工程内部承包合同简易大全7篇

第页共页工程内部承包合同简易大全7篇[参考合同]工程内部承包合同简易大全7篇。随着经济开展与经营需要，承包经营广泛应用于各个行业。当我们进展承包时，为了防止期间产生非必要的争议，当事双方必定需要签订承包合同。所谓合同就是是当事人协商一致的而确定的书面协议。关于承包合同您知道有哪些是需要特别关注的呢？考虑到你的需求，我们特意整理了“工程内部承包合同简易”，欢送你阅读和，并分享给身边的朋友！工程内部承包合同简易篇1甲方：(转出方)朝阳村六组(以下简称甲方)乙方：(转入方)胡家庙村一组杨XX(以下简称乙方)甲乙双方本着平等、老实信誉、合作双盈的原那么，为明确双方的权利、义务和责任，甲方把桃儿山XX场流转给乙方。经双方协商一致，签订以下协议：一、流转范围：大沟堰塘以上所有XX地(面积1500亩)。二、流转年限：同XX场产权年限(________年)。三、流转方式：1、甲方明确手续，确证本次流转XX权符合国家关于材XX、经济XX或薪炭XX要求。2、乙方依法享有采伐利用权，XX中XX木资的采集利用权、补偿权及其他开发利用权和品种权。3、场内种植及维修(修路、修房等)由乙方自由安排。4、进场道路土地由甲方提供(乙方不承当土地赔偿费用)。5、甲方负责完善上述XX地中村民集体流转转让合法手续(以获得权属村委会或村民大会决议为准)。6、协议生效后，XX场内所有苗木归乙方所有，甲方负责协助乙方明确宗地范围，树立宗地标志并组织勘验。XX场以前合同在本协议生效之日起作废。四、流转条件：1、乙方为甲方修泥结碎石路约1.5公里，路宽4米。乙方不得再向甲方收取任何费用，更不得向甲方提任何要求。2、获得政府道路工程资金后，乙方无条件硬化为甲方修泥结碎石路1.5千米为水泥路，甲方不承当任何费用。五、本协议未尽事宜，双方可协调签订补充协议具有同等法律效力。六、本协议一式四份，甲乙双方各执一份、朝阳村村民委员会一份、顾县镇一份，自双方签字之日起生效。协议年限________年到期时失效。监证机关：甲方(签字)：乙方(签字)：甲方代表：签订日期：________年____月____日工程内部承包合同简易篇2发包方(甲方)：劳务分包方(乙方)：为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，按照国家、省、市政府的有关规定，本着平等自愿、公平信誉、协商一致的原那么，经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：总单价元/m，(其中平安30%，主体55%，粉刷15%)。4、施工期限：年月日起年月日止。5、质量要求：合格。6、平安文明目的：杜绝重大伤亡等各种平安事故发生。7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算为准。二、劳务承包范围及工作内容：1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容：2.1人工费：2.1.1构造主体：根底下人工配合清土、根底(不包含防水层)、主体框架构造模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2.1.2砌体：建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。2.1.3粉刷：室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2.1.4现场平安：按标准规定应该考虑的施工脚手架、平安围栏或空间平安防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”平安防护，施工用电按标准防护和维护。2.1.5文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2.2施工机械工具费：2.2.1主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2.2.2辅助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承当。2.3材料费2.3.1周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立平安网。2.3.2小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2.3.3施工用电由甲方提供至一、二级配电柜;即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具，均应由乙方自己装备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责配合水管安装，材料自备。3、承包内容不含工程及材料：3.1不含工程：电费、水费、根底降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢构造、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。三、工期、质量、平安1、总工期日历天。以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒因素(以甲方签证为准)工期顺延。2、工程质量标准：合格(以质量部门评定的工程质量为准)。3、平安：工程建立大开展，平安责任重如山。①乙方必须给每位职工购置人身，该工程在施工过程中所发生的一切大小平安事故及其疾病、打架、斗殴等不管轻重，均应由乙方自已承当。②必须严格按平安施工条例进展施工。③假如乙方违犯平安施工条例，施工时被业主、甲方、监理及其相关部门四、甲方的责任和义务1、甲方负责提供乙方工地、材料堆场及其他设施，以满足乙方在施工现场的消费所需场地。2、甲方负责主轴线(控制线)、高层点、技术交底、并向乙方提供所需的施工图三套和施工方案、施工方案、设计变更等。3、甲方负责施工现场主要材料供给(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的及时供给和调配。4、甲方负责协商质量监视站和五大责任主体关系，以及施工现场内各分包单位之间的关系。5、甲方应按节点及时对乙方完成的工程量进展验收，并结算劳务工程款，不得无故延期和克扣。6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退，对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处分。五、乙方的责任和义务1、乙方施工必须对所属人员进展施工平安、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的，签订合同时，必须编制施工人员花名册(一式三份)附后，提供身份证复印件。2、乙方单位委派同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，分开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工地工作。3、因乙方原因造成的质量问题，由乙方承当全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量处分单。4、乙方严格执行甲方编制的施工进度方案，因乙方原因造成的工期拖延，由乙方承当全部责任。5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必须持有特殊工种操作证，制止无证人员上岗。6、乙方应根据甲方在工期、质量、平安、文明施工的总体要求，组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%以上，保证连续施工，不影响正常工期。7、乙方应保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监视部门的检查、验收工作。9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的，照价赔偿和无条件返修。10、乙方应先向甲方交工期、质量、平安保证金万元。11、乙方庆设有专职平安员，乙方人员进展日常和检查，确保。12、制止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工，制止施工人员家属进住施工现场。六、结算与付款1、结算1.1劳务总单价元/m(建筑面积，根底和顶部分按建筑物落地面积的%算面积)。1.2设计变更或甲方原因引起的返工或增减工程量，按照河南省版建筑和装饰预算定额的工日含量，每一个综合工日元进展调整、结算，并记取相应的材料费、机械费。