工程承包合同电子版4500字7篇

第页共页工程承包合同电子版4500字7篇工程承包合同电子版4500字7篇。合同范本网相关栏目“工程承包合同”。在法律法规逐渐普罗群众之后，合同局部无效的，不影响其他局部的效力。签订书面合同明确详细并固定双方的权利义务，有利于防止纠纷。您对于合同的知识掌握了多少呢？你也许需要"工程承包合同电子版"这样的内容，欢送阅读。工程承包合同电子版【篇1】最新锚杆工程承发包合同发(总)包单位：_________(甲方)承(分)包单位：_________(乙方)根据《中华人民共和国民法典》，以及有关规定，结合本工程的详细情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条

工程名称：锚杆工程建立地点：_________第二条

建立规模、面积(工程量)和承发包工程的范围及内容：1.基坑锚杆_________条，包括现场已浇注_________条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_________延米。2.锚杆施工根据设计方案和相应施工标准，工作内容包括：①锚杆钻孔;②锚杆设置及灌浆;③锚杆张拉与锁定。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进展调整，从而最后确定开工日期，乙方应按此开工日期开工。第四条

工程质量标准及保修条件、期限，按本条第_________项执行：1.按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2.按照国家《现行建筑施工标准大全》有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条

承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按_________元/米计价。详细工期要求为：在_________个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张拉完毕至少一半锚杆。第七条

甲方应负责完成以下工作：1.在开工前三天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工(安装)图纸与说明书和有关的技术资料各一份;水电安装图纸_________份;地质勘探资料一份;建筑(安装)答应证和报建审核意见书。2.提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3.以上工作由_________统一解决安排。第八条

乙方应负责完成以下工作：1.在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监视执行施工方案的根据。2.全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3.完工后，提供有效的开工资料两份。第九条

乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术标准和操作规程进展施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须承受质量监视部门和甲方的监视，甲方发现其在主要形象上拖进度_________天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_________天内必须采取有效措施纠正。否那么甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要构造或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在_________天内会同设计单位进展处理，并办理技术签证。否那么，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条

甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进展监视，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，催促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条

材料、设备的供给及其消耗含量和价差处理，按本条第_________项执行：1.工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_________的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进展调整。2.施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条

工程价款的支付和结算必须划(汇)入乙方的开户银行：_________办事处，帐号：_________。否那么，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第_________项执行：(一)按市建立银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订_________天内，按总造价(当年方案)的百分之_________预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之_________，工程进度百分之时付款百分之_________，工程进度百分之时再付百分之

_________，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定开工结算后付清。(二)工程款支付方法：1.合同签订七日内，甲方向乙方支付_________元备料款。2.乙方完成进度达50%时，甲方再向乙方支付工程总造价的40%。3.乙方完成进度达90%时，甲方再向乙方支付工程总造价的15%。其余款项在地下室施工到0.00时付清。工程结算：乙方应在全部工程开工验收合格后_________天内提出开工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_________天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。双方对开工结算确认后_________天内，应进展退补结算。第十三条

甲方因消费或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进展调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条

工程交工验收1.工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收标准和质量检验标准为根据。2.隐蔽工程在隐蔽前_________天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予成认。假设事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承当，所耽误的时间应顺延工期;复查不合格，检查费用由甲方承当，乙方应负责无偿返修。假设乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不管检查结果是否合格，一切费用由乙方承当。3.工程(包括单项工程)开工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进展验收。验收工作在工程开工后_________天(单项工程七天)内进展，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《开工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进展翻修或补建后，再进展验收，直至到达符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为开工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为开工日期;验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程(包括单项工程)未经历收，甲方提早使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承当责任。4.工程开工后，应绘制开工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘开工图。第十五条

奖励1.提早开工或赶工奖励：_________。2.乙方按期开工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_________分之_________奖励给乙方。第十六条

违约责任1.甲方逾期供给材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_________天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2.甲方不按期拨付工程款，从超过_________天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停顿施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承当，工期顺延。3.乙方逾期开工，从逾期_________天次日起，每逾期一天，按工程总造价(单项工程按该项工程造价)的万分之_________向甲方偿付违约金。4.甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程)，乙方逾期提交开工结算的，从逾期_________天次日起，每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的万分之_________向对方偿付违约。5.一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_________天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条

遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第_________项处理：1.报上级有关部门裁定。2.工期顺延。第十八条

其它事项及补充条款1.有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进展的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成局部。2.乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否那么，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处分或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3.甲方无偿提供乙方施工人员共_________人的住宿及生活用水、用电。4.乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份;副本四份，双方各执二份;送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________住所：_________

