的监理人员进驻工地开展监理工作,应按工程建设监理合同规定的人数及名单到位,并随工程施工进展逐步调整充实。监理人员的派遣必须符合监理方案和工程进展对监理人员的技术、专业、资质与素质要求。5.3监理机构的设备与设施5.3.1办公通讯与场内交通设备监理机构必须配备满足监理机构工作要求的办公、通讯和场内交通设备。5.3.2检测设备监理机构一般应具备独立的检验和测量技能。承担大、中型水电水利工程工程监理的,监理机构应建设独立的监理质量检验和监理测量机构,并随工程进展和工程检测要求,配置必须的检验测试设备和施工测量仪器。5.3.3住房及生活设施业主应为现场监理人员与监理辅助服务人员提供办公用房、会议与活动用房、停车场所、检测试验用房和生活住房等必须的工作与生活条件。5.3.4设备设施的提供应由业主提供的监理设备设施或局部设备设施,应在工程建设监理合同中详细列明,并在监理机构进场前提供或随工作进展逐步提供,以满足监理工作开展的需要。由业主提供的设备设施产权归业主所有,监理机构应按工程建设监理合同规定妥善管理和使用,并在监理服务期满后造册向业主移交。5.4监理准备工作
5.4.1熟悉工程承建合同文件
监理人员应全面熟悉工程承建合同条件,熟悉工程标准,熟悉合同工期目标。通过阅读与分析,对合同文件中存在的过失、遗漏、缺陷等问题进展记载与查证,作出合理的解释,提出合理的处理方案。5.4.2监理质量体系文件的编制监理机构应根据工程建设监理合同文件和工程条件,完善监理质量体系的组建和质量体系文件的编制并报业主批准。5.4.3施工环境与开工条件调查对工程工程开工前应由业主提供的工程用地、施工营地、施工准备和技术供应条件进展调查,对可能阻碍工程按期开工的影响因素提出评价意见和处理措施报业主决策。5.4.4监理规划编制监理规划是监理单位与业主签订监理委托合同后,在监理大纲的根基上,结合工程实际情况编制的详细的工程监理实施根基文件。监理机构还应结合工程实施过程,依据监理工作进度和情况变化对监理规划进展必要的补充与调整。5.4.5监理细则与表式文件编制监理机构应以监理规划为指导,依据工程建设合同文件,完成监理工作规程、分项工程监理实施细则、监理表报表式以及监理机构管理方法等规章性监理文件的编制。必须报请业主批准的,应报业主批准后下达执行。本标准的附录B提供了可供选用的监理常用表格式样。5.4.6开工前准备情况核查监理机构应催促承建单位对业主提供的施工图纸、基准数据进展必要的复核与现场核查,催促承建单位完善施工组织、人力组合和管理体系,催促承建单位做好施工资源调配、施工准备和首批开工分局部项工程工程施工措施方案编报。5.5施工质量体系的检查与认可5.5.1承建单位的质量体系监理机构应催促承建单位按工程承建合同文件规定建设完整的质量保证体系。其质量目标是保证承建工程质量满足合同技术条款、技术标准以及设计各项技术要求。承建单位应设立专门的工程质量管理组织,专门的质量检测(检验、测量)工程师和满足质量检测要求的现场试验室、施工测量队与质量检验机构。5.5.2承建单位质量管理责任1监理机构应催促承建单位在合同工程工程开工前,按工程承建合同规定,完成质量管理组织、质量检测机构的组建,完成质量保证体系文件编制,完成施工质量检查员、施工质量检测作业人员的岗位培训和业务考核;2承建单位的质量管理、质量检测机构及其人员应按合同规定的程序、方法、检测内容与检查频率,将全部时间用于工程施工质量控制、检测、检查和质量记录的管理,并承受监理机构的检查与监视;3监理工程师对承建单位施工质量活动的审查、检查、认证与批准,并不能免除或减轻承建单位应承担的合同责任。5.5.3质量保证的合同认证承建单位的质量体系、管理组织、质量检验机构、施工测量机构、施工质量检查员和施工质量检测机构操作人员的资质,必须报经监理机构审批或认可。5.6施工准备的主要监理工作5.6.1设计图纸提供监理机构应按工程承建合同文件规定,组织首批开工工程设计图纸的提供,通过审查后,签发给工程承建单位实施。这些图纸可能是由业主通过监理机构提供的,或者是按工程承建合同文件规定由承建单位负责完成设计的。5.6.2施工组织设计审批监理机构应催促承建单位按工程承建合同文件规定,在合同工程开工前或合同文件规定的期限内完成合同工程的施工组织设计文件编制,并报送监理机构批准。5.6.3施工控制测量成果验收监理机构应催促工程承建单位按合同文件规定,在业主提供的基准控制点的根基上,完成施工测量控制网布设与必须的开工前原状地形图测绘。控制网或加密控制网布设与地形图测绘的施测方案,必须事先报经监理机构批准。监理机构应派出测量监理工程师对施测过程进展监视,或通过监理校测完成对控制测量成果的审查和验收。5.6.4进场材料的质量检验监理机构应对进场材料进展检查,确保进场材料满足工程开工及施工所必须的储存量,并符合规定的技术品质和质量标准要求。5.6.5进场施工设备的检查进场施工设备应满足工程开工及施工所必须的数量、规格、生产能力、完好率、适应性及设备配套要求。经监理机构检查不合格的施工设备,应催促承建单位检修、维护或撤离工地更换。经查验合格的施工设备,应为工程施工所专用。未征得监理机构同意,这些施工设备不得中途撤离工地。5.6.6业主提供条件检查
监理机构应提请业主按工程承建合同文件规定,做好合同支付资金筹措、工程预付款支付、工程用地提供、施工图纸供应,以及其他应由业主提供条件的落实。
业主提供的条件应能满足初期工程开工的基本要求。
5.6.7发布合同工程开工令合同工程开工令是合同工程起算合同工期的依据。监理机构应根据工程承建合同文件规定,在施工准备查验合格后,或按合同文件规定的日期发布合同工程开工令并抄报业主。施工准备阶段监理工作程序框图,见附录A中图A3。6工程质量控制
6.1工程质量控制的依据
6.1.1工程质量控制的基本依据
