2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选试题及答案二

2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选试题及答案二

单选题（共80题）1、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设（）。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B2、硅芯管在人孔内余留长度不小于()，以便于气流敷设光缆时设备与塑料管连接。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】D3、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，现代通信网提供的业务网不包含（）。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A4、天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。A.0.9B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B5、采用了同步CDMA、智能天线、软件无线电、接力切换等一系列高新技术的全新移动通信技术是()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D6、某县移动公司在民用建筑上建移动通信基站，应按（?）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A7、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架允许垂直偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B8、（）是CDMA系统独有的切换方式。A.硬切换B.接力切换C.无缝切换D.软切换【答案】D9、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续6min按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．1W／kg。其中的比吸收率(SpecificAbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】C10、广播电视中心机房的空调通风系统采用（）的方式是最为合理的。A.一面出风三面送风B.一面出风一面送风C.房顶出风地下送风D.地下出风房顶送风【答案】D11、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A12、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B13、电视照明电光源的有效寿命指的是（）。A.不能工作时的全部累计点亮时间B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间【答案】C14、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50％B.98％C.100％D.99％【答案】C15、DWDM系统中()的性能优劣对系统的传输质量有决定性影响。A.光合波器B.光分波器C.光波长转换器D.光分叉复用器【答案】A16、VSAT小站组成中不包括（）。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D17、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）A.盗窃公用电话亭B.盗接邻居电话线C.利用电信网窃取竞争对手投标信息D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统【答案】B18、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180【答案】D19、kN／m2是通信机房()要求的单位。A.照度B.抗电磁干扰C.防尘D.地面荷载【答案】D20、TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作，载波的带宽为（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C21、根据ITU建议，5．1声道环绕立体声还音系统应配置()只音箱。A.4B.5C.6D.7【答案】C22、施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。A.文物和古迹B.电力电缆C.自来水管D.通信光缆【答案】A23、可以大幅提升5G系统频谱效率的技术是()。A.大规模天线阵列B.全频谱接入C.超密集组网D.新型多址【答案】A24、滑轨式悬吊装置采用手动控制，成本低而且使用灵活，适合于在面积()m2左右、顶棚高度不大于5m的演播室内使用。A.100B.200C.300D.400【答案】A25、满足最佳双声道立体声放音条件时，最佳听音角度()。A.50-60°B.60-70°C.70-80°D.80-90°【答案】B26、关于光缆沟质量要求的说法，错误的是()。A.为了保证附属设施的安装质量，必须按标准保证沟底的线路直线段要直B.光缆沟的质量要求为五个字：直、弧、深、平、宽C.光缆沟的沟底要平坦，不能出现局部梗阻、塌方或深度不够的问题D.按土质及地段状况，缆沟应达到设计规定深度【答案】A27、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D28、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘()维护指标应不低于2MQ。A.电流B.电压C.阻尼D.电阻【答案】D29、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B30、在太阳能供电系统中，()稳定性差，寿命短，同时又会污染环境。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】D31、SDH传送网是一种以同步时分复用和()为核心的传送网结构，具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现保护和路由的功能。A.光纤技术B.交叉连接C.复用段开销D.信号再生【答案】A32、下列关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质B.纤芯内部的介质对光的折射率比环绕包层的介质的折射率低C.包在纤芯外围的覆盖层防止了光纤在穿插过程中从表面选出D.光纤由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成【答案】B33、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C34、馈线防水弯最低处应（）。A.低于馈线窗下沿B.与相邻馈线保持一致C.高于馈线窗下沿D.与上下馈线保持一致【答案】A35、广播电视中心机房的空调通风系统采用()的方式是最为合理的。A.一面出风三面送风B.一面出风一面送风C.房顶出风地下送风D.地下出风房顶送风【答案】D36、GSM频率复用是指在不同间隔区域使用相同频率进行覆盖。GSM无线网络规划基本上采用每()个基站为一群。A.3B.4C.6D.8【答案】B37、《通信建设工程安全生产操作规范》要求，焊接时，乙炔瓶()m内严禁存放易燃、易爆物质。