暖气安装施工合同协议书(1200字)

第页共页暖气安装施工合同协议书(1200字)[合同模板]暖气安装施工合同协议书(1200字)。暖气安装施工合同协议书篇1甲方〔全称〕：乙方〔全称〕：经甲、乙双方协商，甲方将北重一中工程的地砖铺贴等分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、平安及文明消费，特定立本合同，供双方共同遵守执行。一、工程概况工程名称：北重一中教学楼工程工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程工期：20xx年5月20日至20xx年6月20日止二、承包方式和计费标准1.合同价格：⑴单价：地面大理石单价：28元/㎡地角线单价：窗台板单价：18元/m楼梯单价：40元/㎡卫生间墙面砖单价：32元/㎡卫生间地砖单价：32元/㎡〔卫生间蹲便安装计入铺地平米内〕⑵本合同单价包含但如下工作内容：楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣固压实、收平加水泥抹光及养护。楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理；墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层外表、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁外表，施工操作架的搭设撤除；上述单价是工程质量到达合格标准的单价，工程质量标准以国家施工验收标准为准，并应使工程部质监部门和上级检查催促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处分。假设平安、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。〔如乙方没有购置工伤保险，出现事故与甲方无关〕本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。三、工程款审核及支付1.乙方根据工程实完成情况向甲方申请借资生活费。2.乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款70%，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。假如出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。3.乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。四、甲乙双方责任及权利1.甲方装备管理人员，负责编制进度方案、施工方案，负责物料、设备的供给及调度，及时进展施工的平安和技术交底。2.甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。3.乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子，装备足够数量及纯熟的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不适宜的工人及班组；4.乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排；5.乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。6.乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项〔平安文明施工，质量及进度〕安排；7.乙方有义务对穿插施工的其他班组进展配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件；8.乙方必须服从甲方管理人员在平安、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，到达公司有关文明消费的要求；假设乙方回绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承当。9.乙方在施工期间应合理用材、节约用材，各种材料的损耗应控制在1.5--2%以内。如超出规定范围应在乙方工程款中扣除，如控制在2%以下给予奖励。10.乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。五、工期、质量及平安消费1.工期为20xx年6月10日之前全面完工〔按需满足甲方赶工要求〕，如因乙方劳动力缺乏、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处分。2.假设乙方不能增加工人，甲方可联络另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承当。3.乙方须确保工程质量到达合格标准，假设乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济处分。假设造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算，以赔偿损失。4.乙方开场任何一个分项施工前须先进展样板施工，假设样板施工达不到质量标准〔或合同约定标准〕，那么乙方不得进展下一步施工；5.施工过程中，乙方应随时承受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改；6.乙方应实在加强平安消费管理，确保到达甲方的平安消费责任目的要求，否那么甲方有权根据相关规定予以处分。《平安消费责任管理目的》及《平安消费责任目的管理分解》详见〕六、治安文明管理1.乙方须对其所有工人的治安负完全责任，假设发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《平安文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处分。2.乙方须对工人进展现场文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定；假设有发生，甲方可根据《平安文明施工条例》中的有关条款予以处分。3.如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、上访等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承当。七、补充说明1.平安文明施工条例属本合同副本，签字生效。八、未尽事宜：合同未尽事宜，双方协商解决。九、合同份数：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程开工、结算款支付完毕后自动失效。十、合同附件：《平安文明施工条例》甲方：乙方：盖章：盖章：日期：年月日合同附件1：平安文明施工条例1.进入施工现场必须戴平安帽，并扣牢系带，违者每次罚款50元。2.高空作业必须系平安带，违者每次罚款100元。3.在工地作业时，不准穿短裤、打赤膊、穿拖鞋，违者每次罚款50元。4.在楼层作业时，建筑垃圾等杂物须以塔吊/提升机或人力逐层搬运至地面，不得随意倾倒；违者每次罚款50元。5.工人未经答应不得将家属或小孩带入现场，违者一经发现除立即清退外，每次罚款100元。6.工人须无条件服从管理人员的调度和指挥，假设回绝或漠视有关指示，违者每次罚款50元，情节严重者立即清退。7.施工作业中，要爱惜现场上的材料及机械等，不得肆意浪费、乱放、乱割、乱摔等野蛮操作，一经发现，罚款50-500元。8.工人须自觉保护工程中的成品或半成品，假设保护不当造成修补或返工者须赔偿实际发生的损失。9.各工种应保证工完场清，保持现场清洁、设备材料堆放有序，否那么，视情况罚款50-200元。10.施工现场内不得随处大小便，吸烟要将烟蒂熄灭并放入指定地点，不可随处乱扔违者每次罚款50元。11.宿舍内不得从事聚众赌博等非法活动；工人中午不准饮酒，违者每次罚款100元甲方：乙方：暖气安装施工合同协议书篇2承建方(全称)：______________________________________(以下简称甲方)施工方(全称)：______________________________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________工程内容：___________________________________________________________________资金______________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________三、合同工期：开工日期：______________________________________开工日期：______________________________________合同工期总日历天数____________天。