2、付款：按完成节点支付已完劳务工程量2.1该工程出±0.00付万元，随后每二层主体结付所完成工程量的80%，照此类推，至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。2.2工程开工经业主和相关职能部门验收合格后，甲方支付至劳务工程总价款的95%，余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。2.3每次结算付款要在节点完成十日内到位。2.4因甲方原因或其他配合因素造成的停工，甲方应承当乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。23、劳务企业支付劳务费时，必须编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。4、根据政府标准，甲方不得无故拖欠劳务费，否那么应承当一切责任(包括经济责任)。七、文明施工1、为到达合同平安文明目的，乙方人员应服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。2、乙方人员必须遵守法纪，不打架、不聚赌、不盗窃、不留宿妇女，不在施工现场随意大、小便。3、乙方人员应遵守宿舍，保护公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，减少疾病，防止中毒事件发生。4、工地使用的建筑材料合理利用，周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。建筑垃圾及时清运到指定地点。八、事故处理及保险1、按照国家《建筑法》、《劳动法》规定，根据政府和建立主管部门要求，发包方工程工程部必须为其劳务作业的现场工作人员进展监视和管理。2、发生重大伤亡及其他平安事故时，劳务分包人员立即发包方工程工程部，由工程工程部在规定的时间内报告上级主管部门。并保护事故现场。上级主管部门对事故现场进展调查，同时按有关法律、法规进展处理，所发生的平安事故均有乙方自己承当，因总承包费中已含总价30%的平安费用，超出部3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时，按事先约定处理。4、事故发生时，双方有责任采取必要的，防止或减少损失。九、合同的解除1、具有以下情况之一的，甲方可解除合同：1.1乙方在试用期内发现不符合录用条件的;1.2乙方不服从甲方的管理和安排，不能保证施工质量、进度，不能保证平安消费、文明施工的;1.3乙方严重违背甲方的规章制度劳动纪律的。2、具有以下情况之一的，乙方可解除合同：2.1甲方宣告破产或频临破产，处于法定整顿期间的;2.2甲方不能履行合同或违背国家法律、法规，进犯乙方合同法权益，无故克扣或严重拖欠劳开工程款的。3、任何一方解除合同时，必须提早十天通知对方。十、双方约定的其他事项1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日，甲方有权解除合同，乙方三日内撤出工地，甲方另行组织施工队伍，双方结算所干工程量，乙方应承当违约责任并赔偿甲方损失。2、因甲方在施工过程中造成工程停工，所有的误工，机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方承当。十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必须严格履行，任何一方违背本合同规定，给双方造成损失的，应给与经济赔偿。十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原那么协商解决，协商不了时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜另行协商。十四、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完一切合同内容，结算所有手续后失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日发包方(甲方)：承包商(乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的根底上，结合甲、乙双方及本工程的详细情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：详细工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、及书面通知为准。二、工期：开工日期为，完工日期为三、工程质量：1、严格按照图纸、变更和现行有关标准要求施工。2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板，并在征得甲方同意后进展大面施工;假设乙方有新工艺、新技术应用的建议，需经甲方认可并做样板。3、分项工程按楼层划分验收批，验收标准执行现行相关标准，各验收批应确保主控工程必须合格，否那么那么该验收批单价下浮15%;一般工程按高级要求抽查项数，要求合格率90%，否那么该部分工作量单价下浮10%四、工程单价：1、乙方以包工不包料，包部分施工机械的方式进展承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架，其余周转材料、机具等均由乙方自备，含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。2、工程量计算方法：按福陕西省20_年建筑、装饰预算定额规那么计算。3、单价：砌砖墙：元/平方米构造柱和圈梁砼浇筑(修补)：元/平方米内墙粉刷(含梁、柱面)：元/平方米外墙)粉刷(含线条、分隔缝、栏杆、滴水线及屋面零星构件：元/立方米;天棚粉刷(含各种板底、滴水线)元/平方米地面、屋面找平(含分隔缝)：元/平方米地面贴砖(cm)：元/平方米内墙面贴砖：元/平方米楼梯贴砖(含找平、挡水线、踢脚线)：元/平方米(按程度投影面计算);地面缸砖踢脚线：元/米地面水泥砂浆踢脚：元/米细石混泥土地面、屋面：元/米彩瓦屋面及铺保温板(含收口及油漆等)：元/平方米管道井粉刷：元/平方米;管道井封堵：元/个。实际完成工作内容，按以上单位结算。以上单位中，所有线条、线角、滴水线、门窗洞口等装饰线条及室内天棚部分修补均不另外计价，所有内外墙阴阳角均须抽角且不另外计价。五、甲、乙双方职责一、甲方工作1、开工前三天，向乙方提供确认的施工图纸及相关资料，并向乙方进展平安、文明、技术交底，向乙方提供施工所需水、电的搭接点。2、为乙方办理现场所需的出入证、工作证等相关证件和登记手续。3、对班组进展管理、监视、指挥、负责施工现场各单位、部门、班组间的协调配合工作。4、定期按工程进度及工作量发放进度快。5、工程部定期举行例会，协调解决施工现场问题。二、乙方工作1、理解施工图纸及施工技术方法，有不明白的地方请示现场工程部管理人员。2、自行配置施工所用的手动、电开工具、施工电缆、灯泡、工作梯等相关用具。3、服从现场工程部管理，遵守施工现场的各项规定。4、施工时间班组长必须在施工现场，并按时参加工程部召开的会议及活动，如因事须分开现场必须向工程经理请假，并指定一人代理自己的工作。5、乙方应自行处理与工人、与材料提供商及第三方的纠纷，不得由此影响甲方利益，否那么应承当由此给甲方造成的一切直接、间接损失。6、本合同履行过程中如有新增工程内容时，乙方接甲方代表通知后，应立即执行，新增工程内容在本合同已有结算方式的，按已有结算方式执行，如须甲乙双方协商价格的，双方可友好协商，但不得乙新增内容价款未协商或未确定而回绝施工或停工。六、关于工期、质量、平安、违约的约定1、工程质量要求合格，按国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-20_)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进展验收。2、因业主要求对工期进展协调改变的，甲乙双方约定的工期也随之进展相应的调整改变，以甲方书面通知为准。3、因乙方责任，不能按期开工、中途无故停工及班组人员太少影响工期，乙方承受甲方的相应处分。4、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰功臣施工及验收标准》、《建筑安装工程质量评定统一标准》以开发公司(甲方)、监理、甲方所提出的质量要求作为该工程的质量评定标准。5、甲方对乙方进展平安教育并提供现场所需平安设施和警示标志，乙方有权利和义务对其保护，不得破坏和挪用。