A.2B.3C.5D.8【答案】C38、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、监测台和()组成。A.显示器B.遥控站C.接收天线D.报警器【答案】B39、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C40、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C41、下列行为中，属于危害电信网络安全和信息安全行为的是()。A.盗接他人电信线路B.伪造电话卡C.对电信网的功能进行修改D.以冒用的身份证办理入网手续【答案】C42、直埋光缆线路工程中，高低差在0．8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为()。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D43、下列不属于通信网功能的是()。A.网络管理B.信息传送C.信息业务D.信息处理【答案】C44、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括（）。A.能够有效组织和督促本单位安全生产工作，建立健全本单位安全生产责任制B.能够有效对安全生产进行现场监督检查C.能够有效开展安全生产检查，及时消除事故隐患D.能够组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，正确组织、指挥本单位事故救援【答案】B45、从硬件构成来看，通信网由终端节点、（）、业务节点和传输系统构成。A.控制节点B.网络节点C.交换节点D.接入节点【答案】C46、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A47、水泥管道整体铺设完成，在()进行试通。A.回填前B.回填后C.包封前D.包封后【答案】B48、4G移动通信系统支持的终端最高移动速度为()km／h。A.150B.200C.250D.300【答案】C49、馈线防水弯最低处应（）。A.低于馈线窗下沿B.与相邻馈线保持一致C.高于馈线窗下沿D.与上下馈线保持一致【答案】A50、操作维护中心（OMC-R）检验项目不包括（）。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D51、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B52、下列关于蓄电池充放电的要求,正确的是（）。A.电池容量试验后,充电期间24h不能停电B.电池放电容量不应大于其额定容量的70%C.采用3小时率放电,U终=1.835VD.铅酸蓄电池初充电完后,静置1h后方可进行放电测试【答案】D53、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为B端，南向为A端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C54、关于通信网络同步的说法正确的是（）A.PTN可实现高质量的网络同步，从而解决3G基站间存在的时间同步问题B.SDH系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的C.CDMA2000支持异步和同步的基站运行方式，减少了对GPS系统的依赖性D.PTN采用了固定传送模式的数字时分复用技术，减少了时延【答案】A55、执法人员当场收缴罚款的，应当向当事人出具()财政部门统一制发的罚款收据。通信主管部门应当在法定期限内将罚款交付指定银行。A.中央B.省级C.地市级D.县级【答案】B56、在管道的一个管孔内应布放多根塑料子管，每根子管中穿放一条光缆。在孔径90mm的管孔内，应一次性敷设()的子管。A.三根B.三根或三根以上C.一根D.一根或一根以上【答案】B57、4G系统支持的终端移动速度可达到()。A.150km／hB.250km／hC.350km／hD.450km／h【答案】B58、下列行为中，属于危害网络信息安全的是()。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信码号C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续并使用移动电话【答案】C59、更加适合城域网建设的光纤是()。A.G.652AB.G.652BC.G.652CD.G.652D【答案】D60、我国在数字同步网的()节点设BITS，并向需要同步基准的各种设备提供定时信号。A.第一、二级B.第二、三级C.第二、三、四级D.第一、二、三级【答案】B61、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57～-40VB.-56～-40VC.-55～-45VD.-52～-45V【答案】A62、行政处罚决定书的送达人将行政处罚决定书送交当事人时，当事人不在场的，应当在()日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。A.3B.5C.7D.10【答案】C63、检查光纤损耗随光纤长度的分布是否均匀，可通过（）来测量。A.光纤长度测试B.光纤单盘检验C.光纤后向散射曲线D.光纤通道总衰减【答案】C64、HYFA—400×2×0．5型号电缆的读法是()。A.400对线径为0.5mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套配线电缆B.400对线径为0.5mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆C.400对线径为0.5mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆D.400对线径为0.5mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套市话电缆【答案】D65、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。P99A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D66、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C67、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A68、SDH传送网是一种以()和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）【答案】C69、基站全向天线离塔体间距应大于()。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】B70、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的3倍B.电缆直径的5倍C.电缆直径的10倍D.电缆直径的20倍【答案】C71、5G的关键指标中，设备的密度应达到（）万个/km2，移动性达到（）km/h。A.200350B.500500C.600500D.350400【答案】C72、馈线与天线连接处、与软跳线连接处应设有()。A.防水装置B.防潮装置C.防雷器D.防爆器【答案】C73、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为48.8v，加上负载后，测得端电压为46.2v，电流为0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A74、电池单体安装时应保持垂直与水平，底部四角均匀着力，如不平整应使用()垫实。A.金属垫片B.