断桥铝门窗制作与安装合同修改后

/合同编号：断桥铝门窗承包合同甲方：乙方：签订地点：签订日期：目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一条：工程概况 3其次条：合同工期 3第三条：工程造价、价款调整 4第四条：工程款的支付 6第五条：材料、设备选购 7第六条：工程质量、检查验收及验收标准 8第七条平安施工 9第八条：双方的权利和义务 11第九条违约责任、索赔 15第十条：服务承诺 17第十二条补充条款 18第十三条附则1、本合同四份，甲方执三份；乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。 20断桥铝门窗承包合同发包方：(甲方)河南宝鼎建设工程有限公司承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，签订本合同，以资共同遵守。合同的说明依次：合同协议书，工程规范，标准等，工程图纸，预算书。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点:3、承包方式：包工包料，除变更外一次包死。4、承包范围和内容：中共三门峡市委党校新校区一标段1#、2#、3#、4#楼施工图纸范围及设计变更内容，并无偿负责门窗图纸的优化，检测、样品的供应，工程内容中材料的选购 、制作、运输、安装、卸车用人工及机械、材料垂直吊运、拼装、保险、施工用电用水、调试及所必需的设备、附件、工具及材料、检测、质量、资料整理收集归档等全部工作内容。其次条：合同工期1、开工日期：无条件听从甲方施工总进度支配，具备施工条件后起先计取工期，开工日期由甲方项目部签认，按装饰形象进度穿插进行。2、竣工日期：2015年月日3、如遇下列状况，经建设单位、监理单位及甲方签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限（顺延工期须要在七天内办理签证，否则视为放弃工期顺延：①承包范围内的重大设计变更增加工程量。②施工中因每周累计停水、停电连续影响8小时以上者。③不行抗力影响工程进度者。第三条：工程造价、价款调整1．本工程造价为固定总价，合同价款为人民币元/㎡，大写：元整，（门窗面积以钢附框内侧计算面积，钢附框面积、窗纱、五金配件均含在相应的综合单价内含内），合同清单预算表附后。2、合同价款包括下列风险因素和费用：①人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、个人所得税、平安文明施工费、住房公积金、意外损害保险、材料二次搬用、夜间施工、冬雨季施工、维护、保险、政策性调价、施工技术、组织措施性费用、资料按建设单位的要求装订成册、设施检测、测试、验收、建筑垃圾处置费、脚手架的搭拆租赁、前期相关手续费、环保噪音费、材料价格浮动引起材料涨跌风险、特殊技术措施费、工期赶工费、远地工程施工费、各专业协作费、由于施工协作造成的停窝工费、增加施工内容、分项工程二次施工费用及合同包含的全部风险、责任等各项全部应考虑的费用。预算和实际施工时量价差，除现场签证外其他量价均不再调整。②工地四周环境、交通道路、现场地质资料四周地下管网、现场条件、自然条件、工程实际施工现状对工程造价变动的影响。③图纸有不尽之处、图纸不完善之处造成的费用增加（变更除外）。工程最终为交付建设单位运用工程。3、施工过程中的平安及其防护措施、协调关系及发生的一切费用等均由承包方负责、在建筑工地现场进行整个安装、调试，阅历收合格后交付业主运用。承包单位应负责牵头对建设单位、设计院组织图纸审核，并保证通过审核，其费用均含在相应的合同价款内由承包方负责。4、本工程施工期间所需水费、电费均由承包方自行担当、挂表计量，乙方每月定期向甲方缴纳水电费（收费单价按建设单位收取单价执行），水、电费用不予补贴。否则按工程结算价款的双倍干脆从工程款中扣除。5、在合同实施过程中，由于设计变更、新增项目或材料品牌、型号等变更、附属、零星工程的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《河南省建筑建设工程工程量清单综合单价2008》计算规则执行，依据甲方中标综合单价，合同中有相同或类似项目单价的，参照建设单位发布的投标文件中相同或类似项目的综合单价计算确定。合同中没有相同或类似的，由承包人依据合同约定组价原则参考河南计价依据提出适当的综合单价，经发包人审定后作为组价依据；由于清单中项目特征或工作内容或工作内容发生部分变更的，以综合单价为基础仅就变更部分相应定额子目调整综合单价；以上重新组价综合单价不答高于河南省现行工程造价计价规则和计价依据规定，计算的价格，重新组价的综合单价要按25%实惠下浮。（调价原则人工费按72元计取，规费住房公积金和意外损害保险按规定计取，措施费按规定记取，税金按工程所在地计取，假如记取税金承包方应为发包方缴纳相应价款的增值税发票，其他均不计取），（此条按合同价款内容：包括下列风险因素和费用中的合同内）。6、本工程无现场零星用工签证，乙方无偿供应施工进度月报及总进度支配。7、全部因工程变更增加的费用及工期顺延，必需在该项工程完成后五天内办理签证手续，签证单以甲方、建设单位和监理单位签字和盖章认可方可生效，逾期视为乙方自动放弃，甲方不再认可。不经甲方签字同意，乙方和监理机构、建设单位单独签署的工程变更费用及工期顺延，甲方不予第四条：工程款的支付1、本工程无预付款，第一次付款为全部门窗钢附框、窗框安装完毕付总价25%，其次次付款为全部玻璃安装完毕付总价25%，第三次付款为全部门窗安装完毕并通过甲方及监理验收合格后付总价20%，第四次付款为工程全部交工后付总价95%，留5%作为保修金一年后无息付清。2、若乙方如未依据合同约定内容按时全部完成，乙方同意由甲方干脆支配其他施工队伍进行尾活施工，并暂按上述单价价格的70%和乙方进行决算，尾活的工程款依据实际发生金额从剩余的30%中干脆扣除支付给其他施工队伍。3、本合同签订后5日内乙方应缴纳质量、工期、平安履约保证金万（壹万整），未按规定时间缴纳保证金合同自行失效，门窗安装完成后退保证金50%，安装工程全部完工后7天内，如没有违约行为无息退还剩下的保证金，如有违约不再退还保证金。