6、由于乙方在施工工程中违背有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此造成的一切经济损失和责任。7、因乙方原因造成的返工、延误工期及原材料浪费，甲方有权做出相应的处分。8、甲供材料在施工完毕后结算，假设用量超过定额损耗，那么超出部分由乙方负责。9、合同期限内，因乙方与第三方就财务和人员损失形成争议，对本合同工程工程工程进度、质量和社会形象产生负面影响时，乙方应当在时间发生之日或甲方通知要求的时限内解决争议，消除对本工程的负面影响。假设乙方未能解10、乙方进场施工必须严格执行《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-59)，《陕西省劳动平安条例》及国家现行的平安标准、标准、条例，必须遵守甲方现场平安管理规定，如违背上述规定及要求而发生的平安事故均由乙方自行解决，同时，乙方应承当相应经济损失和法律责任，并承当由此给甲方及第三方造成的一切经济损失和法律责任。乙方人员因自身原因或任何第三方原因所导致的人身伤害由乙方自行负责解决，假设导致甲方对此人身伤害承当任何不利，甲方有权从乙方的应付工程款中作相应抵扣，缺乏部分由乙方补足。11、进度违约：如乙方延误工期(本条所指合同中约定的任何时间控制点)，每延迟壹天，乙方向甲方支付人民币贰仟元整违约金。12、乙方应在合同约定的时间内按时完本钱工程内容，每延迟壹天，乙方向甲方支付违约金￥20_.00元，并承当由此给甲方及第三方带来的一切损失(包括直接损失、间接损失等)。假设乙方延迟工期累计达15日，那么甲方有权解除合同。如费乙方原因造成的工期延误，须经甲方书面确认，工期可予以顺延。13、乙方注意保护甲方的已完成品、半成品。由于乙方造成的甲方已完成品、半成品的损坏或污染，乙方应在合同工期内恢复，其恢复费用由乙方自行承当。由于乙方原因不能及时恢复而通过甲方另行组织恢复的费用，由甲方从乙方工程余款中扣除，缺乏部分由乙方补足。14、合同，违约方向守约方赔偿损失并支付违约金。15、在合同约定的乙方应承当的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的任何利益中直接扣除，且甲方对未扣除的部分有进一步追偿权利。16、乙方原因造成工期累计延误15日的或乙方未能按合同约定的期限完善工程所涉及的相关手续而影响甲方使用，或工程质量不合格，并经整改后仍无法到达合同约定的质量要求，或甲方决定另行组织施工单位整改，甲方有权终止本合同并停顿支付合同价款，乙方同意按甲方的书面通知退场，并向甲方支付合同总价一倍的违约金，并承当由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。七、关于工程价款支付及结算的约定1、本工程采取单价包干的承包方式。本合同所涉及的装修内容均以单价包干方式结算，结算单价以附件1中所列包干单价为准。该包干单价包括不但限于主辅材料费及相应的采购费，损耗及保管费、人工费、机械费、运输费、各项管理费、技术措施费、平安文明施工措施费、总包配合费、进场材料取样检测费、室内环境质量检测费、建渣清理费、赶工费补偿、税金等及完本工程的所有风险、责任等。该包干单价为最终结算单价，结算时不再做任何调整，工程量按照开工图进展核算。2、甲方供材料由乙方提交供货方案，该供货方案除定额规定的损耗外，乙方承当因多报、漏报、错报所发生的一切责任和费用(假设因甲方技术要求而超过定额规定的损耗，以甲方现场技术核定书面签证为准)3、工程款按以下方式支付：1)甲方(和开发公司甲方)、监理按国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-20_)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进展，验收合格后支付至决算的97%，余3%拘留为质保金;2)质保期(两年)满后假设无质量问题，一次性付清尾款(质保金无息)。六、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日总包方：(甲方)承包方：(乙方)为了加快甲方总承包大兴新区三民村馨苑小区1#楼工程建立速度，保证质量按期任务，甲方拟将本工程的分部分项工程由乙方承包施工。为明确双方责任，权利和义务到达互惠互利的目的，经双方充分协商达成以下条款，以便双方共同遵守。一、工程内容：1.设计单位：2.建立单位：3.工程名称：三民村馨苑1#楼4.工程地点：三民村5.构造形式：剪构造二、承包方式及承包价款1、承包方式：包工及包周转材料及辅料(注不包括：钢筋、水泥、石子、砂、砖、涂料、瓷砖)。2、承包价款：不含税的价格(含：模板、支撑、钢管、扣件、平安网、外架及平安防护设施，钢筋制安、焊接及机具、二级电箱、电缆、混凝土布料机、机具、劳保用品、室内外抹灰)，(不包括水、电、暖安装、油漆刷白、玻璃、防水工程、另外墙保温只限人工费)。3、合同价款：元/㎡三、承包工程内容及工作量1、承包范围：按构造设计图所包含的根底垫层及垫层以上所有的土建工程的主体构造以及本工程所涉及的辅助工程施工，平安文明工地施工，外加的拉搭设撤除。2、工程内容及要求：按照设计及验收标准，平安文明施工规程的标准完成：根底垫层及垫层以上设计蓝图所包含的钢筋、模板、混凝土保温(内外墙保温板除外)、室内外抹灰巾瓷、楼地面室内外土方等工程场管理;平安文明所涉及道路场地硬化的材料加工、制安、装卸车、二次倒运、冬雨季工程的施工。(空调预留洞除外)。四、结算程序及方式：1、±0.00以下建筑面积按倍计算面积;2、±0.00以上按建筑面积计算，详细按“20_”预算定额标准执行。3、主体封顶屋面防水以上构筑物按实际面积计算，檐高缺乏2.1m按实际面积的1/2计算-五、付款方式：1、乙方垫资至层封顶后付已完工程量的75%;按元/㎡进展结算;2、层封顶后以上按月进度付已完工程量的75%;按元/㎡进展结算;放假甲方按已完成的工程量的80%支付乙方工程款;按进度款单结算。4、后续工程量甲方按月进度的75%支付乙方已完工程量的工程款;5、主体工程完工验收合格时，甲方支付给乙方主体工程款的80%;6、甲方全部工程开工交建立单位验收合格后，甲方支付给乙方总工程款95%;一月内确定工程决算。7、留5%保修期满后一次性付清，保修期为一年。(保修金不计利息)六、工期要求和工期奖罚：根据甲乙双方商定：本工程工期为一年(详细以甲方进场开工令为准)。七、工程质量等级和要求：本分项工程质量等级为合格工程质量等级，因乙方施工原因造成达不到合格等级，甲方按结算价的2%以下收取赔偿损失。八、平安、文明施工要求和等级：乙方必须保持施工现场现场和生活区整洁，必须符合(建工施工平安文明施工工地管理评比方法)要求。劳务价格中已含1.6%的文明现场施工增加费，假设因乙方在自己工作范围内未到达等级要求，没有评比上文明工地等级，那么按人工费总价一定比例扣除文明施工增加费，但甲方协商周边关系及硬件设施。九、甲乙双方责任、权利和义务：1、甲方：(1)乙方进场甲方向乙方提供施工图纸、设计变更、技术组织施工。(2)乙方做好抄平放线及各分项分部工程的自检和技术复校工作，以书面形式报验，否那么造成的一切后果自负。(3)乙方主要施工人员，必执证上岗，必须承受甲方统一管理。遵守甲方各项规章制度，做到工完场清，文明施工。实行限额领料，完善领料手续，消耗控制在定额内，材料超出定额部分，甲方根据实际情况予以扣罚。(4)乙方必须严格按现行施工标准要求严格施工，如因乙方原因造成的返工，其返工部分人工费材料费全部由乙方承当，并承当返工人工费总和3%的罚款。(5)乙方施工员到位后，按甲方要求组织施工，要保证施工人员相对稳定，遇特殊情况，须经甲方同意，方可撤离施工现场，如未经同意擅自撤离施工现场，视为乙方单方终止合同，并由乙方承当全部法律责任及经济责任。(6)乙方所提供的材料、机械、设备及周围材料及辅助材料必须是合格产品。机械设备必须有专人管理。否那么造成的损坏丧失和不平安事故责任由乙方承当。(7)乙方应教育工人保护产品，做好产品保护工作对损坏产品的情况，要进展经济赔偿并自觉予以修复。(8)暂停证工本费、方案生育费及工人技术工程上岗证等由乙方承当。(9)因乙方原因造成的停工，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。十、平安文明消费：(1)乙方进入工地，必须严格遵守平安等规章制度，严格按照平安操作规程施工。坚决杜绝材料浪费及野蛮施工，乙方如违背规定，甲方有权对乙方进展罚款，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承当。(2)定期对工人进展平安意识教育，班前做平安交底，并有书面交底记录，设立专职平安员，随时随地催促检查，所有进场人员必须佩戴平安帽，高空作业必须戴平安带，严禁酒后上岗，打架斗殴，违者惩罚直至移交公安部门处理(平安帽、平安带、平安费用自理)(3)乙方所有施工人员，随时注意平安，做到不伤及别人或被别人伤及。