硬纸板C.塑料垫片D.耐酸橡胶【答案】D75、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆【答案】C76、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP化、无线化【答案】B77、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定【答案】B78、SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.1×10-12B.1×10-10C.I×l0-8D.1×10-6【答案】A79、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C80、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输介质【答案】B多选题（共40题）1、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC2、电路交换的特点有()。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.线路利用率高C.实时性较好D.不存在呼损现象E.通信用户问必须建立专用的物理连接通路【答案】AC3、下列属于通信网交换节点的是（）。A.计算机B.用户小交换机C.路由器D.分组交换机E.转发器【答案】CD4、在通信网中属于交换节点功能的有()。A.提高物理线路的使用效率B.交换功能C.话务统计D.维护管理E.实现对交换节点呼叫建立的控制【答案】BCD5、通信电源系统由()组成。A.交流供电系统B.直流供电系统C.机房照明系统D.接地系统E.集中监控系统【答案】ABD6、属于LTEFDD路测要求的内容有()。A.测试时间宜安排在工作日话务忙时进行B.在城郊快速路车速应保持在40～60公里／小时C.数据业务测试时应使用不低于12MB的数据包D.每次测试数据业务要求持续90s，间隔10s，若出现未连接情况，应间隔10s进行下一次业务E.FTP短呼测试每次呼叫时长100s，呼叫结束后断开，10s后重新尝试接入【答案】A7、光时域反射仪可以测试的项目有（）。A.光纤衰减系数B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.光纤色度色散E.光纤接续损耗【答案】AB8、关于对风力发电系统安装的说法，错误的是()。A.如果机舱与塔架之间设有主机座，应先将主机座安放在塔架前端B.塔架基础的类型和规模由将要安装的风力发电机组的型式和高度来确定，应符合设计要求C.装配塔架应按照塔架或机组制造商提供的说明书进行D.保持塔架水平，检验塔架是否在所有方向上都是垂直的E.安装主机座时，须注意主机座与塔架中心对准，并旋紧固定螺栓以防止机舱振动【答案】AB9、有线电视系统室内设备的防雷措施主要有()。A.安装高频信号保护器B.安装避雷针C.安装电源滤波器D.安装氧化锌避雷器E.接收天线可靠接地【答案】CD10、无线网性能检验项目包括()。A.覆盖性能B.安全模式控制C.保持能力D.无线资源管理E.服务质量【答案】AC11、卫星电视接收系统由（）等组成。A.天线B.馈源C.数字卫星电视发射机D.高频头E.功率分配器【答案】ABD12、下列位置，宜设置手孔的位置是（）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】CD13、（）是光纤最重要的传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD14、SDH设备光接收机灵敏度和最小过载光功率的测试仪器有()。A.通信信号分析仪B.SDH传输分析仪C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】BD15、工信部《通信建设工程安全生产管理规定》，()必须取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书。A.企业主要负责人B.项目负责人C.特种行业作业人员D.专职安全生产管理人员E.关键设备调测人员【答案】ABD16、DWDM系统主要网络单元中，()是无源器件。A.光合波器(OMU)B.光分波器(ODU)C.光波长转换器(OTU)D.光纤放大器(OA)E.中继器使用0TU【答案】AB17、项目负责人对建设工程项目的安全施工负有的责任包括()。A.落实安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.根据工程的特点组织制定安全施工措施D.如实报告生产安全事故E.对安全生产进行现场监督检查【答案】ABCD18、波分复用设备合波器（OMU）的主要测试项目有（）。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC19、4G移动系统网络结构可分为（）。A.物理网络层B.中间环境层C.应用网络层D.分组交换层E.数据交换层【答案】ABC20、全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元U中，b线颜色有蓝、橙、()。A.绿B.红C.棕D.灰E.紫【答案】ACD21、下列不属于综合布线子系统的是()。A.垂直布线子系统B.前端子系统C.管理子系统D.垂直子系统E.建筑群子系统【答案】AB22、3G移动通信系统主要由()组成。A.操作维护台(OMC)B.无线接入网(UTRAN)C.核心网(CORENetwork)D.基站控制器(BSC)E.用户设备(UE)【答案】BC23、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC24、逆变器在（）情况下应启动保护电路动作并进行声、光告警。A.输入电压过高B.输入电压过低C.输出过压D.输出电流过低E.输出过流【答案】ABC25、电缆布放中要注意的是()。A.电缆拉伸不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力B.安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍C.避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆D.应避免电缆打结E.电缆护套剥开长度越小，越不利于保持电缆内部的线对绞距【答案】ABCD26、最基本的光纤通信系统由()组成。A.光发射机B.光纤线路C.光交换机D.光中继器E.光接收机【答案】AB27、当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用（）等防雷措施。A.钢管B.避雷针C.消弧线D.排流线E.塑料管【答案】BCD28、广播电视中心由()子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】ABD29、特殊设防的通信建筑(甲类)包括（）。A.应急通信用房B.国际海缆登陆站C.长途传输干线局站D.国际卫星通信地球站E.省中心及省中心以上通信枢纽楼【答案】BD30、微波通信中，会造成通信中断的电波衰落有()。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】D31、（）是光纤最重要的传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD32、关于对交流变压器避雷的说法，错误的是()。A.出入站的电缆金属护套，在入站处作保护接地，电缆内芯线在进站处应加装保安器B.应该安装在45°避雷区域内C.交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电D.