住所：_________签约代表(签字)：_________

签约代表(签字)：_________：_________

：_________：_________

：_________邮政编码：_________

邮政编码：_________签订地点：_________

签订地点：__________________年____月____日

_________年____月____日工程承包合同电子版【篇2】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务，乙方有承接施行该工程的施工资质和才能，甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承当，双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原那么，就春熙路轻临设围护工程施工承包事宜达成以下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：春熙路群光大陆广场临设围护工程1.2工程地点：成都市春熙南路，联升项规划红线外。1.3承包管理范围：临设围护工程的土建、钢构造安装、给排水安装、装饰工程施工(构造层数为两层，建筑面积约20xxm2)。包干范围包括根底、主体、及水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装等。1.4承包方式：双包，即包工包料。第二条工程工期：总工期20天，不含灯箱广告牌制作、安装工期。(其中阶段工期为：根底施工4天;轻钢构造、屋面及内外装饰、安装施工16天。)自20xx年4月1日起——4月20日止。第三条工程质量：3.1按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300—20xx及配套的`分部工程的施工质量验收标准、规程、标准等。主控工程、一般工程到达合格标准;观感评定到达好的标准。3.2严格按照业主签字认可的施工图进展施工。3.2工程质量合格，观感到达好的标准并到达群光公司、街道办、房地产公司要求。3.3质量保修期2年。合同价款、结算及支付方式：4.1工程暂定总造价为200万元，大写：贰佰万元整。(支付进度款按甲方审定预算或概算为准，最后以结算为准，其中广告、灯箱制作安装由乙方分包，费用为25.8万元，甲方另支付乙方5%的分包管理费。)4.2结算方式：工程乙方施工完局部成开工验收合格后按建筑工程计价定额(SGD1—7—20xx)及相关配套文件进展结算，取费级别为三级Ⅰ档。4.3费用支付方式：根底施工完成开场安装钢构造后3日内支付合同总价的60%，工程完工经历收合格后支付至合同总价的80%，工程开工验收结算办理后一月内付至结算总价的95%，留5%质保金，一年后一周内支付。第五条乙方责任5.1按照规定时间和质量标准要求完成施工任务。5.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周边等成品不受损坏。5.3负责施工现场的平安、保卫、垃圾清运、消防等工作，处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。第六条工程保修6.1本工程保修期为2年，保修期自开工验收合格之日起计算。6.2假设本工程发现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内完成保修。第七条乙方责任7.1负责按时、按质完本钱工程施工任务。7.2按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进展平安文明施工。7.3施工期间应严格按照《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》和《中华人民共和国平安消防条理》和其它相关的法规、标准。并严格采取平安防护、防火措施，并承当由于自身原因造成的财产损失和相关事故责任。7.3乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理，并积极主动做好相关部门的配合工作，做到礼貌合作。第八条甲方责任8.1按时向乙方提供本工程施工设计图。8.2负责按4.3条之规定按时、足额支付工程款项。8.3协调乙方与业主、街道办等相关部门间的关系。第九条违约责任9.1违约方承当违约责任。9.2因乙方原因造成工期每延后1天，每天应承当20xx元/天的违约责任;因甲方不按时付款，按应付款金额支付乙方银行同期贷款利息。第十条其他约定本工程施工完成后，甲方将本工程的第二层交由乙方管理。本合同自双方签字盖章之日起生效本。合同一式六份，甲乙双方各执三份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方代表：乙方代表：地址：地址：：：20xx年月日工程承包合同电子版【篇3】甲方：合肥同物资贸易乙方：合肥中海建筑安装根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就合肥同物资贸易钢构厂房工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：合肥同物资贸易钢构厂房工程2、工程地点：合肥市大兴镇兴港路二、工程范围及内容：工程量：541平方米承包形式：施工总承包〔合同造价不包括管理费、税金、水电、消防、装饰、避雷、防火涂料等〕三、工期：1、开工日期；2、开工日期：3、合同总工期为个工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。四、合同价款本合同工程价款结算采用以下方式：1、本工程总价为人民币贰拾玖万伍仟元整〔￥295000、00元〕，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加局部按实结算。假设变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，假设变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、本工程最终按实结算并按以下约定执行：〔1〕工程总造价；人民币贰拾玖万伍仟元〔工程完毕后按实决算〕备注：〔甲方提供厂房根底钢筋〕〔2〕按实际发生的工程量，结合安徽省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后进展审计确认。〔3〕所有工程量必须在每月五日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。〔4〕假设涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方工程负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关工程负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批前方可生效，否那么甲方有权不予认可。〔5〕变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。〔6〕取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。〔7〕工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，获得监理、甲方确实认前方可。〔8〕合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进展结算。五、付款方式〔按进度付款〕〔1〕本工程自本协议书签订之日起三日内甲方须支付乙方工程预付款人民币伍万元整。〔2〕厂房混凝土根底浇筑完工甲方须支付工程进度款人民币伍万元整。〔3〕厂房钢构主材进场甲方须支付工程进度款人民币拾万元整。