乙方人员自身原因在工地上发生的一切伤亡事故由乙方负全部经济法律责任，以及由于乙方人员野蛮操作，造成工地其它人员伤亡事故，由乙方负全部经济法律责任。(4)在施工期间，乙方特殊工程人员，必须上岗，如因无证工作引起的事故及连带责任，均由乙方负责。(5)乙方施工人员进场后，必须将人员名册交到甲方及工程部，人员要调整要在名册上及时调整，否那么发生意外一切责任由乙方负责。(6)在施工现场，乙方不得使用16周岁以下的未成年人及50岁以上的老年工人，特殊人员由甲方认可前方可上岗，未经甲方同意，严禁职工家属，小孩借住工地宿舍，违背规定每人罚款100—500元，造成的后果均由乙方负责。(7)乙方严禁在宿舍内乱拉乱挂220V以上电线，严禁在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅，经发现除没收外，并罚款200元/只。十一、保修：乙方承当自己所承包范围的工程保修，保修安国家现行保险期文件规定执行，本工程保修金为合同价款的5%，保修期为壹年。保修金在整个工程经质检部门验收合格壹年后一个月内一次性结算。十二、其它约定：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程内部承包合同简易篇3发包方：(以下简称甲方)________________承包方：(以下简称乙方)________________经甲、乙双方充分协商，结合工程详细情况，本着互惠互利的原那么，甲方将工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、保温形式及保温层厚度：胶粉聚苯颗粒外墙外保温25mm、30mm。4、执行标准：现行保温相关标准和图集以及按设计图。二、承包范围：外墙外保温。三、承包方式：包工包料(乙方自行负责材料采购及组织施工);包检测合格、包验收合格、包资料包交验合格。四、合同工期：工程总工期约天(不可抗拒的因素除外)，每栋进场日期到施工完毕，详细进场日期以甲方书面通知及经甲乙双方共同现场查勘具备进场条件为准。五、合同价款、结算方式及付款方式：1、本工程暂定工程量为：保温部分约51000平方米，非保温部分约24000平方米(以现场实际施工面积为准。)最终结算方量以双方现场实际收方为准。2、本工程保温部分包干单价为：25mm厚为39元/平方米，30mm厚为40元/平方米(其中包括人工、材料、资料、检测、平安、验收)。非保温部分包干价为元/平方米(非保温和底糙层甲方免费向乙方提供河沙、水泥)。3、结算方法及付款方式：每月按工程进度的80%支付工程进度款(每月的25日计量，次月的10日前支付工程进度款。)。工程大面积完工后支付至总工程款的80%，保温工程单项验收合格后，一个月内支付至总工程款的95%，其余5%作为工程质量保修金，从保温工程完工之日算起，一年之内付清。六、甲方的权利和义务：1、有权审定乙方编制的施工方案，对乙方施工中的工程质量、工程进度、平安文明施工等实行全过程的监视管理，定期或不定期对施工现场的质量、平安文明施工情况进展检查，对不符合质量、平安文明施工要求和公司有关规定以及损害公司形象、信誉的行为有权制止。2、应提供完好的施工作业面给乙方，甲方不能因自己其他部分施工方便而影响乙方施工，如遇特殊情况，甲方应提早通知乙方，双方友好协商。3、应协助安排乙方的施工用水、电接口、材料堆放临时库房、工人临时住房。4、应协助乙方做好已完工部分的成品保护工作。5、单栋工程施工完成后甲方应在10日之内组织验收，逾期不验收那么视为认同该工程合格。6、应按合同约定支付工程款。七、乙方的权利和义务：1、认真履行本合同，重合同，守信誉，依法建立，守法经营，维护甲方的信誉和形象。2、参加甲方组织的现场交底，拟订施工方案和进度方案。3、主动承受国家相关职能部门及国家在质量、平安文明的监视、管理和检查，自觉遵守甲方的有关技术质量管理制度、平安文明施工管理制度等的规定。4、指派为乙方驻工地代表，联络，负责合同的履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。假设因质量原因造成返工，由乙方负责完成。5、严格执行施工标准、平安操作规程、环境保护规定。作好各项质量检查记录，编制工程结算。八、质量、平安、文明施工管理：1、本工程质量等级确定为：合格。2、本工程平安、文明施工达合格。3、本工程质量、平安以及在施工过程中自觉地承受甲方有关管理人员的监视和检查，并遵守甲方的有关技术管理制度、平安文明施工管理制度等规定，承受甲方管理人员的监视检查，认真作好施工现场的平安、文明施工工作，做到标准化管理。4、如甲、乙双方有争议时，以政府质监、平安部门认定为准。5、乙方施工人员进场后，甲方须为其买工伤保险及意外伤害险。九、违约责任：1、甲方应按合同规定的时间付款，每延迟一月，应按未付工程款总额的5%作为违约金赔偿给乙方。2、乙方假设因自身原因未按时将工程交付甲方使用，那么应承当每延误一月所应承当的工程款5‰作为违约金。十、其他约定：1、垂直运输(指施工升降机但不含施工吊篮)、脚手架、相关配合及工人临时住房由甲方免费提供。2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具。3、双方在本合同履行中发生争议，首先协商解决，当协商不成时，可向原告方人民法院起诉，由人民法院裁决。4、未尽事宜双方本着友好的原那么协商解决。5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程内部承包合同简易篇4甲方：_________〔发包方〕乙方：_________〔承包方〕甲乙双方按照相关法律法规，结合工程的实际情况，达成如下协议。第一条承包工程概况_________。第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律_________。第三条图纸_________。第四条甲乙双方驻工地代表_________。第五条甲乙双方的根底工作_________。第六条工程进度方案_________。第七条工程监视〔包括隐蔽工程的中间验收等〕_________。第八条人事同价款及其调整_________。第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间_________。第十条工程验收_________。。第十一条决算_________。第十二条保修_________。第十三条争议处理_________。第十四条违约责任_________。第十五条双方约定的其他内容_________。第十六条本合同一式_________份，当事人各执_________份。本合同自_________年_________月_________日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。发包方：承包方：____年____月____日工程内部承包合同简易篇5甲方：______________乙方：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就本工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：江苏省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库平安维修工程2、工程地点：防汛防旱抢险中心内二、工期：1、开开工日期：20_年8月29日-20_年10月27日(详细以开工报告为准)2、合同总工期为60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。三、质量标准采用以下：符合国家质量验收标准;四、合同价款本合同工程价款结算采用以下种方式：1、采用固定单价方式，固定单价为元/平方米(工作量按实结算)五、付款方式1、工程款按审计完毕后付至审定价的90%，留置10%质保金一年后付清。六、材料、设备供给：七、质量及验收1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收标准执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体构造的，应终身质保;2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，假设确实需更换，应提早3天以书面形式向甲方申请，否那么，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。