1.工程承建合同文件及其技术条件与技术标准;
2.国家或国家部门颁发的法律与行政法规;
3.经监理机构签发实施的设计图纸与设计技术要求;
4.国家或国家部门颁发的技术规程、标准、质量检验标准及质量检验方法。6.1.2工程质量控制标准1合同工程实施过程中,国家或国家部门颁发新的技术标准替代了原技术标准,从新标准生效之日起,依据新标准执行;2当合同文件规定的技术标准低于国家或国家部门颁发的强制性技术标准时,应按国家或国家部门颁发的强制性技术标准执行;3当国家或国家部门颁发的技术标准(包括推荐标准和强制性标准)低于合同文件规定的技术标准时,按合同技术标准执行;4监理机构可以依照工程承建合同文件规定,在征得业主批准后,对工程质量控制所执行的合同技术标准与质量检验方法进展补充、修改与调整。6.2工程工程划分及开工申报6.2.1工程工程划分工程开工申报及施工质量检查,一般按单位工程、分部工程、分项工程、单元工程四级划分和进展。6.2.2单位工程开工申报承建单位应在单位工程开工前,将施工组织设计报送监理机构批准,并据批准文件向监理机构申请单位工程开工。6.2.3分部、分项工程开工申报
分部、分项工程开工,承建单位必须按工程承建合同文件和相应工程工程监理细则规定的程序、期限与要求,编报施工作业措施方案,并据监理机构的批准文件申请分部、分项工程开工许可证。6.2.4单元工程的开工申请单元工程开工,承建单位或其下级施工单位与授权管理机构必须依照工程承建合同文件规定和监理细则文件要求,向监理机构申报单元工程开工签证,并以此作为工程计量及支付申报的依据。下序单元工程的开工,由承建单位质检部门凭上序工程施工质量终检合格证和单元工程质量评定表向监理机构申办开工签证,联检单元工程的开工或开仓,还需附施工质量联合检验合格证。凡需要进展地质编录或竣工地形测绘的,在工程开工前,还必须同时具备该项工作完成的签证记录。为有利于工程施工的紧凑进展,对于开工准备就绪,并且工程开工不影响地质编录或测绘工作完成的,经承建单位或其施工单位申报,监理工程师也可依照监理机构授权在上序单元工程检验合格的同时,签发下序单元工程开工签证。6.2.5单元工程开工签证过程的责任承建单位开工申报后,因抽查或联检不合格、造成开工延误以及由此所造成的损失,由承建单位承担合同责任。监理机构接到承建单位开工申报后,无正当理由在规定时间内未进展抽检或组织完成联检验收的,承建单位质检部门可自行完成上述工作,并在认定质量检验合格后签发开工证,报监理机构确认。6.3开工前质量控制工作6.3.1质量控制措施的制定工程工程开工前,监理机构应结合监理质量体系的编制,完成工程质量控制措施的制定,通过对监理工程工程特点、施工条件和影响工程质量因素的分析与预控措施的研究,提出工程质量管理点、工程质量控制流程,完善监理细则文件的编制,并在监理过程中贯彻和落实。
6.3.2设计文件的签发招标图纸不能作为工程实施的依据,承建单位应按经监理机构签发承建单位实施的施工图纸与技术要求施工。监理机构应做好每张施工图纸的审查,及时发现、纠正施工图纸中存在的图面缺陷和过失。如果施工图纸与招标图纸和合同技术条件存在重大偏离,应召开专题协调会议予以审议、分析、研究和澄清。施工过程中,监理机构或承建单位可以根据现场地形、地质与施工条件变化提出优化设计建议,提交业主研究。6.3.3设计技术交底监理机构应在工程工程开工前,组织设计单位进展设计技术交底,使承建单位明确设计意图、技术标准和技术要求。6.3.4施工措施方案的批准工程工程开工前,承建单位应依据工程承建合同文件规定和施工总进度方案安排,结合现场施工条件和设计图纸要求完成申报开工工程施工措施方案的编制并报送监理机构批准。对每项工程施工措施方案,监理机构应着重审查其施工方案、程序和工艺对工程质量的影响,并在通过审查和批准后催促承建单位落实和实施。6.3.5施工准备检查每项工程开工前,监理机构应做好承建单位施工准备的检查并做好记录。施工准备检查的主要内容应包括:1必需的生产性试验已经完成,用于施工实施的各种参数选择已报经批准;2设计或安装图纸、施工技术与作业规程标准、技术检验标准、施工措施方案等技术交底已经进展;3主要施工机械、设备配置,劳动组织与技工配备已经完成;4开工所必需的材料、构件、工程设备到位,经检验合格并能满足方案施工时段连续施工的需要;5施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪;
6场地平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求;
7施工管理、施工安全、施工环境保护和质量保证措施落实。6.3.6发布单项工程开工令施工准备查验合格或认定施工准备工作不影响工程施工进展后,监理机构应及时签发单位工程或分局部项工程开工指令,并在开工后对施工准备缺乏局部催促承建单位尽速完善。6.4施工过程质量控制6.4.1催促承建单位按章作业监理机构应催促承建单位严格遵守合同技术条件、施工技术规程标准和工程质量标准,按报经批准的施工措施方案中确定的施工工艺、措施和施工程序,按章作业、文明施工。6.4.2施工资源投人检查监理机构应加强对承建单位检验、测量和承担技术工种作业人员的技术资质,以及施工过程中施工设备、材料等的检查,以保证施工过程中人力、物力等施工资源投入满足工程质量控制要求。6.4.3监理机构的现场监视施工过程中,监理机构应以单元工程为根基、以工序控制为重点,进展全过程跟踪监视。在施工过程中,为确保工程质量,监理机构有权按工程承建合同文件规定作出指示:
1对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进展检查和检验,包括进人现场、制造加工地点观察,查阅施工记录,进展现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测,并要求承建单位提供试验和检测成果;2指示承建单位停顿不正当的或可能对工程质量、安全造成损害的施工(包括试验、检测)工艺、措施、工序、作业方式,以及其他各种违章作业行为;3指示承建单位停顿不合格材料、设备、设施的安装与使用,并予以更换;4指示承建单位对不合格工序采取补工或返工处理;5对承建单位施工质量管理中严重失察、失职、玩忽职守、伪造记录和检测资料,或造成质量事故的责任人员予以警告、处分、撤换、直至责令退场;6指令屡次严重违反作业规程,经指出后仍无明显改进的作业班、组、队停工整顿、撤换、直至责令退场;7指示承建单位按合同要求对完建工程继续予以养护、维护、照管和进展缺陷修复;8行使工程承建合同文件授予的其他指令权。6.4.4工程质量缺陷处理因施工过程或工程养护、维护和照管等原因导致发生工程质量缺陷时,监理机构应指示承建单位及时查明其范围和数量,分析产生的原因,提出缺陷修复和处理措施。工程质量缺陷处理经监理机构批准前方可进展。6.4.5质量记录监理工程师对施工中出现的质量问题、处理经过及遗留问题,应在现场监理记录上详细写明。对于隐蔽工程应详细记录施工和质量检查情况,必要时应照相或取原状样品保存。工程质量控制程序框图见附录A中图灿。6.5工程质量检验6.5.1一般规定工程质量检验按单位工程、分部工程和单元工程三级进展。必须时,还应增加对重要分项工程进展工程质量检验。不合格单元工程必须经返工或补工合格并取得监理工程师认证后,方准予进入下道工序或后序单元工程开工。6.5.2单元工程质量检验一般单元工程检验由承建单位的质检部门组织进展,并报监理工程师签证确认。属于重要部位的隐蔽工程、关键部位(如建基面)和关键工序的单元工程,承建单位在自检合格的根基上报监理机构,由业主(或监理机构)组织施工、设计、监理、地质等各方代表联合检查评定。6.5.3分部、分项工程质量检验分项工程质量检验在所有单元工程完工,并经单元工程质量检验合格后进展。分部工程质量检验在所有分项工程完工,并经质量检验合格后进展。必须进展中间或阶段验收的工程工程,工程验收在应完工的分部(分项)工程或其局部工程完工并经质量检验合格的根基上进展。6.5.4监理机构的独立检验与测量监理机构应加强对施工过程中使用的材料、工艺、混凝土配合比等相关施工参数的检查、取样和性能检验,并对承建单位的试验室设备、仪器、人员资质进展检查和监视。监理机构应对施工控制网、建筑物轴线,以及建筑物体型尺寸,重要控制点高程等施工放线放样进展校测或抽样复测,并配合验收审核测量成果。6.6机电设备及金属构造安装质量检验6.6.1到货验收协助业主对进场的主要机电设备、金属构造构件及设备进展质量检验与到货验收,开箱检查验收必须在监理人员到场时进展。监理人员应核查与到货有关的质量保证资料和装箱单,对其品种、规格、型号、数量和质量进展清理、确认和检查。并检查设备、仪器的存放仓储防雨、防尘、防漏、防潮及防磁等是否符合安全存放规定。
6.6.2审查机电设备及金属构造安装总方案
协助业主审查在安装承建单位进场后提出的机电设备及金属构造安装调试总方案:包括机电设备及金属构造安装总布置、总安装程序、总进度方案及人员和工器具、测量器具配置、主要部件和特殊部件安装的初步方案,以及拟采用的新技术、新工艺和质量安全保证措施,主要安装调试质量标准等。6.6.3预埋件的检查机电设备及金属构造件的很多零部件在土建混凝土浇筑前需要预先埋设或预留孔洞或预留二期混凝土部位。监理工程师应协调土建施工及安装预埋工作,安装单位在预埋预留合格后提出自检报告送监理工程师进展复检,然后才能浇筑混凝土。6.6.4大件吊装安装质量检查对于机电设备、金属构造等重大部件的吊装安装,如主变压器吊芯、轮毂烧嵌、转子吊装、闸门、启闭机大件吊装,以及机组基准件如座环、蜗壳、尾水管等部件吊装,安装单位应向监理机构报送单项安装工艺措施,包括安装方法、测量工具与仪器的名称和精度、焊接工艺、支撑与加固方式、质量标准、安装工期、人员配备等。监理工程师应对大件吊、安装过程进展跟踪监理。6.6.5过程检验和试验的检查.监理机构应催促安装承建单位按照国家及行业主管部门公布的安装和试验规程进展设备的调试和安装质量的检验,必要时监理工程师可要求抽检和复核。6.6.6启动试运行方案审查协助业主审查主要机电设备及闸门和启闭机的调试程序、启动试运行程序、操作规程。参加启动试运行,审查试运行记录和试运行情况报告,作出对工程设备能否安全稳定运行的评价。6.7施工质量事故处理6.7.1施工质量事故由于施工、材料、设备安装等原因造成工程质量不符合技术规程标准和合同规定的质量标准,导致影响工程使用寿命和正常运行,因此需返工或采取补救措施的,均应认定为工程施工质量事故。
6.7.2施工质量事故报告
质量事故发现后,监理机构应立即向业主报告,同时催促承建单位按规定及时提出事故报告。6.7.3质量事故记录
监理机构应对事故经过作好记录,同时催促承建单位作好相应记录,并根据需要对事故现场进展摄像,为事故调查、处理提供依据。6.7.4紧急措施当质量事故危及施工安全,或不立即采取措施会使事态进一步扩大甚至危及工程安全时,监理机构应指示承建单位立即停顿施工,采取临时或紧急措施进展防护。与此同时,会同有关方研究并提出处理方案和措施,报业主或由业主授权监理机构批准后实施。6.7.5事故的调查与处理·监理机构应按国家法律法规和工程建设合同文件规定,参加事故的调查与处理。7工程进度控制
7.1工程进度控制的主要任务
7.1.1工程招标阶段
1协助业主审查工程承建合同文件中涉及工程进度的条款;
2协助业主审议工程投标书中涉及工程进度的文件并提出审议意见。
7.1.2工程施工阶段
1协助业主编制工程控制性总进度方案;
2审查承建单位报送的施工进度方案;