〔4〕厂房主钢构安装完成后甲方须支付乙方工程进度款人民币伍万元整。〔5〕厂房混凝土地坪浇筑完成后甲方须一次性支付乙方工程款叁万元，剩余工程款经甲方验收合格后一次性付清。六、质量及验收1、工程质量必须严格按现行国家验收标准执行。质量保修期壹年，如工程内容涉及主体构造的，应终身质保。2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，假设确实需更换，应提早3天以书面形式向甲方申请，否那么，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。3、工程质量验收必须按标准进展，所有工程资料须与工程施工同步进展，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收前方可进展下道工序施工。5、甲方及监理应在收到乙方请验报告后八小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。假设屡次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。6、开工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在开工后十天内提供符合标准性要求的开工图及全部开工资料，并应一式肆份。7、其他约定：按图纸说明施工，到达甲方、监理的要求，制止随地洒落、倾倒。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进展审核批准，安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度方案组织施工，承受甲方、监理对工程进度的监视、检查，工程实际进度与方案不符时，甲方、监理有权责令限期改良，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度方案时，甲方有权暂停支付工程款。假设乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量90%支付，否那么甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承当延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。3、工程经理：现场代表〔乙方〕；监理代表：现场代表〔甲方〕；4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决八、平安及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关平安操作管理标准。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否那么后果自负。3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中如发生由乙方单方面原因造成的人身伤亡事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承当全部责任。5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。6乙方应按____有关部门规定进展施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处分和损失由乙方自行承当。7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否那么甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。九、甲方责任1、按约定提供图纸资料，及进展图纸技术交底。2、按约定向乙方支付工程款，假设甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承当应付款局部的银行贷款利息。4、履行其它本协议约定的义务以及责任。5、乙方在工程施工过程中如遇外部人为干扰甲方应积极出面给予解决。十、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现成心损害声誉，严重违背纪律，违背协议内容的行为，甲方有权给予经济处分，直至终止合同。3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否那么，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方自负。十一、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违背，按本协议相关约定承当违约责任。2、如延误工期或出现质量问题，以及违背本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承当违约金。十二、附那么1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于年月日在〔合肥同物资贸易〕签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方〔签章〕；乙方〔签章〕；法定代表人：法定代表人：受权代表〔签字〕：受权代表〔签字〕：年月日年月日工程承包合同电子版【篇4】发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：为了保证平安消费，进步消费效率，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定，结合本工程详细情况，经甲乙双方共同协商，共同制定本合同，明确双方的权利、义务、责任，以便共同遵守。一、承包形式1、双方一致同意，乙方独立承包甲方所属矿区井下采掘工程施工，实际施工范围确实定以甲方提供的施工图说明的范围做为准。〔根据实际消费情况，施工范围经双方协商可作调整，调整范围以书面形式确认。〕2、乙方以大包干的形式对甲方工程进展承包〔即：包施工、包产量、包进度、包本协议约定乙方提供的材料、包动力消耗、包施工人员的组织管理、包甲方提供的施工设备使用操作及维修保养〕，并对平安消费、工程质量和产品质量全面负责。依法独立承当承包范围的平安消费责任、民事责任。二、承包工程内容1、开拓工程：扩帮、起底按相应工程单价计算。2、探矿工程：3、采准工程4、回采工程：上述全部工程的工程量及其他技术参数以甲方交付乙方的施工图描绘为准，甲方交付乙方的施工图作为本合同的附件。三、计价方法及单价〔一〕、计价方法1、验收合格的掘进工程，按工程量乘以单价计算总价。2、出矿量按毛矿扣除废石和水份之后的净矿量计算；矿石总价按净矿量乘矿石单价计算总价。〔二〕、单价以上掘进费用定额，按掘进工作面涌水量小于40m3/h计算。单工作面涌水量大于40m3/h时，甲方承当超出局部排水电费。四、设备、材料供给〔一〕、甲方负责提供的设备、材料1、由甲方提供的大型设备包括：动力变压器、配电柜、牵引车、整流柜、破碎机及皮带运输机、永久水泵、永久提升机、永久空压机、磁滑轮。详细内容见本合同《附件一：甲方提供设备明细表》。2、甲方向乙方提供以下主要材料：地面井下铺轨材料、主风水管、主电缆、电机车架空线及配件、绞车首次使用的钢丝绳及斜井首次使用的地滚等。详细内容见本合同《附件二：甲方提供材料明细表》。〔二〕、乙方负责提供的设备、材料乙方承包工程中除第三条第〔一〕项明确由甲方提供的大型设备、材料外，其余一切材料消耗、水电动力消耗、工器具及其它设备的配置等全部由乙方负责，所产生的费用由其承当。五、乙方应当承当的其他费用1、乙方负责承包矿区、生活区范围内的平安管理工作，包括按法律、法规规定的要求装备足够的平安管理人员，工程专业技术人员；以及对员工进展平安教育培训，培训费用由乙方负担。2、承包范围内的设备、材料运杂费，小型设备的安装费、货场管理其他辅助工程费，临时支护平安措施费。