3、工程质量验收必须按标准进展，所有工程资料须与工程施工同步进展，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收前方可进展下道工序施工。6、甲方应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。假设屡次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。7、开工后，乙方应书面通知甲方验收，乙方在开工后天内提供符合标准性要求的开工图及全部开工资料，并应一式份。8、其他约定：按图纸说明施工，到达甲方的要求，制止随地洒落、倾倒。八、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进展审核批准，安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度方案组织施工，承受甲方、监理对工程进度的监视、检查，工程实际进度与方案不符时，甲方、监理有权责令限期改良，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度方案时，甲方有权暂停支付工程款。假设乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否那么甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承当延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决九、平安及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关平安操作管理标准。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否那么后果自负。3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承当全部经济责任。5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。6、乙方应按____有关部门规定进展施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处分和损失由乙方自行承当。7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否那么甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。十、甲方责任1、按约定提供图纸资料，及进展图纸技术交底。2、按约定向乙方支付工程款，假设甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承当应付款部分的银行贷款利息。4、履行其它本协议约定的义务以及负责十一、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现成心损害声誉，严重违背纪律，违背协议内容的行为，甲方有权给予经济处分，直至终止合同。3、应注意保护生态环境，注意施工平安，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否那么，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承当。5、质保期内假设发生质量问题，乙方应在接到甲方或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否那么维修费从质保金中扣减。6、乙方应按照相关规定，主动对工程工程进展质量跟踪回访。十三、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违背，按本协议相关约定承当违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承当违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违背本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承当违约金。十二、附那么1、本协议经双方签章后生效。2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程内部承包合同简易篇6简易建甲方：________________身份证号：________________：________________乙方：________________身份证号：________________：________________甲乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。一、合伙宗旨：在合法合理的前提下，搞好工程建立，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。二、合伙经营工程和范围：合伙工程以________________公司中标合同确认的施工工程内容和范围为准。三、合伙期限：合伙期限至合伙施工的工程完工，各方结算完毕为止。四、出资方式：甲方负责现金出资;乙方负责施工，并由甲方负责工人工资的发放。五、盈余分配及债务承当：1、盈余分配：盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配。2、合伙如产生债务，先由合伙财产归还，合伙财产缺乏清偿时，以各合伙人的约定的出资为根据，按比例承当。六、退伙：合伙期间原那么上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意;七、合伙期满：合伙期满，甲乙双方按合伙协议进展结算，盈、亏均按比例进展分配、承当;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。八、违约责任：合伙人一方违背本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承当赔偿责任。甲方：________________乙方：________________________年________月________日________年________月________日工程内部承包合同简易篇7甲方：法定代表：乙方：法定代表：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原那么，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地址：第二条工程范围及内容1、工程范围：2、承包方式：第三条工程期限1、开工日期：2、开工日期：3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。第四条质量标准1、工程质量到达省优至鲁班奖。2、工程质量评定等级为优良。3、符合国家质量验收标准。4、双方约定的标准，详细为：第五条合同价款本合同工程价款结算采用以下种方式：1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。假设变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，假设变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算，并按以下约定执行：(1)工程预算价：(工程完毕后按实结算)工程单价:(含外运等其他一切费用)(2)按实际发生的工程量，结合甘肃省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进展审计确认。(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。(4)假设涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方工程负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关工程负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批前方可生效，否那么甲方有权不予认可。(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，获得监理、甲方确实认前方可。(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进展结算。