3对工程进展及进度实施过程进展控制;4按合同文件规定受理承建单位申报的工程延期索赔申请;5向业主提供关于施工进度的建议及分析报告;6依据工程建设监理合同规定,向业主编报工程进度表报。工程进度控制程序框图见附录A中图A5。7.2控制性总进度方案。7.2.1控制性总进度方案编制的依据控制性总进度方案依据工程承建合同文件所确定的合同工期总目标、工程阶段目标、承建单位应具备的施工水平与能力、施工布置、施工方案、施工资源配置、设计文件、工程设备加工订货周期、现场施工条件以及业主提供条件等各项条件和要求进展编制。7.2.2控制性总进度方案编制监理机构应在工程工程开工前,协助业主完成控制性总进度方案编制。工程施工过程中,监理机构应结合施工进度和实际施工条件,并以实现合同工期的有效控制为目标,随工程施工进展对控制性总进度方案不断予以优化、调整和完善。7.2.3控制性总进度方案的作用控制性总进度方案报经业主审定后,将作为审查承建单位施工总进度方案、制定业主资源供应方案以及对合同工程工程施工进度实施控制的根基性文件。7.3施工进度方案7.3.1施工进度方案编制要求工程工程或单项工程开工前,监理机构应催促承建单位随同施工组织设计或施工措施方案,或在工程工程施工过程中,随工程工程施工进展,向监理机构报送施工进度方案。其主要内容应包括:1申报开工或施工进展中的工程工程概述;2采用的主要施工机械台班或台时生产定额指标分析;3重要工序或控制工序作业循环时间分析;4带逻辑关系的施工进度方案横道表(包括:分部、分项工程工程,合同报价工程量,累计完成工程量,作业时段方案完成工程量以及主要分项工程分月或分旬施工强度);5关键路线网络进度分析;6已完成的施工进度形象及下期方案完成的控制性施工进度形象;7工程设备的安装、交货时间和使用要求;8主要材料消耗情况及消耗定额指标分析;9已投入及方案投入的施工资源(机械设备、技术工种劳力、主要材料等)配置方案;10施工进度方案控制措施;11累计合同价款结算情况及下期预计完成的合同支付额;12其他需要说明的事项或需要报送的材料。7.3.2施工进度方案的审批施工进度方案是监理机构批准工程开工的重要依据。监理机构应在工程承建合同文件规定的批准期限内,完成对承建单位报送的施工进度方案的审批。审批程序包括:
1通过对施工进度方案的审阅,提出预审意见;2必要时召集施工进度方案审查会议,约请业主、设计各方听取承建单位的汇报,并针对存在的问题进展讨论、研究和澄清;3针对存在的缺陷与问题,与承建单位进展讨论和协商,并提出调整与修改意见;4批准承建单位调整与修改后的施工进度方案。7.3.3施工进度方案审查的主要内容监理机构应以控制性总进度方案为依据,对施工进度方案报告进展认真的查阅和审议。审查的主要内容包括:1施工布置、施工组织、施工方案与施工技术措施对工程质量、合同工期与合同支付目标控制的影响;2施工进度方案对实现合同工期和阶段性工期目标的响应性与符合性;3重要工程工程的进展及各施工环节逻辑关系的合理性;4关键线路安排的合理性;5施工资源(包括技术工人组合、施工设备、施工供料与供应条件等)投入的保障及其合理性;6对业主提供条件(包括设计供图、工程用地、主材供应、工程设备交货、资金支付等)要求的保障及其合理性;7其他应审查的内容。7.3.4业主的批准当施工进度方案涉及到对合同工期控制目标的调整或合同商务条件的变化、或可能导致业主支付能力缺乏等情况时,监理机构在作出批准前应事先得到业主的批准。7.3.5监理机构的批准监理机构应在合同规定的时限内,以合同规定的程序与方式,对承建单位报送的施工进度方案提出明确的审批意见。对于必须报批的进度方案文件,假设承建单位在合同规定的期限内未收到监理机构的审批意见,可视为已报经批准。7.3.6合同责任
监理机构对施工进度方案的审查和批准,不减免工程承建单位对合同工期应承担的义务和合同责任。
7.4施工过程进度控制
7.4.1施工进展的检查与协调
1监理机构应催促承建单位依据承建合同文件规定的合同总工期目标、阶段性工期控制目标和报经批准的施工进度方案,合理安排施工进展,确保施工资源投入,做好施工组织与准备,做到按章作业、均衡施工、文明施工,防止出现突击抢工、赶工局面;2监理机构应催促工程承建单位建设工程进度管理机构,设立进度管理工程师,做好生产调度、施工进度安排与调整等各项工作,切实做到以安全施工促工程进展,以工程质量促施工进度,确保合同工期的按期实现;3监理机构应密切注意施工进度,控制关键路线工程各重要事件的进展。.随施工进展,逐句、逐月检查施工准备、施工条件和工程进度方案的实施情况,及时发现、协调和解决影响工程进展的外部条件和干扰因素,促进工程施工的顺利进展。7.4.2加速施工指令由于承建单位的责任或原因造成施工进度严重拖延,致使工程进展可能影响到合同工期目标的按期实现,或业主为提前实现合同工期目标而要求承建单位加快施工进度,监理机构应根据工程承建合同文件规定发出要求承建单位加快工程进展或加速施工的指令,催促承建单位作出调整安排、编报赶工措施报告,报送监理机构批准,并催促其执行。7.4.3工程进度方案调整由于各种原因,致使施工进度方案在执行中必须进展实质性修改时,承建单位应提出修改的详细说明,并按工程承建合同规定的期限事先提出修改的施工进度方案报送监理机构批准。必要时,监理机构也可以按合同文件规定,直接向承建单位提出修改指示,要求承建单位修改、调整施工进度方案并报监理机构批准。
7.4.4施工进度控制记录
监理机构应编制和建设用于工程进度控制和施工进展记录的各种图表,以随时对工程进度进展分析和评价,并作为进度控制和合同工期管理的依据。
7.4.5施工进度报告编制要求
