中铁建设工程勘察合同二

合同编号：[填写甲方]与[填写乙方]______________________________________建设工程勘察合同（二）___________________________________________________________【岩土工程设计、治理、监测】____年__月__日[填写签约时间]______________[填写签约地点]（注：如合同内容少，可不附此页。）(注：在本合同文本中，标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果确需更改或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除；标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“**”的为合同各方协商确定的条款；标有“*”的为合同选择性条款。斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用，最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核，以审核后文本为准。)合同编号：建设工程勘察合同（二）甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址:(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：返法定代表人：声职务：说乙方券（榴承包顺人）纺：僵(成注：须填写营舌业执照登记的沈单位全半称粪)神注册地能址初:挂(果注：以营业执丝照为浅准蹦)锋邮编：营通讯地址：骨(问注：以实际办滋公地址为陆准反)贵邮编：句法定代表人：妄职务：材发包人委托承钟包人承烈担搜______故______蕉______仓______悼______赏_朱工程项目的岩资土工程任务，迫根据《中华人市民共和国合同杏法》及国家有久关法规，经发淋包人、承包人边协商一致签订功本合同。球第一条工程概僚况堪***郑臣邻1.涉1融工程名称荡：喝______棕______雄______理______遮______译______奋______破炼修1.管2盾工程地点灿：移______清______陈______颈______景______链______泛______登_拴英稀1.集3斜工程立项批准视文件号、日期利：膜______告______梳______助______测_哄萝雁1.咳4钱岩土工程任务垦委托文号、日酸期品：此______充______汤______壶______规__刺废言1.扶5坐工程规模、特寻征佣：妄______上______喷______以______膝______米______歪_可鸦植1.万6药岩土工程任务勿（内容）与技霞术要求糕：莫______拼______帖______汁____前______血______繁______表______耍______蹲______省______地______避______照_____斤邪渠1.殿7雕承接方式纲：执______问______回______链______夫______请______胡_____骄终蝶1.挂8马预订的岩土工冒程工作量乒：报______暑______广______哗______素______炸______黑______暗______债______龟______敢______扮______远______辛______恩_____俱______防______屋______搞______感______存______青______字______某______砖_____水第二条发包人律向承包人提供学的有关资料文洋件劲***环序号泳资料文件名称狡份数蝴内容要求票提交时间弃

侮

饱

艇

仁

僻

绝

艺

冶

谎

牢

驼

吊

笛

淘

阵

嫩

旬

哗

路

论

父

筹

济

死

滔

槐

谎

革

娃

太

臂

寿

筋

罪

乌第三条承包人警应向发包人交般付的报告、成棒果、文件宾***寸序号康资料文件名称螺份数此内容要求坦提交时间围

单

视

劫

宪

完

察

检

楚

构

版

医

匹

申

逃

两

笔

鹊

掀

至

饥

智

挽

猪

脸

忌

芹

茄

慌

清

厘

踢

屯

华

狸

辱第四条晚工期子***屠本岩土工贸程宿自锣______覆_矩年令_____充_悬月碗______扑_帐日开工答至婚______微_血年氧______无_嘉月罢______泰_叉日完工，工期午为步______彻_亚天。由于发包浆人或承包人的抖原因，未能按仔期开工、完工暮或交付成果资滨料时，按本合诵同第八条规定旷执行。村第五条趋收费标准及支撒付方式蓬***悦悲劣5.家1啦本岩土工程收伴费按国家规定送的现行收费标钥准贫______灰_____当_芝计取；或摧以运“中预算包哗干镰”联、聪“朴中标价加签催证贫”哨、睛“认实际完成工作盼量结罚算质”社等方式计取收仇费。国家规定选的收费标准中泰没有规定的收披费项目，由发斑包人、承包人橡另行议定。脚税象5.郊2趁本岩土工程费坊总额摸为短______悟___昆_详元（大妇写塌______兽_____阶_沙），合同生效霉后史3短天内，发包人贪应向承包人支碎付预算工程费俩总额昏的候2手0患％，坟计看______援_____坛_拥元作为定金（寻本合同履行后给，定金抵作工券程费）。疾德姥5.遵3握本合同生效后呢，发包人按下垦表约定酷分烈______鹊_____距_射次向承包人预枯付（或支付）师工程费，发包射人不按时向承愈包人拨付工程婆费，从应拨付姜之日起承担应代拨付工程费的妈滞纳金臂，祖滞纳金按照应崖付棋款荣___祸‰捞/贴天支付。絮拨付工程费时攀间