第六条付款方式1、本工程预算款为：扣回工程预付款的方式为:2、工程款按方式支付，详细为：(1)本工程无预付款;(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%;(3)(4)(5)总工程款的%作为质量保证金，假设无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。第七条材料、设备供给第八条质量及验收1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收标准执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体构造的，应终身质保。2、工程经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，工程经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，假设确实需更换，应提早3天以书面形式向甲方申请，否那么，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。4、工程质量验收必须按标准进展，所有工程资料须与工程施工同步进展，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收前方可进展下道工序施工。6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。假设屡次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。7、开工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在开工后天内提供符合标准性要求的开工图及全部开工资料，并应一式份。8、其他约定：按图纸说明施工，到达甲方、监理的要求，制止随地洒落、倾倒。第九条施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进展审核批准，安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度方案组织施工，承受甲方、监理对工程进度的监视、检查，工程实际进度与方案不符时，甲方、监理有权责令限期改良，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度方案时，甲方有权暂停支付工程款。假设乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否那么甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承当延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。3、工程经理：现场代表(乙方)：监理：现场代表(甲方)：4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决第十条平安及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关平安操作管理标准。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否那么后果自负。3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承当全部经济责任。5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。6、乙方应按____有关部门规定进展施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处分和损失由乙方自行承当。7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否那么甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。第十一条甲方责任1、按约定提供图纸资料，及进展图纸技术交底。2、按约定向乙方支付工程款，假设甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承当应付款部分的银行贷款利息。4、履行其它本协议约定的义务以及负责第十二条乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现成心损害声誉，严重违背纪律，违背协议内容的行为，甲方有权给予经济处分，直至终止合同。3、应注意保护生态环境，注意施工平安，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否那么，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承当。5、质保期内假设发生质量问题，乙方应在接到甲方或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否那么维修费从质保金中扣减。6、乙方应按照相关规定，主动对工程工程进展质量跟踪回访。第十三条违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违背，按本协议相关约定承当违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承当违约金，或每天按元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违背本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承当违约金。第十四条附那么1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于年月日在签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：受权代表(签字)：受权代表(签字)：年月日年月日建立工程内部承包合同合同范本网栏目推荐你阅读“建立工程承包合同”等专题内容。建立工程内部承包合同篇1甲方：乙方：甲方将___________________承包给乙方修建。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿和老实信誉的原那么，双方就本工程施工协商一致，达成以下条款，订立本合同，共同遵照执行。一、工程名称：_____________。二、工程地点：_________________。三、承包范围：__________，建筑面积给平方米的主体修建。四、承包方式：双包，乙方包工，包材料及施工机械、机具。五、承包内容：1、乙方负责该工程施工图纸内的主体修建工程，包括室内抹灰，外墙抹灰，粘贴外墙砖。2、甲方义务施工前，负责三通一平，水电由甲方接至施工场地边。3、乙方在进场施工前甲方负责把相邻的门市界限或用地协调完善，确保乙方顺利施工。六、施工质量：乙方负责按国家建筑施工标准验收标准进展，保质保量完成施工图纸的主体及部分装饰修建。在施工中，必须按甲方要求，文明施工、平安施工。七、工程单价：甲方以实际修建面积进展计算，每平方米甲方付给乙方元。八、建筑面积正1楼以后墙至前门市柱夹为准，进展测量计算，二、三楼以实际面积进展测量计算。九、甲乙双方签定本合同后乙方须交万元工程保证金给甲方，负一楼及正一楼主体修建完工后，甲方将万元保证金退还给乙方。十、付款方式：负1楼及正1楼主体完工后，甲方以修建实际面积按80%工程款支付给乙方，二、三楼以此进展，待有关部门验收合格后，甲方一次性将工程款付给乙方。十一、违约责任：1、合同签订后，双方不得违约，如有一方违约，将支付守约方总工程款的30%的违约金。2、假设甲方不按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，造成的一切损失由甲方负责。十二、施工工期：在年月日完成，如遇不可抗力的因素，那么工期顺延。十三、平安事宜：乙方在施工过程中，必须确保施工平安，严格按《四川省平安消费条例》、《平安施工操作规程》，按标准化施工。乙方工人进入施工现场，必须戴好平安帽，高空作业必须系平安绳，乙方在施工中发生任何事故，由乙方自行负责，乙方进场之前，必须向有关保险部门购置民工的民工保险，否那么不能进展修建。十四、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同双方签字盖章后，合同一式两份，结清账务本合同自然生效。