3、乙方自主负责承包范围内人员的组织、录用；材料进购、保管，费用由乙方自行负担。乙方自主协调与相关部门的关系，甲方可以应乙方的恳求帮助乙方进展协调，所产生的费用由乙方自行承当。4、乙方依法向相关部门按期缴纳相关税费，因乙方缴纳不及时所产生的罚款或其他损失由乙方自行承当。5、在承包工程后乙方的生活和消费的费用，乙方所有人员的保险及福利待遇。六、乙方承诺1、消费任务：全年方案消费铁矿石万吨〔净矿量〕，各种规格井巷详细安排及采矿作业方案以当年甲方下达的消费作业方案为准。2、乙方保证实现本合同约定的工程质量、产品质量、工程进度、产量、设备完好率等方案指标。3、平安消费责任目的：无因工死亡事故、无重伤事故。平安教育、平安管理工作严格按《平安消费监视管理协议》、《平安消费目的管理责任状》执行，完成平安消费目的任务。4、乙方在承包期内管理和使用甲方提供的主要设备完好率到达95%以上，其他设备、设施完好率到达85%以上。七、工程进度、质量要求及工程款支付方式1、乙方每月消费的矿石产量和井巷掘进量与产品质量、工程质量，必须严格按照甲方下达的当月消费任务和设计要求及本合同约定的标准执行，本合同没有约定标准的适用国家标准2、出矿矿石块度小于400MM，进入选厂大于400MM大块由乙方处理，费用乙方负责。3、回采施工严格按设计要求进展，严格控制废石混入，制止矿石、岩石岩混倒，发现一次乙方向甲方支付违约金5002000元，根据情节由甲方确定详细数额。4、掘进工程计量，以甲乙双方月底共同验收的工程量为准。结算矿量以甲方质检部计量的净矿量为准。5、乙方完成甲方下达的月掘进方案任务100%—110%〔不含110%〕时，掘进单价执行本合同单价；完成甲方月方案任务110%—120%〔不含120%〕时，掘进单价上浮10%；完成甲方月方案任务120%—130%时掘进单价上浮20%；完成方案任务130%以上时，掘进单价上浮30%；未完成当月掘进任务时，当月掘进单价按照当月掘进完成量占当月任务百分比乘以约定单价执行。6、工程款支付以甲方当月下达的消费方案为根底，按照当月进度，次月25日前拨付上月工程款的90%〔10%为质量保证金；矿石及采矿工程不留质量保证金〕7、乙方平安考核不合格按甲方《平安消费目的管理责任状》约定标准承当违约金。八、工程验收1、乙方按照《矿山井巷工程施工及验收标准〔GBJ213—90〕》和相关规定及施工图纸组织施工，确保工程质量全部合格。双方以上述标准进展验收、评定工程质量等级。2、为了确保工程质量，乙方自购材料必须有合格证、化验单、否那么不得使用，材料代用需甲方同意签字方可代用。3、验收时间定为每月20—25日，由甲、乙双方共同参加验收。不合格工程由乙方无偿按期整改，直至合格为止；4、验收隐蔽工程，乙方需要提早24小时以书面形式通知甲方代表，如甲方代表不到场，乙方可自行隐蔽并做好记录，甲方应承当并且予以签证；6、工程开工交付消费使用，乙方施工的工程一年内出现工程质量问题由乙方无偿负责修理或赔偿。7、锚喷巷道的验收，按《锚杆喷射混凝土支护技术标准〔GB50086—20xx〕》进展验收，经甲方同意的喷浆工程，可以按实际喷厚进展结算。九、甲方的权利、义务1、甲方负责对矿山进展统一规划开采方案设计和消费管理。甲方每月初以书面形式向乙方下达当月消费方案和任务，甲方下达的消费方案和任务作为本合同的组成局部。2、在甲方核定范围内，甲方负责火工材料供给，超出核定用量的局部乙方按照甲方购置本钱价格的120%支付甲方费用。甲方有权利监视乙方对火工材料的运输、贮存、管理和使用，纠正乙方不符合管理要求的作法。3、甲方出借现有固定设施〔包括办公室、宿舍、库房、机房等〕、生活设施给乙方无偿使用，详细内容见《附件四：甲方提供消费、生活设施》。乙方接收上述设施后，房屋修缮由乙方负责，修缮费用由乙方承当。该房屋交付乙方后产生的其他费用如水费、电费等亦由乙方负担。4、甲方有权利对乙方进展平安文明消费管理，有权制止乙方的违章行为；有权对乙方消费进展平安检查，提出平安整改指令，乙方应当遵照执行。对乙方的违法乱纪、违章行为有权制止。5、甲方有权对乙方产品、工程不合格，完不成消费任务等违背合同的行为要求乙方给付违约金，违约金计算方法为：不合格的产品、工程或未完成任务金额的30%。十、乙方的权利、义务、责任1、乙方有按合同约定获得工程款的权利。2、乙方应当全面负责消费过程中的平安、技术管理、确保消费平安和质量。3、乙方负责承包范围内甲方提供的主要大型设备的维修保养，确保设备完好率，完好标准见本合同《附件三：设备完好标准》。乙方使用甲方的设备使用完毕后应完好的`交给甲方。如有损坏须赔偿甲方损失。4、乙方必须服从于甲方平安消费管理，严格按照甲方设计要求和消费方案安排消费；甲方制定的各项平安管理制度，平安操作规程，乙方遵照执行。5、乙方更换工程经理或负责人需经甲方同意6、乙方必须按照国家劳动法规的要求，与自己聘用的管理人员及施工人员签定书面劳动合同，同时要将所签定的劳动合同复印件提供给甲方，如乙方不履行签定劳动合同的义务而造成的任何形式的后果，均由乙方自行承当相关责任，乙方不得招聘不明身份的人员，并对所要招聘人员严格管理。7、乙方承包工程后要加强平安管理，防止平安事故的发生。乙方应承当在消费、生活中因自身平安的措施不力而发生的设备事故、人员伤亡事故及其它平安事故的责任和因此发生的费用。十一、合同的解除1、经双方协商一致可以解除本合同。2、发生以下情形之一者，甲方有权解除合同，乙方在接到甲方《解除合同通知书》之日起10日内退出消费现场，造成损失乙方自行承当。〔1〕出现乙方以任何方式组织人员围攻、殴打甲方工作人员，或冲击甲方办公场所。〔2〕出现乙方回绝承受甲方平安指令，不服从甲方依法进展的平安消费管理行为。〔3〕乙方连续二个月完不成任务湖当月产量完不成方案的50%。〔4〕本合同约定的履行期限届满。〔5〕由于乙方的各种违约行为，乙方在接到甲方终止〔解除〕合同通知书，10日内必须撤离施工现场，如不撤离每日支付甲方违约金万元人民币整，直至乙方撤离完毕。3、合同解除后乙方未的中深孔、存窿矿量按以下方式结算：1〕、符合设计要求的中深孔按总进尺乘以单价计算总价。单价为元/米。2〕、存窿矿量按照数量乘以单价的方式计算总价。存窿矿量按照甲方的设计和现场实测资料确定，双方对计算方法有争议的由甲方委托有资质的机构按照甲方的设计和现场实测资料重新评估计算，所产生的费用双方平均分担。存窿矿量单价为元/吨。十二、其它1、乙方在矿区内建立房屋的行为需获得甲方同意，详细内容双方另行书面约定。2、合同执行中发生纠纷，应友好协商解决，不能协商解决的，任何一方均可以向合同履行地人民法院诉讼。3、本合同有效期自签定之日起至年月日止。4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商补充。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：：20xx年月日20xx年月日工程承包合同电子版【篇5】智能化系统建立工程合同甲方〔发包人〕：_________乙方〔承包人〕：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建立要点与技术导那么》〔修订稿〕中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，根据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件〔包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表〕，并在双方研究、讨论最后确认的设计文件〔同投标文件〕的根底上，确定由乙方对本工程实行总承包〔系统集成〕。为明确工程内容及双方权利、义务，本着互相协作，严密配合的原那么，根据《中华人民共和国民法典》、《智能建筑工程质量验收标准》〔征求意见稿〕及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合该工程详细情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一局部