第五条：材料、设备选购 1、全部材料均由乙方自行选购 ，必需征得甲方、建设单位、监理认可并签字确定，（以样品为准）但不因此而免除乙方的责任。1)门窗材料为断桥铝伟业80、90系列铝材，窗型材壁厚≥1.4mm，门窗开启方式以图纸为准，窗纱为隐形缓冲式。5+9A+5中空玻璃，五金配件接受牌，发泡剂接受品牌，硅胶接受，其它零星附件选用国产优质品牌。1)门窗材料为断桥铝伟业80、90系列铝材，窗型材壁厚≥2.2mm，门窗开启方式以图纸为准，窗纱为隐形缓冲式。5+9A+5中空玻璃，五金配件接受牌，发泡剂接受品牌，硅胶接受，其它零星附件选用国产优质品牌。2）全部型材接受经过甲方确认颜色为外灰内白，玻璃为中空灰色玻璃，门窗型材均为断桥隔热产品，门系列接受铝型材系列。3）材料配件应附有出厂合格证明，技术说明。如甲方对材料配件有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议甲方负责，否则由乙方担当。4）施工前乙方需按甲方要求封存样板，验收前甲方要求对钢化玻璃做破坏性抽验三块，且不再增加任何费用。2、乙方所进场的各种材料、必需有出厂合格证书，试验、检测报告单，运用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方、建设单位和监理或政府主管部门可以随机抽检原材料，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方担当），不合格的材料、设备不允许进场运用和安装。乙方对用于工程的材料、设备质量负责，并经当地主管部门认可。3、按规范规定须要复试的材料，乙方必需供应复试报告，复试费用由乙方担当；第六条：工程质量、检查验收及验收标准1、承包方必需严格按施工图纸、说明文件设计说明、设计变更、国家（行业）的相关标准、相关施工规范进行施工，质量达到中州杯要求。2、承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备的合格证、试验、检测报告等。3、隐藏工程由承包方自检后，填写《隐藏工程验收单》通知现场监理工程师检查验收。监理认可签证后，方可进行下一工序施工。4、工程竣工验收，应以竣工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的相关的质量检验标准为依据。5、工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料按要求装订整理。6、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管及成品爱惜。7、工程质量必需符合建施施工图纸设计总说明及本施工图相关的规定，其他国家行业现行建筑设计规范、规程。8本工程为中州杯、市级文明工地争创省级文明工地。如因乙方施工内容门窗质量、平安等缘由未达到中州杯标准固定总价下浮20%结算，平安文明施工费全部扣除。9、确保本工程铝合金门窗制作安装质量达到现行各专业工程的质量检验评定的合格标准，铝合金门窗工程必需一次性验收合格，铝合金门窗凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工，造成的质量问题，或因乙方的材料、构件、配件等质量不合格引起的质量问题，均由乙方负责保修并担当违约全部费用。10、双方对工程质量有争议的，由甲方指定的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任比例分别担当。11、乙方铝合金门窗安装必需保证窗框嵌缝及窗扇部位无渗漏，如有渗漏现象由乙方负责刚好修理。12、乙方应依据审定的施工方案进行施工。13、成品爱惜，乙方应严格执行产品爱惜措施，自行看管，如发生损坏，由乙方担当乙方负责修理及调换。第七条平安施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的《建设工程平安文明管理方法》。2、在合同履行过程中，发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。3、乙方发生轻伤事故每次扣罚人民币500元；发生重伤事故每次扣罚人民币50000元；发生死亡事故每次扣罚人民币200000元，并担当由此带来的一切损失；4、进入施工现场必需戴好平安帽，否则每人次扣款20元；5、高空临边施工作业必需运用平安带，否则每人次扣款100元；6、严禁酒后进行高空作业、机械操作，否则每人次扣款100元；7、严禁从高处向下抛掷物料、施工垃圾、施工工具等，短暂不用的工具及施工材料不准放在外脚手架上，否则每次扣款200元；8、施工过后的四口、五临边按规定进行平安防护，平安通道应刚好搭设。否则按口、边数量每处扣50元；9、严禁在施工现场随地大小便，每人次扣款50元；10、未经甲方同意，乙方人员不得私接乱拉任何电器，否则扣款200元，并进行平安教化。如造成严峻后果由乙方自己负责。11、严禁在施工中打架斗殴，所造成经济损失由乙方自己负责，甲方对乙方并进行每次1000-5000元扣款，情节严峻的送公安机关惩处。12、在施工中严禁偷盗施工材料及设备，一经发觉，扣款2000-5000元，并逐出施工队伍。严禁在施工中有意破坏施工设备，否则除依据原价赔偿损失外，另扣款1000-3000元，并逐出施工队伍。13、非施工人员不允许进入施工现场，乙方不得雇佣18岁以下、55岁以上及不宜从事建安工程施工的现场作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行担当。14、本协议以上各项及各工种管理制度中规定的扣款以现金当场兑现，两天内交到项目部，否则以应扣款数额10倍的违约金从应支付劳务工程款中干脆扣除。第八条：双方的权利和义务甲方权利义务：1、签订合同后，三天内向乙方供应一套完整的安装施工图纸变更等资料。2、审核乙方的的工程进度款报表，在符合合同规定付款条件的状况下刚好向乙支付工程进度款及竣工结算。3、现场签证必需由建设单位和监理工程师办理现场签证、技术监督。4、甲方负责为乙方协调施工用水、用电、临建，由乙方担当费用。乙权利义务：1、乙方在本工程开工前应组织有关人员学习并熟悉图纸，进行施工交底，编制施工组织设计，支配操作工人进行平安培训，做好开工前的准备工作。