四、质量标准工程质量标准：上级部门及技术单位验收合格为准。五、合同价款：金额(大写)：____________元(人民币)￥：___________元。六、付款方式：__________________________________七、乙方向甲方承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。1、如乙方所施工工程不能到达验收部门要求所产生的误工、返工费用均有乙方全部承当。八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进展施工平安技术交底。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在开场施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好平安施工、施工管理以及催促检查的义务。甲方有权检查催促乙方执行有关平安施工方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进展制止、纠正并发出平安整改通知书，直至清退出场。4、甲方有权对乙方参与施工的人员进展平安技术知识和平安工作规程的抽考。5、乙方在施工中发生的施工事故、电网、设备事故等，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权催促乙方立即通知____和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承当：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、消费主设备及公共设施严重损坏事故;(3)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(4)施工现场脏、乱、差，不能满足平安和文明施工要求的。十、乙方平安责任乙方作为工程工程的施工单位，对工程施工及消费生活过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承当全部责任。乙方应实在履行以下平安责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关平安消费的法律法规，必须制定相应的平安管理制度;严格执行《施工平安工作规程》、《施工建立平安工作规程》等有关施工消费规程。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进展人身保险，装备合格的劳动防护用品、平安用具。4、乙方一切施工活动，必须编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进展全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完好地执行，无措施或未交底严禁布置施工。5、乙方用于本工程工程的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必须满足施工需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。6、开工前，乙方应组织全体施工人员进展平安教育，并将参加平安教育人员(包括临时增补或调换人员)进展备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。7、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境确认符合平安要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进展施工，制止无关人员进入施工现场。9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保平安文明施工。10、乙方必须承受甲方的监视、检查，对甲方提出的平安整改意见必须及时整改。十一、违约责任1、由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方方承当相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承当由此造成的一切损失。3、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行平安技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程工程特点及施工平安措施;用于本工程工程的施工机械、工器具及平安防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承当。十二、其它(1)假设乙方无正当理由单方终止本责任书，除承当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价50%的违约金。(2)假设乙方违背本责任书之上述有关约定，不按工期开工、质量到达设计标准或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。十三、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十四、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。未尽事项甲乙双方应积极协商解决。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工工程办完工程验收交接并开工结算后，即告终止。甲方：____________________________乙方(施工责任方)：____________经办人：______________施工责任人：______________________年____月____日________年______月______日暖气安装施工合同协议书篇3甲方：哈尔滨大东集团股份乙方：为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序施行，甲乙双方本着平安第一、标准施工的精神，特签订本协议。一、甲方委托乙方进展大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作，乙方组织人员、机械进展作业，并就施工质量与平安对甲方负责。二、甲方进展施工前准备工作，提供乙方合格的进场条件。乙方施工前对施工条件进展检查，乙方开场施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。三、乙方在施工现场需严格遵守甲方《平安文明施工规定》，如违背将按规定进展处分，罚金从合同款中扣除。四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排，尤其是涉及穿插作业时。五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质，对所属人员加强平安教育；作业时须经银行办公室人员同意，严禁私自进入办公场所。六、乙方施工时需统一着装，佩戴平安防护用具，并保证施工人员可以正确使用。七、乙方人员需统一安排协同作业，对玻璃、金属制品轻拿轻放，特种设备〔射钉枪等〕由专人管理使用，实在保证作业平安。八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进展批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。九、乙方对本协议范围内因违背上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责，赔偿对甲方与别人造成的损失并负法律责任。十、本协议具有法律效力，双方盖章签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：年月日年月日暖气安装施工合同协议书篇4甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的根底上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：第一条工程概况：1、主要材料概况：暖气管道用。暖气片用。2、安装工程概况：(1)工程地点：(2)工程造价：(3)开工日期：20年月日;(4)开工日期：20年月日;(5)付款方式：安装完毕，验收合格后支付工程款。第二条乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的平安由乙方负责。第三条产品的安装、调试、验收：1、乙方负责暖气管道的安装、调试。2、安装质量标准按国家标准及行业要求，以及乙方提供的`工程安装设计说明。