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线E.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器，避雷器应尽量靠近变压器装设【答案】AB33、下列关于综合布线施工要求的说法，正确的有()。A.建筑群之间金属管的埋深应不小于0.5mB.线槽水平偏差≤3mm／mC.设备间的双绞电缆预留长度一般为3～6mD.线槽转弯或线缆接头处应支撑保护E.典型六类电缆的弯曲半径应大于40mm【答案】CD34、任何组织或者个人不得有()扰乱电信市场秩序的行为。A.盗接他人电信线路B.复制他人电信码号C.使用盗接、复制的电信设施或者码号D.伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证E.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话【答案】ABD35、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端（）。A.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】A36、SDH设备光接收机灵敏度和最小过载光功率的测试仪器有()。A.通信信号分析仪B.SDH传输分析仪C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】BD37、下列网络中,不属于“三网融合”对象的有()。A.卫星通信网B.铁路通信网C.有线电视网D.计算机通信网E.电力通信网【答案】AB38、电信配套设施出租、出售的资费()。A.由当事双方协商解决B.由城市建设管理部门出面解决C.参照本地区电信管理机关资费标准协商解决D.由电信管理机关协调解决E.由劳动管理部门出面解决【答案】ACD39、电信工程建设项目施工等活动对已建通信设施的保护规定包括()。A.建设微波通信设施、移动通信基站等无线通信设施不得妨碍已建通信设施的通信畅通B.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标志并注明产权人C.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标语并注明施工单位D.任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他电信设施E.从事施工、生产、种植树木等活动，应与电信线路或者其他电信设施保持一定的安全距离，不得危及电信线路或者其他电信设施的安全或者妨碍线路畅通【答案】ABD40、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有()。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全【答案】ABCD大题（共10题）一、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明c现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。二、某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标识。工程施工中，因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽3--程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。【问题】1．光缆进场检验存在哪些问题叙述正确的做法。2．光缆对地绝缘不合格的预防措施有哪些3．监理工程师拒绝签证是否合理说明理由。4．写出本工程光缆中继段测试内容。【答案】1．光缆进场检验主要进行外观检查和光电性能检验。外观检查施工单位只查看了光缆出厂检验记录，正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全，外观检查工作应请供应单位一起进行。开盘后应先检查光缆外表有无损伤，做好记录并在盘上做好标识。光电性能检验时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的，正确做法应是100％抽样，进行光缆长度复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射曲线观察和光缆内金属层间绝缘度检测。2．预防光缆对地绝缘不合格措施为：施工中光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤；在安装接线盒时，必须按工艺要求封装严密，注意密封性能，防进水、防受潮。3．监理工程师拒绝签证是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。本工程中隐蔽工程施工监理未到场而施工单位进行回填，施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理单位派人到现场进行验证，因此施工单位的做法不符合隐蔽工程验收程序的要求。4．光缆中继段测试内容包括：(1)中继段线路衰减系数和传输长度的测试；(2)光纤通道总衰减测试；(3)光纤后向散射曲线测试；(4)偏振模色散PMD测试；(5)光缆对地绝缘测试。三、1．背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2．问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。四、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元五、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部《通信施工总承包企业资质等级标准》规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有《通信信息网络系统集成资质证书》的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部《通信工程质量监督管理规定》作出的,有法定依据。《通信工程质量监督管理规定》明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的《中华人民共和国建造师注册证书》（通信与广电专业）和《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》,工程专职安全生产管理人员的《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；监理单位应出示总监理工程师的《通信建设监理工程师资格证书》。六、2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致A施工单位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3合理。A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为3周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20天内审定完毕，即在8月10日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6本工程建设单位保修金的比例为5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2009年11月1日七、1．背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量