2、编制施工进度支配、材料、设备等进场支配。乙方应依据现场状况合理调配劳动力，负责保管乙方的材料设备。3、乙方必需向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责网架工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交验收报告、和建设单位指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必需依据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。6、乙方提出的变更必需经甲方、建设单位和监理单位书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必需遵守设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发觉违规和缺陷要主动刚好向甲方及建设单位报告。8、施工验收合格后，乙方必需主动向甲方供应有关记录、隐藏工程记录和工程运用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥当爱惜甲方供应的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。10、乙方在施工期间必需运用本单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位或其他项目经理。施工单位如出现有违约、转包、分包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的状况，甲方有权终止施工合同，并按施工合同总价的20%收取违约金，由此造成的一切经济损失，由乙方全部赔偿。11、乙方指派项目经理姓名：；身份证号：；建立师执业资格等级：；建立师注册证书号：；建立师执业印章号：；平安生产考核合格证书号：；联系电话：承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天，连续不在现场最长不能多于3天，否则发包人每次将处以1000元违约金，并有权要求更换具备同等专业水平的项目经理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以500元违约金/次，承包人担当上述违约给发包人造成的一切损失。承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理处以3万元违约金，并担当上述违约给发包人造成的一切损失；承包人征得发包人书面同意更换项目经理的，仍需处2万元违约金。承包人无正值理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人收到要求更换通知后，7日内无条件重新委派一名发包人和监理工程师均认为满意的项目经理到岗，否则，视为承包人违约。承包人应当向发包人按日支付2000元的违约金，直至项目经理达到发包人以及监理要求为止。超过15日无正值理由拒绝更换项目经理的，处以3万元违约金，承包人担当上述违约给发包人造成的一切损失。承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员支配报告的期限：工程开工前2天。承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应刚好向监理人提交施工现场人员变动状况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理阅历等资料。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。承包人无正值理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以2000元违约金，承包人担当上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求；由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换副经理、技术负责人处以1万元违约金；征得发包人书面同意更换副经理、技术负责人处1万元违约金，承包人担当上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目副经理擅自离开施工现场处以500元/次违约金，技术负责人擅自离开施工现场处以300元/次违约金，承包人担当上述违约给发包人造成的一切损失。12、承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：负责竣工验收前的现场成品、半成品爱惜，因爱惜不力发生成品、半成品损坏时，承包人应在发包人指定的时间内无偿修复，费用由承包人担当,承包人无条件接受建设单位就本合同范围内的分包，并担当由此带来的经济损失。13、工人住宿发生一切费用均由乙方全部担当。14、乙方必需有足额发放农夫工工资，否则拒绝拨付工程进度款，甲方有权从工程款中干脆扣除支付给农夫工。15、乙方负责本施工现场施工中的一切平安事故和民事纠纷。16、农忙不得以任何理由停止或放慢施工进度否则甲方有权视轻重每天赐予2000元的罚款。17、乙方所用的材料必需和图纸规定相符并事先得到设计单位、建设单位、监理单位、甲方、书面批准后方可运用，否则由此引起的质量、平安、返工等后果由乙方担当。乙方如不接受甲方及监理认可的厂家报价单所列材料，甲方有权要求乙方将材料清退出场，并每次视情节轻重赐予乙方适当罚款。已完成的工程量甲方不予计价并从总价中扣除；如市场选购 不到以上指定材料，乙方应向甲方提出书面申请，经甲方、建设单位和监理工程师签字认可后才能运用其他材料。18、本工程验收合格后，一周内乙方提交现场签证资料、预算书，否则视为自动放弃增加的费用。19、在施工中，承包方若发觉设计图纸和说明文件和现场状况不一样，或表示不明确、错误及遗漏，图纸和说明不符等，承包方必需以书面形式通知发包方；在工程施工前达到有效的解决，否则责任由承包方担当。第九条违约责任、索赔1、工程未通过验收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。