工程概况1．工程概况1．1

工程名称：_________小区智能化系统工程1．2

工程地点：___________________________1．3

工程内容1〕本次智能化系统工程建立包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。2〕本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统〔模拟展板〕，双方另行协商解决，不包含在本合同中。3〕本次工程建立包括很多可选工程或设备〔可建立、可不建立〕，可选工程或设备如需要建立那么作为增项工程进展，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选工程或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、/E-Mail效劳器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4〕还有局部建议自购工程或设备，建议自购工程或设备是本智能化系统工程有机构成局部，不可缺，由甲方负责采购。建议自购工程或设备包括：机房子系统、卡座播送系统。5〕本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选工程，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。第二局部

工程承包范围2．工程承包范围承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。第三局部

合同总额、承包方式及合同文件组成3．合同总额及承包方式3．1

合同总额〔或者称为工程总造价〕即委托乙方建立_________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元〔_________元整〕。3．2

承包方式：该工程采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包平安文明施工的方式进展总承包。3．3

特别说明1〕在本次智能化系统建立中，所有子系统中所涉及的顾地牌PVC管价格均由甲方提供，假设价格发生变化，以最终价格为准，补差价〔如单价高于合同价，甲方补高出局部差价〕。2〕在本次工程中，未考虑智能化系统工程主干路由，由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔___80PVC管道。3〕合同中有不可预见因素，假设发生增减项，双方补签增、减项合同，一起构本钱合同的有效组成局部。4．组成合同的文件4．1

本合同4．2

_________小区智能化系统招标书4．3

_________小区智能化系统工程技术解决方案书4．4

_________小区智能化系统工程设备清单及报价4．5

_________小区智能化系统工程施工组织方案4．6

中标通知书4．7

图纸4．8

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部第四局部

词语定义5．词语定义5．1

甲方〔发包人〕：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。5．2

乙方〔承包人〕：指在合同中约定，被发包人承受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。5．3

工程经理：指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。5．4

监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并获得相应工程监理资质等级证书的单位。5．5

工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在合同中约定。5．6

工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。5．7

合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承当质量保修责任的款项。5．8

追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。5．9

费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承当的经济支出。5．10

工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数〔包括法定节假日〕计算的承包天数。5．11

开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开场施工的绝对或相对的日期。5．12

开工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。5．13

图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸〔包括配套说明和有关资料〕。5．14

施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工使用的任何其他场所。5．15

书面形式：指合同书、信件、等可以有形地表现所载内容的形式。5．16

违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承当的责任。5．17

索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承当责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和〔或〕工期顺延的要求。5．18

不可抗力：指不能预见、不能防止并不能克制的客观情况。第五局部

施工组织方案及工期6．施工组织方案及工期6．1

根据工期定额及使用需要，确定本工程总工期为________日历天〔公历日〕。开工日期：_________年________月_______日〔以开工报告为准〕；开工日期：_________年_______月________日〔一次预埋随土建；二次预埋及安装调试随装修〕。6．2

进度方案1〕甲乙双方签订合同后，乙方在15日内做出工程工程方案书、工程施工组织方案书〔已提供〕，经甲方确认前方可施工。2〕承包人〔乙方〕应在每月25日前，将当月的工程进度方案提交工程师，工程师应在_________日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。3〕承包人必须配合土建主体工程进度方案组织施工，承受工程师对进度的检查、监视。7．开工及延期开工7．1

承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。7．2

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推延开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。8．暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停顿施工，并妥善保护已完工程。承包人施行工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在24小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承当发生的费用，工期不予顺延。9．工期延误9．1

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：1〕发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸；2〕发包人未能按合同的约定提供开工条件；3〕发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进展；4〕工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进展；5〕设计变更和工程量增加；6〕一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；7〕由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误；8〕不可抗力；9〕双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他情况。10．工程开工10．1

承包人必须按照协议书约定的开工日期或工程师或发包人同意顺延的工期开工。10．2

因承包人原因不能按照协议书约定的开工日期或工程师同意顺延的工期开工的，承包人承当违约责任。10．3

施工中发包人如需提早开工，双方协商一致后应签订提早开工协议，作为合同文件组成局部。提早开工协议应包括承包人为保证工程质量和平安采取的措施、发包人为提早开工提供的条件以及提早开工所需的追加合同价款等内容。第六局部