监理机构应催促承建单位按工程承建合同规定的期限,向监理机构递交当月、当季、当年施工进展报告,其主要内容应包括:1单位、分部、分项工程(包括临建工程)本期完成工程量和累计完成工程量;2主要物资材料的实际进货、消耗和储存情况;3主要施工机械设备进场,以及现有施工机械设备维护和使用情况;4施工现场各类人员的数量;5已完成工程的形象进度;6记述已经延误或可能延误施工进度的影响因素和抑制这些因素以重新到达预定方案进度所采取的措施;7水文、气象等资料;8记述意外事项,如质量问题、安全事故、停工及复工等情况;9其他需要申报或说明的事项。7.4.6工程暂停期间的照管与复工工程施工暂停后,监理机构应催促承建单位在妥善保护、照管工程和提供安全保障的同时,采取有效措施,积极消除停工因素的影响,创造早日复工条件。当工程具备复工条件时,监理机构应立即向承建单位发出复工通知,并催促承建单位在复工通知送达后及时复工。8施工安全与环境保护
8.1施工安全监视
8.1.1工程承建单位的安全组织工程工程开工前,监理机构应要求承建单位按承建合同文件规定,建设施工安全管理机构和施工安全保障体系。同时,监理机构还应催促承建单位,设立专职施工安全管理人员以全部工作时间用于施工过程中的安全检查、指导和管理,并及时向监理机构反响施工作业中的安全事项。8.1.2监理机构的安全监视监理机构应根据工程建设监理合同文件规定,建设施工安全监理制度,制定施工安全控制措施。必要时,监理机构还应设置安全监理工程师,以加强对施工安全作业行为进展检查、指导与监视。8.1.3施工安全措施方案审批工程工程开工前,监理机构应要求承建单位按国家或国家部门关于施工安全的有关法令、法规和承建合同文件规定,编制施工安全措施和施工作业安全防护规程手册,报送监理机构审批和备存。工程工程开工前,监理机构还应对承建单位安全作业措施和安全防护规程手册的学习、培训及施工安全教育情况进展检查。8.1.4施工安全检查·工程施工过程中,监理机构应对施工安全措施的执行情况进展经常性的检查。与此同时,还应派遣人员(包括施工安全监理人员)加强对高空、地下、高压以及其他安全事故多发施工区域、作业环境和施工环节的施工安全进展检查和监视。8.1.5安全事故处理监理机构应根据工程承建合同文件规定和业主授权,参加施工安全事故的调查和处理。8.1.6防洪度汛措施检查每年汛前,监理机构应协助业主审查设计单位制订的防洪度汛方案和工程承建单位编写的防洪度汛措施,协助业主组织安全度汛大检查。监理机构应及时掌握汛期水文、气象预报,协助业主做好安全度汛和防汛防灾工作。8.2施工环境保护8.2.1施工环境保护措施在工程工程开工前,监理机构应催促承建单位按工程承建合同文件规定,编制施工环境管理和保护措施,并在报送监理机构批准后严格实施。8.2.2施工场地环境保护施工过程中,监理机构应催促承建单位按工程承建合同文件规定,做好施工区界限之外的植物、生物和建筑物保护并使其维持原状。对施工活动界限之内的场地,监理机构应催促承建单位按工程承建合同文件要求采取有效措施,防止发生对施工环境的破坏。8.2.3施工弃渣、弃水管理监理机构应催促承建单位按工程承建合同文件规定,将工程施工弃渣、废渣、废料以及生产和生活垃圾运至指定地点,并按合同要求进展处理。施工用水应尽量循环利用。必须排放的施工弃水、生产废水和生活污水以及施工粉尘、废气、废油等,均应按合同规定进展处理,到达排放标准前方准予以排放。8.2.4施工噪声监理机构应催促承建单位,按工程承建合同文件规定,对施工过程以及施工附属企业中噪声严重的施工设备和设施进展消音、隔音处理,或按监理机构指示,控制噪声时段和范围,并对施工作业人员进展噪声防护。8.2.5场地管理与清理进入现场的材料、设备必须放置有序,防止任意堆放的器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。工程完工后,监理机构应催促承建单位,按工程承建合同文件规定,撤除业主不再需要保存的施工临时设施,清理场地,恢复植被和绿化。9工程合同费用控制
9.1工程合同费用控制的主要任务
9.1.1工程招标阶段
1协助业主进展招标文件中关于商务条款和商务文件的审查;
2协助业主对投标文件中关于商务文件的审议并提出审议意见;
3协助业主参加工程承建合同谈判。9.1.2工程施工阶段1根据批准的工程施工控制性进度方案及其分解目标方案协助业主编制分年或单项工程工程合同支付资金方案;2对工程变更、工期调整申报的经济合理性进展审议并提出审议意见;3进展已完成实物量的支付计量,并对施工过程中工程费用方案值与实际值进展比较分析;4依据工程承建合同文件规定受理合同索赔;5合同支付审核与结算签证;·6依据工程承建合同文件规定和业主授权进展合同价风格整;7协助业主进展工程完工结算。工程合同费用控制程序框图见附录A中图A6。9.2工程计量9.2.1工程计量的依据合同支付工程计量应按工程承建合同文件规定的程序和方法通过实际量测与度量进展。1工程计量工程划分,依据承建合同规定的报价与支付工程(包括合同报价单、工程变更、设计修改、业主另行批准或确定的增加支付工程)进展;2程计量量测范围,依据经监理机构签发的设计图纸(包括工程变更通知、设计修改通知及其相应工程量表)所确定的建筑物设计边线,以及承建合同文件规定应扣除或增加计量的范围,按合同文件规定或监理机构批准的计量方法与计量单位进展量测计量;3程计量方式,按单位工程、分部工程、分项工程和单元工程四级工程划分,以单元工程或分项工程为根基,依据工程承建合同文件规定的单价支付工程或总价支付工程分别进展。9.2.2工程计量的原那么1不符合工程承建合同文件要求、或未经工程质量检验合格、或未按设计要求完成的工程与工作,均不予计量;2按工程承建合同文件规定及监理机构批准的方法、范围、内容和单位计量;3因承建单位责任与风险,或因为承建单位施工所需要而另外发生的工程量不予计量。9.2.3工程计量程序工程工程开工前,监理机构应催促承建单位及时完成原始地面地形以及计量起始位置图的测绘并将测绘成果报送监理机构审核和批准。单元工程或分项工程完成后,承建单位应及时向监理机构提出工程计量申报。工程计量量测由监理机构和承建单位共同进展,或由承建单位提交量测记录与计量成果报监理机构复测审核后认证。9.2.4工程计量的批准在进展合同支付签证前,监理机构应按工程承建合同文件规定,及时完成对工程计量工程、工程计量范围、工程计量方式与方法、工程计量成果,以及申报支付工程工程质量合格签证的审查与批准。当工程计量过程中发生争议时,监理机构应对通过审查而未发生争议局部工程计量及时予以批准。