乙方于工程开工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进展验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。第四条违约责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;2、除合同规定外，假如乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在到达此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承当。甲方签字认可的除外。3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。4、由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任：1、甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口;2、对以下原因造成的开工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：(1)设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。第五条?产品质量责任和售后效劳条款自验收之日起,工程保修期为壹年。第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：____年____月____日____年____月____日暖气安装施工合同协议书篇5甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：二、工程内容三、工程期限20年月日―20年月日四、质量要求按国家建立部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程完毕后由建立主管部门验收到达建立部行业标准。五、付款方式甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方按审计结果除留5%质保金外付清全部工程款项，质保金一年后无质量问题付清。假设甲方未能按时付清工程款，那么按当期贷款利率累计支付乙方所剩工程款。六、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程报价及施工资料。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入开工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程工程的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时，按开工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式三份，双方签字生效，甲乙双方各持一份，留档一份，三份具有同等法律效力。甲方单位名称：法人代表：年月日乙方单位名称：法人代表：年月日暖气安装施工合同协议书篇6甲方：乙方：甲方承建惠州可立克科技工业园工程(II标段)。甲方现将工程模板制作、安装撤除分项工程委托乙方施工。为明确双方职责，本着友好合作的原那么，为保质、保量、保平安、保文明施工，按期完成该分项工程的施工任务，经双方协商一致，签订以下合同条款以资共同遵守。一、概况(一)、工程名称：惠州可立克科技工业园工程(II标段)。(二)、工程地点：惠州仲恺东江高新技术产业开发区可立克科技工业园。(三)、构造类型：钢筋砼框架构造;层数：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍全部为6层。(四)、建筑面积：2#、3#、4#公寓约15000m2，5#、6#宿舍约24000m2。二、工程承包形式及范围1、乙方以包工(不包主料)、包铁钉、扎线、小型机械(电钻、圆盘锯、手提式电锯)、包工期、包质量、包平安的承包方式进展承包模板制安工程施工任务。2、乙方必须按照设计施工图纸和会审记录、设计变更、前后图纸修改、《混凝土构造工程施工质量验收标准》GB50204-20__工程质量要求负责模板制安工程施工。模板制安工程包括：混凝土墙、框架柱、框架梁板(包含高支模方案内容工作)、楼梯、构造柱(后浇带镀锌收口网封堵)、窗头板、窗台板、门窗洞过梁、雨蓬、挑檐、楼梯栏板、阳台栏板、女儿墙、天面所有构筑物、小型砼预制件、零星工程(配合水电及其他工种预埋件、施工缝分隔、水电和消防及空调等洞口预留及加强等工序施工及后补预留洞口)等模板制安。3、承包工程范围：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍模板制安拆。三、承包综合单价按如下方式计算，工作内容包括模板制安、垂直程度运输及梁、板与柱、混凝土墙的节点加钢丝网分格等模板所有工序在内);1、按所安装的模板砼对触面计算，每平方米人民币贰拾伍元正(人民币25.00元)。此综合单价包括工资、劳保、保险、加班津贴(含夜餐)、工伤医疗费用。其中工伤医疗费用20000元以下为乙方负责，超过20000元局部由甲方支付。四、施工质量等级及文明施工要求1、质量等级：合格。2、文明施工要求：场地整洁，不乱堆乱放，材料堆放整齐。暖气安装施工合同协议书篇7甲方职责1、提供施工场地所具备的开工条件，办理相关的开工手续〔其中相关费用均由乙方承当〕。2、甲方为乙方进场后协调解决作业场所，乙方所属工程施工用电及用水事项〔费用由乙方承当〕。3、甲方负责协调乙方与监理，建立方的协调工作。4、甲方应按时对本工程进度、工程质量进展监视，及时办理乙方工程移交签证手续，催促乙方按规定做好各项记录资料及报表整理、报送。5、按合同约定拨付工程款。乙方职责1、乙方必须严格按照设计施工图，国家技术标准、施工标准进展施工，并认真做好各项技术资料，质量证明文件及时提交使用材料质量证明文件和合格证、检测试验报告及各相关报表的与施工相关的技术参数〔费用由乙方承当〕。2、乙方在施工期间，必须严格按照甲方有关规定，并必须承受甲方代表的质量检查与监视。搞好平安施工，承当并负责本工程施工平安及平安相关责任确保现场文明施工。3、乙方负责编制该工程平安施工方案。严格按照设计图纸、技术标准、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达符合国家施工验收标准标准。科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期，加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安，加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承当由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。乙方必须装备具有资格证的施工员二名，姓名，联络；姓名，联络；平安员一名，姓名，联络常驻施工现场工作。4、按时向甲方提交工程报表、完好的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收工作，乙方必须向甲方提供的资料范围：施工组织设计资料、施工技术资料、施工平安资料〔包括机械设备所有资料〕、开工资料、工程结算资料及其它施工形成的资料。工程开工验收后提交完成的开工资料6套交予甲方。5、乙方自行解决办公用房，做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款。6、乙方须服从甲方转发的建立方及工程师的指令。7、施工过程中涉及平安、质量建立行政主管部门监管需发生的费用由乙方负责。8、乙方原因延误工程，甲方将从乙方结算总金额中扣除10%作为对乙方工期延误的罚款：其他违约责任均按照甲方与建立单位签定的《建立工程施工合同》执行。9、本合同中明确，但在总包合同、补充协议中明确了甲方的责任和义务，乙方应承当其相应承包局部的责任和义务。10、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到建立方和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其它制约措施：如乙方无故终止合同，合同期内自行退场或未解除合同前退场，甲方不承当支付工程款的责任并且可要求乙方赔偿因其行为给甲方造成的一切损失。施工电梯安装平安协议书范本(篇一)使用单位：〔以下简称甲方〕安装单位：〔以下简称乙方〕甲乙双方对工程的物料提升机安装、拆卸订立此平安协议，为明确双方的平安消费责任，确保机械的平安安装、拆卸及运行，特订立本协议：一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家有关的平安消费法律、法规、标准、标准、规程及企业内部平安消费的各项规章制度。二、乙方领导必须认真组织本部门职工进展平安消费制度和平安技术教育，增强平安意识和法制观念，进步职工的自我保护才能，敦促职工自觉遵守平安消费规章制度和劳动保护纪律。