双方一般权利和义务11．工程师权利与义务11．1

如实行工程监理的，发包人应在施行监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。11．2

监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师：姓名：_________职务：_________发包人委派的职权：_________需要获得发包人批准才能行使的职权：_________工程师应按合同约定行使职权，发包人在合同中要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。11．3

发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师：姓名：_________职务：_________发包人委派的职权：_________〔其职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权互相穿插。双方职权发生穿插或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。〕11．4

合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应根据合同在其职权范围内客观公正地进展处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。11．5

除本合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。12．工程师的委派和指令12．1

工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提早7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师受权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进展确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进展纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其别人员均无权向承包人发出任何指令。12．2

工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给工程经理，工程经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后24小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承当，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。12．3

工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承当延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。12．4

如需更换工程师，发包人应至少提早7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。13．工程经理13．1

工程经理的姓名：_________职务：_________13．2

承包人根据合同发出的通知，以书面形式由工程经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。13．3

工程经理按发包人认可的施工组织方案和工程师根据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联络时，工程经理应当采取保证人员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承当由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承当费用，不顺延工期。13．4

承包人如需要更换工程经理，应至少提早7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。14．甲方责任14．1

甲方责任：1〕办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、提供智能化系统公用管道、提供中心机房等工作，使施工场地在承包方开工前具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；2〕开工前将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；3〕开工前开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；4〕开工前向乙方〔承包人〕提供施工场地的工程地质和园区地下管线资料，对资料的真实准确性负责；5〕开工前完成施工答应证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、作业等的申请批准手续〔证明承包人自身资质的证件除外〕；6〕确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进展现场交验；7〕在_________年_________月_________日前组织承包人和相关人员进展图纸会审和设计交底；8〕协调乙方〔承包人〕与其他施工方的配合关系，监视、检查工程质量、进度，并指派专人负责；9〕向乙方〔承包人〕免费提供器材保管库房；10〕向乙方〔承包人〕免费提供施工场地办公和生活的房屋及设施。15．乙方〔承包人〕工作15．1

乙方责任：1〕施工前将相关的设计、施工组织方案送甲方审查；2〕向工程师提供月度工程进度方案及相应进度统计报表；3〕遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安消费等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承当由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；4〕保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承当因自身原因违背有关规定造成的损失和罚款；5〕工程器材进场未交给甲方〔发包人〕之前，承包人负责保管，在承包人保管期间发生损坏，承包人负责出资维修；如因发包人提早使用造成损坏，由发包人承当维修费用。第七局部

质量和检验16．工程质量16．1

工程质量应当到达协议书约定的质量标准〔其中PVC管由发包人统一报验〕；质量标准的评定以施工组织方案书中相关标准为根据。另：因园区主干路由由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔PVC管道，验收时主干路由以甲方提供的根底为验收根据，其余以电信部门标准为准。16．2

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别承当。17．检查和返工17．1

承包人应认真按照标准、标准和设计图纸要求以及工程师根据合同发出的指令施工，随时承受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。17．2

工程质量达不到约定标准的局部，工程师一经发现，应要求承包人撤除和重新施工，承包人应按工程师的要求撤除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承当撤除和重新施工的费用，工期不予顺延。17．3

工程师的检查检验不应影响施工正常进展。如影响施工正常进展，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承当，相应顺延工期。17．4

因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承当。18．隐蔽工程和中间验收18．1

工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，承包人进展自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人方可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。18．2

工程师不能按时进展验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进展验收，承包人可自行组织验收，工程师应成认验收记录。18．3

经工程师验收，工程质量符合标准、标准和设计图纸等要求，验收12小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进展隐蔽或继续施工。19．重新检验如承包人未通知发包人验收隐蔽工程，发包人有权要求重新验收，无论有无质量问题，所发生的费用均由承包方承当；如承包人通知发包人验收隐蔽工程，发包人未进展验收，或发包人已进展验收而要求重新验收时，无论有无质量问题，所发生的费用由发包人承当，与此同时发包人应赔偿承包人损失，并相应顺延工期。第八局部

平安施工20．平安施工与检查20．1

承包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。20．2

发包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违背平安管理的规定进展施工。因发包人原因导致的平安事故，由发包人承当相应责任及发生的费用。21．平安防护21．1

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开场前应向工程师提出平安防护措施，经工程师认可后施行，防护措施费用由发包人承当。21．2

施行作业，在放射、毒害性环境中施工〔含储存、运输、使用〕及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的平安防护措施，经工程师认可后施行，由发包人承当平安防护措施费用。22．事故处理22．1

发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承当发生的费用。22．2

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第九局部

付款方式及工程量计算23．付款方式23．1

本工程实行工程总费用包干，无预付款，每月按照经核实的工程实际进度的85%支付工程进度款，开工验收后，支付至已完实际工程量的95%，质保期满后支付剩下的5%款。23．2

工程因甲方原因进展重大调整〔重大调整条款双方另行约定〕所产生的追加合同价款或减少的合同价款，应与工程款〔进度款〕同时调整支付。24．工程量的计量24．1

承包人在每月的28日前，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程量〔以下称计量〕，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的根据。24．2

工程师收到承包人报告后3天内未进展计量，从第4天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的根据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。24．3