甲方：乙方：建立工程内部承包合同篇2发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)根据“中华人民共和国合同法”的有关规定，为了明确有关施工中的权利，义务和经济责任，经双方充分协商。同意签订本合同。第一条：工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.约定工艺要求：第二条：承包内容，工程造价及承包方式一、承包内容及工程造价1.承包内容：2.工程总造价：3.其它约定事项：二、承包方式：第三条：工期1.工程预计日开工。有效期天。2.如遇以下情况，可合理顺延工期：(1)因为甲方原因——如施工手续不全等冈素或现场条件不具备;(2)在组织施工过程中由于人力不可抗拒的灾害及风、雨、雪因素或国家政府规定而不能连续施工;(3)工程变更导致的工期顺延;(4)非乙方原因停水、停电、停气造成停工;(5)甲方代表同意给予顺延的其它因素;第四条：图纸设计甲方设计的工程，签约时间向乙方提供工程图纸二套，土建平面图、剖面图各一份。第五条：甲方责任和义务1、负责搞好开前施工现场路通，电通、场地平整、撤除高空障碍。2、解决四邻相关以及外界干预施工的问题，并办妥一切准建手续和负责组织协调整个施工现场的平安。3、提供施工电，容量A，电费由甲方承当，电线接到施工现场。根据现场条件提供住宿。不收住宿、水、电费。4、选派施工现场代表同志，负责施工现场的签证、盖章及日常事务。第六条：乙方责任和义务1、组织施工人员、机具、材料进场后，应遵守甲方工地有关规定，严格执行平安操作规程，因乙方原因造成的工伤事故，由乙方负责。2、把好质量关、技术关、确保工程技术资料齐全。3、乙方人员进场后，应遵守甲方工地有关规定，严格执行平安操作规程，因乙方原因造成的工伤事故，由乙方负责。4、施工场地要整洁卫生，做到文明施工。5、选派施工代表同志，负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。第七条：设计变更及工程质量1、假设工程在施工中有设计变更，因变更增加的费用，由甲方承当，延误的工期相应延顺。2、乙方必须按设计要求施工，根据国家现行施工标准和操作规程精心施工。第八条：工程价款支付与结算1、合同签订后，甲方支付乙方工程款计元;作为预付款。预付款不到位合同不生效。2，甲方支付乙方工程款计度款。3，甲方支付乙方工程款计度款。4、工程开工后三日内，甲方支付乙方剩余工程款计元。5、甲方应严格安装合同规定的时间和数额按时付款，否那么应承当违约责任和赔偿给乙方造成的损失同时工期相应顺延，如不能按时付款乙方有权撤出工器具设备、人员。第九条：平安施工1、甲乙双方必须贯彻执行工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，平安配套设施乙方自备、且费用自理，甲方不在承当费用。2、由乙方原因造成的工伤事故，责任和发生的费用乙方承当。3、甲方不得要求乙方违背平安管理规定进展施工，因甲方原因导致的工伤事故，由甲方承当责任和发生的费用。第十条：违约责任如一方不按本合同约定履行义务，违约方应赔偿对方合同价款%的违约金。第十一条：合同期限本合同一式份，以签字盖章之日起成立交生效，到工程完工及工程款全部付清后终止。第十二条：未尽带宜，由双方另作协商，并签订书面协议与本合同有同等法律效力。合同如争议，双方协商处理或由有关部门解决。附那么：发包方：承包方：代表：代表：：：签订日期：年月日建立工程内部承包合同篇3XX县甲方：XX人民政府〔以下简称甲方〕乙方：XX建筑安装工程〔以下简称乙方〕XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算根据该工程承包价为：2362173.00元〔人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费〕，本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价〔合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算〕。施工单位按图施工，以合同中的总价进展决算，建立方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容XX村公路砼路面改造工程长4.37216公里，对路基进展整治，铺筑水泥稳定层〔底基层水稳层可用片石补强〕，新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米×2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供给及要求1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否那么，发现一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求〔1〕河沙：河沙或机械吸沙；〔2〕片石：300号强度以上；〔3〕碎石：正规产地碎石；〔4〕条石：300号强度以上；〔5〕水泥：32.5级普通水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监视小组的监视员或县质检站或农村公路建立指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出现场，否那么由监理工程师或建立单位组织运出，产生的费用由施工单位承当，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月〔日历工期〕，自20xx年9月3日至20xx年3月2日〔详细工期开场时间以指挥部开工令为准〕。2、工期允许延长的条件：〔1〕建立单位变更设计，阻碍了施工进度；〔2〕异常恶劣的气候条件，影响施工平安或工程质量；〔3〕建立单位通知暂时停工。3、工期延长的决定，假设发生第2条规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第２条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场开工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。假设施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提早完工一天奖500元。6、该工程以开工验收合格之日为开工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、协助乙方落施行工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工需要，费用由乙方承当。3、派驻现场质量监视人员，监视乙方施工质量。4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、根据乙方的开工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、承受甲方、铜梁县公路质量监视检测站、县农村公路建立指挥部建管处对施工现场的质量监视。4、工程完工后，按交通部公路工程交〔竣〕工方法编制工程开工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部ＪＴＧＦ80-20xx《公路工程质量检验评定标准》执行，必须到达合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规范进展施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实可靠，各个工序结束后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进展下一个工序施工。否那么，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到到达设计要求，所发生的返工费用由乙方承当。7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承当。8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。9、经历收假设是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必须无条件在限期内返工直至到达合格工程。由此造成逾期交付的，应承当工期延误责任。