三、乙方参加安装和拆卸的人员必须严格遵守各有关的操作规程，严禁违章指挥、违章作业和违背劳动纪律。安拆和操作人员必须持有效证件上岗。四、甲方在机械安装和拆卸期间，应提供正常的动力电、电压、必要的平安防护设施和足够的操作场地，并在场地周边设置醒目的平安警示标志。五、乙方人员在安装、操作和拆卸过程中必须遵守施工现场平安消费六大纪律，戴好平安帽，扣好帽带，高空作业人员要系好平安带，并穿戴好其他必要的防护用品。六、乙方必须按照国家和行业的有关要求，定期对机械设备的平安装置进展检查，确保设备完好并能平安运行。七、乙方操作人员或维修人员应在每次设备启动前对设备进展平安检查，确保设备不带病作业，并定期对设备进展维修保养。八、乙方在施工过程中发生的机械设备事故和人身伤亡事故，包括运输途中所发生的交通事故，其一切经济和法律责任均由乙方承当。九、施工前，乙方应对各操作人员做好工种的平安技术交底，并严格执行安装和拆卸工艺规程。使用单位〔公章〕：安装单位〔公章〕：工程负责代表签字：工程负责代表签字：年月日年月日施工电梯安装平安协议书范本(篇二)为了加强管理，适应现行的市场经济，贯彻按劳分配的原那么，充分调动安装人员劳动积极性，进一步进步安装人员的素质，确保安装质量，更好地为用户效劳，电梯安装实行承包，特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。一、安装人员以班组为单位，实行质量、工期、平安、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。二、电梯安装工程明细：现场名称：合同编号：梯种及规格型号数量承包费小计台元台元台元台元台元承包费总计：元台；大写：三、承包费及结算方式1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费：以五层五站为基价，630㎏、800㎏、1000㎏为￥5,000元/台，每增加一层加￥600元。1350㎏以上，不分层站多少每台增加￥600元。450㎏五层五站为基价￥4,500元/台。每增加一层￥500元，增加贯穿门壹套200元。此安装承包费包括；施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。但不包括搭、租、拆脚手架，木制板、水泥等材料费用另议。2、扶梯：待定2.1安装人员进入现场5日内，公司向安装人员支付电梯安装承包费〔安装承包总价的20%〕2.2安装前期电梯立完导轨验收合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费〔安装承包总价的20%〕2.3安装中期电梯调试合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费〔安装承包总价的20%〕2.4电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费〔安装承包总价的20%〕2.5公司维修保养部门正式承受确认无尾子工程后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费〔安装承包费总价的20%〕。否那么公司不给结算全部安装承包费。3、电梯安装完毕后，由公司向____部门申报验收，并承当验收费用。杂费由公司和承包人各承当50%。安装人员准备好验收资料，做好验收准备。假如由于安装原因造成复检，复检费及杂费由安装人员承当，直至验收合格。4、电梯安装承包费支付形式工资加奖金，承包人员应得局部超出国家财政规定按规定交纳个人所得税。四、安装日期从可以进入安装现场起，安装时间为：年月日至年月日止将电梯验收合格，非安装自身原因此不能进展安装，日期不计算在内。五、公司的职责和权利1、对安装人员素质，操作技术进展考核，对不符合要求的，可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的《电梯安装验收施工记录》，《电梯安装验收自检记录》。3、负责电梯的调试，检查工作4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进展检查验证。5、公司对现场作业人员平安防护及平安保护用品定期检查监视。6、有权监视承包人〔代组人〕对承包人〔代组人〕下属人员的工资兑现。六、安装人员的职责和权限1、安装人员在承包电梯安装前，必须和公司签订电梯安装承包协议后，方可施行电梯安装工程。2、按协议的要求，安装人员必须结实树立“平安第一，质量鼎级”思想，坚持现场“自检”和“互检”相结合的原那么，确保安装施工现场施工质量。施工电梯安装平安协议书范本(篇三)甲方：哈尔滨大东集团股份乙方：为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序施行，甲乙双方本着平安第一、标准施工的精神，特签订本协议。一、甲方委托乙方进展大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作，乙方组织人员、机械进展作业，并就施工质量与平安对甲方负责。二、甲方进展施工前准备工作，提供乙方合格的进场条件。乙方施工前对施工条件进展检查，乙方开场施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。三、乙方在施工现场需严格遵守甲方《平安文明施工规定》，如违背将按规定进展处分，罚金从合同款中扣除。四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排，尤其是涉及穿插作业时。五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质，对所属人员加强平安教育；作业时须经银行办公室人员同意，严禁私自进入办公场所。六、乙方施工时需统一着装，佩戴平安防护用具，并保证施工人员可以正确使用。七、乙方人员需统一安排协同作业，对玻璃、金属制品轻拿轻放，特种设备〔射钉枪等〕由专人管理使用，实在保证作业平安。八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进展批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。九、乙方对本协议范围内因违背上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责，赔偿对甲方与别人造成的损失并负法律责任。十、本协议具有法律效力，双方盖章签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：年月日年月日施工电梯安装平安协议书范本(篇四)甲方：__________________法定代表人：_________乙方：__________________甲方因业务需要，由乙方安装局部产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的工程名称和地点：____________________________________二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：_________三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日四、安装的质量要求：五、安装的平安责任：乙方确保标准、平安地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承当全部责任或者损失，与甲方无关;六、安装报酬的结算支付时间：七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金_______________元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由____________县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：_________________乙方：__________________施工电梯安装平安协议书范本(篇五)甲方：乙方：为了进一步贯彻“平安第一，预防为主”的方针，坚持平安消费，文明施工，杜绝一切平安事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：一、平安目的：杜绝一切平安事故发生，确保电梯安装工作顺利完成。二、甲方责任：1.贯彻“平安第一，预防为主”的方针，把平安消费工作放在首位。2.严格执行国家、地方及公司各项平安法规、规程、标准、条例等，催促乙方施行落实。3.加强平安管理，催促乙方成立平安领导小组。4.不违章指挥，不强令冒险作业。5.乙方违章作业，甲方发现后有权令其停工整顿。6.乙方向甲方提出平安等方面的合理化建议，甲方认真承受，并尽快采取措施。三、乙方责任：1.