对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。第十局部

工程变更25．工程设计变更25．1

施工中发包人需对原工程设计变更，应提早14天以书面形式向承包人发出变更通知。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人重大损失，由发包人承当，延误的工期相应顺延。25．2

施工中承包人不得对原工程设计进展变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承当，延误的工期不予顺延。25．3

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承当由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。26．其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他本质性变更，由双方协商解决。27．确定变更价款27．1

承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。27．2

工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认。27．3

工程师不同意承包人提出的变更价款，按本合同关于争议的约定处理。27．4

工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。第十一局部

开工验收28．开工验收28．1

工程具备开工验收条件，承包人按国家工程开工验收有关规定，向发包人提供完好开工资料及开工验收报告；工程验收以发包人确认的工程施工图纸、设备说明书、工程施工方案及整体调试和验收方案、有关变更的书面文件为根据验收。28．2

发包人收到开工验收报告后5天内组织有关单位验收，并在验收后5天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。28．3

发包人收到承包人送交的开工验收报告后5天内不组织验收，或验收后5天内不提出修改意见，视为开工验收报告已被认可。28．4

工程开工验收通过，承包人送交开工验收报告的日期为实际开工日期。工程按发包人要求修改后通过开工验收的，实际开工日期为承包人修改后重新递交开工验收报告的日期。28．5

发包人收到承包人开工验收报告后5天内不组织验收，从第6天起承当工程保管及一切意外责任。28．6

中间交工工程的范围和开工时间，由双方约定，其验收程序按本条28．1款至28．5款办理。28．7

因特殊原因，发包人要求局部单位工程或工程部位甩项开工的，双方另行签订甩项开工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。28．8

工程未经开工验收或开工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承当责任。28．9

工程开工验收符合合同规定的验收标准后，发包方不得因其他经济纠纷回绝付款给承包人。29．质量保修29．1

本工程保修期自通过开工验收之日起计算，保修期为壹年；设备或子系统按厂方提供的保修条款执行，合同另附局部原厂家质保和售后效劳说明。29．2

保修责任范围：凡属于承包方施工及承包方负责的器材质量原因造成的系统故障，属承包方保修责任范围，承包方免费维修。第十二局部

违约、索赔和争议30．违约30．1

发包人〔甲方〕违约。当发生以下情况时，发包人应承当违约责任，并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期：1〕本合同第23条提到的发包人不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进展；2〕本合同第23条提到的发包人无正当理由不支付工程开工结算价款；3〕发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。4〕发包人没有按照合同付款条件及时付款给承包人工程款项，每拖延一日，按照应付款项的万分之一支付给承包人利息。30．2

承包人〔乙方〕违约。当发生以下情况时，承包人承当违约责任，并赔偿因其违约给发包人造成的损失：1〕因承包人原因不能按照合同约定的开工日期或工程师同意顺延的工期开工；2〕因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准；3〕承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。4〕承包人不按工期开工的，每逾期一日，按未开工工程造价的万分之一支付违约金，但违约金额总金额不超过本合同总金额。31．索赔31．1

当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。31．2

发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承当责任的其他情况，造成工期延误和〔或〕承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按以下程序以书面形式向发包人索赔：1〕索赔事件发生后7天内，向工程师发出索赔意向通知；2〕发出索赔意向通知后7天内，向工程师提出延长工期和〔或〕补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3〕工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4〕工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5〕当该索赔事件持续进展时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后7天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与31．2．3、31．2．4规定一样。32．争议32．1

发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。32．2

发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续：1〕单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停顿施工；2〕调解要求停顿施工，且为双方承受；3〕仲裁机构要求停顿施工；4〕法院要求停顿施工。第十三局部

合同解除、生效与终止33．合同解除33．1

发包人承包人协商一致，可以解除合同。33．2

发包人不按合同的约定支付工程款〔进度款〕，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进展，停顿施工超过7天，发包人仍不支付工程款〔进度款〕，承包人有权解除合同。33．3

有以下情形之一的，发包人承包人可以解除合同：1〕因不可抗力致使合同无法履行；2〕因一方违约致使合同无法履行。33．4

一方根据本条33．1、33．2、33．3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。33．5

合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承当，因未及时退货造成的损失由责任方承当。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。33．6

合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。34．合同生效与终止34．1

本合同双方签字盖章后生效。34．2

除第十一局部第29款外，发包人承包人履行合同全部义务，开工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。34．3

合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循老实信誉原那么，履行通知、协助、保密等义务。第十四局部

其他35．合同文件及解释顺序35．1

合同文件应能互相解释，互为说明。组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1〕合同书2〕图纸3〕投标书〔包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价〕及其附件4〕招标文件5〕工程质量保修条款6〕标准、标准及有关技术文件合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。35．2

当合同文件内容模糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进展的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本协议书关于争议的约定处理。36．语言文字和适用法律、标准及标准36．1