2、由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在运用期间出现的质量事故、平安事故或火灾事故等，乙方担当由此造成的一切损失。3、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府部门的验收，甲方有权保留20%工程款不付的权利，乙方担当由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过验收，仍达不到约定的质量验收标准的乙方放弃20%的工程款。

4、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他和工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造价2‰的违约金。5、总工期每延误一天按合同价的万分之五支付违约金，顺延签证的除外。6、乙方若施工进度不能满意甲方批准的时限，则付款也相应顺延，乙方不得以此要求甲方支付进度款或停工。7、除不抗抗力因素外乙方要保证连续施工，否则视为违约工期不顺延，停工超过7日以上的甲方有权终止协议另行支配其他施工单位进行施工，所需费用从乙方工程款中扣除。8、假如出现资金惊惶不能满意乙方发放工资须要时，乙方要想方法融资发放，不得出现工人上访举报现象，否则视为违约要支付甲方违约金2万元/次。9、私自接受未经甲方和建设方及监理方认可的材料设备的，除须要拆除返工外，视为违约，需支付违约金1万元/次。10、乙方将工程进行转包或分包的，甲方有权解除合同，保证金不予退还，乙方并依据工程款的15%支付违约金。11、乙方不执行甲方要求对施工的工程变更、附属、零星工程等指令，甲方、建设单位或监理公司发出三次书面通知后，乙方仍不执行或停工一星期以上，甲方有权扣罚乙方以上部分工程款的2倍价款作为乙方赔偿甲方的损失（罚款从甲方尚未付给乙方的工程款中扣除）。12、发生停工状况时，保证金不予退还，每天依据2万元的标准支付甲方停工损失。第十条：服务承诺1、乙方办理前期各种手续，负责取得合格证。否则给和乙方2万元惩处。2、本工程自竣工验收合格后保修二年。保修期满后，无质量问题保修金一次性无息退还。3、乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理，否则甲方有权干脆另找他人修理，依据双倍的费用从质保金中扣除，质保金不足以扣除时乙方要刚好补充金额。