严格遵守国家、地方及公司各项平安法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种平安操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“平安消费六大纪律”、“十项平安技术措施”。2.严格遵守本公司、工程部制定的各项平安消费、文明施工的规章制度。3.建立平安消费领导小组，向甲方提供现场负责人、平安负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。4.乙方职工的人身平安、施工设备平安、生活设施平安、机电设备平安、施工用电平安、施工防火平安及施工环境平安由乙方负全部责任。5.电梯井道移交乙方后，井道的平安管理由乙方负全部责任，乙方必须安排平安管理人员对井道防护，作业环境进展全面跟踪巡查。6.因乙方原因引起的伤亡事故，不管事故危及者是乙方人员还是其别人员，由乙方负全部责任。7.因乙方原因造成甲方施工人员或其别人员伤亡事故，由乙方负责全部责任。8.服从和承受甲方施工管理人员的管理，有权回绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。四、协议书有效期：自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。甲方负责人签字：乙方负责人签字：签订日期：年月日施工电梯安装平安协议书范本(篇六)甲方：______乙方：______甲方为旬邑保障性住房豳风庭韵工程1、2、3、7、11工程总包单位，该工程的电梯安装工程由业主直接分包给乙方施工，为明确各方责任，确保工程按期保质保量完成，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程名称：旬邑保障性住房豳风庭韵1、2、3、7、11楼二、工程地址：旬邑县旬东大道三、双方责任：甲方责任：1、负责现场的配合及协调。2、负责提供施工用电的接点，但费用由乙方负责。乙方施工用电电费每栋楼1000元，5栋楼合计5000元整〔大写：伍仟元整〕。施工周期为2个月，超过两个月每栋楼每月增加500元电费。3、负责对乙方的施工机械、施工工具办理进、退场等相关手续。4、乙方交档案时，如有需要甲方为乙方文件签字盖章，在合理的范围内甲方应给予配合。5、提供工地现场的垂直运输；6、提供乙方施工所需的材料卸货、堆放场地和运输通道。乙方责任：1、乙方施工用电费每栋楼1000元，5栋楼合计5000元整〔大写：伍仟元整〕。施工周期为2个月，超过两个月每栋楼每月增加500元电费。进场前一次性向甲方缴纳5000元电费。2、进场的施工人员必须遵守咸阳市有关施工法规和甲方工程部的各项规章制度，施工过程由甲方统一协调管理；负责施工现场的平安、文明施工的要求，做到工完场清；3、由于乙方施工影响甲方施工已完成的局部，应事先与甲方联络，否那么由此而造成的损失由乙方负责。4、乙方必须配合甲方总体进度安排，不得影响甲方施工和进度，由此而造成的损失由乙方负责。5、因乙方违章操作造成的平安事故由乙方承当〔如因乙方工人施工需要暂时撤除防护设施而未及时复原结实造成别人大小平安事故由乙方全权负责，甲方不负任何责任〕。6、乙方在施工过程中，如需使用甲方的材料及机械设备，必须申报甲方同意并办理借料手续前方可使用。如乙方私自拿用和使用机械设备被甲方发现按有关管理制度处分。7、乙方需要用电用水必须到甲方提供的接点接口，如乙方私自乱拉乱接被甲方发现按有关管理制度处分。8、乙方职工加强对甲方成品或半成品、现场材料、设备等的保护意识，因乙方职工损坏甲方的成品或半成品、在场材料、设备等，应按价赔偿。9、甲方交档案时，如有需要乙方为甲方文件签字盖章，在合理的范围内乙方应给予配合。四、平安责任1、乙方在施工现场的施工人员必须服从工程部的统一管理，遵守工程部的平安管理制度。2、乙方在施工过程中不得撤除施工现场的平安设施，如因施工需要撤除，停顿施工作业应立即恢复。3、乙方在施工现场过程中所发生的一切平安事故，由乙方承当全部费用及责任，甲方不承当任何费用及责任。五、其它：1、乙方进场前需向甲方缴纳产品或半成品保量保证金押金人民币：壹万元整〔￥10000.00元〕，如施工现场乙方有违背制度受处分和损坏甲方已完工程现象，甲方有权在此押金款额中扣除。如乙方退场时无任何处分，甲方按乙方交纳的押金款额在七个工作日内如数退还。2、乙方进场前必须与甲方办理好相关手续，否那么，甲方有权阻止乙方进场施工。六、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。本协议自双方签字盖章之日起生效，工程开工后，费用结算付清后自行失效。甲方：____________乙方：____________代表：____________联络：____________代表：____________联络：____________日期：______年______月______日日期：______年______月______日施工合同：电力工程安装协议书立协议单位甲方：_________〔以下简称_________〕乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进展开工时再付工程预付款_________元。待工程开工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进展会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的根据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进展会审，会审后的工程施工图预算书作为工程开工结算的根据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监视及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建立验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、平安质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________〔大写〕元。变压器油化试验费每台_________〔大写〕元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取〔编入决算书〕。九、设备材料供给方法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供给，工程设备材料需具备合格证〔编入决算书〕。十、在工程开工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第_________种方式解决：〔1〕提交_________仲裁委员会仲裁；〔2〕依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，开工结算后，同时失效。甲方〔签章〕：_________乙方〔签章〕：_________法定代表人〔签章〕：_________法定代表人〔签章〕：_________委托代表：_________委托代表：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：_________：_________：_________签订时间：_________年___月___日签订时间：_________年___月___日协议签订地：_________协议签订地：_________施工安装合同篇1甲方〔建立方〕：xx有限责任公司乙方〔施工方〕：身份证号：甲方为了更好地施行“万村千乡市场工程”，已经在xx镇街道创办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。一、施工内容1、从电杆接入线开场，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电线路。2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。二、工程质量标准1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、标准、结实、平安，美观大方。2、乙方安装的所有用电器均应到达正常使用标准，假设因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。3、施工完毕后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序撤除返工。5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文假设发生丧失和损坏，由乙方全额赔偿。6、施工完毕后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，假设甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。