悔（工程进度爱）雅全占合同总额百稻分比辽金额人民币（酱元）产

辈

黎

场

纱

旁

周

遣

陆

于

抢

型

蛮

萌

俭

解第六条凉变更及工程费骡的调整灌**董棕典6.蛾1呜本岩土工程进塑行中，发包人后对工程内容与蜜技术要求提出弃变更，发包人济应在变更覆前卷______拌__时_丝天向承包人发合出书面变更通饿知，否则承包革人有权拒绝变体更；承包人接鞭通知后缠于婆______芬__骨_激天内，提出变弄更方案的文件漫资料，发包人毯收到该文件资抢料之日鉴起菌______吐__越_崖天内予以确认汗，如不确认或揭不提出修改意氧见的，变更文塑件资料自送达司之日起消第寄______浩__挽_杂天自行生效，脑由此延误的工火期顺延外，因牌变更导致承包所人经济支出和揪损失，由发包恭人承担。吐厉特6.括2篇变更后，工程鸣费按如下方法井（或标准）进樱行调整遗：村______貌___慧______涝______政______位______宾______京______骑______淘______普______撕_____汇______踩______仆______旁______况______翅______乔______朱______败______贫_____劈第七条发包人括、承包人责任朽***秤俭要7.婚1糕发包人责任堪发包人按本合蒙同第二条规定鬼的内容，在规子定的时额间涂内向承包人提卷供资料文件，坦并对其完整性号、正确性及时终限性负责；发量包人提供上述拳资料、文件超雾过规定期窃限渴1而5遭天以内，承包笔人按合同规定唇交付报告、成追果、文件的时浅间顺延，规定导期限超茫过础1絮5取天以上时，承敏包人有权重新蛙确定交付报告传、成果、文件短的时间。恨发包人要求承否包人在合同规田定时间内提前达交付报告、成珠果、文件时，忍发包人应按每冈提前一天向承冤包人支吐付重______饿______涉_份_端元计算加班费工。废发包人应为承愉包人现场工作领人员提供必要交的生产、生活眼条件；如不能筝提供时，应一腹次性付给承包型人临时设施夺费纳______坛____拜_钓元。跨开工前，发包勒人应办理完毕唐开工许可、工灶作场地使用、僻青苗、树木赔始偿、坟地迁移捕、房屋构筑物炒拆迁、障碍物练清除等工作，逐及解决扰民和仗影响正常工作道进行的有关问咏题，并承担费玉用；缝发包人应眨向承包人提供查工作现场地下刑已有埋藏物（奶如电力、电讯拨电缆、各种管悉道、人防设施农、洞室等）的锄资料及其具体虽位置分布图，沟若因地下埋藏槐物不清，致使申承包人在现场露工作中发生人社身伤害或造成克经济损失时，述由发包人承担渴民事责任；消在有毒、扁有害环境中作昨业时，发包人胃应按有关规定娘，提供相应的贼防护措施，并渗承担有关的费烫用；迷以书面形滴式向承包人提薄供水准点和坐滋标控制点；胃发包人应心解决承包人工统作现场的平整按，道路通行和谈用水用电，并鼻承担费用。半发包人应对工雾作现场周围建煌筑物、构筑物云、古树名木和锦地下管道、线散路的保护负责济，对承包人提随出书面具体保脚护要求（措施稠），并承担费星用。罩发包人应保护瞒承包人的投标非书、报告书、触文件、设计成呀果、专利技术斩、特殊工艺和寇合理化建议，谜未经承包人同想意，发包人不优得复制泄露或岔向第三人转让翠或用于本合同擦外的项目，如迫发生以上情况牲，发包人应负薄法律责任，承革包人有权索赔完。旁本合同中有关订条款规定和补搭充协议中发包亩人应负的责任差。扰滔妄7.配2缴承包人责任施承包人按本合袄同第三条规定既的内容、时间预、数量向发包耽人交付报告、茫成果、文件，晴并对其质量负尊责。挎承包人对报告猫、成果、文件只出现的遗漏或导错误负责修改滩补充；由于承赢包人的遗漏、锅错误造成工程束质量事故，承杰包人除负法律础责侧任和负责采取吓补救措施外，膜应减收或免收降直接受损失部阅分的岩土工程狱费，并根据受欣损失程度向发厌包人支付赔偿售金，赔偿金额透由发包人、承漠包人商定为实良际损失叙的接______昼_贝_遵％。苦承包人不得向酿第三人扩散、受转让第二条中和发包人提供的辆技术资料、文蛙件。发生上述轧情况，承包人冰应负法律责任泳，发包人有权图索赔。叼遵守国家及当纤地有关部门对劲工作现场的有碑关管理规定，炎做好工作现场捕保卫和环卫工胁作，并按发包铸人提出的保护相要求（措施）位，保护好工作历现场周围的建乓、构筑物，古盼树、名木和地搁下管线（管道愧）、文物等。辨本合同有关条符款规定和补充驳协议中承包人技应负的责任。哭第八条具违约责任存***领葡旧8.碎1街由于发包人提浓供的资料、文傅件错误、不准久确，造成工期仅延误或返工时岛，除工期顺延程外，发包人应恭向承包人支付心停工费或返工客费，造成质量约、安全事故时洞，由发包人承摆担法律责任和散经济责任。著针滴8.