9.2.5工程计量批准后的修正
工程施工过程中的工程计量属于中间支付计量,监理机构可按工程承建合同文件规定,在事后对业经通过审查和批准的工程计量再次进展审核、修正和调整,并为此发布修正与调整工程计量的签证。
9.3合同支付的申报与审查9.3.1合同支付的依据与原那么合同支付依据工程承建合同文件及其技术条件和经监理机构审签的有效设计文件等进展。只有按设计图纸及技术要求完成,工程质量检验合格,按合同文件规定应给予计量支付的工程工程,监理机构才予以进展工程计量和办理合同支付。9.3.2合同支付申报条件合同支付一般按月进展。施工过程中,承建单位应按合同规定的程序或格式要求,向监理机构递交合同支付申请报告(或报表)。监理机构只承受符合下述条件的工程量合同支付申报:1当月完成,或当月以前完成尚未进展支付结算的;2属于监理范围,工程承建合同规定必须进展支付结算的;3有相应的开工指令和单元工程(工序)质量评定表(属于某分部或单位工程最后一个单元工程者,尚必须同时具备该分部或单位工程质量评定表)等完整的监理认证文件的;4有监理机构确认签证的合同索赔支付。9.3.3合同支付申报内容承建单位向监理机构递交的合同支付申报(或报表),必须包括以下内容:1申请支付工程工程的单位工程名称,分部、分项或单元工程名称及其编号;2施工作业时段及设计文件文图号;3由监理工程师签署的支付工程计量确认签证;4业主或监理机构要求报送或补充报送的其他资料。如果因为承建单位报送资料不全,或不符合要求,引起合同支付审签的延误,监理机构应认定由承建单位承担合同责任。
9.3.4合同支付申报审查
监理机构应及时完成对支付申报的审查,其审查主要内容包括:
1支付申报格式和手续齐全;
2申报支付工程、范围、内容适宜;
3监理开工及工程质量检验签证完备;
4工程计量有效并准确;
5支付单价及合价正确无误。
9.3.5支付签证的事后修正
工程施工过程中的支付属中间支付,监理机构可按工程承建合同文件规定,在事后对业经签证支付的证书或报表再次进展审核、修正和调整,并为此发布修正与调整支付签证。
9.4合同支付管理
9.4.1预付款支付
监理机构收到并确认承建单位与业主签订的工程承建合同协议书及履约函后,应按工程承建合同文件规定和业主的格式要求,及时签发相关预付款(包括工程预付款及永久工程材料预付款)支付证书。预付款的扣回,按合同文件规定执行。9.4.2工程价款支付工程款支付属合同履行过程的中期支付。中期支付按月进展,监理机构应严格按工程承建合同文件规定,及时办理工程价款支付审查与签证。9.4.3计日工支付
必要时,监理机构可依照工程承建合同文件规定及合同文件确定的单价与支付方式,指示承建单位以计日工方式完成一些未包括在合同工程报价工程中的特殊的、零星的、或紧急的较小量的变更工程或附加工作。并在指示下达后,检查和催促承建单位切实按指示的计日工用工、用料、机械台班清单和作业要求实施。一般情况下,计日工的使用应是业主指示或事先取得业主的批准。9.4.4工程变更支付监理机构应依照工程承建合同文件规定和工程变更指示所确定的工程计量与支付的程序和方法,依据工程变更工程施工进展,随工程月支付的进展及时办理工程变更支付。9.4.5价风格整监理机构应按工程承建合同文件规定的程序和调整方式,及时协助业主办理合同价风格整。在业主与承建单位因价风格整发生争议时,监理机构应依据工程承建合同文件的规定与授予的监理权限,认真地履行协商与协调职责,或在合同双方长久不能协商一致时作出调解决定。9.4.6合同中止后的支付当遭遇不可抗力、遭遇工程承建合同文件明示的特殊风险、或因业主违约等原因,而导致工程承建合同中止时,监理机构应按工程承建合同文件规定,协助业主及时办理合同中止后的工程接收、中止日前完成工程和工作的估价与工程支付,并为此签发支付证书,使承建单位能就合同中止前所应得到而未予支付的下列费用得到合理支付:1已按合同规定完成的工程的全部费用;2为合同工程施工合理采购的材料、设备及货物费用;3承建单位撤离及人员遣返费用;4由于合同中止给承建单位造成的损失或损害款额;5按工程承建合同文件规定承建单位应得到的其他费用。
如果工程承建合同的终止是因为承建单位违约原因所导致,那么承建单位仅有权得到上述1、2、5三项费用支付。
9.4.7保存金支付
合同工程工程完工并签发工程移交证书之后,监理机构应协助业主及时把与所签发移交工程工程相应的合同规定的保存金的一局部付给承建单位,并为此签发保存金支付证书。当工程缺陷责任期满之后,监理机构应协助业主及时把与所签发缺陷责任期终止证书相应工程工程的剩余局部保存金付给工程承建单位,并为此签发支付证书。如果还有局部剩余工程或缺陷需要处理,监理机构仍有权拘留与工程处理费用相应的保存金余款的支付签证,直到此局部处理工程或工作最终完成。9.4.8工程完工支付监理机构应协助业主及时完成对完工支付报告(或报表)的审核,并及时为经合同双方协商一致局部的价款签发支付证书。9.4.9最终支付监理机构应协助业主及时完成对最终支付报告(或报表)的审核,通过监理机构的协商与协调,及时为经合同双方达成一致局部的价款签发支付证书。10合同商务管理
10.1工程变更