三、费用及付费方式1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为〔大写〕元，施工完毕后一次结算。3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。四、平安责任乙方应标准施工，搭好脚手架，系好平安带，绝不带电作业，不单人作业，确保平安，如发惹事故，责任自负，甲方不承当任何责任。五、其余事项1、施工日期：20xx年月日至20xx年月日，每延长一天工期扣工程款的x%。2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改〔工程变更局部除外〕。3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。甲方：xx有限责任公司代表〔签字〕：乙方〔签字〕：签订日期：二〇xx年月日施工安装合同篇2合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订日期：建立工程〔电气〕分项工程施工合同甲方〔发包人〕〔全称〕：乙方〔承包人〕〔全称〕：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工平安，使本工程到达文明施工，按期开工。双方本着自愿、互利的原那么签订本合同。一、工程概况及承包内容和价格:1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程构造：建筑面积约M2。〔以实际面积为准〕1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。弱电系统〔电视、、宽带等〕：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。1.5承包价格：18元/m2〔不含临电〕18.5元/m2〔含临电)〔按建筑面积计算〕。1.6承包方式：包人工费、包辅材〔铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等〕、包工具〔手持电开工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等〕、包质量、包平安、包工期、包文明施工1.7付款方式：1、按照工程形象进度进展支付或者借支。2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承当一切责任。二、合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供给。2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收标准、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。3、乙方要提早一周提出材料方案，材料方案要准确，甲方根据乙方提供的材料方案供给材料，假设实际使用量超出乙方的材料方案，超出局部乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、撤除。各种电气的孔洞预留与封堵。5、进场材料与甲方保管人员共同验收〔包括型号、规格〕，发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。防止丧失与损坏。三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。四、甲方责任：1.对乙方进展技术和平安交底。为乙方在施工现场提供临时库房。2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。3.按工程进度向乙方拨付工程款。4.监视检查乙方的质量、平安、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处分。5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违背规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进展整改、返修。五、乙方责任：1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，防止造成损失，否那么，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的平安、消费管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进展施工，对甲方的交底和通知〔包括口头通知〕认真领会执行。4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，承受甲方对工期、质量、平安、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处分。5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。假设甲方提出问题后，乙方不进展整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进展施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。7.乙方必须保证平安文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴平安帽。在高处作业时必须正确使用平安带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违背操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进展处分：每人次不戴平安帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创立文明工地。8.甲方在施工中发现平安隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违背平安操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。9.乙方必须执行甲方进度方案，假设因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方工程经理部报送进场人员花名册进展备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不成认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且局部特殊工种需经培训合格获得上岗操作证的施工人员进场。11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处分。假设同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违背法律公安机关处理，工程部不予承当任何责任。12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程工程的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。〔尤其因____路造成对已抹灰墙面的破坏〕参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进展无偿的修理，直至到达交工验收合格为止。六、违约责任：1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承当由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随意向甲方要求加价或停工，否那么甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力缺乏或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完本钱工程的承包内容时，乙方应承当由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款。4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、平安文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承当由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。七、施工质量1、根据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须到达合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；2、乙方必须严格按照施工验收标准、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目的。