4、在保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期和甲方沟通。同时，必需保证通讯畅通，令甲方和建设单位能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收双倍的劳务费。乙方联系电话：

乙方联系人：

5、保修金支付方法

5.1质量保修金在现行规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

5.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在本条第三款规定时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方依据双倍的劳务费进行收取。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙方负责补足质保金。

5.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，依据上一款执行。

5.4出现质量问题后，甲方是否和乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，修理项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的票据为准。

5.5乙方修理人员到达现场后，必需依据甲方规定的时间、材料、工艺进行修理，对同一问题重复修理两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

5.6保修期结束后，乙方修理只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；第十一条：特殊条款1、双方应自觉遵守合同，若发生纠纷时，协商解决，协商不通时，向甲方所在地法院提起诉讼。2、本合同条款如对特殊状况有未尽事宜，双方依据具体状况结合有关规定议定补充条款，该条款和本合同有同等法律效力。第十二条补充条款1、乙方在签订本合同前必需对施工现场条件及环境条件有充分了解，对于潜在的各种风险赐予充分考虑。2、由乙方自行选购 的各种帮助材料必需经甲方、建设单位、监理三方认可后方可运用，因未阅历认可安装运用的及因此造成的一切后果均由乙方负责。3、施工过程中项目部依据工程现场实际状况，和乙方签订的或依据工程须要甲方项目部开会通过的会议纪要，关于施工平安、质量、进度等协议或奖罚通知，经由甲方确认后作为合同附件和本合同具有同等效应。4、乙方在施工中如未按施工规范及设计要求的施工工艺进行施工，经甲方项目部确认属实，甲方有权对乙方进行惩处，乙方不得有异议，并在工程进度款或结算时扣除此项发生的费用。5、乙方确定的现场负责人，现场技术负责人平安负责人，离开施工现场必需以书面报甲方项目经理同意，否则视为违约每离开一天按1000元罚款。6、农忙时间必需正常施工，不得以任何理由停工或放慢施工进度，否则有权视轻重每天赐予不超过2000元的罚款。7、施工过程中主要项目负责人必需全时在岗，否则发包人有权对承包人解除合同，履约保证金不予退还。项目经理每周在场不少于5天，缺少一天罚款500元。8、全部材料必需经甲方、建设单位、监理单位三方验货，所供材料必需符合图纸要求、相关施工规范，图纸变更修改执行相应以上的相应条款。9、因承包人缘由导致工期延误，预期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按合同价的万分之五每天惩处承包人，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的百分之十。10、合同未详事项执行总包单位和建设单位签订的合同为准，合同冲突部分执行本承包合同。第十三条附则