10.1.1工程变更的一般规定
1工程变更指令由业主或由业主授权监理机构审查、批准后发出。
监理机构对工程变更的审查、批准权限及审批程序,还应同时受工程建设监理合同文件规定和业主授权的约束,并依据工程建设监理合同文件和工程承建合同文件规定进展;2工程变更可以由业主、监理机构提出,也可以由设计单位或承建单位提出变更要求和建议,报经业主或由业主授权监理机构按工程承建合同文件规定审查和批准;3工程变更的申报、审查、批准等过程与依据文件,均必须是有效的书面文件,并按工程承建合同文件规定的程序进展。10.1.2工程变更的分类工程变更依据其性质与对工程工程的影响程度,分为重大工程变更、较大工程变更、一般工程变更和常规设计变更四类:1重大工程变更,指涉及总体工程规模、工程特性、运行标准、工程总体布置、工程设备选择以及工程完工工期改变的工程变更;2较大工程变更,指仅涉及单位或分部工程的局部布置、构造形式或施工方案改变的工程变更;3一般工程变更,指仅涉及分局部项工程细部构造、局部布置或施工方案改变的工程变更;4常规设计变更(简称设计修改),指由于设计条件或设计方案不适应工程施工实际情况,或由于设计文件本身的错误,或为优化设计目的所提出的属于一般变更范围以内的对工程设计的调整与修改。10.1.3工程变更的提出
当认为原设计文件、技术条件或施工状态已不适应工程现场条件与施工进展时,可提出工程变更:1业主或监理机构可依据工程承建合同文件有关规定发出工程变更指令;2设计单位可依据业主或监理机构的要求,或自行根据工程进展提出工程变更建议;3设计单位可依据有关法规或合同文件规定在责任与权限范围内提出对工程设计文件的修改通知;4承建单位可依据业主或监理机构的指示,或根据施工进展提出对工程施工的变更建议。10.1.4监理机构的工程变更权限监理机构认为必要时,有权在业主和工程承建合同文件授权范围内,对工程局部或局部作出变更,并指令承建单位执行。施工过程中,除由于实施工程量与合同工程量清单中的数量发生增减外,没有业主或监理机构发出的变更指令,承建单位不得进展任何工程变更。10.1.5工程变更的申报监理机构应按以下主要内容,对承建单位提交的施工变更建议书进展审查。1变更的原因及依据;2变更的内容及范围;3变更工程量清单(包括工程量或工作量、引用单价、单价分析、变更后合同价格以及引起的施工工程合同价格增加或减少总额);4变更工程施工措施方案(包括施工方案、施工措施、施工进度以及对合同控制进度目标和完工工期的影响);5为监理机构与业主能对变更建议进展有效审查与批准所必须提交的图纸与资料。对设计单位提交的工程变更建议书审查内容的要求,业主或勘察设计合同未另行规定的,参照上述内容要求执行。10.1.6工程变更的申报期限工程变更指令、通知与建议,均应在可能实施变更的时间之前提出,并考虑留有为业主与监理机构能对变更要求进展有效审查、批准,以及工程承建单位能进展必须施工准备的合理时间。在出现危及生命或工程安全的紧急事态等特殊情况下,工程变更可不受程序与时间的限制。但监理机构仍应催促承建单位或变更发布单位及时补办有关申报和批准手续。10.1.7工程变更的审批工程变更的审批按合同有关规定进展。10.1.8工程变更的审查原那么监理机构对工程变更的通知、要求或建议的审查,应遵循的基本原那么,包括:1变更后不降低工程的质量标准,也不影响工程完建后的运行与管理;2工程变更设计技术可行,安全可靠;3工程变更有利于施工实施,不至于因施工工艺或施工方案的变更,导致合同价格的大幅度增加;4工程变更的费用及工期是经济合理的,不至于导致合同价格的大幅度增加;5工程变更尽可能不对后续施工产生不良影响,不至于因此而导致合同控制性工期目标的推迟;6工程变更对施工工期及工程费用有较大影响,但有利于提高工程效益时,监理机构应作出分析和评价,供业主决策。10.1.9工程变更的执行承建单位承受监理机构的工程变更指令后:1如果这种变更不符合工程承建合同文件规定,或超出合同工程工程或工作工程范围,承建单位可以提出签订补充协议与合理补偿,或提出拒绝执行的要求;2如果这种变更超出承建单位按合同文件规定应具备的施工手段与能力,或将导致承建单位造成额外费用与工期延误,承建单位可以提出理由,申报业主或监理机构重新审议,或在执行期间提出施工索赔申报。
10.1.10工程变更的合同支付
工程变更支付按合同文件规定执行,除非另行签订协议或合同文件另有规定,否那么:
1工程工程一样的,按合同报价单中已有单价或价格执行;2合同报价单中没有适用单价或价格的,引用合同报价中类似的单价或价格修正调整后执行;3合同报价中无类似单价和合价或合同报价单中的单价或价格明显不合理或不适用的,经协商确定或由承建单位依照合同报价的原那么和编制依据重新编制后报送审核与批准;4经协商仍长久地不能达成一致意见的,监理机构有权独立地决定他认为适宜的暂定单价或价格,并相应地通知承建单位和业主执行。工程变更的支付方式与价格确定后,随工程变更实施列入月工程款支付。10.1.11工程变更的合同责任只要工程变更指令是按工程承建合同文件规定发出的,那么这类变更不解除或减轻合同双方应承担的合同义务与责任。如果工程变更的发生,是由于承建单位的合同责任与风险所导致,那么为执行工程变更所发生的费用与工期延误,由承建单位承担合同责任。10.2合同索赔10.2.1一般规定1监理机构应履行合同,提请合同双方做好预控和预防索赔管理;2合同双方存在对方的违约行为和事实,或发生了应由对方承担的责任与风险导致的损失,是提起合同索赔的前提条件;3合同索赔可以分为施工费用索赔、工期延期索赔或施工费用连同工期延期索赔;
4监理机构不承受未按合同文件规定的索赔程序与时限而提起的索赔要求,也可以通过对合同索赔要求进展查证或依据对工程承建合同文件的解释,拒绝或同意合同索赔的全部或局部要求;