达不到质量标准的局部，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。3、双方对工程质量有异议，由工程质量监视部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承当。4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、标准和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时承受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承当由自身原因导致的返工、修改费用。甲方代表：〔章〕乙方代表：〔章〕年月日年月日施工安装合同篇3甲方：________________乙方：________________经双方友好协商，甲方将20xx年吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品工程承包给乙方。根据《中华人民共和国合法》《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利，互信的原那么，签订本施工合同。1、工程名称：20xx年吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品工程2、工程地点：永椿化工新材料厂内。3、施工内容：详见附件工作内容清单工程期限：自本工程提供满足安装条件之日起年9月30日至20xx年年1月15日完工。如甲方在满足乙方安装条件下，乙方不能按期完工，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金，该款从工程款中扣除，由于甲方设备，材料供给延误工期由甲方承当。质量标准：a.按图施工，安装工程质量等级合格。b.设备安装必须符合国家相关设备安装，检验及验收标准。C.国家现行的其他制作，安装，施工技术标准。6、甲乙双方驻工地代表甲方驻工地代表及联络方式：赵光方驻工地负责及联络方式：李光有186026230307、工程承包方式本工程安装采用包工不包料，甲方提供主材，乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等)，货到现场：甲方负责现场场地及道路的协调，乙方负责卸货。8、结算方式a、固定总价：本工程总造价300000元，叁拾万元(3%增值税发票)。b、付款方式，乙方进场后一周内支付工程总价的10%，吊装完毕具备管架安装条件后支付合同总价40%，试消费完毕后支付工程总价的40%〔假设当年不能进展试消费，此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。9、监检、开工验收：乙方负责办理需要报检的设备及管道安装报检手续，报检费用由甲方承当，在验收中出现的质量问题，乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。10、其他事项：a、甲方在开工前提供施工现场的安装条件(电通，水通)，甲方在厂区类总配电房提供电，乙方负责到使用现场的电缆及二级箱。b、施工中假如甲方提出工程更改，变更，增加，由甲方现场负责人签证工程量按实结算(假设按人工签证，签证人工按300元/工日〕。c、本工程施工过程中，乙方必须遵守国家有关平安消费的法律法规和甲方的平安管理规章制度，服从甲方现场平安监视管理，乙方须同时和甲方签订安装施工平安协议。d、本工程施工期间的水，电费由甲方承当。e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。f、乙方施工人员现场食宿自理。11、本合同一式肆份，甲乙双方各持貳份，在印章齐全后，至工程开工验收，收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。12、违约责任：按《合园法》执行或双方协商解决，协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉甲方：________________乙方：________________日期：________________日期：________________施工安装合同篇4甲方：建立单位(以下简称甲方)乙方：施工单位：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程工程1.工程名称：2.工程内容：a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及￠100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83.6m，柱距为7.6m，檐口高度7m，不含门窗、根底。彩板封面——单面，维护墙。b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。c.材料的规格墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm房面程度支撑：114×3cm焊管细杆：114×壁厚3cm墙面剪刀叉：￠16的圆钢墙面套管：￠32镀锌焊管140×40×2.0×20注：(所有钢制构造必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作)3.工程单价及造价：单价为208元/m2(不含税)，其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、平安措施费、劳保等费用，详细结算按甲方现场实际收方结算。4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款第二条工程质保该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。第三条施工工期及施工措施1、合同签订后，甲方根底工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。2、工程质量：按甲方要求进展施工，质量要求到达合格。第四条甲方责任和义务1、甲方派2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。第五条乙方责任和义务1、乙方派为现场负责人，联络2、乙方严格按照规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到平安消费，假设发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。4、乙方在施工中应及时清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。第六条工程验收1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收标准及质量评定标准执行。2、乙方完成施工后，甲方在10天之内进展工程验收。第七条其他1、本合同未尽事宜，经双方协商后，另签补充协议，并与本合同具有同等法律效力2、本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同双方签字盖章后生效。3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。4、除本合同外另增加的局部，按本合同单价计算。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工安装合同篇5发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国民法典》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将工程分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原那么双方就有关事项达成以下协议：第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程开工日期：_年_月_日4.工程开工日期：_年_月_日第二条合同承包范围第三条承包方式第四条合同价款1.本工程合同价款为：第五条驻工地代表：1、甲方驻工地代表姓名：2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。3、乙方驻工地代表姓名：联络：4、乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业方案，工期控制方案，质量目的和甲方代表根据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。