语言文字：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。36．2

适用法律和法规：本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑法》。">工程承包合同电子版【篇6】国际工程承包合同目录1．工程范围2．合同文件3．履约保证4．工程差价和完工时间5．转包和分包6．图纸7．一般责任8．完工9．工程保险10．人员和财产的损害11．第三方责任保险12．人员的意外事故或伤害13．对承包方未履行保险义务的救济14．应当遵守的法规和规章等15．其他承包方的参加16．承包方保持施工现场的清洁17．劳工18．材料和工艺19．施工的检验20．不适当工作和材料的撤换21．工程的中断22．开场和终止的时间23．工期的延展24．工程的进度25．工程的延期的损失计算26．工程完工的证明27．工程缺陷的保证和不履行义务的责任28．合同条款的变更、增加和删减29．由于工程数量变更所做的合同价格的调整30．设备、临时工程和材料31．工程量的计算32．临时款项33．付款和保存的余额34．对承包方违约的救济和权利35．特殊风险36．合同的落空及其补偿37．争议的解决——仲裁38．通知39．发包方违约40．文字41．应当遵守的法律本合同由_________代表的__________________〔公司〕，以下称“发包方”，和_________代表的__________________〔公司〕，以下称“承包方”，于_______年_______月在______________________________〔地点〕订立。承包方在_________国注册为法人，其主要办事机构位于___________________________，其代表已经被受权签订约束该法人的合同。双方达成如下协议：第一条

工程范围考虑到发包方将如下文所述付款给承包方，承包方特此与发包方订立协议，以执行、完成和继续与合同规定相符合的工作。承包方负责提供与第二条所列文件的条款、条件和要求相一致的、执行和完成工作所必需的所有劳工，包括其管理，材料，工具，建筑方法，设备和装备。第二条

合同文件以下文件应当被认为并被解释为合同的组成局部，即：1．投标须知；2．特别条件〔假如有〕；3．详细说明；4．图纸等。第三条

履约的保证在合同签订日，承包方应当向发包方提供总额为_________的履约保证金。该保证在指定的担保和／或持续期间到期前方可解除，并且承包方因此应当在此期间维持保证的有效性。假如承包方的义务和责任无论因为任何原因迟延超过规定的完工期，承包方应当同样地延展担保以覆盖这种迟延期间。第四条

工程总价和完成时间发包方同意支付工程费用，并且承包方同意承受基于数量单所规定的工程单价或合同条件下所确定的其他类似款项的总价为_______的工程费用。合同应当于__________________〔时间〕完成。第五条

转包和分包没有发包方预先的书面同意，承包方不应把本合同或其任何局部、或其中或其项下的任何利益转让。承包方不能分包整个工程。除了合同其他方面规定的以外，没有发包方预先的书面同意，承包方不应当分包工程的任何局部。这种同意，假如给出的话，不应当免除承包方在合同项下的任何义务和责任，并且他应当对分承包方、他的代理人或工人的违约和忽略负责。第六条

图纸图纸应当留在发包方的单独保管之下，但其两份复印件应免费提供给承包方。承包方应当以自己的费用提供、制作自己额外要求的复印件。在作合同完成时，承包方应当将合同项下提供的所有图纸归还给发包方。如前所述将提供给承包方的一份图纸的复印件，应当由承包方保存在工地，并且这份应当由发包方和被发包方书面受权的任何其别人为检查和使用的目的在合理的时间内得到。无论什么时间工程方案或进展有可能被拖延或中断，承包主应当向发包方发出书面通知，除非任何进一步的图纸或命令，包括指示、指令或认可，由发包方在合理的时间内发出。通知应当包括对图纸或命令的要求的详细情况和这种要求为什么要提出，要何时提出以及假如这一要求迟至可能造成的任何迟延或中断。在任何情况下，假如发包方忽略或____，没有在合理的时间内发出任何承包方根据本条第〔3〕款所要求的图纸或命令，承包方因此遭受拖延，那么发包方应当在决定合同所确定的任何时间的延展时考虑这种拖延。第七条

一般责任承包方应当全权负责所有施工现场的施工和建筑方法的适宜、稳定和平安，但是承包方不应对永久性工程或任何临时性工程的设计或详细说明负责，除非合同中已经清楚地规定了。发包方应当使承包方根据投标文件可以得到发包方或代表发包方从已经进展的与工程有关的调查中应当已经得到的关于水文条件和地下条件的数据，并且投标应当被认为是基于这些数据的，但是承包方应当对他自己的解释负责。承包方应当被认为已经检查了施工现场和它的环境以及与之有关的可得到的资料，并且就实际情况而言，在提出他的投标之前就对包括地下条件、水文和气候条件、工程的范围和特征、完成工程所需的材料、进入施工现场的方法和他可以要求的贷款等的形式和特征感到满意，一般来讲，应当认为承包方已经得到关于上文提到的风险、意外事件和一切其他可能影响他投标的情形等的必要的资料。承包方应当被认为在投标前就对工程投标的和估了价的工程数量单和进度、价格表所规定的工程进度和价格的正确性和资格感到满意，除了合同规定的其他方面，投标书的进度和价格应当包括其在合同项下的责任和一切为正确执行和继续工程的必要的事情。除非法定或实际上的不可能，承包方应当严格地按照合同执行和继续工程，以便发包方感到满意，并且应当在任何事情上严格地遵守发包方的指令、指示，无论合同中是否提到或是否与工程有关。〔1〕承包方应当在与执行和继续工程有关的施工现场提供和雇用：〔a〕只有在他们各自职业领域是纯熟的和经历丰富的技术人员，和对他们所被要求的管理工作进展正确管理的称职的副代理人、监工和领导；并且〔b〕正确、及时地执行和继续工程所必须的纯熟的、半纯熟的和非纯熟的劳动力。〔2〕发包方可以自主地提出异议并要求承包方立即从工程中辞退那些承包