假设在限期内不返工，建立单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从开工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内假设发生质量缺陷，乙方应无偿返工到达合格工程，假设乙方不履行返工义务，那么由甲方组织别人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方在施工过程中，应实在加强平安管理，做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标志，必须确保车辆和行人平安。假设发生平安责任事故概由乙方全部承当法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款〔县补助资金按县相关政策支付〕，路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、Ｃ20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信誉社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收到达优良工程建立方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付缺乏损失部分，守约方有权追偿缺乏部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停顿施工，除诉讼保全以外。十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。发包人〔公章〕：承包人〔公章〕：法定代表人〔签字〕：法定代表人〔签字〕：年月日年月日建立工程内部承包合同篇4发包方〔以下简称甲方〕：代表人：承包方〔以下简称乙方〕：责任人：按照《中华人民共和国民法典》及相关法规的有关规定，甲方就_____________________工程的承包事宜与乙方协商，约定把该工程交由乙方承包，经双方协商，签订本合同，遵照执行。一、工程工程1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：本工程建筑面积共计________平方米。5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币______________元。二、工程期限1、工程总工期为_________天〔日历天〕，自________年____月____日开工至________年____月____日开工验收。2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。三、工期顺延1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工；3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工。5、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电_____天以上，影响正常施工；6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。四、双方职责甲方职责1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；2、去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；3、解决施工用水、电和运输道路的畅通；4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；5、组织设计、施工单位进展工程设计交底；6、工程开工时，及时组织人员验收，按时支付工程款。乙方职责1、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；2、负责编制施工组织设计或施工方案；3、平安、文明施工，酒后不得作业；4、工程完工时，积极配合甲方完成验收工作。五、工程质量1、本工程质量经双方研究要求到达：____________2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进展施工，并承受甲方派驻代表的监视。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后____日内，甲方支付不少于合同总价的____%备料款给乙方，计人民币________万元；2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的____%时，按规定比例逐步开场扣回备料款。3、工程价款支付到达合同总价款的________%时，不再按进度付款，办完交工验收后，余款一次性支付给乙方。七、平安施工1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承当。3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。八、违约责任1、甲方的责任：〔1〕未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除开工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。〔2〕工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。〔3〕工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。〔4〕乙方验收通知书送达____日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。〔5〕不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。2、乙方的责任：〔1〕工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。〔2〕工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建立工期延迟的规定偿付逾期罚款。九、纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门，进展调解；解决不了的，可选择下述第〔〕项处理：〔1〕向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，〔2〕直接向工程所在地人民法院起诉。十、合同的生效与终止1、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。2、本合同自双方代表签字，加盖公章起生效；工程开工验收符合要求，结清工程款后终止。3、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：住址：代表人：联络方式：________年____月____日乙方：住址：责任人：联络方式：________年____月____日建立工程内部承包合同篇5甲方(发包方)：__________________乙方(承包方)：__________________住址：__________________身份证号码：__________________按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致订立本合同。一、承包工程范围和内容：1、范围：________楼工程，根底主体工程混凝土、砌体、土方等分项工程包括图纸、设计变更及技术措施内的全部内容。2、内容：1)施工准备阶段的临时设施、办公室等搭设，工地现场机械的转移、就位安置，生活区施工围墙的砌筑，施工道路、硬化、场地平整、浇筑养护;脚手架地坪的硬化，排水沟的开挖砌筑;砂石料堆放场地的平整(优质工程、标化达标工地所需泥普工工作量)。施工现场围墙、仓库、道路、配电房、厕所等临时设施按实结算。2)、根底大开挖由甲方承当，根底30CM内的土方的挖土修整、挖排水沟、小量回填夯实、砌砖模、集水井、砼模、胎模、抹灰、浇、填垫层、抽排水等所有根底分项、砖石分部;各项混凝土工程浇捣时泵车就位接拆泵管;各类预制构件、搁板、拉结筋、预制块、粉刷时施工洞砖砌封闭，木砖预制块，监理业主的合理建议施工组织设计中技术措施及江苏省质量通病控制标准等文件内容由乙方承当。(本工程不发生点工工资)3)混凝土浇筑前后的场地整理(材料场地、施工场地)清理，清扫每个层次砼浇好或砖砌体施工后场地与外架上清理，(多余砼必须经工程部同意，由