第六条甲方责任：1.工程开场施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。2.按合同规定支付乙方工程款项。第七条乙方责任：1.按合同约定及甲方要求的时间准时进场。2.负责本工程承包范围内的施工，质量，平安及工程保修责任。3.乙方所供给材料，应保证材料符合设计质量要求。4.明确工地负责人，并向甲方提供施工人员及主要工种上岗证。5.分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的平安要求，ci形象要求及国家和北京市的有关规定。6.遵守甲方现场关于平安，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违背规定，造成的一切责任及损失均由乙方承当。第八条工期延误：对以下造成开工日期推延的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1.增加工作内容或重大设计变更。2.甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面，或修改范围不能及时提供。3.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方承当违约责任。第九条违约：1.甲方可无条件终止合同而无需赔偿乙方任何损失。第十条平安及文明施工：1.乙方应按有关规定，对其施工人员进展平安教育及平安交底，采取严格的平安防护措施，承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承当。2.乙方负责所承包工程施工的平安防护工作，装备专职平安员，对操作工人的平安消费负责。3.乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并符合国家，北京市有关规定和机具平安使用标准。假设乙方违背操作规程或使用不符合平安标准的各类机械设备及消费机具，而造成的一切平安事故，均由分包方自行负责，并承当由此引起的一切经济损失。第十一条工期，质量约定：1.由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳工程总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。2.在保修期满后，甲方于14日内，在无任何保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。3.其他约定：)第十二条付款方式：1.合同签定后，工程开工并通过验收完工，甲方支付合同价款95%给乙方，即：__元。剩余5%即：__元作为工程保修款，在保修期内乙方应完全履行保修义务，保修期满后，保修款将全额无息返还乙方;假设在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务，那么甲方有权扣取保修款。第十三条合同生效与终止：1.本合同自双方起签定盖章之日起生效;2.本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后即告终止。第十四条重要事项：1，本合同履行期间，乙方及乙方聘任的人员不得以任何理由给予甲方员工或受甲方委托对该房产进展资产管理的公司员工任何形式的贿赂(包括馈赠、回扣及特别折扣等)，否那么视为乙方违约，甲方有权向乙方追索因此受到的全部损失，同时有权解除本合同而无须给予乙方任何补偿或赔偿。2，假设甲方员工或受甲方委托对该房产进展资产管理的公司员工向乙方提出任何索贿要求，乙方须立即通知甲方。假如有确切证据可以证明甲方员工或受甲方委托对该房产进展资产管理的公司员工存在上述非法行为，那么甲方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论本合同是否另设通知条款定有其他通知方式，乙方方可以电邮方式通知甲方，甲方指定邮箱地址：第十五条合同份数：1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。2.本合同一式2份：甲方保存1份，乙方保存1份。甲方签名、盖章：乙方签名、盖章：施工平安协议书模板建立单位(以下简称甲方)：承包单位(以下简称乙方)：工程名称：工程地点：为了实在加强施工现场平安消费管理，按照《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建立工程平安消费管理条例》建立部《施工现场临时用电平安技术标准》(JGJ46-88)、《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的平安消费和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场平安消费、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进展全面的平安消费管理和监视检查并对施工现场临时用电进展平安检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场《消费平安事故应急救援预案》。4、建立健全施工现场各项平安消费管理制度。5、对乙方的平安消费培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监视落实情况。6、对乙方提出的平安消费要求积极提供帮助。7、向乙方提供电时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进展监视和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监视整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进展存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安消费的法规和管理制度，建立健全平安消费责任制和平安消费管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方平安消费管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成消费平安事故，导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。5、未经平安消费教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：(一)登高上架要求1.施工采用的脚手架、平安网必须由专业人员搭设,由工程经理(工地负责人)组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。2.高空作业时,严禁立体穿插作业。程度作业时,各工位间必须有一定的间隔,作业人员必须装备相应劳动保护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关平安标志牌,并设专人巡查。3.进入施工现场的人员必须佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用平安带，平安带应高挂低用。4.工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进展书面平安技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进展班组交底及履行签字手续。5.特殊工程施工工程如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。6.撤除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7.严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8.进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9.严禁随意撤除或损坏防护栏杆、拉杆、平安网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10.面砖搬运、安装时应注意平安，防止因面砖翻倒而受伤。11.各种材料加工时注意操作平安及施工用电，不得随意乱接乱拉电线。12.施工现场各周边洞口，必须有符合平安标准要求的平安防护，假设因施工作业场地要求而撤除的，操作完成后，立即恢复。13.脚手架上制止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上制止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14.不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