村2态在合同履行期余间，发包人要谁求终止或解除适合同，承包人搞未开始工作的咏，不退还发包启人已付的定金耽；已进行工作却的，完成的工闸作量售在鲁5般0倘％以内时，发躁包人应支付承豆包人工程费赞的棚5炉0浮％的费用；完狐成的工作量超逗过翼5嘴0半％时，发包人信应支付承包人内工程费价的检10狗0垫％的费用。行父万8.暴3荣发包人不按时困支付工程费（禽进度款），承改包人在约定支窜付时劫间离1倍0该天后，向发包骤人发出书面催扑款的通知，发盐包人收到通知立后仍不按要求互付款，承包人傍有权停工，工透期顺延，发包叠人还应承担滞躺纳金。广印回8.第4伏由于承包人原助因延误工期或盒未按规定时间妖交付报告、成敌果、文件，每拳延误一天应承难担以工程费千雷分之一计算的矛违约金。情码近8.牲5朋交付的报告、尘成果、文件达梁不到合同约定辈条件的部分，喊发包人可要求畜承包人返工，困承包人按发包鞠人要求的时间落返工，直到符犯合约定条件，挑因承包人原因钓达不到约定条消件，由承包人胳承担返工费，假返工后仍不能娱达到约定条件伏，承包人承担更违约责任，并茄根据因此造成帆的损失程度向盘发包人支付赔烈偿金，赔偿金喂额最高不超过采返工项目的收抬费。缸第九条材料设福备供应低**翼签杠9.驰1悦发包人、承包准人应对各自负恢责供应的材料赤设备负责，提茫供产品合格证誉明，并经发包毫人、承包人代彼表共同验收认虫可，如与设计应和规范要求不赛符的产品，应稻重新采购符合已要求的产品，瞎并经发包人、访承包人代表重镇新验收认定，膏各自承担发生铲的费用。若造摊成停、窝工的材，原因是承包蒸人的，则责任按自负；原因是挎发包人的，则嘴应向承包人支痛付停、窝工费再。宿磁浙9.大2饲承包人需使用然代用材料时，侮须经发包人代村表批准方可使插用，增减的费煌用由发包人、钟承包人商定。渣第十条报告、感成果、文件检膏查验收备**危锯恩10.示1拦由发包人负责浊组织对承包人佳交付的报告、忙成果、文件进姥行检查验收。狡糕咸10.竿2饭发包人收到承误包人交付的报而告、成果、文度件衔后弦______予__指_衔天内检查验收颠完毕，并出具于检查验收证明润，以示承包人裂已完成任务，铺逾期未检查验奏收的，视为接乘受承包人的报继告、成果、文根件。隶礼裂10.葱3废隐蔽工程工序鼓质量检查，由残承包人自检后过，书面通知发煮包人检查；发详包人接通知后运，当天组织质详检，经检验合寇格，发包人、皂承包人签字后想方能进行下一妇道工序；检验镇不合格，承包走人在限定时间艇内修补后重新益检验，直至合紧格；若发包人尸接通知签后僚2绕4盛小时内仍未能游到现场检验，削承包人可以顺号延工程工期，晚发包人应赔偿虎停、窝工的损音失。们严孙10.恋4灭工程完工，承栗包人向发包人弊提交岩土治理救工程的原始记东录、竣工图及蛮报告、成果、凶文件，发包人绘应喇在治______改__御_拣天内组织验收盘，如有不符合猪规定要求及存何在质量问题，乓承包人应采取轧有效补救措施农。朗捏法10.殊5葛工程未经验收死，发包人提前棒使用和擅自动忌用，由此发生懒的质量、安全丈问题，由发包霉人承担责任，歉并以发包人开膏始使用日期为纹完工日期。狼霸慨10.奉6喜完工工程经验晴收符合合同要披求和质量标准隔，自验收之日藏起德______却___映_犁天内，承包人讲向发包人移交虹完毕，如发包乒人不能按时接兔管，阿致使已验收工悉程发生损失，蒸应由发怜包乞人承担，如承巷包人不能按时挑交付，应按逾语期完工处理，虾发包人不得因劳此而拒付工程踏款。虑第十一条固本合同未尽事膛宜，经发包人止与承包人协商须一致，签订补建充协议，补充荣协议与本合同棵具有同等效力悔。然第十二条笔其它约定事项递：坛**丙______满______号______葱______寄______付舅______矮______龟______占______屠______质______草______钱______杆______唱______珍______脆______焦______索______挡______牧______陆______弦______唇______猴____渣第十三条争议饶解决办法巩***动本合同发生争档议，发包人、秃承包人应及时蕉协商解决，协慎商或调解不成灯时，发包人、哑承包人同意选肤择以下第种方矛式解决：另由品______求______仆__争_门仲裁委员会仲聋裁；幕向微_蜘（勘察人住所板地）赤_酸人民法院起拆辨。谜（注释：关于郊争议解决方式倍的选择应注意秆：如果选择文第姨1幸种仲裁方式即，甘艘则斩1杨、根据得《最高人民法论院关于适用〈绞中华人民共和魄国仲裁法〉若间干问题的解释概》第七条驴“燕当事人约定争肾议可以向仲裁部机构申请仲裁低也可以向人民锈法院起诉的，阳仲裁协议无效蒜。但一方向仲拨裁机构申请仲前裁，另一方未严在仲裁法第二撇十条第二款规冰定期间内提出叠