1、本合同四份，甲方执三份；乙方执一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、合同附件3.1附件一、优先发放民工工资保证书3.2附件二、施工现场平安生产管理协议书3.3附件三、预算书3.4乙方五大证及五大员盖公司公章发包方（公章）（甲方）：承包方（公章）（乙方）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：日期年月日日期年月日附件一优先发放民工工资保证书我施工施工专业组保证甲方支付的工程款专款专用，确保甲方要求的工期及质量的实现，在收到甲方每笔工程款后优先足额发放民工工资，如发生拖欠民工工资状况和甲方无关，同时我班组情愿担当由此引发的一切责任。保证人：年月日附件二施工现场平安生产管理协议书甲方：河南宝鼎建设工程有限公司乙方：为贯彻“平安第一，预防为主”方针，确保施工中人身和设备平安，依据国家《平安生产法》和《建设工程平安管理条例》，落实平安生产责任制，明确甲乙双方平安生产职责，对分包合同经双方协商一样签订以下补充协议。一、甲方职责：1、甲方应编制总包工程平安技术措施，并设专管分包单位机构负责统一管理、检查乙方搞好平安技术措施、平安设施的落实。2、开工前，由工程负责人向乙方介绍分包工程平安生产特点和施工留意事项。3、如劳务分包甲方应按工程分部、分项或工序进行平安技术交底，双方均要在交底记录上签字。4、甲方每旬应会同乙方对施工现场和平安设施、文明施工进行一次全面检查，发觉问题要逐项督促乙方整改，对重大事故隐患应立刻通知停工，并要求乙方限期整改，对拖延不改者，甲方有责任向乙方提出书面通知，对情节严峻者除报上级平安监察部门外，还可执行甲方制定的经济惩处制度。5、甲方应细致审查乙方参加施工的特种作业人员的《特种作业人员平安操作证》。二、乙方职责：1、乙方在起先施工前编制分包项目的施工平安措施，组织全体施工人员进行平安教化，经考试合格方准上岗，并将人员名单造册交甲方备案。施工前对全体施工人员进行按分部、分项及工序的平安技术交底，并履行签字手续后在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。2、乙方参加施工的特种作业人员应持地、市级劳动部门核发的《特种作业人员平安操作证》(在有效期内),并将名单以书面形式报甲方备案。3、乙方项目负责人和专兼职平安员每天应进行现场巡察检查，每旬应按JGJ59-99《建筑施工平安检查评分标准》进行检查，并做好检查记录，对查出的平安隐患应定人、定时间、定措施整改落实。4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，按规定配齐施工人员的个人劳动防护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶鞋等，由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用支配，甲方帮助解决，事后按价扣款。5、乙方负责在现场自行搭设的脚手架、平安网和自带的机具设备的平安设施在进入现场运用前要进行检查验收，验收合格后，报甲方现场核验确认合格后，方可运用。对甲方供应的脚手架、平安网和各种机具设备，须经检查合格方可运用，如不符合平安要求，可以提出看法或拒绝运用，否则后果自负。6、乙方必需听从甲方现场平安统一管理，必需细致贯彻执行平安生产、文明施工管理规章制度，严格遵守各项平安操作规程，对甲方提出的平安隐患整改看法应无条件执行，在整改隐患期间发生事故或停产等一切经济损失由乙方自负。7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标记，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自运用和施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。8、在施工过程中，乙方因违反《消防法》和《建设工程平安管理条例》等有关规定，造成的火灾事故，由乙方负责。9、施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其责任和损失由乙方负责。三、甲乙双方都应按国家有关平安生产的法律、法规、标准等要求严格抓好平安生产、文明施工各项管理制度的落实，确保平安生产、文明施工。四、依据《中华人民共和国平安生产法》和《建设工程平安管理条例》的规定，乙方若发生事故后，应刚好报告。施工期间乙方施工现场发生的平安事故，概由乙方负责并担当费用,甲方应帮助乙方做好事故处理。如因甲方违章指挥，而乙方没有提出看法或实行相应的措施，还要追究乙方管理人员责任，并按有关规定惩处。五、平安生产管理目标：1、杜绝重伤和死亡事故；杜绝火灾事故。2、特种设备重大事故为零。3、施工现场平安达标合格率为100%，优良率达70%以上。4、施工现场文明施工合格率为100%。六、乙方指派

同志（电话）负责和甲方联系平安生产方面的工作。七、已方在施工前将施工人员名册报给甲方，临时增补或调换人员在当天报给甲方，乙方按名册为施工人员办理人身意外损害保险（高空作业及特殊工种的保险额不得低于50万），保险费用由乙方担当。若乙方未办理保险，除乙方担当相应违约责任外，甲方可强制办理，并按保险费额的15%收取管理费。八、乙方应按甲方要求由甲方统一办理施工人员出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人，出入证工本费由乙方担当。九、平安生产奖惩方法：1）实行平安和经济挂钩的管理方法。如发生重大伤亡、死亡事故、重大火灾事故、扣除保证金100%；并担当由此带来来的全部损失；施工现场平安达标合格率未达到100%、施工现场文明