5如果承建单位合同索赔报告文件提供失误或失实,承建单位仅有权得到按其索赔报告中要求并经审核后认证为有效局部的赔偿;
6在合同索赔事项发生后合同索赔处理过程中,或在索赔争议调解、仲裁过程中,合同双方仍应履行工程承建合同文件规定的义务与责任,不得因此而影响工程施工的照常进展。索赔处理程序框图,见附录A中图A7。10.2.2业主索赔对于因承建单位责任导致业主损失、或因承建单位原因不得不终止合同,或其它违约行为,业主可按合同文件有关规定向承建单位提起索赔。10.2.3业主索赔的支付业主可依照工程承建合同文件的规定,在向承建单位发出合同索赔(或误期赔偿)通知书后,从承建单位到期支付款项、或履约保函、或保存金中扣抵其索赔费用。10.2.4承建单位索赔监理机构仅承受承建单位以以下原因为条件的合同索赔要求:1因实际施工现场条件与合同条件相比较发生了不利于施工的变化,而这种变化是一个有经历的承建单位所无法事前预料与防范,并且因施工现场条件变化导致施工费用的增加或施工工期的延长,未得到合理补偿或合同支付的;2因工程变更超出合同规定范围,或业主为提前合同完工工期要求加速施工,或业主提前启用未经移交的工程工程等原因,导致承建单位发生额外施工费用,未得到合理补偿或合同支付的;3因执行业主或监理机构的指示承担了超出合同规定范围以外的额外工作,导致承建单位施工费用额外增加,未得到合理补偿或合同支付的;4因属于业主风险或责任的自然气象、水文条件、地质条件或施工暂停,或施工现场发现古迹、文物、化石等原因,导致施工工期的延误或施工损失,未得到合理补偿或合同支付的;5因业主未按合同规定提供施工图纸、施工场地、工程材料、工程设备等应由业主提供的条件,并导致施工延误或施工费用增加,未得到合理补偿或合同支付的;6因业主或业主指定分包与供应单位的违约行为,导致施工工期延误或施工损失,未得到合理补偿或合同支付的;7由于国家法律、法令或合同规定适用的法规文件发生变更,导致施工工期延误、施工损失、或必须发生的施工费用增加,未得到合理补偿或合同支付的;8其他因合同规定的业主责任与风险,导致施工工期延误,施工损失或发生施工费用额外增加,未得到合理补偿或已得到的补偿缺乏以弥补此类损失的。10.2.5应拒绝的索赔要求监理机构应拒绝承建单位以以下原因作为提起条件或因以下原因导致的索赔要求:1因承建单位在竟标时低价报价所导致的亏损或价格不适宜;2因承建单位设计失误、或管理不力导致的施工工期延误与施工费用增加;3因承建单位或其分包单位的责任,或因承建单位与其分包单位之间的纠纷与合同争端所导致的施工工期延误或施工费用增加;4因承建单位采用不合格的材料、设备,或施工质量不合格,或发生其他违约或违规作业行为,被业主或监理机构指令补工、返工、停工、重建、重置所导致的施工延误或施工费用增加;5因承建单位责任而发生的工程事故或质量缺陷,导致的施工延误与施工费用增加;6索赔事实发生后,承建单位未努力、及时采取有效的补救和减轻损失的措施,导致索赔事态扩大的;7因承建单位违反国家法律、法令和行政法规行为导致的施工延误与费用支出;8其他为合同文件规定由承建单位责任与风险所导致的施工工期延误或施工费用增加。10.2.6应拒绝的工程延期要求监理机构应拒绝承建单位以以下原因提起的工程延期索赔要求:1由于承建单位未按开工指令要求及时开工、或施工资源投入缺乏、或施工准备不充分、或施工材料供应不及时、或施工组织管理不善、或施工效率降低、或因分包单位实施不力等属于承建单位责任而导致的施工工期延误;2工程承建合同文件规定属于承建单位风险而导致的施工工期延误;3承建单位未按合同文件规定的程序、方式与时限申报工期延期索赔要求的;4非合同工程关键路线工程工程的施工延误;5业主或监理机构已决定要求承建单位采取加速赶工措施追回被延误的工期,并决定予以经济补偿的;6合同文件明示或隐含规定不予工期顺延的。10.2.7承建单位的索赔报告为使业主和监理机构能有效地对承建单位的合同索赔事项及其责任归属进展有效的调查、认证和审核,索赔报告书的内容至少应包括:1索赔事项的整体描述(包括发生索赔事项的工程工程,索赔事项的起因、发生时间、开展经过,以及承建单位为努力减轻损失所采取的措施);2索赔的合同引证(包括合同依据条款以及对责任和风险归属的分析);3索赔要求及索赔计算书(包括计算依据、计算方法、取费标准及计算过程的详细说明,要求工期延期索赔的,还应提供工时工效、关键路线分析和工期计算成果);4支持文件(包括发生索赔事项的当时记录,业主或监理机构指示、签证、认证或相关文件,支持索赔计量的票据、凭证及其他
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 口腔科模拟题+参考答案
- 煤矿完工合同范例
- 合同范例内容
- 果场合伙合同范例
- 大棚西瓜种植收购合同范例
- 校园投票赞助合同范例
- 家庭劳务雇佣合同范例
- 2025年江苏货运驾驶从业资格证考试题库
- 合同范例纸质
- 《第九课 比比谁打字快:词组输入》教学实录-2023-2024学年新世纪版(2023)三年级上册
- 课内文言文阅读(原卷版)-2024-2025学年九年级语文上学期期中试题分类汇编(山东专用)
- 2025年蛇年年度营销日历营销建议【2025营销日历】
- 2024年二级建造师继续教育题库及答案(500题)
- 企业所得税汇算清缴申报表电子表格版(带公式-自动计算)
- MOOC 机械基础实景教学(机械原理)-哈尔滨工业大学 中国大学慕课答案
- 2024年中国消防救援学院招聘笔试参考题库附带答案详解
- 16G362 钢筋混凝土结构预埋件
- 明挖明顶方案
- 进口肉类产品名称HS编码及CIQ代码
- 甲状腺功能减退症(10)精编版
- 日产8500吨水泥熟料新型干法水泥生产线
评论
0/150
提交评论